Техническое задание на закупку ___ уголь бурый, рядовой для энергетических целей
реклама
Техническое задание на закупку ___Общество с ограниченной ответсвенностью «Амуркурорт»___ наименование структурного подразделения № п/п Разделы Описание характеристик и требований к товару 1. Наименование товаров уголь бурый, рядовой для энергетических целей по ГОСТ Р52242-2004 Количество, единица измерения 2. товара Максимальная цена (с НДС) за 3. единицу Максимальная цена договора (с 1471 тонн угля Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного Опциона. Опцион Покупателя в сторону увеличения/уменьшения: 50 % от общего количества Товара, согласованного в Договоре в стоимостном выражении. Поставщик, получивший заявление на использование опциона Покупателя в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Договоре. 1 100,00 за 1 тонну 4. НДС) 1 618 100,00 Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 5. уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) Цена Товара по настоящему договору включает стоимость угля и стоимость затрат на его погрузку погрузочными средствами Поставщика насыпью в автомобильный транспорт Покупателя, с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Условия оплаты: Форма (наличная/безналичная) Срок 6. Порядок оплаты, в т.ч условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки) Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня получения товара (подписания товарнотранспортной накладной, акта приема-передачи товара) 7. Сроки поставки (начало, окончание, периодичность) Январь2014г – 208т Февраль 2014г -172т Март 2014-154т Апрель 2014 – 112т Май 2014-75т Июнь 2014 -65т 8. Место доставки товаров (фактический адрес) Российская федерация, Амурская область, г. Райчихинск Порядок доставки товаров 9. (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) 10. Технические характеристики товара Июль 2014-65т Август 2014 – 65т Сентябрь 2014 -70 Октябрь 2014 -120т Ноябрь 2014 -165т Декабрь 2014 -200т Поставка Товара с угольного разреза или склада Поставщика производится Покупателем.Отгрузка Товара производится погрузочными средствами Поставщика насыпью в автомобильный транспорт Покупателя. Согласно приложения«Технические характеристики показателей качества угольной продукции» Технические характеристики показателей качества угольной продукции Уголь бурый, рядовой для энергетических целей по ГОСТ Р52242-2004 Наименование показателя Обозначение Низшая теплота сгорания, рабочее состояние Зола, сухое состояние, средняя/предельная, % Массовая доля общей серы, на сухое состояние не более % Массовая доля хлора, на сухое состояние не более % Массовая доля мышьяка, на сухое состояние не более % Размер кусков Влага общая Qi d Величина Не менее ккал/кг 3000 Ad Не более 40 Std Не более 1.0 Cld Не более 0.2 Asd Не более 0.01 мм 0-300 % Не более 40 Проект договора на поставку бурого угля г.Благовещенск « » 2013 года ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ООО «Амуркурорт» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Аникиенко Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя в обусловленные настоящим договором сроки энергетические угли (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, определяемых в настоящем Договоре. 1.2. Количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с настоящим договором, составляет 1471 тонн и может быть изменено по дополнительному соглашению сторон.Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного Опциона. Опцион Покупателя в сторону увеличения/уменьшения: 50 % от общего количества Товара, согласованного в Договоре в стоимостном выражении. Поставщик, получивший заявление на использование опциона Покупателя в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Договоре. 1.3. Товар поставляется в следующем ассортименте, количестве и в сроки: Количество Товара (тонн) В том числе: Всег период количе период колич период количес период колич о поставки ство поставки ество поставк тво поставки ество (тон поста пост и поставк пост н) вки авки и авки 700 Январь Февраль Март Апрель 2014 208 2014 172 2014 154 2014 г 112 Май 2014 Сентябрь 2014 75 70 Июнь 2014 Октябрь 2014 65 120 Июль 2014 Ноябрь 2014 65 165 Август 2014 Декабрь 2014 65 200 1.4. Качественные характеристики Товара указаны в приложениях к настоящему договору. 2.Обязанности сторон 2.1.Поставщик обязан: 2.1.1 Производить поставку Товара в адрес грузополучателя, указанного в настоящем договоре или Приложениях к нему, в количестве, ассортименте, с показателями качества и в сроки, установленные настоящим договором. 2.1.2 Принимать и рассмотреть Заявку Покупателя на количество и ассортимент планируемого к поставке Товара в рамках объёма и ассортимента в соответствии с п. п. 1.2. и 1.3. Согласие Поставщика на осуществление поставки в указанном количестве и ассортименте оформляется соответствующийЗаявкой согласования количества и ассортимента Товара, подписываемом Сторонами не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки. В случае нарушения сроков и / или несоответствия количества поставленного Товара (недопоставки), восполнять недогруженное количество в согласованном ассортименте и качестве в следующем месяце по согласованию с Покупателем. 2.1.3 Направлять Покупателю не позднее 5 (Пяти) дней с даты поставки заказным письмом следующие документы: удостоверение о качестве Товара, счета–фактуры на отгруженный Товар, товарные накладные ТОРГ-12. Дата фактически отгруженного количества Товара, на основании отгрузочных документовсчитается датой поставки. 2.1.4 Рассматривать претензии Покупателя в отношении поставленного Товара в соответствии с порядком, установленным п. 6.5. и п. 9.2. настоящего договора. 2.1.5 Составлять и подписывать акт сверки взаиморасчетов в соответствии с условиями настоящего договора. 2.1.6 Сообщать Покупателю о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего договора: о возбуждении и / или проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; об изменении почтовых, расчетных реквизитов; о назначении в период действия договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Приложений к настоящему договору, не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда Поставщику стало известно или должно было стать известным о существовании подобных обстоятельств. 2.2 Поставщик вправе: 2.2.1 Производить досрочную поставку с согласия Покупателя. Согласие Покупателя на досрочную поставку должно выражаться в направлении в адрес Поставщика любого документа, позволяющего определить условия досрочной поставки или в совершении действий, направленных на принятие досрочно поставленного Товара в момент его поставки. 2.2.2 Производить расчет стоимости поставленного Товара, исходя из фактически отгруженного количества Товара, на основании отгрузочных документов. 2.2.3 В одностороннем порядке приостанавливать отгрузку Товара в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором. 2.2.4 В случае нарушения сроков и / или количества поставки Поставщиком, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения письменно согласовать с Покупателем порядок восполнения недопоставки, в том числе ассортимент, количество и период (периоды) поставки Товара, либо сроков и формы оплаты Товара, поставленного сверх согласованного количества. 2.3 Покупатель обязан: 2.3.1 Предоставить, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, Поставщику Заявку на отгрузку угля с указанием количества и ассортимента планируемого к поставке в следующем месяце Товара, а также наименования и отгрузочных реквизитов (если они не указаны в договоре, либо изменились) грузополучателей. В случае предоставления Заявки после указанного срока отгрузка Товара осуществляется при наличии у Поставщика возможности отгрузки, заявленного Покупателем количества Товара. Изменения и дополнения к Заявкам на период поставки Покупатель направляет Поставщику не более двух раз – до 1-го и / или до 10-го числа месяца – периода поставки. 2.3.2 Своевременно производить оплату Товара. 2.3.3 Сообщать Поставщику о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего договора: о возбуждении и / или проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; об изменении почтовых, расчетных реквизитов; о назначении в период действия договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Приложений к настоящему договору, не позднее 5 (Пяти) дней с момента, когда Покупателю стало известно или должно было стать известным о существовании подобных обстоятельств. 2.3.4 Подписывать акт сверки взаиморасчетов в соответствии с условиями настоящего договора. 2.4 Покупатель вправе: 2.4.1 Самостоятельно и за свой счёт провести анализ контрольной пробы поступившей продукции. В случае расхождения между результатами анализа Поставщика и Покупателя, последний вправе предъявить претензию по качеству полученной продукции для подтверждения которой обязан за свой счёт провести экспертизу спорной партии продукции в Лаборатории, с обязательным вызовом Поставщика для участия в отборе проб. До момента прибытия Поставщика для участия в приёмке товара по качеству, а также в случае неприбытия Поставщика по уведомлению Покупателя, последний складирует продукцию и принимает её на ответственное хранение до момента окончания разрешения спора о качестве. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3 Условия поставки Поставка Товара с угольного разреза или склада Поставщика производится силами и средствами Покупателя. Отгрузка Товара производится погрузочными средствами Поставщика насыпью в автомобильный транспорт Покупателя. Отгруженная партия Товара должна сопровождаться транспортной накладной. Периодом поставки является календарный месяц. Обязанности Поставщика по поставке, а также обязанности по организации отгрузки Товара, считаются исполненными с даты поставки, с этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Датой поставки для целей настоящего договора считается дата проставления штемпеля грузополучателя в транспортной накладной/ квитанции о приеме груза по месту назначения. Страхование груза Поставщиком не осуществляется. 4 Порядок сдачи-приемки Товара 4.1 Товар по настоящему договору считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: по количеству – согласно весу, указанному в транспортной накладной, с соблюдением Инструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П–6. Приемка Товара по количеству производится Покупателем в момент разгрузки Товара на месте (в пункте) назначения. При обнаружении в пункте прибытия Товара несоответствия количеству, указанному в транспортных (отгрузочных) документах, составляется акт совместно с представителем перевозчика по качеству– в соответствии с удостоверением о качестве Товара, представленным Поставщиком, с соблюдением Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П– 7. При обнаружении в пункте прибытия Товара его несоответствия качеству, предусмотренному в настоящем договоре или Приложениях к нему, Покупатель (грузополучатель) обязан вызвать Поставщика (грузоотправителя) для участия в совместной приемке Товара по качеству, в течение одних суток с момента получения Товара. Покупатель вправе предъявить претензию в отношении поставленного Товара в предусмотренный п. 6.5 срок при условии соблюдения предусмотренного выше порядка приема Товара. 5 Цена Товара и условия оплаты 5.1 Стоимость Договора составляет ______________________________________________ 5.2 Цена Товара устанавливается в Приложениях согласования Количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты к настоящему договору. Цена Товара по настоящему договору включает стоимость угля и стоимость затрат на его погрузкупогрузочными средствами Поставщика насыпью в автомобильный транспорт Покупателя, с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 5.3 Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня получения товара (подписания товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи товара). Оплатой признается поступление денежных средств на банковский счет Поставщика. 5.4 Стороны обязаны ежемесячно производить сверку расчетов. Проект акта сверки подготавливается и оформляется Поставщиком, и не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки, направляется заказным письмом или нарочным, под расписку, в адрес Покупателя. Покупатель обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика. 5.5 В случае, если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в акте сверки, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику. В случае не возврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней, суммы, предъявленные Поставщиком считаются подтвержденными Покупателем. 6.1 6.2 6.3 6.4 6 Ответственность сторон Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. Покупатель имеет право предъявить Поставщику документально обоснованную претензию в отношении поставленного Товара не позднее 30 (тридцати) дней с даты поставки. Убытки, подтвержденные документально, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора, подлежат возмещению виновной стороной в полном размере. Возмещение убытков не освобождает от исполнения обязательств по настоящему договору. В случае отказа или уклонения Покупателя от принятия Товара в количестве, установленном, либо от принятия Товара в количестве, установленном настоящим договором и приложениями к нему (неподача Заявки), Поставщик вправе потребовать от Покупателя, соответственно, уплаты штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ стоимости Товара, недогруженного в соответствующем периоде поставки и / или в течение срока действия настоящего договора. При исчислении суммы штрафа от стоимости Товара, недогруженного в течение срока действия настоящего договора суммы ранее потребованных штрафов (от стоимости недогруженного товара в соответствующем периоде поставки) вычитаются. В случае недопоставки Товара по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать от Поставщика, соответственно, уплаты штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недогруженного Товара. 6.5 В случае нарушения срока оплаты Товара, просрочки оплаты Покупателем Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, когда платеж должен быть произведен, до дня фактической оплаты задолженности. 7 Основания приостановки поставки (отгрузки) Товара 7.1 Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара в соответствующем периоде без компенсации Покупателю возможных убытков в случае нарушения Покупателем сроков и порядка предоставления Заявки. 7.2 В случае не подписания/несвоевременного подписания Покупателем Акта сверки расчетов и не направления/несвоевременного направления его в адрес Поставщика в сроки, указанные в настоящем договоре, а также в случае отказа от проведения или оформления сверки расчетов, Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара в адрес Покупателя без возложения на Поставщика ответственности за просрочку поставки до составления и подписания двустороннего Акта сверки расчетов. 7.3 Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку) Товара в случае нарушения срока оплаты Товара, возникновения просроченной задолженности, а также до оплаты Покупателем в полном объеме штрафных санкций, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, без возложения на Поставщика ответственности за просрочку поставки. 8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 8.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону, в течение 5 дней с момента их наступления. 8.3. В случае, когда указанные в п. 8.1. обстоятельства и их последствия будут продолжаться более шести месяцев или если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего договора. 8.4. При прекращении действия указанных в п. 8.1. обстоятельств, сторона, для которой эти обстоятельства создавали препятствия при исполнении своих обязательств по настоящему договору, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору. 8.5. Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п. 8.1. обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ и ее территориальными органами. 9. Разрешение споров 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами, направлением претензий в письменной форме. 9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской области с обязательным соблюдением процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок на рассмотрение претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 10. Прочие условия 10.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2014г. по «31» декабря 2014г., а в части осуществления расчетов – до полного их завершения. 10.2. После вступления настоящего договора в силу все предыдущие переговоры и переписка в связи с его заключением теряют силу. 10.3.Все изменения, приложения, дополнения и уведомления по настоящему договору являются неотъемлемой частью договора и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями. 10.4.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Амуркурорт» Генеральный директор Аникиенко Владимир Петрович, действующий на основании Устава Юридический адрес 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская д.144 ИНН 2806007453 КПП 280101001 Расчетный счет 40702810703000037026 Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск к/счет 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю БИК 040813608 ____________/_______________/ ___________/______________ / Приложение №1 К договору №__ от _______ Технические характеристики показателей качества угольной продукции Уголь бурый, рядовой для энергетических целей по ГОСТ Р52242-2004 Наименование показателя Низшая теплота сгорания, рабочее состояние Зола, сухое состояние, средняя/предельная, % Массовая доля общей серы, на сухое состояние не более % Массовая доля хлора, на сухое состояние не более % Массовая доля мышьяка, на сухое состояние не более % Размер кусков Влага общая __________/___________________ / Обозначение Величина Qid Ad Std Cld Asd мм % __________/___________________ / Форма заявки 1. На бланке участника 2. Дата, исх. номер В Закупочную комиссию ______________ Закупка № ______ Заявка на участие в запросе цен в форме безотзывной оферты _________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в лице __________________________________________________________________________ (ФИО уполномоченного лица) действующего на основании _______________________________________________________ (документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени участника размещения заказа), ознакомившись с Извещением о закупке, проектом договора, техническим заданием иными документами (далее –документация о закупке), размещенными на официальном сайте ООО «Амуркурорт» и www.zakupki.gov.ru - предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных в документации о закупке, и обязуется осуществить поставку товаров в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях: № п/п 1. 2. Критерии отбора Предложение участника закупки Цена (с НДС) за единицу, рублей Цена договора (с НДС), рублей Участник размещения заказа: понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в договор и оплачены ___________________ с проектом договора поставки, выполнения работ, оказания услуг (соответствующее приложение к документации о закупке) ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями договора; подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки; подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки; подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки; подтверждаем отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Сведения об участнике размещения заказа 1. Адрес:________________________________________________________________________ 2. Почтовый адрес:_______________________________________________________________ 3. ИНН/ОГРН: _________________________________________________________________ 4. Контактное лицо _____________________________________________________________ 5. Телефон:_____________________________________________________________________ 6. Факс:________________________________________________________________________ 7. Адрес электронной почты: _____________________________________________________ Опись документов, прилагаемых к заявке: № п/п 1 Наименование документа Количество листов Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Победившим признается участник, чья заявка содержит наименьшее предложение по цене договора. Если наименьшая цена предложена несколькими участниками, то победителем признается участник заявка, которого была подана раньше, а при объявлении цены устно – участник, назвавший первым наименьшую цену договора. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания предложения о цене.
