Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального образования Узловский район от __________2013 №____-р

Реклама
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2013 №____-р
ИЗВЕЩЕНИЕ №024-ЗК-023 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения контракта на поставку нетбуков для МБОУ лицей г.Узловая, ул. 14
Декабря, 32 в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие общего и
дополнительного образования в Тульской области на 2013-2016 годы»
Заказчик – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения лицей
Место нахождения: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.32.
Почтовый адрес: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.32.
Номер контактного телефона: 5-94-87; 5-93-79; адрес электронный почты: [email protected]
Контактное лицо: Малеева Екатерина Юрьевна
Уполномоченный орган: администрация муниципального образования Узловский район.
Место нахождения: 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 56.
Почтовый адрес: 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 56.
Номер контактного телефона: (48731) 6-19-83. Контактное лицо: Чаплыгина Оксана Владимировна.
Адрес электронной почты: [email protected]
Источник финансирования заказа: субсидии из бюджета Тульской области.
Техническое задание
на поставку нетбуков для МБОУ лицей г. Узловая, ул.14 Декабря, 32 в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Тульской области
на 2013-2016 годы»
1. Наименование поставляемого товара: нетбуки
2. Количество
№ п/п
Наименование
1
Нетбуки
Количество
22
3. Место поставки товара: Тульская область, г. Узловая, ул.14 Декабря, 32
4. Сроки поставки товара: 30 календарных дней с даты заключения контракта.
5. Условия поставки товара:
- поставка осуществляется транспортом Поставщика на территорию Заказчика в установленные сроки
и предъявление уполномоченному представителю заказчика для осмотра и оценки его технического
состояния. Поставщик должен обеспечить разгрузку.
6. Назначение товара и цели использования:
7. Виды поставляемого товара: нетбуки
8. Общие требования к товару, требования к качеству, потребительским свойствам:
 товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не должен содержать повторно
используемых деталей, не допускается наличие полос, царапин и т.п.;
 поставляемые товары должны соответствовать показателям надёжности, заявленным
производителем оборудования, и обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу;
 поставляемые товары должны соответствовать действующим сертификатам безопасности
(для жизни и здоровья человека) и электромагнитной совместимости, выданным на
соответствующее оборудование, и не должны повышать риск развития аллергических реакций
и хронических заболеваний выше норм, установленных для данного оборудования;
 товар должен поставляться в оригинальной упаковке, содержащей все необходимые коды и
знаки производителя
Сведения о функциональных характеристиках(потребительских свойствах), требованиях к качеству,
потребительским свойствам товара
Сведения о функциональных характеристиках
№
(потребительских свойствах), требованиях к качеству,
п/п
потребительским свойствам, комплектности,
Требуемое значение
1
1.
1.1
1.1.1.
энергетической эффективности, требованиях по
передачи оборудования
2
Технические характеристики оборудования
Портативный компьютер
Процессор
Тактовая частота
Кол-во ядер/одновременная обработка потоков
Объем кеша
Экран
Диагональ не менее 11.6 дюймов
Разрешение не менее 1366х768
Оперативная память
Тип памяти
Объем не менее 2048 Мб
Жесткий диск
Емкость не менее 500 Гб
Интерфейс SATA II
Видеоконтролер
Графический контролер
Карт-ридер
Поддержка чтения не менее SD/MMC
Слот для подключения дополнительных устройств
Видеокамера
Разрешение не менее 1.3 Мп
Сеть и коммуникации
Wi-Fi c поддержкой стандартов IEEE 802/11 b/g
Bluetooth v4.0
Технология Ethernet
Порты ввода/вывода
Кол-во портов USB 2.0 не менее 3
VGA
Line out
Mik in
HDMI
Устройства ввода
Клавиатура
Тип устройства позиционирования Touch Pad
Встроенный микрофон
Физические характеристики
Вес
Возможность использования замка безопасности типа
Kensington Lock
1.1.13. Источник питания
1.1.13.1 Аккумулятор Li-ion
1.1.13.2 Блок питания 220В
1.1.14. Программное обеспечение
1.1.14.1 Предустановленное Windows 8 или эквивалент,
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2.
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.6
1.1.6.1
1.1.7
1.1.8
1.1.8.1
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.2
1.1.9.3
1.1.10
1.1.10.1
1.1.10.2
1.1.10.3
1.1.10.4
1.1.10.5
1.1.11.
1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.11.3
1.1.12.
1.1.12.1
1.1.12.2
3
Intel Celeron 877 или
эквивалент
Не менее 1400 Мгц
Не менее 2
Не менее 2 Мб
наличие
наличие
DDR3
наличие
наличие
наличие
Intel HD Graphics
наличие
наличие
Web-camera
наличие
наличие
наличие
Fast Ethernet
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
Не более 1,5 кг
наличие
наличие
наличие
поддержка 64bit:
- операционная система на русском языке, совместимая со
всеми приложениями Windows и поддержкой доменов.
9. Требования к безопасности: соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ 28139-89 «Оборудование
школьное», ТУ 9661-011-77308642-06 (Оборудование и инструменты для школ прочие), ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005,
ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2.-.2006, ГОСТ Р 51317.3.-99,иметь
сертификат соответствия, маркирование знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.
10. Требования по комплектности: нетбуки должны иметь техническую документацию на русском
языке, сервисные талоны.
11. Требования к энергетической эффективности товара: в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления
требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые
осуществляются для государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 07.09.2010 № 769 «О категориях товаров,
которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке на этикетках, а также о характеристике
товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются
требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую
документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».
12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке: сертификаты,
обязательные для данного вида товара, руководство по эксплуатации и обслуживанию, сервисную
книжку с гарантийным талоном, счётом, товарной накладной, счётом-фактурой. Вся техническая
документация должна быть на русском языке.
13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации
товара: Поставщик должен обеспечить бесперебойную поставку расходных оригинальных частей и
механизмов в течение срока гарантийных обязательств.
14. Порядок сдачи и приёма товара: Заказчик обязан в 3-х дневный срок с момента поставки
нетбуков с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
Поставщику.
15. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным на
месте у Заказчика: учебное оборудование должно быть поставлено на территорию Заказчика
транспортом Поставщика в установленные сроки и предъявлено уполномоченному представителю
Заказчика для осмотра и оценки его технического состояния. Поставщик должен обеспечить
разгрузку.
16. Требования по техническому обучению Поставщиком персонала Заказчика работе с
поставленным товаром: Поставщик должен оказывать консультационную техническую поддержку.
17. Требования по объёму гарантий качества: условия гарантийного обслуживания должны быть
указаны в сервисной книжке, поставляемой вместе с учебным оборудованием. Для проведения
гарантийного обслуживания (гарантийного ремонта) Покупатель должен самостоятельно доставить
изделие в сервисный центр в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской
упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям производителя по транспортировке
данного вида оборудования.
18. Требования по сроку гарантий качества: гарантийный срок должен составлять не менее 12
месяцев, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим
законодательством РФ.
19. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара: во всём, что не
предусмотрено настоящей документацией, Заказчик и Поставщик должны руководствоваться
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд », Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ.
20. Иные требования к товару по усмотрению заказчика: нет.
Максимальная (начальная) цена контракта: 284 533, 33 (двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот
тридцать три) рубля 33 копейки.
включены расходы: стоимость товара, транспортные и иные расходы, связанные с
выполнением обязательств по контракту, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов,
отчислений и других платежей, установленных законодательством Российской Федерации;
В цену товара
Срок и условия оплаты товара Безналичный расчёт. Оплата поставляемого товара производится Заказчиком
в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Оплата товара
производится Заказчиком по факту поставки товара в течение 15 банковских дней после подписания товарной
накладной.
Требование к участникам размещения заказа:
1) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: не ранее 7 дней с момента
размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте Российской
федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и не позднее 20 дней с момента
размещения настоящего протокола.
Место подачи котировочных заявок: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 56.
Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
с 21.05.2013 года по 30.05.2013 до 17-00 часов (включительно)
Дата рассмотрения котировочных заявок: 31.05.2013г
Критерий оценки котировочных заявок: цена контракта.
Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа уполномоченному органу в письменной
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Участник размещения заказа может
подать котировочную заявку в форме электронного документа, при этом участник размещения заказа обязан
обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к такому документу в соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». В случае подачи
котировочной заявки в форме электронного документа уполномоченный орган в тот же день направляет в
письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую
заявку, подтверждение получения такой заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям
исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Дополнительную информацию можно получить также по указанным реквизитам: Адрес электронной почты:
[email protected] Контактное лицо: Чаплыгина Оксана Владимировна, телефон (48731) 6-19-83.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на поставку нетбуков для МБОУ лицей г.Узловая, ул.14Декабря, 32 в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Тульской области
на 2013-2016 годы»
№
п/п
1
Наименование Количество Предложения от поставщиков
Средняя
поставляемого
рыночная
товара
цена
ООО
ООО
ООО
«Реком»
«Бревис» «Лаборатория
безопасности»
Сумма,
руб
Нетбуки
Итого
22
22
286000,00
270000,00
297000,00
12933,33
284533,33
284533,33
1.ООО « РКом» 300041,г. Тула, тел. 8 (4872)31-01-70.
2. ООО «Бревис» 300041, г. Тула, ул. С.Перовской, д.4,оф.10.
3.ООО « Лаборатория безопасности» 300041, г.Тула, ул.Тургеневская, д.69, оф.335.
Дата сбора информации: 18.03.2013г.
Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере 284 533 рубля 33 копейки (двести восемьдесят
четыре тысячи пятьсот тридцать три рубля 33 копейки)
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от ________.2013 №____
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:
Регистрационный №________________
Дата регистрации «__»________ ____г.
Время регистрации_________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения контракта на поставку нетбуков для МБОУ лицей г.Узловая,
ул.14Декабря, 32 в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие общего и
дополнительного образования в Тульской области на 2013-2016 годы»
номер извещения _______________________
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru и проект контракта, заключаемый по результатам проведения такого запроса,
_________________________________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон).
в лице ______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе котировок на условиях, установленных указанными выше
документами, и направляет настоящую заявку.
2. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________.
3. Наименование и характеристики поставляемых товаров
Предложение участника размещения заказа
№
п/п
Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), требованиях к качеству,
потребительским свойствам, комплектности, энергетической
эффективности, требованиях по передачи оборудования
Предлагаемое значение
4.________________________________________ выражает согласие исполнить условия
(наименование участника размещения заказа)
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
5. Цена включает в себя: стоимость товара, транспортные и иные расходы, связанные с выполнением
обязательств по контракту, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других
платежей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
составляет
_____________________________________________________________ рублей.
Дополнительные сведения в составе котировочной заявки, предоставляются по усмотрению
участника размещения заказа.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
(Должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. «__» ____________ 2013.
Председатель комитета экономического развития
и предпринимательства администрации муниципального
образования Узловский район
Картышева И.П.
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2013 №_____
(ПРОЕКТ) КОНТРАКТ №
на поставку нетбуков для МБОУ лицей г. Узловая, ул.14 Декабря, 32 в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Тульской
области на 2013-2016 годы»
г.Узловая
« »
2013г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице директора Перегудовой Людмилы Борисовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
в лице___________________________________________________, действующего на
основании__________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением
требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства
Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов размещения муниципального заказа
путём проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________
г. №___ , Извещение о проведении запроса котировок № ___ ) заключили настоящий контракт,
именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется произвести поставку нетбуков (далее товар) для МБОУ
лицей г.Узловая, ул. 14 Декабря, д.32 в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
общего и дополнительного образования в Тульской области на 2013-2016 годы» по мероприятию:
«Приобретение оборудования для муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы
общего и дополнительного образования, в том числе для реализации инновационных технологий и
расширение использования информационно - телекоммуникационных средств обучения» в соответствии с
Техническим заданием и Спецификацией (Приложение №1, №2 к настоящему Контракту) и являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставщик обязуется поставить товары, указанные в п. 1.1. Контракта, своими силами или с
привлечением субпоставщиков.
2. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1. Срок поставки товаров: 30 календарных дней со дня подписания контракта.
2.2. На момент подписания Контракта срок поставки товаров, указанный в пункте 2.1. настоящего
Контракта, является исходным для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков
поставки товаров.
2.3. Место поставки товаров: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.32.
3. ЦЕНА КОНТРАКА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена товаров по Контракту составляет_______________________________.(средства из
муниципального бюджета и бюджета Тульской области). Цена товаров включает в себя стоимость товара,
транспортные и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по контракту, а также
уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей,
установленных законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена за единицу товара, рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара, указанная
Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно
начальной (максимальной) цены.
3.3. Оплата Поставщику стоимости товара осуществляется в безналичной форме в российских рублях путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Оплата товара производится Заказчиком
по факту поставки товара в течение 15 банковских дней после подписания товарной накладной.
3.4. Поставщик в случае изменения банковских реквизитов, обязан в трехдневный срок со дня их изменения
в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем
Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
3.5. Финансирование обязательства, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, осуществляется за счет
субсидии на иные цели в рамках модернизации систем общего образования.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить и передать товары, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, в количестве, качестве и
сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Техническим заданием.
4.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта назначить представителя
(представителей) Поставщика, ответственных за выполнение обязательств по настоящему Контракту.
4.1.3. При передаче товаров представить Заказчику товарно-транспортные накладные на поставляемые
товары и соответствующую документацию.
4.1.4. Устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке товаров и
(или) в течение гарантийного срока, предусмотренного п.6.2. настоящего Контракта, в сроки,
установленные п. 4.4.2..
4.1.5. Сообщить Заказчику о готовности к сдаче товаров, обеспечив участие надлежаще уполномоченных
представителей Поставщика в работе комиссии для сдачи – приемки товаров (далее – приемочная
комиссия).
4.1.6. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с поставкой
Поставщиком товаров в период действия Контракта и в течение гарантийного срока, предусмотренного
п.6.2. настоящего Контракта, самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.
4.1.7. Нести имущественную ответственность за деятельность субпоставщиков в рамках настоящего
Контракта, как за свою собственную.
4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта.
4.2. Поставщик вправе:4.2.1 по согласованию с заказчиком поставить товар, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Производить приемку поставленных Поставщиком товаров и их оплату в установленном настоящим
Контрактом порядке.
4.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Задержать оплату поставленных товаров при допущенных недостатках (повреждениях, дефектах) или
причиненном ущербе до момента устранения недостатков (повреждений, дефектов) или возмещения
ущерба.
4.4.2. Потребовать устранения недостатков (повреждений, дефектов), обнаруженных в течение срока,
предусмотренного п.6.2. настоящего Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения
таких недостатков (повреждений, дефектов).
В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного
срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений,
дефектов) и сроки их устранения Поставщиком, при этом на время устранения недостатков (повреждений,
дефектов), Поставщик обязан предоставить
Заказчику функционально аналогичный товар на время
устранения таких недостатков (повреждений, дефектов).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка поставленных товаров осуществляется приемочной комиссией, назначенной приказом
директора МБОУ лицея, с участием представителя (представителей) Поставщика, в ходе передачи товаров
Заказчику на месте поставки, указанной в пункте 2.3. настоящего Контракта.
5.2. Приемочная комиссия, получившая сообщение Поставщика о готовности к сдаче товаров, обязана
немедленно приступить к их приемке и подписать акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от
приемки товаров.
5.3. При обнаружении в ходе приемки недостатков (повреждений, дефектов) товаров, Сторонами
составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их
устранения Поставщиком и дата повторной приемки товаров.
5.4. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных в ходе приемки недостатков
(повреждений, дефектов) не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных
настоящим Контрактом.
5.5. Акт сдачи-приемки (или протокол) утверждается Заказчиком.
5.6. Датой приемки товаров по настоящему Контракту считается дата подписания акта сдачи-приемки
Сторонами.
5.7. Право собственности на товары переходит Заказчику с момента подписания акта Сторонами сдачиприемки.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с Техническим
заданием.
6.2. Поставщик также гарантирует качество и безопасность товаров в период гарантийного срока.
Гарантийный срок – 1 год с момента подписания акта сдачи-приемки.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении,
виде и возможной продолжительности действия.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки (пени)
устанавливается в размере 1 (одного) % от суммы настоящего Контракта, за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от уплаты предусмотренного настоящим Контрактом
штрафа за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 10(дести) % от общей
суммы настоящего Контракта, установленной п.3.1 настоящего Контракта. Выплата штрафа не освобождает
Поставщика от уплаты пени за просрочку в исполнении своих обязательств.
Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащие
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в период
гарантийного срока, указанного в п.6.2. настоящего Контракта, Заказчик оставляет за собой право
самостоятельно (или с привлечением третьих лиц) устранить недостатки (дефекты), выявленные в период
гарантийного срока, взыскав с Поставщика полную стоимость, устраненных недостатков (дефектов) и
штраф, в размере 20% от их стоимости.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и (или) штрафа по Контракту не освобождает Стороны от
выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в натуре.
8.7 Уплата пени, штрафов, а также возмещение убытков производится Поставщиком добровольно по
письменной претензии Заказчика в течении 10 (десяти) банковских дней со дня получения письменной
претензии Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих
обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по
существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом
Тульской области.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ
по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с
даты ее получения.
9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут Сторонами добровольно с оформлением двухстороннего
соглашения или по решению арбитражного суда в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
9.5. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство
Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта (его изменения) направляет
через официальный сайт сведения о контракте (его изменении) для включения их в реестр контрактов.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня исполнения Контракта (исполнения этапа Контракта),
расторжения Контракта направляет через официальный сайт сведения об исполнении (о расторжении)
Контракта для включения их в реестр контрактов.
11.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме. Изменение существенных условий Контракта не допускается.
11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, направляется в письменной
форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает
в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.6. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1.Техническое задание;
2.Спецификация.
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
Заказчик:
МБОУ лицей
Адрес:301602; Тульская область, г. Узловая,
ул.14 Декабря, д. 32
Контактный телефон: (48731) 5-93-79,
5-94-87
Банковские реквизиты:
ИНН – 7117010412
КПП – 711701001
р/с. 40701810770031000024, в ГРКЦ ГУ Банка
России по Тульской области, г.Тула
БИК – 047003001
л/с 853.03.330.9
Директор: ___________/Л.Б.Перегудова/
М.П.
М.П.
Приложение №1
к контракту №_____
от «___»__________2013 г.
Техническое задание
на поставку нетбуков для МБОУ лицей г. Узловая, ул.14 Декабря, 32 в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Тульской
области на 2013-2016 годы»
1
2
Наименование поставляемого товара: нетбуки
Количество
№ п/п
1
Наименование
Нетбуки
Количество
22
3. Место поставки товара: Тульская область, г. Узловая, ул.14 Декабря, 32
4. Сроки поставки товара: 30 календарных дней с даты заключения контракта.
5. Условия поставки товара:
- поставка осуществляется транспортом Поставщика на территорию Заказчика в установленные
сроки и предъявление уполномоченному представителю заказчика для осмотра и оценки его
технического состояния. Поставщик должен обеспечить разгрузку.
6. Назначение товара и цели использования:
7. Виды поставляемого товара: нетбуки
8. Общие требования к товару, требования к качеству, потребительским свойствам:
 товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не должен содержать повторно
используемых деталей, не допускается наличие полос, царапин и т.п.;
 поставляемые товары должны соответствовать показателям надёжности, заявленным
производителем оборудования, и обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу;
 поставляемые товары должны соответствовать действующим сертификатам безопасности
(для жизни и здоровья человека) и электромагнитной совместимости, выданным на
соответствующее оборудование, и не должны повышать риск развития аллергических
реакций и хронических заболеваний выше норм, установленных для данного
оборудования;
 товар должен поставляться в оригинальной упаковке, содержащей все необходимые коды
и знаки производителя
Сведения о функциональных характеристиках(потребительских свойствах), требованиях к
качеству, потребительским свойствам товара
Сведения о функциональных характеристиках
№
(потребительских свойствах), требованиях к качеству,
п/п
потребительским свойствам, комплектности,
Требуемое значение
энергетической эффективности, требованиях по
передачи оборудования
1
2
3
1.
Технические характеристики оборудования
1.1
Портативный компьютер
1.1.1. Процессор
1.1.1.1 Тактовая частота
1.1.1.2 Кол-во ядер/одновременная обработка потоков
1.1.1.3 Объем кеша
1.1.2. Экран
1.1.2.1 Диагональ не менее 11.6 дюймов
1.1.2.2 Разрешение не менее 1366х768
1.1.3. Оперативная память
1.1.3.1 Тип памяти
1.1.3.2 Объем не менее 2048 Мб
1.1.4
Жесткий диск
Емкость не менее 500 Гб
Интерфейс SATA II
Видеоконтролер
Графический контролер
Карт-ридер
Поддержка чтения не менее SD/MMC
Слот для подключения дополнительных устройств
Видеокамера
Разрешение не менее 1.3 Мп
Сеть и коммуникации
Wi-Fi c поддержкой стандартов IEEE 802/11 b/g
Bluetooth v4.0
Технология Ethernet
Порты ввода/вывода
Кол-во портов USB 2.0 не менее 3
VGA
Line out
Mik in
HDMI
Устройства ввода
Клавиатура
Тип устройства позиционирования Touch Pad
Встроенный микрофон
Физические характеристики
Вес
Возможность использования замка безопасности
типа Kensington Lock
1.1.13. Источник питания
1.1.13.1 Аккумулятор Li-ion
1.1.13.2 Блок питания 220В
1.1.14. Программное обеспечение
1.1.14.1 Windows 8, 64-bit
9. Требования к безопасности: соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ
28139-89 «Оборудование школьное», ТУ 9661-011-77308642-06 (Оборудование и инструменты
для школ прочие), ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б),
ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2.-.2006, ГОСТ Р 51317.3.-99,иметь сертификат
соответствия, маркирование знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.
10. Требования по комплектности: нетбуки должны иметь техническую документацию на
русском языке, сервисные талоны.
11. Требования к энергетической эффективности товара: в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении
правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение
заказов на которые осуществляются для государственных и муниципальных нужд», приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 07.09.2010 № 769 «О
категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической
эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке на
этикетках, а также о характеристике товаров с указанием категорий товаров, на которые в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их
энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам,
маркировку и на этикетку».
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.6
1.1.6.1
1.1.7
1.1.8
1.1.8.1
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.2
1.1.9.3
1.1.10
1.1.10.1
1.1.10.2
1.1.10.3
1.1.10.4
1.1.10.5
1.1.11.
1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.11.3
1.1.12.
1.1.12.1
1.1.12.2
12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке:
сертификаты, обязательные для данного вида товара, руководство по эксплуатации и
обслуживанию, сервисную книжку с гарантийным талоном, счётом, товарной накладной, счётомфактурой. Вся техническая документация должна быть на русском языке.
13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной
эксплуатации товара: Поставщик должен обеспечить бесперебойную поставку расходных
оригинальных частей и механизмов в течение срока гарантийных обязательств.
14. Порядок сдачи и приёма товара: Заказчик обязан в 3-х дневный срок с момента поставки
нетбуков с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом
Поставщику.
15. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным
на месте у Заказчика: учебное оборудование должно быть поставлено на территорию Заказчика
транспортом Поставщика в установленные сроки и предъявлено уполномоченному
представителю Заказчика для осмотра и оценки его технического состояния. Поставщик должен
обеспечить разгрузку.
16. Требования по техническому обучению Поставщиком персонала Заказчика работе с
поставленным товаром: Поставщик должен оказывать консультационную техническую
поддержку.
17. Требования по объёму гарантий качества: условия гарантийного обслуживания должны быть
указаны в сервисной книжке, поставляемой вместе с учебным оборудованием. Для проведения
гарантийного обслуживания
(гарантийного ремонта) Покупатель должен самостоятельно
доставить изделие в сервисный центр в полной комплектации, по возможности в оригинальной
заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям производителя по
транспортировке данного вида оборудования.
18. Требования по сроку гарантий качества: гарантийный срок должен составлять не менее 12
месяцев, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования
предъявляются действующим законодательством РФ.
19. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара: во всём, что
не предусмотрено настоящей документацией, Заказчик и Поставщик должны руководствоваться
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд »,
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ.
20. Иные требования к товару по усмотрению заказчика: нет.
Приложение №2
к контракту №_____
от «___»__________2013 г.
Спецификация
№ п/п
1
Наименование поставляемого
товара
Нетбуки
Цена, руб.
Колво
Стоимость руб.
22
Итого: _________________ (цифрами и прописью) рублей.
Заказчик
МБОУ лицей
Тульская область, г.Узловая, ул.14 Декабря, 32
Директор: Л.Б. Перегудова
«___» _____________ 2013 г.
Поставщик
___________________
МП
«___» _____________ 2013 г.
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева
Скачать