Договор поставки (купли-продажи) товаров № г. " " г. , далее именуем "Покупатель", в лице (должность) (Ф.И.О.) , действующего в соответствии с (наименование документа, подтверждающего полномочия) № от " " г. и на основании Устава, с одной стороны и , далее именуем "Поставщик", в лице (должность) (Ф.И.О.) , действующего в соответствии с (наименование документа, подтверждающего полномочия) № от " " г. и на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие товары (далее - товар): Товар (наименование товара/модель ) в количестве ; Товар (наименование товара/модель) в количестве ; Товар (наименование товара/модель) в количестве ; Товар (наименование товара/модель) в количестве . 2. Комплектность и документы на товар 2.1. Передача некомплектного товара 2.1.1. Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, если только Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления не доукомплектует товары либо не заменит их комплектными. 2.1.2. В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; - доукомплектования товара в разумный срок. Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору: потребовать замены некомплектного товара на комплектный; - отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 2.2. Документы на товар 2.2.1. Передача Покупателю товара оформляется универсальным передаточным документом (УПД). 2.2.2. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы: - технический паспорт в количестве 1 экземпляров (для каждого вида товара); - инструкцию по эксплуатации в количестве 1 экземпляров (для каждого вида товара). страница 1 из 6 2.2.3. УПД передается Покупателю одновременно с товаром. Другие документы, относящиеся к товару, также подлежат передаче Покупателю одновременно с товаром. 3. Качество товара и гарантийный срок 3.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет. 3.2. Передача товара ненадлежащего качества 3.2.1. Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 3.2.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; - возмещения расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; - потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору. 4. Цена и порядок оплаты 4.1. Цена за единицу товара (наименование) составляет рублей. Стоимость (наименование товара) составляет ( ( ) рублей. ) Цена за единицу товара (наименование) Стоимость (наименование товара) составляет составляет ( ( ) рублей. ) рублей. Цена за единицу товара (наименование) Стоимость (наименование товара) составляет составляет ( ( ) рублей. ) рублей. Цена за единицу товара (наименование) Стоимость (наименование товара) составляет составляет ( ( ) рублей. ) рублей. Общая составляет по НДС ( стоимость товаров, ( поставляемых ) рублей. Договору (далее - цена товара), %) включен в цену товара. 4.2. Счет-фактура передается Покупателю в течение пяти календарных дней со дня отгрузки товара, а также в течение пяти календарных дней со дня получения Поставщиком полной или частичной предоплаты в счет предстоящей поставки. 4.3. Цена товара может быть изменена по соглашению сторон. " 4.4. Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 100% стоимости товара в срок до " г. страница 2 из 6 4.5. Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком. 4.6. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями. 4.7. Если Поставщик, получивший сумму предоплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предоплаты за товар, не переданный Поставщиком. 5. Срок и условия поставки 5.1. Срок поставки 5.1.1. Поставка товара должна быть осуществлена " " г. 5.1.2. Покупатель настоящим дает согласие на досрочную поставку товара. При этом Поставщик обязан не позднее чем за 1 день до даты предполагаемой поставки письменно уведомить Покупателя. 5.2. Поставка адресу: товара осуществляется путем . его доставки Покупателю по 5.3. Доставка товара осуществляется силами Поставщика. Доставка осуществляется за счет Поставщика. 5.4. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 1 дня после истечения срока поставки. 5.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. 5.6. Упаковка 5.6.1. Поставляемый товар должен быть упакован в обычно применяемую для него упаковку. 5.6.2. Упаковка является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. 5.7. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям. 5.8. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара. 5.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему товара. 5.10. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц. 5.11. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Покупателя на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков товаров либо доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены. страница 3 из 6 6. Приемка товара 6.1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора. 6.2. Приемка товара осуществляется согласно обычно предъявляемым требованиям. 6.3. О нарушении условий Договора, выявленном после приемки товара, Покупатель обязан известить Поставщика в течение 15 дней с момента поставки товара. 7. Ответственность сторон 7.1. Взыскание неустойки с Поставщика 7.1.1. В случае недопоставки или просрочки поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,01 % стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки. 7.1.2. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,01 % стоимости такого товара. 7.2. Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка). 7.3. При взыскании убытков с Покупателя не возмещается упущенная выгода. 8. Изменение и расторжение договора 8.1. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: - поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров. 8.2. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях: при существенном нарушении Договора другой стороной; - в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора. 8.3. Расторжение договора 8.3.1. В случае нарушения Поставщиком обязанности по срокам поставки товаров Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику. Указанное нарушение признается сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ). Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный товар. При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны. страница 4 из 6 9. Разрешение споров 9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров 9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 дней с момента получения претензии. 9.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 дней со дня направления претензии. 9.2. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом г. Москвы. 10. Заключительные положения 10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 10.2. Договор действует до исполнения сторонами своих обязательств. 10.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 10.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по 1 для каждой из сторон. 11. Адреса и реквизиты сторон страница 5 из 6 Покупатель Поставщик Наименование: Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Телефон Телефон Факс Факс Электронная почта Электронная почта ОГРН ИНН КПП Р/с в К/с БИК ОГРН ИНН КПП Р/с в К/с БИК от имени Покупателя: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) от имени Поставщика: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) М.П. / М.П. страница 6 из 6 /
