ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложенение №1
к закупочной документации
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ № ___________
г. Санкт-Петербург
«
» ______________ 2014 года
Открытое акционерное общество ОАО «Специальное конструкторское бюро
котлостроения», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице заместителя генерального
директора В.Н. Заграя, действующего на основании доверенности №1247 от 20.08.2014 г., с
одной Стороны, и
Открытое акционерное общество ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»,
именуемое
в
дальнейшем Покупатель, в лице ВрИО генерального директора Ю.Н.
Таратонова, действующего на основании решения Совета директоров (протокол № СД46/2014 от 15.10.2014 г.) и Устава, с другой Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять
и оплатить на условиях настоящего договора изготовление и поставку:
-
котлоагрегата судового вспомогательного автоматизированного водотрубного
с
настройкой давления пара 0,5 МПа (5,0 кг/см ), с агрегатом электронасосным А1 3В 0,6/631/25Б по ТУ 26-1547-89 горизонтального исполнения, с электро-вентилятором РСС 25/401.1.4 П180о с лампами вверх, КАВ 2,5/7М-11 ИЖЕР.621121.003ТУ и ИЖЕР.621121.003ТУ
дополнение №1 – 1 шт. (далее – Оборудование)
2
котлоагрегата судового вспомогательного автоматизированного водотрубного с
настройкой давления пара 0,5 МПа (5,0 кг/см2), с агрегатом электронасосным А1 3В 0,6/631/25Б по ТУ 26-1547-89 горизонтального исполнения, с электро-вентилятором РСС 25/401.1.4 Л180о с лампами вверх, КАВ 2,5/7М-12 ИЖЕР.621121.003ТУ и ИЖЕР.621121.003ТУ
дополнение №1 – 1 шт. (далее – Оборудование) для заказа № 788, проекта 18280.
1.2. Наименование, количество и ориентировочная цена за единицу товара
определены сторонами в спецификации (приложение №1 к настоящему договору) и
Протоколе согласования цены (приложение №2 к настоящему договору), являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Изготовление оборудования производится в соответствии с требованиями
Российского Морского Регистра Судоходства (далее – РМРС).
2. Сроки и условия выполнения работ и поставки
1
2.1. Поставщик производит поставку оборудования, предусмотренного п.1.1.
договора, через 9 (Девять) месяцев после получения авансового платежа в размере 80% от
ориентировочной цены Оборудования.
2.2. Поставщик производит поставку Оборудования только после перевода цены
Оборудования в фиксированную в соответствии с п.п. 3.3, 3.4 Договора и осуществления
Покупателем окончательного расчета в соответствии с п. 3.5.2 Договора.
2.3. Поставка готовой продукции осуществляется силами и средствами Поставщика на
склад Покупателя , расположенного по адресу 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная,
д.6.
2.4. Датой отгрузки оборудования считается дата выписки Поставщиком Товарнотранспортной накладной.
2.5. Датой поставки оборудования считается дата поступления оборудования на склад
Грузополучателя.
2.6. Поставляемое оборудование должно иметь следующие сопроводительные
документы:
- товарно-транспортная накладная - 2 экз.;
- сертификат РМРС – 1 экз.;
- товарная накладная – 2 экз.;
- упаковочный лист - 3 экз.;
- счет-фактура – 1 экз.
2.7. Оригиналы вышеназванных документов должны быть направлены Покупателю в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента отгрузки оборудования Поставщиком.
2.8. В случае досрочной поставки Оборудования Поставщиком, Покупатель обязуется
произвести досрочный окончательный расчет в соответствии с п. 3.5.2 Договора.
2.9. Моментом перехода права собственности от Поставщика к Покупателю считается
дата поступления оборудования на склад Покупателя.
2.10. Ответственность за случайную гибель или повреждение оборудования
переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи оборудования Покупателю.
2.11. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать принятым к
исполнению чертежам, требованиям нормативной документации (ГОСТ, ОСТ) или
техническим условиям (ТУ), указанным в спецификациях, техническом паспорте,
сертификатах соответствия, сертификатах качества.
2.12. Маркировка, тара, упаковка, покрытие, консервация и отгрузка оборудования
производятся в соответствии с требованиями нормативной документации (технических
условий) и должны обеспечивать его сохранность при транспортировании, перегрузе и
хранении.
2
2.13. Поставщик за 25 (Двадцать) календарных дней до отгрузки направляет
Покупателю письменное Уведомление о готовности оборудования к отгрузке.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Ориентировочная цена оборудования в соответствии с Протоколом согласования
ориентировочной цены (Приложение 2 к настоящему договору) составляет: 49 568 167,34
руб. (Сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь рублей
34 копейки), в т.ч. НДС – 7 561 245,86 руб.
3.2. Цена оборудования включает в себя стоимость изготовления оборудования с
ЗИП, изготовления тары и упаковки, маркировки оборудования и доставки оборудования на
склад Покупателя в Санкт-Петербурге. В цену договора включена стоимость получения в
установленном порядке свидетельства РМРС о типовом одобрении на АСУ котлоагрегатов,
предусматривающего изготовление дополнительного комплекта основных узлов АСУ и
комплекс их специализированных испытаний.
3.3. Цена по договору ориентировочная, переводится в фиксированную после
завершения работ по изготовлению одновременно с направлением Покупателю извещения о
готовности Оборудования с предоставлением карточки учета затрат (счет 20) за подписью
главного бухгалтера Поставщика и расчетом-обоснованием рентабельности поставки
Оборудования.
3.4. Перевод цены в фиксированную осуществляется путем подписания Сторонами
протокола фиксированной цены.
3.5. Оплату оборудования Покупатель производит в следующем порядке:
3.5.1. В течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания договора, Покупатель
перечисляет первый аванс в размере 80% от ориентировочной цены оборудования в сумме
39 654 533,87 руб.(тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот
тридцать три руб. 87 коп.) , в т.ч. НДС 18 %.
3.5.2. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после получения Покупателем
письменного уведомления о готовности оборудования к отгрузке Покупатель осуществляет
окончательный расчет, исходя из согласованной Сторонами фиксированной цены
Оборудования с учетом ранее уплаченного аванса.
3.6. Расчеты производятся в рублях РФ.
3.7. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
4. Приемка оборудования
3
4.1. Приемка оборудования по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР П-6
от 15.06.1965 года и П-7 от 25.04.1966 года, и требованиями ГОСТ 24297-87.
4.2. Контроль качества и приемку готовой продукции осуществляет ОТК Поставщика
в соответствии с ТУ, ОСТ, чертежами на изделия.
5. Гарантии Поставщика
5.1. Поставщик гарантирует:
- качество оборудования, материалов и комплектующих изделий, использованных для
их изготовления, соответствующее требованиям чертежей, технических условий и
стандартов на комплектующие изделия;
- работоспособность оборудования в течение гарантийного срока при условии
соблюдения требований по эксплуатации, предусмотренной нормативно- технической
документацией на котлоагрегаты.
5. 2. При обнаружении в гарантийный период скрытых дефектов оборудования и/или
комплектующих изделий в процессе монтажа или эксплуатации (выхода из строя
оборудования) Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика не позднее дня,
следующего за днем обнаружения дефекта (выхода из строя). Поставщик в течение 4
(Четырех) рабочих дней со дня получения уведомления обязан направить уполномоченного
компетентного представителя для рассмотрения характера выявленных дефектов, причин их
возникновения, составления совместного акта.
Ни одна Сторона не вправе отказаться от подписания акта, а в случае разногласий о
характере выявленных дефектов и причин выхода из строя оборудования обязана
представить письменные возражения (особое мнение).
5.3. Поставщик обязан устранить дефекты, возникшие по его вине, или заменить
оборудование на качественное в срок, согласованный с Покупателем. Устранение дефектов и
замена оборудования производится за счет Поставщика в сроки, согласованные с
Покупателем.
5.4. Если Поставщик не устранит дефекты или не произведет замену оборудования в
согласованный срок, Покупатель вправе устранить
самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
дефект
за
счет
Поставщика
5.5. Гарантийный срок эксплуатации котлоагрегатов КАВ 2,5/7М-11(12) составляет 12
(Двенадцать) месяцев со дня сдачи судна в эксплуатацию при условии соблюдения
Покупателем требований к хранению и эксплуатации оборудования, предусмотренных ТУ.
При этом гарантийный срок хранения котлоагрегатов КАВ 2,5/7М-11(12) с
установленным на нем оборудованием и элементами системы управления устанавливается
12 (Двенадцать) месяцев с момента консервации (переконсервации).
4
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки, согласованных Сторонами, Покупатель
вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости
непоставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения согласованных платежей (кроме авансовых) Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере
0,05% от суммы просроченного платежа.
6.4. В случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных в период
входного контроля, испытаний, гарантии, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
уплаты неустойки в размере 0,05% от фиксированной цены поставленного оборудования за
каждый день просрочки, но в целом не более 5% от стоимости оборудования, установленной
настоящим договором.
6.5. Установленный максимальный предел договорной неустойки применяется только
в случае досудебного требования об уплате штрафных санкций.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего
договора, могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда по установленной
подсудности.
7.2. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего договора,
обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования. Сторона, получившая
претензию, обязана в тридцатидневный срок со дня получения рассмотреть претензию и дать
мотивированный ответ.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. В случае, если исполнение обязательств невозможно вследствие непреодолимой
силы, срок поставки оборудования переносится соответствующим образом только в случае,
если эти события оказывают существенное влияние на своевременное выполнение договора
или той его части, которая подлежит выполнению после начала этих событий.
8.2. Обе Стороны обязуются немедленно сообщить друг другу в письменной форме о
начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы.
5
9. Прочие условия
9.1. Настоящим договором не предусмотрено выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ на заказе. Указанные работы производятся Поставщиком по отдельному
договору, оформленному в установленном порядке.
9.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование не обременено
залоговыми обязательствами, не является объектом договора аренды (лизинга),
заключенным с третьим лицом.
9.3. Поставщик гарантирует, что оборудование может быть использовано
Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением
патентных и иных прав. Ответственность за патентную чистоту поставляемого оборудования
несет Поставщик по действующему законодательству РФ. Если к Покупателю со стороны
третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентных
прав, то Покупатель незамедлительно проинформирует Поставщика об этом, и Поставщик
предпримет за свой счет действия для урегулирования этих претензий.
9.4. В период действия договора по требованию одной из Сторон проводится сверка
расчетов, при этом заинтересованная Сторона направляет Акт сверки на 01 число периода,
следующего за отчетным. Вторая Сторона обязана рассмотреть, подписать и направить Акт
сверки расчетов в адрес заинтересованной Стороны в десятидневный срок.
9.5. Стороны обязаны сообщить другой Стороне об изменении почтовых, банковских
реквизитов, а в случае реорганизации - представить учредительные
документы,
подтверждающие правопреемство.
9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного окончания взаиморасчетов между Сторонами. Все изменения и
дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами. Основания для расторжения и прекращения настоящего договора
определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру для
каждой Стороны.
9.8. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам
одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
9.9. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, взаимоотношения
Сторон регулируются действующим законодательством РФ.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
10.1.Поставщик:
ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения» (ОАО «СКБК»)
6
Адрес : 199106 , Санкт-Петербург , 23 линия , 2 , литер А
ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения»
Телефон : (812) 324-91-12, 324-91-95 (ПЭО)
Факс : (812) 327 70 25, 327 70 28
ИНН 7801064369/ КПП 780101001
р/с № 40702810516000006475
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург
кор./сч.: 30101810900000000790
БИК: 044030 790Коды предприятия :
ОКПО 07530758, ОГРН 1027800527347
ОКВЭД 73.10, 28.30.9, ОКАТО 40263561000
10.2. Покупатель:
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»,
Фактический и юридический адрес:
198096, Санкт-Петербург, Корабельная ул., 6,
р/с № 40702810355020153590
в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург,
кор/сч. №30101810500000000653
БИК 044030653, ОКПО 34337745, ОКВЭД 35.11.1.
ИНН 78050334277 КПП 997850001
11. Перечень приложений к договору
11.1. Спецификация (Приложение 1);
11.2. Протокол согласования договорной цены (Приложение 2).
12. Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
ОАО «СКБК»
ВРИО генерального директора
ОАО «Судостроительный завод
«Северная верфь»
_______________В.Н. Заграй
_______________Ю.Н. Таратонов
7
8