Договор № ____ (проект) с. Ряженое «____» ______ 2013 года

Договор № ____
(проект)
с. Ряженое
«____» _________ 2013 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24
«Золушка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Липовой Екатерины
Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________,
именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на
основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»
или по отдельности «Сторона», на основании результатов размещения заказа путем проведения
запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________________
от ___________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательства по
поставке оборудования для детской игровой площадки (далее-Товар) в соответствии со
Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить Товар.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за Товар, указанная в Спецификации (Приложение № 1), остается неизменной до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
2.2. Общая сумма настоящего Договора составляет: __________ (__________________) рублей,
___ копеек, в том числе НДС __% ________ (_______________) рублей, ___ копеек /НДС не
применяется, в связи с применением Поставщиком УСН (выбрать нужное, ненужное положение
исключить) (далее – сумма Договора).
2.3. Источником финансирования являются средства резервного фонда Правительства Ростовской
области.
2.4. Цена, устанавливаемая Поставщиком за Товар, включает в себя расходы по доставке Товара,
расходы на погрузо-разгрузочные услуги, установку и монтаж поставленного Товара, стоимость
тары и упаковки, затраты на гарантийное обслуживание, расходы по оплате таможенных пошлин,
налогов, сборов, страхование и другие обязательные платежи.
2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету.
2.6. Оплата производится Заказчиком в течение 45 рабочих дней с момента приемки Товара в
полном объеме и подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, товарной накладной,
путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств на основании
предоставленных Поставщиком счета и (или) счет фактуры.
2.7. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку Товара по адресу Заказчика в соответствии с требованиями раздела 4
настоящего Договора,
3.1.2. Осуществить в рамках исполнения Договора:
- доставку Товара по адресу Заказчика, его погрузку, разгрузку;
- установку и монтаж Товара.
3.1.3. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во
время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузкеразгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Каждая единица Товара по каждой
позиции должна быть упакована в соответствующую ей тару.
3.1.4. Передать при поставке Товара все необходимые документы, в том числе сертификаты
соответствия или декларации о соответствии Товара (в случае если Товар подлежит обязательному
подтверждению соответствия), гарантийный талон и другие документы, подтверждающие
качество поставляемого Товара.
3.1.5. Производить замену Товара ненадлежащего качества, допоставку Товара по количеству и
(или) ассортименту в порядке, установленным настоящим Договором.
3.1.6. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены
нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения
Договора.
3.2.2. Требовать оплаты Товара в установленные Договором сроки.
3.2.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
случае нарушения Заказчиком своих обязательств.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить в порядке, установленном настоящим Договором, сумму Договора за
поставленный Товар.
3.3.2. Предпринять все меры для принятия Товара, поставленного Поставщиком, по адресу,
указанному п. 4.1 настоящего Договора, в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего
Договора.
3.3.3. Проверить количество, ассортимент, характеристики и качество поставленного Товара в
соответствии с настоящим Договором.
3.3.4. Направить Поставщику соответствующее уведомление в письменной форме в случае
недопоставки Товаров по количеству или ассортименту, или поставки Товаров ненадлежащего
качества.
3.3.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено
нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком настоящего Договора без
вмешательства в деятельность Поставщика.
3.4.2. Привлекать в целях приемки поставляемого Товара по количеству, комплектности, качеству
и безопасности, а в случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком разногласий по
поводу установленных несоответствий (недостатков) Товара, независимого эксперта или
экспертную организацию.
3.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
случае нарушения Поставщиком своих обязательств.
4. МЕСТО, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу Заказчика: Ростовская область,
Матвеево-Курганский район, с. Ряженое, ул. Ленина 2В.
4.2. Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика, уполномоченным принять Товар,
дату и время поставки Товара.
4.3. Товар должен быть поставлен, установлен и смонтирован в течение 20 календарных дней со
дня заключения Договора. Поставщик своими силами осуществляет доставку Товара и его
разгрузку с прибывшего транспортного средства.
4.4. Право собственности на Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, переходит от
Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной. Риск случайной гибели или
случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи Товара.
4.5. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной Заказчиком.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Передача и прием Товара производится путем подписания акта приема-передачи Товара и
товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика по результатам
приемки Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству после доставки Товара.
5.2. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу или
уничтожение в период транспортировки. Тара и упаковка являются безвозвратной. Стоимость
тары и упаковки входит в цену Товара.
5.3. Приемка Товара производится в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки Товара
следующим образом:
5.3.1. приёмка по количеству, ассортименту осуществляется самостоятельно Заказчиком в
соответствии с количеством, указанным в настоящем Договоре, товарной накладной и акте
приема-передачи Товара. При обнаружении в ходе приемке Товара недостачи Стороны
составляют и подписывают акт о недостаче.
5.3.2. приёмка по комплектности, качеству, характеристикам осуществляется Заказчиком после
визуального осмотра и проверки работоспособности Товара. В случае обнаружения
несоответствия Товара и (или) его части требованиям качества, Поставщик обязан по вызову
Заказчика в семидневный срок с момента получения вызова обеспечить присутствие своего
уполномоченного представителя в месте проведения приёмки Товара для оформления акта об
обнаруженных недостатках. При отсутствии на Товаре внешних повреждений, обязанность
доказывания отсутствия своей вины в происхождении дефекта лежит на Поставщике. В случае
отрицания Поставщиком своей вины в возникновении дефекта, производится экспертиза с
участием независимого эксперта. Акт, составленный с участием независимого эксперта,
признаётся Сторонами окончательным. В случае неявки представителя Поставщика для
составления акта, либо при явке неуполномоченного представителя Поставщика в установленный
срок, Заказчик вправе самостоятельно составить акт об обнаруженных недостатках Товара,
который будет обязательным для обеих Сторон.
Указанный в настоящем пункте порядок вызова представителя Поставщика и составления акта об
обнаруженных недостатках Товара применяется и при обнаружении недостатков в течение
гарантийного срока Товара, который установлен в п.6.3 настоящего Договора.
5.4. До момента устранения недостатков Товара, выявленных в ходе приёмки, Заказчик вправе не
подписывать акт приема-передачи Товара и товарную накладную и не несёт за это
ответственности в случае несоответствия Товара по количеству, ассортименту, комплектности или
качеству требованиям настоящего Договора, либо иным требованиям.
5.5. Монтаж и установка поставленного Товара производятся на детской игровой площадке
Заказчика.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Весь требуемый к поставке Товар должен быть новым, в неповрежденной упаковке, не
бывшим в употреблении. Характеристики Товара должны строго соответствовать требованиям
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2.
Качество
и
комплектность
передаваемого
Поставщиком
Товара
должны
соответствовать ГОСТ, ТУ и иным нормативно-техническим требованиям и стандартам для такого
Товара, в случае если такие требования установлены. Одновременно с передачей Товара
Заказчику должны быть переданы все необходимые документы, в том числе сертификаты
соответствия или декларации о соответствии Товара (в случае если Товар подлежит обязательному
подтверждению соответствия), технический паспорт, гарантийный талон и другие документы,
подтверждающие качество поставляемого Товара.
6.3. На поставляемый Товар гарантийный период устанавливается в пределах гарантии заводовизготовителей, но не менее 12 месяцев с даты передачи Товара. Гарантии на поставляемый Товар
должны быть оформлены соответствующими гарантийными талонами или аналогичными
документами, подтверждающим гарантийное обслуживание, с указанием заводских (серийных)
номеров оборудования и гарантийного периода.
6.4. Гарантийный срок на Товар начинается со дня подписания Поставщиком и Заказчиком
соответствующего акта приема-передачи Товара. В период гарантийного срока Поставщик
осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт, в том числе бесплатное техническое
обслуживание Товара. Все расходы на гарантийное обслуживание Товара в период гарантийного
срока несет Поставщик.
6.5. Неисправный или дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет. Все расходы,
связанные с возвратом или заменой Товара и (или) его дефектных частей, оплачиваются
Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный
Товар соответственно продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться изза обнаруженных в нем недостатков.
6.6. Если в течение гарантийного срока обнаружатся производственные дефекты Товара, то
Заказчик письменно сообщает об этом Поставщику. Поставщик обязан устранить неисправности в
срок, предусмотренный п. 7.2. настоящего Договора.
6.7. На Товар, переданный взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были
обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на
замененное.
6.8. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является
предметом залога, ареста или иного обременения.
6.9. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения Товара, вызванные не
надлежащим обращением.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара при его приемке или в течение
гарантийного срока, Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления (вызова) Заказчика устранить недостатки Товара или заменить
Товар своими силами и за свой счёт. При невозможности устранения недостатков или замены
Товара в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления (вызова)
Заказчика Поставщик обязан предоставить Заказчику аналогичный Товар в исправном состоянии.
7.3. Отсутствие претензий Заказчика по количеству, качеству или комплектности Товара при его
получении не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки Товара (в том числе явные),
выявленные при его приёмке по количеству, качеству, комплектности или в ходе последующей
его эксплуатации.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со
следующего дня после истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим Договором в размере не менее
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Заказчика.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного в настоящем
Договоре, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со
следующего дня после истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся: землетрясение, пожар, наводнение, иные стихийные бедствия,
война, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Факт наличия таких обстоятельств
должен быть подтвержден справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в
течение 3 (Трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Сторона, для которой
создались такие обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 месяцев с момента их
наступления, то Стороны вправе расторгнуть Договор, в этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь права на возмещение другой Стороне возможных убытков.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:
9.3.1. по соглашению Сторон;
9.3.2. по решению суда на основании требований одной из Сторон в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.3. в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и
действует до 31.12.2013г.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны обязуются
урегулировать путем переговоров.
11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны обращаются в
арбитражный суд Ростовской области при условии соблюдения досудебного претензионного
порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию другой Стороны, обязана
направить ответ в течение 7 календарных дней с момента получения последней.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Местом заключения и исполнения Договора является место нахождения Заказчика.
12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение к нему:
- Приложение № 1 «Спецификация».
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
МБДОУ «Детский сад №24 «Золушка»
346974, Ростовская область,
Матвеево-Курганский район,
с. Ряженое, ул. Ленина 2В
ИНН 6119007526 КПП611901001
р/с 40701810160151000368
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл.
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001
ОКПО 51576948 ОГРН 1026101232475
Заведующий
_______________________ Липовая Е.Г.
МП
ПОСТАВЩИК
__________________________
Приложение №1 к договору
№___ от «____»_____________2013г.
Спецификация
№
п/п
Наименование и
характеристика товара
Требования,
предъявляемые
к товару
Ед.
измер.
Колво
Цена за
единицу,
(руб.)
(в т.ч. НДС
__%)
Общая сумму
(руб.)
(в т.ч. НДС __%)
1
Итого:
Общая сумма настоящего Договора составляет:
ПОСТАВЩИК
ЗАКАЗЧИК
МБДОУ «Детский сад №24 «Золушка»
Заведующий
_______________________ Липовая Е.Г.
_______________________
МП
МП