ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2-19/08/2022 г. Самара "19" августа 2022 г. ООО «Строительные технологии», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Соловьёва А. П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Строительные технологии», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Соловьёва А. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью данного договора, в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 1.2. На Товар устанавливается гарантийный срок. Срок гарантийного периода указан в гарантийном талоне. Течение гарантийного срока начинается с Даты поставки. Если в течение гарантийного срока выявится несоответствие Товара требованиям действующих на момент поставки ГОСТов и ТУ, полностью или частично, Поставщик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектного Товара или его частей аналогичным Товаром надлежащего качества/комплектности в срок, установленный Покупателем. В случае предъявления Покупателем претензий, Поставщик обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента получения претензии от Покупателя предоставить письменный ответ на претензию. Возврат некачественного Товара Поставщику осуществляется силами и за счет Поставщика. Отсчет гарантийных сроков в отношении Товара, поставленного взамен дефектного, начинается с даты его поставки. На момент проведения ремонтных работ или время замены Товара отсчет гарантийного срока приостанавливается. Расходы, непосредственно связанные с устранением дефектов и заменой Товара по гарантии, несет Поставщик. Если обнаруженные дефекты будут признаны Поставщиком неустранимыми, то Покупатель вправе потребовать: • замены дефектного Товара на аналогичную по техническим характеристикам; • возврат покупной цены за Товар; • организовать мероприятия по приемке (возврату) дефектного Товара за счет Поставщика; • исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае принятия решения о замене Товара либо о возврате денежной суммы, Поставщик должен произвести замену товара либо возместить уплаченную Покупателем стоимость Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Поставщиком. 1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. 2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 2.1. Срок поставки каждой партии Товара указана в Спецификации по данному Договору. 2.2. Поставка Товара осуществляется путем его выборки Покупателем, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации. 2.3. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. 2.4. На упаковку Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ. 2.5. В случае поставки Товара на условиях п. 2.2 настоящего Договора, Товар подлежит выборке со склада Поставщика, расположенного по следующему адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова д.8, стр.1, если иное не указано в Спецификации. 2.6. Не позднее, чем за 3 (Три) дня до срока поставки (п. 2.1 Договора) Поставщик обязуется уведомить Покупателя по электронной почте о готовности Товара к выборке. 2.7. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к выборке Покупатель обязан прибыть на склад Поставщика, осмотреть Товар, проверить, принять Товар по товарной накладной. 2.8. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: упаковать надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя (получателя) осуществляются силами и за счет Поставщика. 2.9. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. 2.10. Приемка Товара по внешнему количеству (количеству тарных мест) и внешним дефектам упаковки тарного места, производится на основании товарной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, результат приемки оформляется актом унифицированной формы № ТОРГ-2/ТОРГ-3, утв. постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132 (далее «Акт»). Приемка Товара по количеству вложений, внутритарному ассортименту и качеству осуществляется Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты поставки (за исключением скрытых дефектов). В случае обнаружения нарушений, Покупатель вызывает представителя Поставщика для составления Акта. В случае невозможности участия Поставщика в составлении Акта Покупатель составляет и подписывает односторонний Акт. 2.11. Товар считается не соответствующим требованиям настоящего Договора в случаях нарушения условий о количестве, качестве, условий о комплектности, таре и упаковке. 2.12. Поставщик обязан заменить Товар, не отвечающий требованиям качества в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента составления Акта, если иной порядок или сроки не будут оговорены сторонами дополнительно. Срок устранения недостатков не должен превышать срока поставки, установленного в Спецификации, по которой поставлялся товар. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента составления Акта, если иной порядок или сроки не будут оговорены сторонами дополнительно. Срок допоставки Товара не должен превышать срока поставки, установленного в Спецификации, по которой поставлялся товар. 2.13. Покупатель вправе отказаться от Товара, в соответствии с п. 2.9 настоящего Договора, а также в случае нарушения срока поставки более чем на 10 (Десять) календарных дней. В этом случае Товар не принимается, не оплачивается (если ранее не был оплачен) и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Если ранее этот Товар был оплачен Покупателем (частично или полностью), то Поставщик обязан вернуть Покупателю сумму оплаты в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя. 2.14. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с Даты поставки Товара. 2.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с Даты поставки. 2.16. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю полный комплект документов на товар: товарную накладную по унифицированной форме N ТОРГ-12, утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132 (далее «товарная накладная»), счет-фактуру, документацию на товар на русском языке, гарантийные талоны, а также иные документы, необходимые для эксплуатации товара. Обязательства Поставщика по поставке Товара являются исполненными с момента подписания Сторонами товарной накладной (по тексту и далее «Дата поставки»). 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Общая сумма Договора состоит из сумм стоимостей всех Спецификаций по данному Договору. 3.2. Условия поставки Товара согласовываются в соответствующей Спецификации. 3.3. Стоимость одноразовой тары (упаковки), маркировки включены в цену Товара. 3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Моментом надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате стоимости Товара является момент списания денежных средств, подлежащих оплате по настоящему Договору с расчетного счета Покупателя. 3.5. В соответствии с п. 5 ст.488 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что Товар, не полностью оплаченный на дату его поставки Покупателю, не находится в залоге у Поставщика до момента полной оплаты поставленного Товара. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Договора, за исключением суммы авансового платежа, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,001 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 1.2, 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,001 процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 4.3. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.8 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,001 процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем). 4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение пяти дней уведомить об этом другую Сторону. 5.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 6.1. Договор действует 1 (один) год, с момента его подписания. Если за 30 дней до окончания действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий календарный год. 6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Самара, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: Адреса, реквизиты и подписи Сторон: ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ ООО «Строительные технологии» Адрес: 443080, Самарская обл., г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 55, секция А 3.1, офис 1205 ИНН 5836643370 КПП 631601001 Р/с 40702810525180000964 Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара ООО «Строительные технологии» Адрес: 443080, Самарская обл., г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 55, секция А 3.1, офис 1205 ИНН 5836643370 КПП 631601001 Р/с 40702810525180000964 Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Генеральный директор ООО «Строительные технологии» Генеральный директор ООО «Строительные технологии» Соловьев А.П. /___________ Соловьёв А.П./___________ М.П. М.П. Приложение №1 к Договору № 2-19/08/2022 от 19.08.2022 Спецификация №1 от 19 августа 2022 г. Наименование Автошина Tyrex VM-310 18нс Автошина Кама-1260-2 425/85R21 Кол-во 30 100 Ед. изм. шт. шт. Цена 17 407,00 41 921,00 ИТОГО: Сумма 522 210,00 4 192 100,00 4 714 310,00 1. Стоимость Товара по данной спецификации составляет 4 714 310 (Четыре миллиона семьсот четырнадцать семь тысяч триста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 785 718,33 (Семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 33 копейки; 2. Условия оплаты: - оплата 100%, с момента подписания договора в течение 3(трёх) рабочих дней; 3. Срок поставки ТМЦ в течении 30 дней с момента прихода денежных средств на расчётный счёт Поставщика; 4. Место и способ доставки: Доставка транспортной компанией до адреса Покупателя. Услуги транспортной компании оплачивает Покупатель. ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: Генеральный директор Генеральный директор ООО «Строительные технологии» ООО «Строительные технологии» Осипова Ю.Г. /___________ Соловьёв А. П./___________
