ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 07/12/23 В РАМКАХ ГРАНТА « Миллион СПОсобов» по инфраструктурному направлению «Студенческое антикафе-Все свои» г. Находка « 07 »декабря 2023г. Индивидуальный предприниматель Хома Кристина Ярославовна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства ГРНИП 322253600079301 от 07.11.2022 г., с одной стороны, и Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Войстрик Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности «Сторона» в соответствии с п.14 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в оговоренные сроки, по наименованию, ассортименту, в количестве и по согласованной цене, а Заказчик обязуется принять этот товар и оплатить его на указанных ниже условиях. 1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара согласовываются сторонами при поставке (передаче) каждой партии товара и указываются в универсальных передаточных документах по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее - УПД). УПД являются неотъемлемыми частями настоящего договора и на основании указанных документов производятся взаиморасчеты между сторонами. 1.3. Основанием поставки является заявка Заказчика на предоставление партии товара, имеющегося на складе Поставщика, которая может быть подана в любой удобной для обеих сторон форме. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик вправе: 2.1.1. требовать передачи недопоставленного товара. 2.1.2. предъявлять претензии по количеству, качеству, скрытым недостаткам поставленной партии товара согласно ст.4 настоящего договора. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. осуществлять прием передаваемого товара в соответствии с УПД и совершать все необходимые действия, в том числе надлежащим образом оформлять документы, обеспечивающие приемку товара, поставленного в соответствии с настоящим договором. Поставщик вправе приостановить поставку товара, в случае ненадлежащего оформления Заказчиком документов, связанных с приемкой товара. 2.2.2. в момент передачи товара осуществлять его осмотр, проверять количество – по числу тарных мест, указанному в УПД. 2.2.3. оплачивать товар на условиях, предусмотренных настоящим договором. 2.3. Поставщик вправе: 2.3.1. требовать оплаты товара и уплаты неустойки, если Заказчик не оплачивает переданный ему товар, в соответствии с условиями настоящего договора. 2.3.2. не осуществлять поставку следующей партии товара до момента оплаты Заказчиком предыдущей партии, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.2.3. настоящего Договора. 2.3.3. отказаться от исполнения договора в случае не выборки Заказчиком товара в срок, установленный пунктом 3.3. настоящего договора. 2.4. Поставщик обязан: 2.4.1. передавать товар Заказчику по УПД на имя Заказчика. 2.4.2. передавать товар, соответствующий условиям о качестве, ассортименте. 3. Порядок и формы расчетов 1 3.1. Стоимость поставляемого «Товара» составляет 3 869,00 руб. (три тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) и указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) НДС не предусмотрен. 3.2. Оплата товара производится Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Платеж считается осуществленным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата товара может также производиться наличными денежными средствами путем внесения их в кассу Поставщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке и размере. 3.3. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, в том числе номеров телефонов, стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях, а также вносят соответствующие изменения в настоящий договор путем заключения дополнительного соглашения. 4. Порядок предъявления претензий 4.1. Претензии по качеству поставленного товара принимаются Поставщиком в течение 3 (трех) календарных дней с даты поставки партии товара Заказчику. 4.2. Заказчик, обнаруживший после приема товара по УПД недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приема (далее скрытые недостатки), и которые вызваны причинами, существовавшими в товаре до его передачи Заказчику, обязан незамедлительно известить об этом Поставщика, обеспечить ответственное хранение такого товара. 4.3. Претензии по скрытым недостаткам товара должны быть предъявлены Поставщику не позднее 10 (десяти) дней с момента передачи товара Заказчику по УПД. 4.4. Поставщик не несет ответственности за качество товара, если он используется Заказчиком не в соответствии с рекомендованными способами транспортировки и хранения. 4.5. При нарушении правил приема товара и сроков предъявления претензий Заказчик лишается возможности предъявления претензий Поставщику при недостаче или снижении качества Товара. 4.6. Все претензии Заказчика (по количеству, качеству, по скрытым недостаткам поставленного Товара), акты могут быть переданы Поставщику с использованием факсимильной связи при условии последующего их почтового отправления. 5. Ответственность сторон. 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено соглашением сторон и настоящим договором. 5.2. В случае несвоевременной оплаты товара Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки. 6. Срок действия договора. Порядок разрешения споров 6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до 31.12.2023 г. 6.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (ст.523 Гражданского кодекса Российской Федерации). 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору заключаются сторонами в письменной форме, вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 6.4. Все споры, возникающие между сторонами при исполнении условий настоящего Договора, стороны намерены разрешать путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) календарных дней со дня направления претензии одной стороной для другой стороны. Если же эти разногласия не урегулированы сторонами, спор разрешается в арбитражном суде по месту нахождения истца. 6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6.6. Все то, что не урегулировано настоящим договором, регулируется законодательством Российской Федерации, 2 а если не установлено им – обычаями делового оборота. 7. Адреса и реквизиты сторон: Продавец: ИП Хома Кристина Ярославовна Юр. адрес: 692918 Приморский край Дзержинского ул.,5А, 246 Факт. адрес: 692900 Приморский край, Г. Находка; Проспект Мира,3 М-н «5+Mr.Huolang» ИНН 250803923204 Телефон : +7(914)694-08-07 Банковские реквизиты: Р/счет 40802810250000058966 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 040813608 К/счет 30101810600000000608 Покупатель: КГБ ПОУ «НГГПК» Юр. адрес: 692918 Российская Федерация, Приморский край Г. Находка, ул. Дзержинского,9 Факт. адрес: 692918 Российская Федерация, Приморский край Г. Находка, ул. Дзержинского,9 ИНН 2508022784 ОГРН 1022500711111 КПП 250801001 Телефон : 8(4236)74-62-15 Банковские реквизиты: Минфин Приморского края (КГБ ПОУ « НГГПК» л/сч. 20206Х37780) Р/счет 03224643050000002000 Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю в г. Владивосток Индивидуальный предприниматель Директор ________________________________/Хома К.Я./ м.п. _______________________________/Войстрик Е.Ю./ м.п. 3