СОГЛАСОВАНО От Подрядчика: « »______ 2013 г. УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
От Подрядчика:
_____________________
_____________________
_____________________
« »__________ 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ
От Заказчика:
Генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК»
___________________ Малык В.В.
«__»__________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проведение закупочных процедур по выбору подрядчика по титулу:
Строительство ПС-110/10 «Новожилово»
1. Основные условия
Подрядчик должен обеспечить строительство ПС 110 кВ «Новожилово» в соответствии с
Техническими условиями ОАО «Ленэнерго», Техническими требованиями и Проектной
документацией, утвержденной Заказчиком (ОАО «ЛОЭСК»), ввод объекта в эксплуатацию и
передачу отстроенного Объекта Заказчику на условиях «под ключ», в том числе:
1.1. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы:
- Устройство фундаментов ОРУ-110 кВ под блоки КМ по типовой схеме 5АН
(мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтная перемычка со
стороны линии)
- Монтаж металлокострукции под блок КМ-ОРУ-110
- Устройство фундаментов под модульное здание ЗРУ-10 кВ совмещенное с ОПУ
- Монтаж модульного здания ЗРУ-10 кВ совмещенного с ОПУ
- Устройство фундаментов под трансформаторы ТДН-16000/110У1
- Устройство маслосборника емкостью
- Устройство емкости для пожаротушения (объем определить проектом)
- Монтаж оборудования ОРУ-110 (выключатели, разъединители ТТ, ТН)
- Монтаж жесткой ошиновки ОРУ-110 кВ
- Монтаж трансформаторов ТДН-16.000/110
- Монтаж силовых и контрольных кабелей для блок КМ ОРУ-110
- Монтаж ячеек КРУ-10 кВ
- Монтаж оборудования РЗиА, связи, ТМ, АИИК КУЭ, АСДУ в здании ОПУ
- Монтаж ЩПТ, ЩСН
- Ограждение ПС
- Устройство подъездной дороги
- Устройство фундаментов на опоры – 1шт.
- Монтаж опор 110 – 1 шт.
- Устройство фундаментов под порталы
- Монтаж порталов.
1.2. Создание метрологического обеспечения АИИС КУЭ.
1.3. Организация канало связи.
1.4. Обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями, а также
обеспечение по отдельным соглашениям сервисного обслуживания фирмами – производителями
оборудования и систем на весь период эксплуатации.
2. Адрес строительства
Строительство ПС-110/10 «Новожилово» производится по адресу: Лен.область, Приозерский р-н
Платформа 69, д. Новожилово (далее также «Объект»).
3. Особые требования
Подрядчику поручается получение разрешения на строительство ПС 110/10 кВ «Новожилово»,
акта технологического присоединения после завершения строительства. Сдача объекта органам
Ростехнадзора и получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.
Силами Подрядчика также осуществляется:
 получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 вынос в натуру углов поворотных точек земельного участка и установка межевых знаков до
начала работ по устройству фундамента Объекта;
 получение от имени Заказчика постановления о присвоении адреса Объекту;
 изготовление технического паспорта Объекта;
 изготовление технического плана Объекта;
 контрольно-исполнительная съемка;
 получение от имени Заказчика разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
 изготовление кадастрового паспорта Объекта.
4. Сроки завершения работ.
Срок окончания выполнения работ: 2-й квартал 2014 г.
5. Сведения о проектной документации
Подрядчику поручается разработать Проект со сметной документацией (с прохождением
экспертизы), Рабочую документацию. Рабочая документация должна быть согласована с ОАО
«Ленэнерго» и СО «Лен.РДУ» согласно п.4.2. ТУ, Заказчиком.
В рабочей документации предусмотреть разделение каналов связи, АИИСКУЭ,ТМ следующим
образом:
Данные с оборудования:
- СВ 110 – 1 шт. (ВГТ-110);
- СР1 110,СР2 110 - 2 шт.(РГНП2-110);
- ЛР1,ЛР2 – 2 шт.(РГПН2-110);
- СР1,СР2 – 2 шт. в ремонтной перемычке(РГПН2-110);
В ЦУС ОАО «Ленэнерго».
Данные с оборудования:
- ВТ1 110,ВТ2 110 – 2 шт. (ВГТ-110);
- ЛР1,ЛР2 – 2 шт.(РГПН2-110) в цепи трансформаторов;
- КРУ-10 кВ (в полном объеме).
Во Всеволожский район ОАО «ЛОЭСК».
6.Общая характеристика объекта.
ПС 110/10 кВ «Новожилово» предназначена для электроснабжения производственных и
коммунальных-бытовых потребителей.
Подстанция 110 кВ «Новожилово» подключается к электрическим сетям 110 кВ путем врезки в
существующую линию 110 кВ «Громовская-2» с установкой ответвительной опоры.
Совмещенное здание ОПУ-ЗРУ подстанции выполняется одноэтажным – модульным. Модульное
здание ЗПУ-ОПУ должно быть оснащено системами освещения, отопления, вентиляцией
обогрева, охранно-пожарной сигнализацией.
В здании ОПУ-ЗРУ размещено следующее электротехническое оборудование:
- аккумуляторные батареи – 2 шт.;
- щиты постоянного тока;
- панели защит, автоматики и связи.
- щит собственных нужд (ЩСН)
- КРУ 10 кВ
На территории ПС размещаются:
- ОРУ 110 кВ
- силовые трансформаторы 2 шт. (мощностью 16 МВА каждый);
- трансформаторы собственных нужд;
- маслосборник;
- емкость для пожаротушения.
Трансформаторы собственных нужд, подключаются к шинам РУ 10 кВ посредством силовых
кабелей 10 кВ.
Выход кабелей 10 кВ из здания подстанции к сторонним потребителям осуществляется в
заглубленных кабельных приямках.
Расположение помещения релейного щита выбрано таким образом, чтобы сократить
протяженность трасс контрольных кабелей от ОРУ-110 кВ до панелей вторичных устройств и
максимально удалить их от мощных источников электромагнитного излучения: силовых
трансформаторов и токоограничивающих реакторов.
На ПС 110 кВ приняты следующие принципиальные схемы распределительных устройств:
ОРУ 110 кВ –схема 110-5АН ( мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтная
перемычка со стороны линии)
ЗРУ 10 кВ – одна, секционированная выключателем, система шин.
7.Отопление и вентиляция.
Во всех помещениях совмещенного ОПУ-ЗРУ ПС 110 кВ «Новожилово» предусматривается
приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
8. Пусконаладочные работы
Подрядчику необходимо произвести весь комплекс пусконаладочных работ первичного
оборудования 110 кВ, 10 кВ средств РЗиА, связи, ТМ, АИИС КУЭ, АСДУ, охранно-пожарной
сигнализации.
9. Требования к производству работ
Производство работ должно осуществляться в соответствии с Рабочей документацией,
требованиями государственных надзорных органов, представителей технического и авторского
надзора, а также следующими нормативно-техническими документами:
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие
требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное
производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные». Общие требования
безопасности»;
- ПЭУ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- иными нормативно-техническими документами в области строительства,
регулирующими вопросы обеспечения безопасности и качества строительства,
обязательными к применению на территории Российской Федерации, СанктПетербурга и Ленинградской области.
10. Требования к поставке оборудования
Технические требования к оборудованию определяются согласованной проектной документацией
и опросными листами по поставляемому оборудованию.
Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок»
(ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические Общие требования в части
стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
Требования к комплектности поставки
Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект оборудования,
запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП).
Состав ЗИП согласовать с Заказчиком дополнительно. Объем запасных частей должен
гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в
течение гарантийного срока эксплуатации.
Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения оборудования.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки
хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать
требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и требованиям ГОСТ или МЭК.
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в
договоре на поставку оборудования.
Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с
требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по
необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию
для его осмотра.
Требования к надежности и живучести оборудования
Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение
установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых
технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.
Состав технической и эксплуатационной документации
По всем видам оборудования Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный
комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в
соответствии с ГОСТ 34.003-90,ГОСТ 34.201-89,ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601. Документация
предоставляется Заказчику в двух экземплярах-на бумажном носителе, в одном экземпляре - в
электронном виде в формате PDF.
Сроки и очередность поставки.
Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно
графику поставки оборудования, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки
оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.
Правила приемки оборудования.
Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями
Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении
оборудования на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик
Подрядчика обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
Гарантийные обязательства.
Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.
Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Поставщик должен бесплатно и в определенные Договором на поставку сроки устранять любые
дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.
В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный
срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Поставщик должен обеспечить послегарантийное обслуживание на весь период эксплуатации на
заранее оговоренных условиях.
Производитель обеспечивает расширенную сервисную поддержку по истечении гарантийного
срока службы не менее 10 лет, на заранее оговоренных условия, с наличием авторизированного
сервисного центра в Санкт-Петербурге или Ленинградская области.
Исполнение Поставщиком указанных требований обеспечивается Подрядчиком.
11. Требования к Подрядчику
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений и получить право
заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:
- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного
суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии
конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность
Участника не должна быть приостановлена;
должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов
деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого
является предметом настоящего запроса предложений, в том числе в случае
привлечения субподрядчиков должен иметь соответствующие документы:
- на осуществление функций генерального подрядчика;
- на осуществление функций генерального подрядчика по изыскательским
работам.
должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом
выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью и
репутацией, иметь ресурсные возможности:
должен иметь за последние 3 года не менее 2х завершенных аналогичных по
выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг)
и общей сумме договора на объекте, классом напряжения не менее 110 кВ в
качестве генподрядчика либо субподрядчика;
должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и
привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе
необходимо наличие аттестационной комиссии по проверке знаний персонала по
экологической безопасности, противопожарной безопасности, производственной
безопасности, ответственных лиц за работу грузоподъемных механизмов,
подъемников и вышек, проведение периодической аттестации персонала по
экологической безопасности, противопожарной безопасности, производственной
безопасности;
должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и
привлеченных (субподрядных) свободных (не задействованных на других
объектах) кадровых ресурсов соответствующей квалификации;
должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или
арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов,
специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;
отсутствие рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед
ОАО «ЛОЭСК» и отсутствие отрицательных отзывов и рекламаций по
выполненным работам от сторонних Заказчиков;
должен иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и
подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от
производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего запроса
предложений. В частности, производитель должен гарантировать поставку в
определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки,
распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение
гарантийного срока, оговоренного в закупочной документации;
отсутствие отрицательного опыта эксплуатации и рекламаций на предлагаемую
продукцию;
гражданская ответственность Участника запроса предложений при проведении
строительно-монтажных работ должна быть застрахована.
В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие
документы, подтверждающие его правоспособность:
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации Участника в качестве
юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего
регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических
лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года дополнительно свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- нотариально заверенную копию устава в действующей редакции (для юридических
лиц);
- список аффилированных лиц (для Участников, зарегистрированных в форме
акционерных обществ);
-
-
-
оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (аналогичного документа для
индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не
находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданную
соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за
60 дней до срока окончания приема Заявок на участие в запросе предложений;
заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания
учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия
лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение
соответствующего Договора по результатам запроса (для юридических лиц). Если
Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или
нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо,
выдавшее доверенность;
нотариально заверенные копии свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ, выданных саморегулируемыми организациями, в том числе:
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из реестра членов
саморегулируемой организаций, членом которой является Участник,
выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из реестра
саморегулируемых организаций, с приложением перечня работ,
свидетельство на выполнение которых имеет право выдавать СРО,
выданной Ростехнадзором не ранее чем за 30 дней до срока окончания
приема заявок;
Документы, подтверждающие финансовую устойчивость Участника:
- оригинал или нотариально заверенную копию Справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, выданную соответствующим подразделением Федеральной
налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема Заявок на
участие в запросе предложений;
- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной
отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной
налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от
06.07.1999 N 43н ;
- заключение аудиторской проверки за последние 2 года (для юридических лиц) в
случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязательно для Участника запроса
предложений, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при
проведении Участником запроса предложений добровольного аудита;
Документы, подтверждающие квалификацию Участника:
- оригинал справки об опыте выполнения аналогичных договоров за последние
3 года
- утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда,
разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы
охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального
развития РФ от 08.02. 2000 №14);
- списка лиц, ответственных за ОТ;
- копии приказов о создании аттестационной комиссии;
- утвержденные руководителем организации перечень инструкций по ОТ,
выдаваемых персоналу на объектах (согласно постановления Минтруда и
социального развития РФ от 17.12.2002 №80 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований по охране
труда»);
- копию сертификата ISO 14001 или утвержденную руководителем организации
программу реализации мероприятий по охране окружающей среды с приложением
-
-
-
-
-
-
-
последнего акта проверки органами государственных надзорных органов
(Росприроднадзора, экологического надзора);
реестр карточек выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ с приложением нескольких
примеров таких карточек (2-7 штук) (согласно приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н «Об
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»);
перечень журналов проведения вводного и первичного (на рабочем месте)
инструктажей по охране труда с приложением копий обложки, первого листа с
записями, последнего листа с записями и оборотной стороны журнала с
опечатыванием;
оригинал письма о готовности предоставить по запросу закупочной комиссии
инструкции ОТ, карточки выдачи спецодежды, журналы проведения инструктажей
по ОТ, протоколы заседаний аттестационных комиссий.
оригинал справки о текущей загруженности Участника;
оригинал справки, подтверждающей наличие материально-технических ресурсов,
необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по
установленной в настоящей документации форме . В случае использования
арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов,
специальной техники и приспособлений) Участником предоставляются
нотариально заверенные копии подписанных с двух сторон соглашений о
намерениях заключить договор аренды, в случае признания Участника
Победителем, между Участником и каждым арендодателем, с указанием
наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических
ресурсов;
оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих
кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения
Договора по установленной в настоящей Закупочной документации форме,
с обязательным указанием данных по специалистам по категориям: СМР, ПНР, РД,
и предоставлением документов по указанным специалистам, подтверждающих их
квалификацию;
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих
наличие у Участника правомочий от производителей предлагаемого им
оборудования на предложение в рамках настоящего запроса предложений этого
оборудования по форме, установленной в настоящей Документации, если Участник
не является производителем предлагаемого оборудования;
оригинал справки об участии в судебных разбирательствах
нотариально заверенную копию полиса (договора) страхования гражданской
ответственности строителей;
отзывы, рекомендации, и другие документальные доказательства выполнения
аналогичных договоров (если имеются);
иные документы, которые по мнению Участника подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями,
разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он
должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину
отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса
предложений о соответствии Участника данному требованию.
Заместитель генерального директора
Директор центра инжиниринга
и управления строительством
И.П.Сусол