Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ФГУП «Московский
эндокринный завод»
________________ Н.А. Камадеева
«____» ___________________ 2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети
номер закупки: 15/13
г. Москва
2013г.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Закупка – приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика.
Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке,
регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с
целью приобретения у него товаров (работ, услуг).
Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется
закупка – ФГУП «Московский эндокринный завод».
Организатор закупки – юридическое или физическое лицо, которое действует на
основании договора с заказчиком и выступает от имени заказчика при осуществлении процедуры
закупки.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.
Комиссия – комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при
проведении процедуры закупки.
Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru.
Положение о закупке - правовой акт заказчика, регламентирующий правила закупки.
Положение о закупке размещено на официальном сайте.
Документация о закупке – настоящая документация, утвержденная заказчиком, и
содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации и положением
о закупке.
Заявка на участие в закупке – письменное подтверждение участника закупки его согласия
участвовать в процедуре закупки на условиях, указанных в извещении о проведении закупки и в
настоящей документации о закупке.
Лот – определенная извещением о закупке и настоящей документацией о закупке продукция,
закупаемая по одной процедуре закупке, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях
рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной
конкуренции.
I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
1.1. Общие сведения о проводимой процедуре закупки
№
Содержание
Информация
пункта
пункта
1.
2.
3.
Установленные
заказчиком
требования
к
качеству,
техническим
характеристикам
товара,
работы,
услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, к
размерам, упаковке,
отгрузке товара, к
результатам работы
и иные требования,
связанные
с
определением
соответствия
поставляемого
товара,
выполняемой
работы,
оказываемой услуги
потребностям
заказчика
Требования
к
содержанию, форме,
оформлению
и
составу заявки на
участие в закупке
Требования
к
описанию
участниками
закупки
поставляемого
товара,
его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных и
качественных
характеристик,
требования
к
описанию
выполняемой
работы,
оказываемой
Требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и
иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика установлены в части II
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Заявки на участие в закупке участником закупки не подаются.
Не установлены
№
пункта
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
10.
Содержание
пункта
услуги,
их
количественных и
качественных
характеристик
Место
поставки
товара, выполнения
работ,
оказания
услуг
Условия и сроки
(периоды) поставки
товара, выполнения
работ,
оказания
услуг
Сведения
о
начальной
(максимальной)
цене договора (цена
лота)
Форма, сроки и
порядок
оплаты
товара,
работы,
услуги
Информация
109052, г.Москва, ул. Новохохловская, д.25
Мероприятия
по
технологическому
присоединению,
предусмотренные договором, должны быть осуществлены в
течение 2 (двух) лет с даты заключения договора.
Начальная (максимальная) цена договора (цена
составляет:
Лот № 1 – 18 837 989, 64 руб. включая НДС 18%.
лота)
Форма оплаты: безналичный расчет, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Оплата оказываемых услуг осуществляется в следующем
порядке: аванс до 30% в течение 15 дней с даты подписания
договора, далее поквартальными платежами.
Порядок
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех
формирования цены расходов по планируемому исполнению договора и других
договора
обязательных платежей.
Порядок,
место, Заявки на участие в закупке участником закупки не подаются.
дата начала и дата
окончания
срока
подачи заявок на
участие в закупке
Требования
к Соответствие
участника
закупки
требованиям,
участникам закупки устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки.
Не установлены.
Перечень
документов,
представляемых
участниками
закупки
для
подтверждения их
соответствия
установленным
в
пункте 9 настоящей
документации
о
закупке
требованиям
Формы,
порядок, Разъяснение
положений
документации
о
закупке
дата начала и дата предоставляются единственному поставщику (исполнителю,
окончания
срока подрядчику), если запрос о разъяснении положений
№
пункта
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Содержание
пункта
Информация
предоставления
участникам закупки
разъяснений
положений
документации
о
закупке
Место
и
дата
рассмотрения
предложений
участников закупки
и подведения итогов
закупки
Условия допуска к
участию в закупке
документации о закупке поступил к заказчику в течение 5 дней
со дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении закупки и документации о закупке.
Критерием оценки и
сопоставления
заявок на участие в
закупке
Порядок оценки и
сопоставления
заявок на участие в
закупке
Сведения
о
возможности
проведения
переторжки
(регулирование
цены) и порядок ее
проведения
Размер обеспечения
заявки на участие в
закупке
Обеспечение
исполнения
договора
Размер обеспечения
исполнения
договора
Вид
обеспечения
исполнения
договора
Сведения о праве
заказчика
отказаться
от
проведения
процедуры закупки
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке не
проводится.
Сведения
предоставлении
преференций
Рассмотрение заявок на участие в закупке не проводится.
Итоги закупки не подводятся.
Участники соответствующие требованиям установленным в п.9
настоящей документацией допускаются к участию в закупке.
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке не
проводится.
Не предусмотрена
Не установлен
Не требуется
Не требуется
Не установлен
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в любое
время до заключения договора. Извещение об отказе от
проведения закупки размещается заказчиком на официальном
сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе от проведения закупки.
о Не предоставляюься
№
пункта
Содержание
пункта
товарам
российского
происхождения или
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва
Информация
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: предприятие ФГУП
«Московский эндокринный завод»
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
предприятие ФГУП «Московский эндокринный завод» 109052, г. Москва, ул.
Новохохловская, дом № 25
3. Максимальная
мощность
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
заявителя составляет: 900 кВт *
4. Категория надежности: вторая
5. Класс
напряжения
электрических
сетей,
к
которым
осуществляется
технологическое присоединение: 0,4 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2016 г.
7. Точка(и) присоединения: не менее 2-х точек присоединения в РУ 0,4 кВ новой ТП
ОАО «МОЭСК» (точное количество определить проектом).
Граница балансовой принадлежности между ОАО «МОЭСК» и заявителем
устанавливается на наконечниках КЛ до 1 кВ в РУ 0,4 кВ новой ТП ОАО «МОЭСК».
* дополнительно к разрешенной установленной мощности 3000 кВт,
единовременной нагрузки 1500 кВА по разрешению МГЭсК/17/7р/1-97 от 11.01.2008 г.
при
ТУ № КС-418-17-7р/12447 от 31.07.2002 г. аннулируются.
8. Основной источник питания: ТЭЦ-8
9. Резервный источник питания: отсутствует
10. Исполнитель обязуется:
10.1. Построить, оборудовать и наладить новое ТП по типовому проекту «2 БКТП 1000»,
согласованному главным инженером МКС - филиал ОАО «МОЭСК», Управлением Ростехнадзора
по г. Москвы в количестве 1 штуки.
10.2. Установить трансформаторы мощностью 2 х 1000 кВА, номинальным напряжением
10/0,4 кВ, схема и группа соединения обмоток Δ/ YH-11, ВИД переключения соединений ПБВ±2х2,5% с 5 анцапфами, смонтировать и наладить оборудование, и устройства РЗА. Нейтраль
обмотки трансформаторов 0,4 кВ, установленных в РТП, ТП заземлена наглухо.
Ток однофазного замыкания на землю для расчета заземляющих устройств принимать
равным 250 Ампер. Ток трехфазного короткого замыкания (Т.К.З.) принять равным до 12 кА.
10.3. Проложить 4 РКЛ сечением 3(1x120)35 мм2 от новой ТП до врезки в РКП
направлением ТП 13859- ТП 21929 с монтажом 4-х соединительных муфт (ориентировочная длина
РКЛ - 600 м).
10.4 До ввода объектов в работу сетевой организации необходимо провести проверку
выполнения технических условий с привлечением представителей Московского РДУ, результатом
которой является справка (Акт) о выполнении ТУ, подписываемая Сетевой организацией,
Заявителем и Московским РДУ.
11. Общие требования:
Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после
осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Сетевой
организации и Заявителя, а также Московского РДУ и после выдачи уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору разрешения на
допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.
Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим сетям
г. Москва
«
»_______20 г.
Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая
компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора департамента по
технологическому присоединению и развитию услуг в г. Москве Сакании Гудисы
Викторовича, действующего на основании Доверенности б/н от 18.01.2013 года
(Зарегистрирована в реестре № 1д-60 нотариуса г. Москвы Сучкова Василия Ильича), и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный
завод»,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. директора Камадеевой Нелли
Александровны действующий (ая) на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с заявкой № И-12-00-925747/103, заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить мероприятия по
технологическому присоединению к своим электрическим сетям напряжением 0,4 кВ
энергопринимающих устройств Заказчика, характеризующихся следующими признаками:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 900 кВт;
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств:
выделяется дополнительно к разрешенной установленной мощности 3000 кВт, при
единовременной нагрузке 1500 кВА по разрешение МГЭсК/17/7р/1-97 от 11.01.2008 г.;
- категория надежности: вторая,
а Заказчик выполняет технические условия технологического присоединения и оплачивает
выполнение Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению указанных
энергопринимающих устройств.
1.2. Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Исполнителем
(далее - Услуга), включают в себя три этапа:
Первый этап:
- подготовка
и
выдача
технических
условий;
Второй этап:
- выполнение технических условий со стороны Исполнителя (если технические условия не
предусматривают работ со стороны Исполнителя, то первый и второй этапы объединяются).
Третий этап:
- проверка выполнения Заказчиком технических условий и оформление документа,
подтверждающего выполнение Заказчиком технических условий;
- осуществление фактических действий по присоединению энергопринимающих
устройств, а также, в случае необходимости, включение коммутационного аппарата (фиксация
коммутационного аппарата в положении «включено»);
1.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика
необходимо для электроснабжения объекта: предприятие ФГУП «Московский эндокринный
завод», расположенного по адресу: 109052, Москва г., Новохохловская ул., дом № 25.
Заказчику принадлежит право аренды на земельный участок. Основанием возникновения
данного права является Договор краткосрочной аренды земельного участка № М-04-700001 от 05
мая 1997 года (в редакции дополнительного соглашения от 04 августа 2010 года).
1.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложением № 1) являются технические
условия технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к
электрическим сетям Исполнителя (далее - Технические условия), определяющие технические
мероприятия, выполнение которых необходимо для присоединения энергопринимающих
устройств Заказчика к электрическим сетям Исполнителя и обеспечения работы этих устройств, а
также сроки выполнения указанных мероприятий.
1.5. Граница балансовой принадлежности между объектами Заказчика и Исполнителя
устанавливается на наконечниках КЛ до 1 кВ в РУ 0,4 кВ новой ТП ОАО «МОЭСК».
1.6. По окончании осуществления мероприятий по технологическому, присоединению,
предусмотренных настоящим договором, Стороны составляют акт разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон и акт о технологическом
присоединении.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В течение 2 (двух) лет с даты заключения Договора, при условии выполнения
Заказчиком обязанности, предусмотренной разделом 3 Договора, и выполнения Заказчиком
мероприятий, предусмотренных Техническими условиями - Приложения № 1 к
Договору, осуществить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные
Договором.
В случае нарушения Заказчиком сроков, установленных п. 2.3.1, 2.3.2. настоящего
Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить срок выполнения своих
обязательств на соответствующий срок просрочки Заказчика.
2.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения первого и/или второго этапов
услуги составить, подписать и направить Заказчику акт сдачи-приемки соответствующего этапа
услуги в двух экземплярах.
2.1.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о
выполнении Технических условий (Приложение № 1) проверить выполнение Заказчиком
технических условий и направить Заказчику для подписания акт о выполнении технических
условий (в двух экземплярах) либо предписание об устранении замечаний к качеству (полноте)
выполнения технических условий.
2.1.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления об
устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения Технических условий (Приложение № 1)
проверить выполнение Заказчиком технических условий и направить Заказчику акт о выполнении
технических условий (в двух экземплярах) либо новое предписание об устранении замечаний к
качеству (полноте) выполнения технических условий.
2.1.5. Осуществить фактические действия по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям Исполнителя, а также
включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении
«включено») при условии выполнения сторонами Технических условий (Приложение №1),
получения разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заказчика и внесения Заказчиком
платы за технологическое присоединение, предусмотренной разделом 3 Договора в полном
объеме.
2.1.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выполнения фактических действий по
технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим
сетям Исполнителя составить, подписать и направить Заказчику:
- акт об осуществлении технологического присоединения, подтверждающий наличие у
Заказчика энергопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям Исполнителя
(в двух экземплярах);
- акт сдачи-приемки Услуги, подтверждающий полное выполнение Сторонами обязательств
по настоящему Договору (в двух экземплярах).
2.1.7. В случае получения от Заказчика письменного запроса о порядке выполнения
Заказчиком Технических условий в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения
указанного запроса направить Заказчику письменный ответ на такой запрос.
2.1.8. В случаях, когда увеличение сроков исполнения обязательств Исполнителя по
настоящему Договору связано с увеличением сроков оформления исходно-разрешительной
документации под строительство трасс распределительных сетей от центров питания
допроектируемых объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, необходимых для
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к
электрическим сетям Исполнителя, срок исполнения обязательств Исполнителя по настоящему
Договору переносится на срок, равный фактическому сроку оформления документации.
2.2. Исполнитель вправе запрашивать и получать у Заказчика информацию о ходе
выполнения Технических условий (Приложение №1) и иных обязанностей Заказчика, а также
осматривать место выполнения технических условий и проверять качество и полноту выполнения
технических условий.
2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1. Перечислять на расчетный счет Исполнителя плату за технологическое
присоединение в порядке и сроки, установленные п. 3.2. настоящего Договора. Обязанность
Заказчика по внесению платежа, предусмотренного п. 3.2. настоящего Договора считается
исполненной в момент поступления денежных средств на счет Исполнителя.
2.3.2. Выполнить Технические условия - Приложение №1 к договору в течение срока их
действия и в течение 10 (Десяти) рабочих дней после выполнения Технических условий
письменно уведомить об этом Исполнителя.
2.3.3.В течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя предписания
об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения Технических условий устранить
указанные в предписании замечания и письменно сообщить об этом Исполнителю.
2.3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта об
осуществлении технологического присоединения подписать указанный акт и
направить
Исполнителю один экземпляр подписанного акта либо направить Исполнителю мотивированный
отказ от подписания акта.
2.3.5. В течение 5 (Пяти), рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта сдачиприемки первого или второго этапа либо Услуги в целом подписать указанный акт и направить
Исполнителю один экземпляр подписанного акта либо направить Исполнителю мотивированный
отказ от подписания акта.
2.3.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности сторон подписать и направить Исполнителю экземпляр подписанного акта либо
направить Исполнителю мотивированный отказ от их подписания.
2.3.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя запроса о ходе
выполнения Технических условий (Приложение №1) направить Исполнителю письменный ответ
на указанный запрос, а также допустить уполномоченных представителей Исполнителя к месту
выполнения технических условий.
2.3.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после внесения изменений в реквизиты, указанные в
разделе 8 Договора, а также изменений прав на объекты, указанные в п. 1.3 Договора, либо иных
оснований для заключения настоящего Договора, письменно известить Исполнителя о таких
изменениях.
2.4. Заказчик вправе запрашивать и получать у Исполнителя письменные разъяснения
порядка выполнения Технических условий (Приложение №1).
3. Плата за технологическое присоединение
3.1. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
Постановлением Региональной Энергетической Комиссии города Москвы от 27 декабря 2012 года
№ 421 и составляет 18 837 989,64 (Восемнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч
девятьсот восемьдесят девять рублей шестьдесят четыре копейки), в том числе НДС (18%) 2
873 591,64 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто один рубль
шестьдесят четыре копейки).
3.2. Оплата оказываемых Исполнителем услуг по Договору осуществляется Заказчиком в
соответствии с банковскими реквизитами, указанными в разделе 8 Договора в следующем
порядке:
Платеж
Аванс до 30%
Всего к оплате (с НДС), руб.
5 651 396,92
Срок оплаты.
С даты подписания договора,
дней
15
Поквартальный платеж
Поквартальный платеж
Поквартальный платеж
Поквартальный платеж
Поквартальный платеж
Поквартальный платеж
Поквартальный платеж
ВСЕГО:
1 883 798,96
1 883 798,96
1 883 798,96
1 883 798,96
1 883 798,96
1 883 798,96
1 883 798,96
18 837 989,64
90
180
270
360
450
540
630
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
существенного нарушения Исполнителем сроков технологического присоединения, указанных в п.
2.1.1. Договора.
4.3. В случае нарушения Исполнителем срока, установленного п. 2.1.1 Договора, при
отсутствии нарушения Заказчиком обязательств, установленных п. 2.3.1, 2.3.2. Договора, за
исключением случаев, указанных в п. 2.1.8. Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как
произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации,
установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое
присоединение по Договору за каждый день просрочки.
4.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 3.2 настоящего Договора
(в том числе срока, установленного для внесения первого платежа), Исполнитель вправе взыскать
с Заказчика за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от
суммы, подлежащей уплате Заказчиком.
4.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при
просрочке исполнения Заказчиком обязанностей по оплате, установленных п. 3.2. Договора, более
чем на 90 календарных дней. О расторжении Договора Исполнитель уведомляет Заказчика
заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым с момента
направления Исполнителем уведомления о расторжении Договора в адрес Заказчика.
4.6. В случае если Исполнитель приступил к исполнению своих обязательств по
настоящему Договору до внесения Заказчиком платежа, а Заказчик отказался от исполнения
настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика сумму расходов, фактически
понесенных Исполнителем по настоящему Договору.
5. Порядок урегулирования споров
5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним (в
том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,
прекращением и недействительностью), подлежат разрешению путем устных и письменных
переговоров Сторон, а при недостижении согласия по спорному вопросу Арбитражном суде г.
Москвы.
6. Действие Договора и прочие условия
6.1. Договор считается заключенным с даты получения Исполнителем подписанного
Заказчиком экземпляра Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств,
предусмотренных Договором, если иное не предусмотрено законом. Дата получения, в случае
направления Договора по почте, фиксируется соответствующими почтовыми отметками, а в
случае передачи договора через клиентские офисы Исполнителя, соответствующей квитанцией.
Банк
К/с
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ГПБ (ОАО)
30101810200000000823
Р/с
БИК
ОКПО
ОГРН
40702810900000003645
044525823
75273098
1057746555811
Заказчик:
Наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Банк
К/с
Р/с
БИК
ОКПО
ОГРН
Телефон/факс
9. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
_________________/Г.В. Сакания/
________________/ Н.А. Камадеева/
М.П.
М.П
Приложение №
к договору №
от
об
осуществлении
технологического присоединения к
Электрическим сетям
7 район
Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Московская
объединенная электросетевая компания"
№
Заявитель: ФГУП « Московский эндокринный завод»
3. Наименование
энергопринимающих
устройств
заявителя:
предприятие ФГУП «Московский эндокринный завод»
4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
предприятие ФГУП «Московский эндокринный завод»
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом № 25
8. Максимальная
мощность
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
заявителя составляет: 900 кВт *
9. Категория надежности: вторая
10.Класс
напряжения
электрических
сетей,
к
которым
осуществляется
технологическое присоединение: 0,4 кВ
11.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2016 г.
12.Точка(и) присоединения: не менее 2-х точек присоединения в РУ 0,4 кВ новой ТП
ОАО «МОЭСК» (точное количество определить проектом).
Граница балансовой принадлежности между ОАО «МОЭСК» и заявителем
устанавливается на наконечниках КЛ до 1 кВ в РУ 0,4 кВ новой ТП ОАО «МОЭСК».
* дополнительно к разрешенной установленной мощности 3000 кВт,
единовременной нагрузки 1500 кВА по разрешению МГЭсК/17/7р/1-97 от 11.01.2008 г.
при
ТУ № КС-418-17-7р/12447 от 31.07.2002 г. аннулируются.
11.Основной источник питания: ТЭЦ-8
12.Резервный источник питания: отсутствует
13.ОАО «МОЭСК» выполняет:
10.1. Построить, оборудовать и наладить новое ТП по типовому проекту «2 БКТП 1000»,
согласованному главным инженером МКС - филиал ОАО «МОЭСК», Управлением Ростехнадзора
по г. Москвы в количестве 1 штуки.
10.2. Установить трансформаторы мощностью 2 х 1000 кВА, номинальным напряжением
10/0,4 кВ, схема и группа соединения обмоток Δ/ YH-11, ВИД переключения соединений ПБВ±2х2,5% с 5 анцапфами, смонтировать и наладить оборудование, и устройства РЗА. Нейтраль
обмотки трансформаторов 0,4 кВ, установленных в РТП, ТП заземлена наглухо.
Ток однофазного замыкания на землю для расчета заземляющих устройств принимать
равным 250 Ампер. Ток трехфазного короткого замыкания (Т.К.З.) принять равным до 12 кА.
10.3. Проложить 4 РКЛ сечением 3(1x120)35 мм2 от новой ТП до врезки в РКП
направлением ТП 13859- ТП 21929 с монтажом 4-х соединительных муфт (ориентировочная длина
РКЛ - 600 м).
10.4 До ввода объектов в работу сетевой организации необходимо провести проверку
выполнения технических условий с привлечением представителей Московского РДУ, результатом
которой является справка (Акт) о выполнении ТУ, подписываемая Сетевой организацией,
Заявителем и Московским РДУ.
14.Заявитель осуществляет:
11.1. Установку и монтаж ВРЩ 0,4 кВ (параметры оборудования определить проектом).
11.2. Строительство сетей 0,4 кВ (ГРЩ 0,4 кВ). Количество КЛ, сечение, длину и
пропускную способность определить проектом.
11.3. Оформить ГПЗУ для размещения новой ТП ОАО «МОЭСК» на свободной от
инженерных коммуникаций площадке.
11.4. Прокладку необходимого количества КЛ до 1 кВ от новой ТП ОАО «МОЭСК» до
ВРЩ 0,4 кВ (количество КЛ, марку кабеля и пропускную способность определить проектом).
11.5. Запрещается параллельная работа существующего и нового ВРЩ Заявителя.
11.6. Нагрузку распределить равномерно по вводам и фазам.
11.7. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и
вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических
сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества
электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97, а также средства измерения и регистрации
качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с
передачей указанной информации в ОАО «МОЭСК».
11.8. Электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя, включенных в объем
технологической и аварийной брони, а также электроприемников, относящихся к особой группе в
составе I категории по надежности электроснабжения дополнительно обеспечивается установкой
Заявителем собственного автономного резервного источника электроснабжения (бензиновые,
газовые, дизельные, иные электростанции и пр.) с автоматическим запуском на случай
ограничения (прекращения подачи) электрической энергии.
11.9 Вынос сетей ОАО «МОЭСК» из зоны застройки и благоустройства территории, или
ликвидацию сетей ОАО «МОЭСК» выполнять по отдельным ТУ и соглашению о компенсации
потерь.
11.10 Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной
мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства
компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной
мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя 6-20 кВ не выше 0,4
(tg φ < 0,4), 0,4 кВ не выше 0,35(tg φ < 0,35).
11.11. Организация расчетного узла учета электроэнергии осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
12. Общие требования:
Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после
осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Сетевой
организации и Заявителя, а также Московского РДУ и после выдачи уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору разрешения на
допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.
Срок действия настоящих технических условий
составляет 3 года со дня заключения
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Начальник
управления
инженерного
обеспечения технологических присоединений
ОАО«МОЭСК»
____________ И.О. Лущенков
ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети № 15/13
«26» июня 2013г.
№
пункта
1.
Содержание
пункта
Способ закупки
Информация
Закупка
у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод»
Место нахождения
109052, г.Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Почтовый адрес
109052, г.Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Телефон: +7 (495) 234-61-92 доб. 2-92
Факс: +7 (495) 911-42-10
Электронная почта: [email protected]
Контактное лицо: Похилько Екатерина Александровна
2.
Наименование
заказчика,
контактная
информация
3.
Предмет договора с
указанием
количества
поставляемого
товара,
объема
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Лот № 1 – мероприятия по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств к
электрической сети
Код ОКДП
Код ОКВЭД
Место
и
дата
рассмотрения
предложений
(заявок) участников
закупки
и
подведения итогов
закупки
Источник
финансирования
Место
поставки
товара, выполнения
работ,
оказания
услуг
Сведения
о
начальной
(максимальной)
цене договора (цена
лота)
F4521123
Е40.10.44
Рассмотрение заявок на участие в закупке не проводится.
Итоги закупки не подводятся.
Срок,
место
и
порядок
предоставления
документации
о
закупке,
размер,
Документация о закупке предоставляется
поставщику (исполнителю, подрядчику).
4.
5.
6.
7.
8.
Количество - 1 шт.
Собственные средства
109052, г.Москва, ул. Новохохловская, д.25
Начальная (максимальная) цена договора
составляет:
Лот № 1 – 18 837 989,64 руб. с НДС 18%.
(цена
лота)
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
расходы поставщика (подрядчика, исполнителя) связанные с
исполнением договора и другие обязательные платежи.
единственному
Заявление на предоставление документации о закупке
направляется участником закупки только в письменной форме.
№
пункта
9.
10.
11.
Содержание
пункта
Информация
порядок и сроки
внесения
платы,
взимаемой
за
предоставление
документации, если
такая
плата
установлена,
за
исключением
случаев
предоставления
документации
в
форме электронного
документа
Сведения о праве
заказчика
отказаться
от
проведения
процедуры закупки
Документация о закупке предоставляется участникам закупки в
форме электронного документа или в письменной форме; при
этом документация о закупке предоставляется в письменной
форме после внесения лицом, подавшим соответствующее
заявление, платы за предоставление документации, если такая
плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в
извещении
о
проведении
закупки.
Предоставление
документации о закупке в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы.
Плата за предоставление документации в письменной форме не
взимается.
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в любое
время до заключения договора. Извещение об отказе от
проведения закупки размещается заказчиком на официальном
сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе от проведения закупки.
о Не предоставляются
Сведения
предоставлении
преференций
товарам
российского
происхождения или
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва
Срок
подписания В течение 20 (двадцати) дней со дня размещения на
победителем
официальном сайте извещения о закупке.
договора
Председатель комиссии
В.Н. Солодовников
Член комиссии
С.И. Клюев
Член комиссии
Н.В. Юдина
Секретарь
Е.А. Похилько
16