УТВЕРЖДАЮ: Начальник бюро конкурсной документации МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск __________________ Н.А. Филина «11» октября 2021г. ИЗМЕНЕНИЯ в ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск» 1 Способ закупки Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) В соответствии с п. 3.1 «Положения о закупках товаров, работ, товара для нужд МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск» 275 Позиция в «Плане закупок на 2021-2023 годы» - 2 Наименование заказчика Место нахождения Почтовый адрес Адрес электронной почты Номер контактного телефона/факс Ф.И.О. контактного лица Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.МАГНИТОГОРСК Место нахождения: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 Почтовый адрес: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 Адрес электронной почты: zak-magvoda@mail.ru Номер контактного телефона: 8 (3519) 22-45-90 Ф.И.О. контактного лица: Филина Наталья Александровна Феоктистова Юлия Александровна Должностное лицо заказчика, ответственное за формирование требований к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, указанных в техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении аукциона в электронной форме: Шкурихина Марина Игоревна, телефон 8-(3519)-23-63-67. 3 Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. Предмет договора: Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. ОКПД 2: 74.90.19.190 Описание предмета закупки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о проведении аукциона в электронной форме) и проектом договора (Приложение №2 к документации о проведении аукциона в электронной форме). 4 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 5 Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора 6 Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Место оказания услуг: Челябинская обл., г. Магнитогорск, объект МП трест «Водоканал», очистные сооружения правого берега. Условия оказания услуг: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о проведении аукциона в электронной форме) и проектом договора (Приложение №2 к документации о проведении аукциона в электронной форме). Сроки оказания услуг: - начало оказания услуг: в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора; -окончание оказания услуг: дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; - в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №1 к техническому заданию). 7 920 312,71 Российский рубль Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме установлено в размере 2% начальной (максимальной) цены договора, а именно 158 406,25 Российский рубль. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях: уклонения или отказа Принципала заключить договор по итогам закупки; непредставления или представления с нарушением условий обеспечения исполнения договора Срок действия банковской гарантии должен превышать срок подведения итогов закупки не менее чем на один месяц. 7 Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению Установлено обеспечение исполнения договора в размере 5% начальной (максимальной) цены договора – 396 015,63 Российский рубль. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по реквизитам: Получатель: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, ИНН 7414000495, КПП 745601001, р/сч 40702810600000403331 «Кредит Урал Банк» АО г. Магнитогорска, к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. В назначении платежа указать «Обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме №_________________________». Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом и предполагать обращение взыскания не только на сумму основного обязательства, но также по требования, связанным с ненадлежащим исполнением обязательств по договору, в том числе уплату неустойки. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Требования к банковской гарантии в соответствии с проектом договора (Приложение №2 к конкурсной документации). Обеспечение исполнение договора предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе. Если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное учреждение, муниципальное учреждение, государственное предприятие, муниципальное предприятие и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора. 8 9 Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) Срок предоставления документации: с момента публикации в единой информационной системе до момента окончания срока подачи заявок. Время предоставления информации в печатном виде в рабочие дни с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45, выходные дни: суббота, воскресенье. Место предоставления документации: Документация размещена в электронном виде в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru/) и на электронной торговой площадке РТС-тендер (https://223.rts-tender.ru/). В печатном виде документация предоставляется Заказчиком по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, кабинет 22. Плата заказчиком не взимается. Подать заявку на участие в закупке в электронной форме имеют право только участники, аккредитованные на электронной торговой площадке. Аккредитация проводится на срок, установленный документами оператора электронной площадки. Участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, получает право участвовать в процедурах, проводимых Заказчиком с использованием электронной торговой площадки на срок, установленный документами оператора электронной площадки. Для участия в электронном аукционе участник подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе предоставляется в виде электронного документа (документов), подписанного электронной подписью участника электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и может являться основанием признания данной заявки не соответствующей требованиям. Процедура закупки проводится на электронной торговой площадке РТС-тендер (https://223.rts-tender.ru/). Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента публикации в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru/) и на электронной торговой площадке РТС-тендер (https://223.rts-tender.ru/) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 09:00 часов (время местное) «18» октября 2021 г. Дата и время рассмотрения I частей заявок: 10:00 часов (время местное) «18» октября 2021 г. по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний) Дата и время проведения аукциона: 11:00 часов (время местное) «19» октября 2021 г. Дата и время рассмотрения II частей заявок: 14:00 часов (время местное) «19» октября 2021 г. по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний) 10 Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" Электронная торговая площадка РТС-тендер (https://223.rts-tender.ru/) 11 Сведения о возможности отказа от проведения закупочной процедуры Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, товара отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупках товаров, работ, товара МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, утв. Приказом от 12.07.2018г. № 315. 1 Наименование, место Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" нахождения, почтовый адрес, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.МАГНИТОГОРСК адрес электронной почты, Место нахождения: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 номер контактного телефона Почтовый адрес: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 Заказчика Адрес электронной почты: zak-magvoda@mail.ru Номер контактного телефона: 8 (3519) 22-45-90 Ф.И.О. контактного лица: Филина Наталья Александровна Феоктистова Юлия Александровна Должностное лицо заказчика, ответственное за формирование требований к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, указанных в техническом задании (Приложение №1 к извещению о проведении аукциона в электронной форме: Шкурихина Марина Игоревна, телефон 8-(3519)-23-63-67. 2 3 Способ закупки Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) В соответствии с п. 3.1 «Положения о закупках товаров, работ, товара для нужд МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск» 275 Позиция в «Плане закупок на 2021-2023 годы» Предмет договора: Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. ОКПД 2: 74.90.19.190 Описание предмета закупки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о проведении аукциона в электронной форме) и проектом договора (Приложение №2 к документации о проведении аукциона в электронной форме) 4 Требования к безопасности, В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной качеству, техническим форме) и проектом договора (Приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме). характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 5 Место оказания услуг Место оказания услуг: Челябинская обл., г. Магнитогорск, объект МП трест «Водоканал», очистные сооружения правого берега. 6 Условия оказания услуг 7 Сроки (периоды) оказания услуг Условия оказания услуг: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о проведении аукциона в электронной форме) и проектом договора (Приложение №2 к документации о проведении аукциона в электронной форме). Сроки оказания услуг: - начало оказания услуг: в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора; -окончание оказания услуг: дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; 8 Форма, сроки и порядок оплаты поставленного товара, оказанной услуги, работы - в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №1 к техническому заданию). Оплата оказанных услуг производится «Заказчиком» по факту оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг, выставления Исполнителем счета-фактуры (для плательщиков НДС), счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 9 Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора 7 920 312,71 Российский рубль В цену Договора включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на организационные, подготовительные, основные и дополнительные мероприятия, проводимые в рамках мероприятий по строительному контролю, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 10 Обоснование начальной Обоснование начальной (максимальной) цены (Приложение №5 к извещению о проведении аукциона в (максимальной) цены договора электронной форме) либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей 11 Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа 12 Требования к участникам закупки Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии Срок предоставления документации Заказчиком: с момента публикации в единой информационной системе до момента окончания срока подачи заявок. Время предоставления информации в печатном виде в рабочие дни с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45, выходные дни: суббота, воскресенье. Место предоставления документации Заказчиком: Документация размещена в электронном виде в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru/) и на электронной торговой площадке РТС-тендер (https://223.rts-tender.ru/). В печатном виде документация предоставляется Заказчиком по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, кабинет 22. Плата заказчиком не взимается. Установлены обязательные требования к участникам закупки: а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки, указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы): установлено. Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Членство СРО не требуется в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст.52 ГкРФ и ч. 2.1 ст.52 ГрК РФ. Член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ; - уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда (ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ) должен быть не ниже третьего; - уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ) должен быть не ниже, чем совокупный размер обязательств по договорам подряда, которые заключены участником с использованием конкурентных способов заключения договоров (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона). В подтверждении соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора №86 от 04.03.2019 г. 13 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме. Заявка должна содержать полный пакет документов и сведений, соответствующий требованиям настоящей Документации. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки одновременно в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявок. I – часть заявки должна содержать: Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. Не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II – часть заявки должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо; 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель; 3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части; 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке: а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке: (Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.): а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки, указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы): установлено: Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Членство СРО не требуется в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст.52 ГкРФ и ч. 2.1 ст.52 ГрК РФ. Член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ; - уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду возмещения вреда (ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ) должен быть не ниже третьего; - уровень ответственности члена саморегулируемой организации по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ) должен быть не ниже, чем совокупный размер обязательств по договорам подряда, которые заключены участником с использованием конкурентных способов заключения договоров (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона). В подтверждении соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора №86 от 04.03.2019 г. 10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром 11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Заявка на участие в аукционе может содержать: 1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, Положением о закупке, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. Участник открытого аукциона в электронной форме заполняет заявки по рекомендуемым формам, установленными приложениями № 3, 4 к документации о проведении аукциона в электронной форме. 14 Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик 15 Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) Участник электронного аукциона заполняет заявку по форме согласно Приложениям №3, 4 к документации об аукционе «Форма предоставления сведений и информации участником закупки». Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Участник открытого аукциона в электронной форме заполняет заявки по форме, установленной Приложениями № 3, 4 к документации о проведении аукциона в электронной форме. Подать заявку на участие в закупке в электронной форме имеют право только участники, аккредитованные на электронной торговой площадке. Аккредитация проводится на срок, установленный документами оператора электронной площадки. Участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, получает право участвовать в процедурах, проводимых Заказчиком с использованием электронной торговой площадки на срок, установленный документами оператора электронной площадки. Для участия в электронном аукционе участник подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе предоставляется в виде электронного документа (документов), подписанного электронной подписью участника электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и может являться основанием признания данной заявки не соответствующей требованиям. Настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://223.rts-tender.ru. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента публикации в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru/) и на электронной торговой площадке РТС-тендер (https://223.rts-tender.ru/) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 09:00 часов (время местное) «18» октября 2021 г. Дата и время рассмотрения I частей заявок: 10:00 часов (время местное) «18» октября 2021 г. по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний) Дата и время проведения аукциона: 11:00 часов (время местное) «19» октября 2021 г. Место проведения электронного аукциона: электронный аукцион проводится по адресу электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://223.rts-tender.ru. в соответствии с регламентом электронной торговой площадки Дата и время рассмотрения II частей заявок: 14:00 часов (время местное) «19» октября 2021 г. по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний) 16 Порядок рассмотрения первых частей заявок, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссия по закупкам проводит рассмотрение первых частей заявок и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок Единая комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. В рамках рассмотрения первых частей заявок выполняются следующие действия: 1) проверка состава и содержания первых частей заявок на соответствие требованиям аукционной документации; 2) проверка характеристик предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям аукционной документации; 3) принятие решения об итогах рассмотрения первых частей заявок. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся. В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе. 17 Величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона") Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. 18 Порядок проведения аукциона в электронной форме В аукционе могут участвовать только участники, аккредитованные в соответствии с регламентом электронной площадки и признанные участниками электронного аукциона. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о проведении электронного аукциона, на "шаг аукциона". При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников электронного аукциона о цене договора в соответствии с регламентом работы электронной площадки. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. В случае если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше. Протокол проведения электронного аукциона ведется оператором электронной площадки и направляется Заказчику в сроки и порядке, определенными регламентом работы электронной торговой площадки. Победителем электронного аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. Протокол электронного аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола. В случае если в течение времени, установленного для приема предложений участников электронного аукциона о цене договора ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с настоящей документацией об аукционе или предложение о цене договора было подано только одним участником, такой аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной площадки размещает на ней и направляет Заказчику протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся в сроки и порядке, определенными регламентом работы электронной торговой площадки. 19 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в электронном аукционе Победителем электронного аукциона признается участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона, документации об аукционе и который предложил наиболее низкую цену договора. Сравнение предложений участников осуществляется с учетом НДС. 20 Порядок рассмотрения вторых частей заявок, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссия по закупкам рассматривает вторые части заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения вторых частей заявок единая комиссия по закупкам на своем заседании в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонению его заявки. 21 Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием положений документации об аукционе предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации: с момента публикации в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru/) и на электронной торговой площадке РТС-тендер (https://223.rts-tender.ru/) Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации: «18» октября 2021г. 22 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме установлено в размере 2% начальной (максимальной) цены договора, а именно 158 406,25 Российский рубль. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях: уклонения или отказа Принципала заключить договор по итогам закупки; непредставления или представления с нарушением условий обеспечения исполнения договора Срок действия банковской гарантии должен превышать срок подведения итогов закупки не менее чем на один месяц. 23 Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления Установлено обеспечение исполнения договора в размере 5% начальной (максимальной) цены договора – 396 015,63 Российский рубль. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по реквизитам: Получатель: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, ИНН 7414000495, КПП 745601001, р/сч 40702810600000403331 «Кредит Урал Банк» АО г. Магнитогорска, к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. В назначении платежа указать «Обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме №_________________________». Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом и предполагать обращение взыскания не только на сумму основного обязательства, но также по требования, связанным с ненадлежащим исполнением обязательств по договору, в том числе уплату неустойки. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Требования к банковской гарантии в соответствии с проектом договора (Приложение №2 к конкурсной документации). Обеспечение исполнение договора предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе. Если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное учреждение, муниципальное учреждение, государственное предприятие, муниципальное предприятие и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора. 24 Порядок заключения договора Заказчик заключает договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке. В проект договора, который прилагается к документации о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора. Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику. Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику). Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 25 Возможность изменения и расторжения договора Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных Положением и документацией о закупке. При заключении и исполнении договора может быть изменен объем, цена оказываемых услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях: - цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором оказываемых услуг и иных условий исполнения договора; - возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить не более чем на 30% количество оказываемых услуг. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, с которым заключается договор, на оказываемые услуги, установленное в документации о закупках. Изменение иных условий договора допускается в соответствии с Гражданским законодательством РФ, если оно не влечет увеличение цены договора. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 26 Затраты на участие в аукционе в электронной форме Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в электронном аукционе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в электронном аукционе, платой оператору электронной торговой площадки, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов электронного аукциона, а также оснований его завершения. Участник закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к электронному аукциону и проведения электронного аукциона. 27 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет) Установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее – Постановление №925). В соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы от 22 ноября 2019 г. N ИА/102692/19: приоритет применятся в равной степени к: работам/услугам, выполняемым/оказываемым российскими лицами, и работам/услугам, выполняемым/оказываемым иностранными лицами государства, являющегося страной - участницей Евразийского экономического союза. Приоритет в отношении работ/услуг иных стран не применяется. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. Условием предоставления приоритета является условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления №925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Постановления №925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Условием предоставления приоритета является указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Условием предоставления приоритета является условие о том, что договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приложение № 1 Техническое задание Приложение № 2 Проект договора Приложения № 3, 4 Формы предоставления сведений и информации участником закупки Приложение № 5 Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Приложение № 1 к документации к электронному аукциону ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. № п/п Перечень основных данных и требований 1. Цель закупки 2. Наименование объекта 3. Требования к выполняемым работам 4. 5. Вид работ Местонахождение объекта 6. Назначение объекта Основные данные и требования 1. Общие данные 1.1. Нормативно-правовая база: Настоящее техническое задание подготовлено на основании следующих документов: - законодательных актов РФ в сфере стандартизации; - указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, регламентирующих вопросы осуществления закупок; - правовых актов федеральных органов исполнительной власти (министерств, комитетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого, так и ведомственного характера; - правовых актов органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ и их территориальных образований, регламентирующих вопросы осуществления закупки; - правовых актов нормативного и инструктивного характера, методических документов учреждений, организаций и предприятий; - государственных стандартов; - унифицированных систем документации; - общероссийских классификаторов; - нормативных документов по организации управленческого труда и охране труда; - нормативных документов, устанавливающих требования к товарам, работам, услугам, которые являются предметом закупки; - законодательных актов субъектов РФ и правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти субъектов РФ"; - градостроительный кодекс РФ; - Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; - Приказ Госстроя РФ от 25.02.1999 №39 «О повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов». 1.2. Информация о нормировании закупки: цена договора включает в себя стоимость услуги, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, расходы на гарантийные обязательства, а так же расходы по уплате налогов, сборов, и других обязательных платежей, необходимых для исполнения договора. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятий: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. Все работы, выполняемые согласно Договора, Технического задания и Приложения № 1 к Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности, Градостроительным кодексом Российской Федерации. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода строительства объекта с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ (далее СМР), соответствия стоимости строительства утвержденным сметам. Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, в своей деятельности руководствуется техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и сметной документацией, утвержденными (согласованными) Заказчиком, внутренними регламентами. Строительный контроль. Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, Очистные сооружения правого берега. Очистные сооружения правого берега представляют собой комплекс, предназначенный для биохимической очистки хозяйственно-бытовых стоков правобережной части города № п/п 7. Перечень основных данных и требований ТЭП объекта Основные данные и требования Магнитогорска от минеральных, органических и бактериальных загрязнений методом биохимического окисления. Сооружения биологической очистки I очереди включают в себя: - Блок аэротенков I очереди (аэротенки № 1, 2, 3, 4, 5, 6) - Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники 1-4; - Насосную станцию опорожнения и технической воды I очереди. Режим работы сооружений биологической очистки I очереди – непрерывный, 24 часа в сутки. I. Блок аэротенков I очереди состоит из: - 6-ти параллельных линий (6 аэротенков). Аэротенки I очереди представляют собой комплекс из 6-ти параллельных двухкоридорных аэротенков – отстойников с раздельной подачей сточной воды и активного ила, с технологическим оборудованием и трубопроводной арматурой. Аэротенки выполнены из сборного железобетона, имеют общий сборный и распределительный каналы. Размер одного аэротенка в осях составляет 70×73,94×5,0 метров. Количество коридоров в аэротенке – два. Размер одного коридора в осях составляет: ширина - 6 м, длина - 70 м, рабочая глубина – 4,7 м (объем 1 974 м3). Верхний (распределительный) канал с системой аэрации оборудован шестью щитовыми затворами (шиберами), регулирующими распределение и подачу осветленной сточной воды в каждый аэротенк. Ширина канала в осях – 1,5 м. Распределение сточной воды по линиям осуществляется при помощи системы лотков. Система позволяет обеспечить равномерное распределение сточной воды по линиям аэротенка, а также позволяет перекрыть подачу воды на одну из линий при необходимости. Вход сточной воды в аэротенк производится по распределительному лотку, установленному в центре аэротенка на перегородке между коридорами, через переливные окна. Нижний (сборный) канал с системой аэрации обеспечивает подачу очищенной сточной воды во вторичные отстойники. Ширина канала в осях – 1,5 м. Расход сточных вод на один аэротенк – 6 815 м3/сут. Рециркуляционный расход активного ила на один аэротенк – 4 907 м3/сут. II. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники 1а-4а (1-4), иловая камера) состоит из: - распределительной чаши (1 штука); - вторичных отстойников (4 штук). Вторичные радиальные отстойники № 1а-4а – представляют собой круглые в плане неглубокие резервуары диаметром 24 м и высотой 3,7 м каждый. Стены выполнены из сборных железобетонных панелей. Днище выполнено из монолитного железобетона. Под днищем отстойника расположены, подводящий трубопровод, трубопровод возвратного активного ила. Электроснабжение илососов осуществляется при помощи верхней разводки электрокабеля. Суточный расход сточных вод – 13 125 м3/сут. (по проекту); Максимальный часовой расход сточных вод – 570. м3/час; Минимальный часовой расход сточных вод – 250 м3/час; Производительность отстойника по иловой смеси – 1325 м3/час (по проекту); Производительность отстойника по отводимому илу – 390 м3/час (по проекту); Распределительная чаша – представляет собой монолитный железобетонный стакан с выносными консольными лотками, расходящимися под углом 90 0. Распределительная чаша выполнена из железобетона, оборудована щитовыми затворами для подачи иловой смеси в отстойник. Иловые камеры № 1-4 (1.1 - 1.4) – представляют собой прямоугольные в плане сооружения, выполненные из монолитного железобетона. Камеры состоят из двух частей, разделенных железобетонной перегородкой до половины и щитовым затвором с подвижным водосливом для регулирования уровня иловой смеси в иловой камере. К иловой камере примыкает камера опорожнения, в которой установлены две задвижки опорожнения – иловой камеры и отстойника. Размеры камеры опорожнения: 1700×2750×4900 мм. Размеры части камеры с водосливом 1340×2750×5700 мм. III. Насосная станция опорожнения и технической воды 1 очереди состоит из: -насосного отделения (2 штуки насосов сухих отвода избыточного ила из резервуара ЦАИ в ЦМО и опорожнения аэротенков 1 очереди, 2 штуки сухих насосов технической № п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования воды, 2 штуки погружных дренажных насоса); -трансформаторной подстанции; -камеры переключения; -резервуара циркулирующего активного ила; -резервуара опорожнения; -вспомогательных помещений. Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди предназначена для подачи избыточного активного ила в ЦМО, технической воды на песколовки 1 очереди и опорожнения аэротенков I очереди. Подземная часть здания прямоугольной формы 5,59 х 8,195 м, глубиной 3,37 м. Стены выполнены из кирпича. Надземная часть здания прямоугольной формы 50,2 х 6,0 м, высотой 5,4 – 6,1 м. с пристройкой габаритами 6,0 х 9,0 м и высотой 5,55 – 6,1 м. 8. Цель выполнения работ 9. 10. Начало выполнения работ Окончание выполнения работ 11. Основные положения 12. Задачи и цели IV. Для равномерного распределения иловой смеси между вторичными отстойниками обоих очередей предусмотрена перекачка части иловой смеси из сборного канала аэротенков I очереди в сборный канал аэротенков II очереди, все работы выполняются в соответствии с разделом проекта № 2018.150283-НК2. Обеспечить соответствие Строительно-монтажных работ (СМР) и проекта требованиям строительных норм и правил. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора. Дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма № КС-14) и получением разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 1.1 Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а так же производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора строительного подряда, реконструкции (строительства), требованиям технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. 1.2. Строительный контроль за реконструкцией (строительством) направлен на систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных работ, утвержденным проектам и сметам, строительным нормативам и правилам, Государственным стандартам. 1.3. Работники, осуществляющие Строительный контроль, должны иметь необходимые действующие удостоверения. 1.4. Работники, ведущие Строительный контроль, являются ответственным представителем Заказчика на объекте реконструкции (строительства) и выполняют свои функции в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором и законодательством РФ. 1.5. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода реконструкции (строительства) Объекта, с учетом ввода Объекта в эксплуатацию. 1.6. Работникам Строительного контроля не разрешается вносить изменения в утвержденный проект, сметы в процессе строительства без согласования с Заказчиком. 1.7. На объекте реконструкции (строительства) представители Строительного контроля обязаны присутствовать ежедневно. 1.8. Строительный контроль Заказчика осуществляется в тесном взаимодействии с проектной организацией. 1.9. При возникновении непредвиденных ситуаций, освидетельствования промежуточных и скрытых работ и т.п. посещение объектов представителями Строительного контроля производится по вызову представителя Заказчика, Подрядчика, других контрольных или надзорных органов, ответственного производителя работ. 1.10. Представители Строительного контроля ведут записи в соответствующем разделе общего журнала работ, выданного и зарегистрированного Заказчиком. 1.11. Общий журнал работ хранится у Подрядчика до окончания реконструкции (строительства) объекта и выдается представителям Строительного контроля по их требованию. При сдаче законченного объекта, общие и специальные журналы, Исполнительная документация передаются Заказчику Строительным контролем совместно с Подрядчиком по Акту приема-передачи. 1.12. Оказание услуг Строительного контроля на объекте заканчивается после решения всех вопросов по вводу его в эксплуатацию и не ранее, чем через месяц после фактического ввода объекта в эксплуатацию. 1.Основными задачами Строительного контроля является: № п/п Перечень основных данных и требований Строительного контроля Основные данные и требования - постоянный мониторинг строительства объекта, включая анализ ключевых факторов реализации проекта – времени, ресурсов, качества строительных работ; - комплексные инженерные и консультативные работы, включающие в себя обязательные технические испытания и лабораторные анализы; - контроль за обоснованием сроков выполнения работ и достоверностью определения сметной стоимости выполняемых работ; - контроль, включающий в себя систематическую проверку соответствия объема, методов, технологии и качества выполняемых строительно-монтажных работ, утвержденному проекту и сметам, строительным нормам и правилам, стандартам и другим нормативно-правовым документам; - контроль за выполнением работ в договорные сроки и вводом объекта в эксплуатацию. 2. Цель строительного контроля – выполнение в рамках исполнения ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и Постановления от 21 июня 2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 3. В соответствии с основными задачами, на работников, осуществляющих Строительный контроль, возлагаются следующие функции: - контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого технологического оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.); - освидетельствование и оценка совместно с Подрядной организацией выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; - осуществление по мере готовности с участием представителей Подрядной и специализированной (монтажной) организации, а также проектной организаций, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений; - участие в проверках, проводимых органами надзора, состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж технологического оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке; - контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и технологического оборудования; - контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; - проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительномонтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядной организацией строительно-монтажных работ затрат на устранение дефектов и переделки; - контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ; - участие в проведении рабочей комиссией (приемочной комиссией) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, технологического оборудования и механизмов при их приемке; - извещение органов надзора обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий. 4. Представители строительного контроля несут персональную ответственность (вплоть до административной и уголовной) за: - принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по акту промежуточной приёмки ответственных конструкций, по журналу поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов или по актам приёмки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов; - оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах; - предъявление к оплате Подрядчиком завышенных объёмов и стоимости выполненных № п/п Перечень основных данных и требований 13. Основные задачи при выполнении строительного контроля 14. Особые требования 15. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю 16. Отчетность по Строительному контролю Основные данные и требования работ; - непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе строительства. В соответствии с СП 48.13330.2019, статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г. Исполнитель обеспечивает: - проверку наличия у лица, осуществляющего реконструкцию (строительство), документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия конструкций и технологическое оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; - контроль соблюдения лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий конструкций и технологического оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель Исполнителя может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; - контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля требованиям п. 9.3 СП 48.13330.2019; - контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; - контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе реконструкции (строительства), документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему реконструкцию (строительство); - контроль исполнения лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте реконструкции (строительства); - оценку (совместно с лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство)) соответствия выполненных работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; - заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство)) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. Обеспечить присутствие специалиста на объекте ежедневно на протяжении всего периода строительства. Осуществлять выезд специалиста на объекты в нерабочее время и праздничные дни по заявки заказчика (телефонному оповещению). Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с Заказчиком, Проектной организацией; - Технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на объект готовые строительные конструкции; - Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ; - Результаты лабораторных испытаний материалов; - Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций; - Журналы работ; - Результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию; - Графики производства работ. 1.1. По истечении каждого месяца до 5 числа следующего месяца Исполнитель предоставляет Заказчику месячный отчет, на бумажном носителе, содержащий информацию о проведенных мероприятиях в рамках строительного контроля. В виде приложений к месячному отчету представляются исполнительные схемы, фотоматериалы и видеоматериалы, перечни сертификатов, паспортов на оборудование и материалы, перечни актов на скрытые работы, и другие материалы с указанием на них выполненных Подрядчиком. 1.2. По окончании реконструкции (строительства) Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях; 1.3. Каждый квартал одновременно с месячным отчётом Исполнитель представляет дополнительно сводный отчёт за квартал на электронных носителях; № п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 1.4. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием. Требования к содержанию отчета по осуществлению строительного контроля: Раздел 1. Краткое описание услуг, оказанных в отчетный период: 1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ) и объемы; 2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период. Раздел 2. Мероприятия по контролю качества: 1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период: - отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; - определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения; - приведены результаты лабораторных испытаний предоставленных Подрядчиком (если такие проводились); - в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. Раздел 3. Соблюдение графика работ: 1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ. 2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо: - рассмотреть причины отставания; - проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта реконструкции; - предложить возможные способы устранения отставания. Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта: 1. В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта реконструкции; 2. Предложены возможные способы устранения этих проблем; 3. Должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период). Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках: 1. Если в течение отчетного периода проводились проверки Заказчиком, в отчет прикладываются Копии актов проверок, переданных Подрядчику Заказчиком; 2. Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком; 3. Сведения об исполнении замечаний (относящихся к реконструкции Объекта) по актам проверок. Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте: 1. Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов, копиями информационных писем направленных в адрес Заказчика; 2. Перечень изменённых технических решений согласованный с Заказчиком, с приложением копий обосновывающих материалов; 3. Сведения об изменениях графиков производства работ, согласованные с Заказчиком. Раздел 7. Итоги отчетного периода: В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение, либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела. В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектносметной документации и требованиям Заказчика по основным критериям: стоимости, объему, срокам, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по Строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями № п/п 17. Перечень основных данных и требований Основные данные и требования Заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д. По требованию Исполнителя, Заказчик предоставляет следующие документы: - проектная документация; - положительное заключение экспертизы: - договор подряда на выполнение работ по реализации мероприятий Инвестиционной программы: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятий: Этап 2.Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. Исходная документация, предоставляемая заказчиком Приложение № 1 к техническому заданию ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. № п/п Наименование работ Фактический объем Дата начала работ Дата окончания работ 1 2 3 4 5 В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора. В соответствии с датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма № КС-14) и получением разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию 1 Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди (12) 2 Блок аэротенков I очереди (15) 3 Блок вторичных отстойников I очереди (29) 4 Наружные сети электроснабжения (ЭК) 5 Наружные сети технологических коммуникаций (НК2) 1 усл.ед Дата окончания - дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма № КС-14) и получением разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Приложение №2 к документации к электронному аукциону ПРОЕКТ ДОГОВОР № __________________________ г. Магнитогорск «____» ____________ 2021г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГНИТОГОРСК, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на ____________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании Протокола № ____________ от «____» _________ 2021г. заключили настоящий договор о следующем: Термины и определения Для целей Договора применяются следующие термины: «Объекты» - объекты строительства, в отношении которых оказываются услуги по осуществлению строительного контроля при их строительстве. «Договоры строительного подряда» - договоры строительного подряда, заключаемые Заказчиком, предметом которого является выполнение работ по строительству Объект. «Работы» - работы, выполняемые подрядными организациями в рамках договоров строительного подряда, договоров на выполнение отдельных видов работ. «Строительный контроль» - строительный контроль, осуществляемый заказчиком и включающий проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Исполнителем входного контроля и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения Исполнителем контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; в) проверка полноты соблюдения установленных сроков выполнения Исполнителем контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объект капитального строительства и достоверности документирования его результатов; г) совместно с Исполнителем освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; д) проверка совместно с Исполнителем соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов; е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. «Исполнительная документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объект капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта Объект капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. «Скрытые работы» - работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. «Рабочие дни» - рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации праздничными нерабочими днями и днями, на которые перенесены выходные дни, а также выходные дни (суббота и воскресенье), которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации являются рабочими днями. 1. Предмет Договора 1.1. Настоящий договор заключается на основании результатов размещения извещения о проведении электронного аукциона №_________________, протокол № _______________ от «_____»_________20_________г. 1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным кодексом РФ, Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта Объекта капитального строительства», «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», стандартам СРО, нормативными правовыми и нормативными техническими документами в области технического регулирования в строительстве, настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 2. Сроки оказания услуг 2.1. Услуги оказываются Исполнителем в следующие сроки: - начало оказания Услуг: в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора; - окончание оказания Услуг: дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 3. Стоимость услуг, размер и порядок оплаты работы 3.1. Общая стоимость работ, выполняемых «Исполнителем», согласно протоколу № _________ от «______» __________20_______г. составляет ___________ руб. (______ рублей _____ копеек), в том числе НДС (для плательщиков НДС). 3.2. Цена Договора является твёрдой, определена на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, составленным в той же форме, что и настоящий Договор. В цену Договора включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг в рамках настоящего Договора, в том числе расходы на организационные, подготовительные, основные и дополнительные мероприятия, проводимые в рамках мероприятий по строительному контролю, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 3.3. Если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 3.4. Оплата осуществляется: за счет собственных средств. 3.5. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг, выставления Исполнителем счета-фактуры (для плательщиков НДС), счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 3.6. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.7. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель. 3.8. Указанная в п.3.1 Договора цена услуг не включает следующие расходы Исполнителя: 3.8.1. Расходы, связанные с дополнительными лабораторными испытаниями, проводимыми по требованию Заказчика. При необходимости выполнения перечисленных в абзаце 1 настоящего пункта работ/оказания услуг объем выполняемых работ/оказываемых услуг, их стоимость определяются отдельными договорами, заключаемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства. 3.9. Сторона, имеющая на каком-либо основании право требования уплаты денежных средств по Договору к другой Стороне, не имеет право на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 4. Порядок приемки оказанных услуг 4.1. Сдача результатов оказанных в рамках настоящего договора услуг, сопровождающаяся подписанием Актов об оказании услуг, производится Исполнителем в течение 5 (пяти) дней с момента завершения работ, определенных в столбце 2 Приложения №2 к настоящему Договору. 4.2. Заказчик, получивший Акт об оказании услуг (два экземпляра), счет-фактуру (счет) обязан провести приемку оказанных услуг (приемка, экспертиза результата оказанных услуг может производиться Заказчиком комиссионно (приемочной комиссией Заказчика)). Приемка услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результата исполнения настоящего договора. При принятии услуг Заказчик проверяет соответствие их объему, качеству, требованиям, установленным в настоящем Договоре и сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем, также проверяется комплектность и количество экземпляров представленной документации. Срок документального оформления результатов исполнения договора не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты приемки. В случае обнаружения недостатков в услуге при ее приемке Заказчик в акте об оказании услуг оговаривает эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. В случае составления Заказчиком мотивированного отказа Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 4.3. Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ (претензию) от подписания акта приема-сдачи услуг и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 дней с момента его получения. Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно оказанные и непринятые Заказчиком услуги оплате не подлежат. 4.4. После устранения Исполнителем замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта сдачиприемки услуг, Заказчик осуществляет приемку услуг и подписывает акт приема-сдачи услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом. 4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в услуге при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приема-сдачи оказанных услуг, либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. В случае выявления Заказчиком недостатков оказанных услуг в процессе дальнейшей работы на Объекте независимо от сроков их обнаружения (но в пределах срока оказания услуг в рамках настоящего Договора), Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования об устранении выявленных недостатков и приостановить дальнейшую приемку услуг на время, необходимое для их устранения. Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования об оплате штрафа и возмещении убытков, вызванных предоставлением искаженных данных (заключений, выводов и т.п.). 4.6. Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг. 4.7. Услуги, оказанные с отклонением от Технического задания, оплате не подлежат. 5. Права и обязательства сторон 5.1. Исполнитель обязуется: 5.1.1. При оказании Услуг соблюдать условия Договора, требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе действующих технических регламентов, норм, правил и стандартов, технических условий, иных обязательных требований, относящихся к реконструкции Объекта (требования пожарной безопасности, санитарногигиенические нормы и требования, требования по охране окружающей среды и другие). 5.1.2. Привлекает для оказания Услуг квалифицированных работников. 5.1.3. Назначать из числа своих работников специалистов (не менее 2-х человек), уполномоченных на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на Объекте и имеющих право действовать от имени Заказчика по его доверенности. Заверенную копию распоряжения (приказа) о назначении уполномоченных лиц передать Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения настоящего договора. 5.1.4. Обеспечить посещение строительной площадки Объекта своими работниками для осуществления строительного контроля. Присутствие работников Исполнителя на строительной площадке Объекта обязательно на всех этапах выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 5.1.5. При нахождении на строительной площадке обеспечить выполнение работниками Исполнителя всех необходимых мер по пожарной и электробезопасности, технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, санитарных норм и правил. 5.1.6. Проверять состав и качество имеющихся разрешительных документов и согласований, проводить правовой анализ имеющихся документов и давать заключение о необходимости получения дополнительных документов для выполнения работ по реконструкции Объекта. 5.1.7. Участвовать в совещаниях на стройплощадке для решения технических и организационных вопросов с участием представителей Заказчика и подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы. 5.1.8. Прибыть на Объект не позднее 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика для приемки работ или при возникновении вопросов, требующих неотложного решения. 5.1.9. Незамедлительно, по средствам телефонной связи информировать Заказчика: - обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах полученной от Заказчика или подрядчика технической документации; - обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах в работах, оборудовании и применяемых материалах; - обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок; - в случаях аварийного состояния на объекте. 5.1.10. Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ и специальных журналов, за ведением исполнительной документации; 5.1.11. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ, законченных видов и отдельных этапов работ, элементов, конструкций и частей Объект капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов. 5.1.12. Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов строительно-монтажных работ. 5.1.13. Совместно с Заказчиком и Подрядчиком осуществлять комиссионную приемку объекта в соответствии с установленным порядком приемки, действующим на момент сдачи Объекта. 5.1.14. Сообщать по требованию Заказчика либо уполномоченных им лиц все необходимые сведения о ходе оказания Услуг по Договору. 5.1.15. Выставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 5.1.16. Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную детальность Исполнителя. 5.2. Исполнитель имеет право: 5.2.1. Требовать от Заказчика предоставления ему технической документации, в том числе проектной и рабочей документации, положительных заключений экспертизы проектной документации, иной информации, необходимой для оказания Услуг. 5.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты Заказчиком оказанных Услуг. 5.2.3. Самостоятельно организовывать и выстраивать рабочий процесс по осуществлению строительного контроля, руководствуясь календарным планом работ и объемом работ (Приложение № 1 к Техническому заданию), требованиями действующего законодательства РФ. 5.2.4. Останавливать работы на Объекте в случае дефектов в проектной и рабочей документации, выявленных в процессе строительства, до момента их устранения, с письменным уведомлением Заказчика в течение 24 часов с момента приостановления работ. 5.2.5. Останавливать работы на Объектах в случае обнаружения критических дефектов и значительных по количеству, приравниваемых к критическим, в соответствии с классификатором дефектов в строительстве, до момента их устранения. 5.2.6. Вносить на рассмотрение Заказчика предложения по вопросам, связанным с реализацией проекта строительства Объекта. 5.3. Заказчик обязуется: 5.3.1. Предоставить Исполнителю всю техническую документацию, в том числе утвержденную Заказчиком проектную, рабочую и сметную документацию, положительные заключения экспертизы проектной документации, иную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора. 5.3.2. Обеспечить контроль за устранением дефектов в сметной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированную приемку исправленной документации, передачи ее Исполнителю. 5.4. Заказчик вправе: 5.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество Услуг, оказываемых Исполнителем. 5.4.2. В любое время принимать решения о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства Объекта. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют условия дальнейших взаимоотношений Сторон. 5.4.3. Обращаться в органы государственного надзора для получения заключений, о соответствии предъявляемого к приемке Объекта действующим нормам и правилам. 5.4.4. При наличии достаточных оснований полагать, что Исполнитель допускает нарушение требований техники безопасности при проведении строительно-монтажных работ, причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Заказчика, третьих лиц, Заказчик вправе приостанавливать ведение Работ путем составления и передачи Исполнителю обязательного для исполнения письменного документа (предписания, протокола, акта и т.п.) о приостановке Работ. 5.4.5. Требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов по результатам осуществления строительного контроля. 5.4.6. Совместно с Исполнителем участвовать в испытаниях смонтированных инженерных систем (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: газоснабжение, вентиляция, кондиционирование, пожаротушение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, автоматизация и др.). 6. Ответственность сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.3. За просрочку исполнения обязательств в рамках настоящего Договора Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате пени, исчисленной за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем на дату предъявления требований об уплате пени. 6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, уплачивает штраф в размере 1% от цены Договора, в виде фиксированной суммы. 6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить последнему такие убытки независимо от уплаты неустойки. 6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.9. Сумма неустойки по решению Заказчика может быть удержана в счет предстоящей оплаты за оказанную услугу. 6.10. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 6.11. Требование об уплате неустоек (штрафов, пени), возмещении убытков направляется в адрес обязанной стороны с помощью средств электронной или почтовой связи, а равно с использованием иных средств связи, позволяющих получить достоверную информацию о получении требований обязанной стороной. Требование подлежит рассмотрению обязанной стороной в течение 7 (семи) дней с момента получения. В случае отказа от удовлетворения требований в добровольном порядке, а равно в случае неполучения в указанный выше срок ответа на требование, последнее удовлетворяется в счет предстоящей оплаты, если обязанной стороной является Исполнитель и в судебном порядке, если обязанной стороной является Заказчик. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 7.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон, и направлением письменных претензий. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней со дня ее предоставления. 7.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области. 7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 8. Обеспечение исполнения договора 8.1. Установлено обеспечение исполнения договора в размере 5% начальной (максимальной) цены договора – 396 015,63 Российский рубль. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по реквизитам: Получатель: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, ИНН 7414000495, КПП 745601001, р/сч 40702810600000403331 «Кредит Урал Банк» АО г. Магнитогорска, к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. В назначении платежа указать «Обеспечение исполнения договора по запросу котировок в электронной форме №_________________________». Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом и предполагать обращение взыскания не только на сумму основного обязательства, но также по требования, связанным с ненадлежащим исполнением обязательств по договору, в том числе уплату неустойки. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Требования к банковской гарантии в соответствии с проектом договора (Приложение №2 к конкурсной документации). Обеспечение исполнение договора предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе. Если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное учреждение, муниципальное учреждение, государственное предприятие, муниципальное предприятие и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 8.2. Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора. 8.3. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнение договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 9. Изменение, расторжение договора 9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в том числе в случае существенного нарушения его условий. Под существенным нарушением условий договора Исполнителем понимается: - задержка начала оказания услуг более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика и не связанным с действием обстоятельств непреодолимой силы; - срыв Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 10 (десять) календарных дней по независящим от Заказчика причинам и не связанным с действием обстоятельств непреодолимой силы. 9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 9.4. В случае одностороннего отказа от Договора (исполнения Договора), исключая случаи одностороннего отказа от Договора в связи с существенным нарушением его условий, Заказчик обязан: - принять услуги, фактически оказанные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения договора; - в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Договора, подписать акты приема-сдачи оказанных услуг или дать мотивированный отказ; - в течение 15 рабочих дней обеспечить оплату Исполнителю фактически оказанные и принятые в установленном порядке Заказчиком услуги. 9.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон: а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий договора; б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем услуг не более чем на тридцать процентов или уменьшаются предусмотренный договором объем оказываемой услуги не более чем на тридцать процентов. 10. Срок действия договора 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до фактического ввода Объекта в эксплуатацию. 10.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение. 11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Исполнитель» и «Заказчик» обсудят целесообразность продолжения работ на объекте. 11.4. Если стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора. 12. Особые условия 12.1. После подписания договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу. 12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то контрагента. 12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон. 12.4. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Челябинской области. 13. Охрана труда 13.1. В целях обеспечения требований по охране труда Заказчик и Исполнитель заключают соглашение по охране труда (Приложение № 3 к настоящему договору), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 14. Заключительные положения 14.1. Настоящий договор заключается в форме электронного документа. 14.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации, совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими сторонами. Приложения к настоящему Договору становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Приложения к договору: Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 - График оказания услуг; Приложение № 3 - Соглашение по охране труда. 15. Адреса и банковские реквизиты сторон. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГНИТОГОРСК Исполнитель: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 р/с 40702810700000303331 Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск к/с 30101810700000000949 БИК 047516949 ИНН 7414000495 КПП 745601001 ОКПО 21603694 ОКВЭД 36.00.2; 37.00 ОГРН 1027402056758 _____________________/______________/ (подписывается электронной подписью) _______________________/ ____________/ (подписывается электронной подписью) Приложение № 1 к договору № ___________ от «__»____________ 2021 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. № п/п Перечень основных данных и требований 1. Цель закупки 2. Наименование объекта 3. Требования к выполняемым работам 4. Вид работ Основные данные и требования 1. Общие данные 1.1. Нормативно-правовая база: Настоящее техническое задание подготовлено на основании следующих документов: - законодательных актов РФ в сфере стандартизации; - указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, регламентирующих вопросы осуществления закупок; - правовых актов федеральных органов исполнительной власти (министерств, комитетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого, так и ведомственного характера; - правовых актов органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ и их территориальных образований, регламентирующих вопросы осуществления закупки; - правовых актов нормативного и инструктивного характера, методических документов учреждений, организаций и предприятий; - государственных стандартов; - унифицированных систем документации; - общероссийских классификаторов; - нормативных документов по организации управленческого труда и охране труда; - нормативных документов, устанавливающих требования к товарам, работам, услугам, которые являются предметом закупки; - законодательных актов субъектов РФ и правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти субъектов РФ"; - градостроительный кодекс РФ; - Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; - Приказ Госстроя РФ от 25.02.1999 №39 «О повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов». 1.2. Информация о нормировании закупки: цена договора включает в себя стоимость услуги, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, расходы на гарантийные обязательства, а так же расходы по уплате налогов, сборов, и других обязательных платежей, необходимых для исполнения договора. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятий: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. Все работы, выполняемые согласно Договора, Технического задания и Приложения № 1 к Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности, Градостроительным кодексом Российской Федерации. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода строительства объекта с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ (далее СМР), соответствия стоимости строительства утвержденным сметам. Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, в своей деятельности руководствуется техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и сметной документацией, утвержденными (согласованными) Заказчиком, внутренними регламентами. Строительный контроль. № п/п Перечень основных данных и требований 6. Местонахождение объекта Назначение объекта 7. ТЭП объекта 5. Основные данные и требования Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, Очистные сооружения правого берега. Очистные сооружения правого берега представляют собой комплекс, предназначенный для биохимической очистки хозяйственно-бытовых стоков правобережной части города Магнитогорска от минеральных, органических и бактериальных загрязнений методом биохимического окисления. Сооружения биологической очистки I очереди включают в себя: - Блок аэротенков I очереди (аэротенки № 1, 2, 3, 4, 5, 6) - Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники 1-4; - Насосную станцию опорожнения и технической воды I очереди. Режим работы сооружений биологической очистки I очереди – непрерывный, 24 часа в сутки. I. Блок аэротенков I очереди состоит из: - 6-ти параллельных линий (6 аэротенков). Аэротенки I очереди представляют собой комплекс из 6-ти параллельных двухкоридорных аэротенков – отстойников с раздельной подачей сточной воды и активного ила, с технологическим оборудованием и трубопроводной арматурой. Аэротенки выполнены из сборного железобетона, имеют общий сборный и распределительный каналы. Размер одного аэротенка в осях составляет 70×73,94×5,0 метров. Количество коридоров в аэротенке – два. Размер одного коридора в осях составляет: ширина - 6 м, длина - 70 м, рабочая глубина – 4,7 м (объем 1 974 м3). Верхний (распределительный) канал с системой аэрации оборудован шестью щитовыми затворами (шиберами), регулирующими распределение и подачу осветленной сточной воды в каждый аэротенк. Ширина канала в осях – 1,5 м. Распределение сточной воды по линиям осуществляется при помощи системы лотков. Система позволяет обеспечить равномерное распределение сточной воды по линиям аэротенка, а также позволяет перекрыть подачу воды на одну из линий при необходимости. Вход сточной воды в аэротенк производится по распределительному лотку, установленному в центре аэротенка на перегородке между коридорами, через переливные окна. Нижний (сборный) канал с системой аэрации обеспечивает подачу очищенной сточной воды во вторичные отстойники. Ширина канала в осях – 1,5 м. Расход сточных вод на один аэротенк – 6 815 м3/сут. Рециркуляционный расход активного ила на один аэротенк – 4 907 м3/сут. II. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники 1а-4а (1-4), иловая камера) состоит из: - распределительной чаши (1 штука); - вторичных отстойников (4 штук). Вторичные радиальные отстойники № 1а-4а – представляют собой круглые в плане неглубокие резервуары диаметром 24 м и высотой 3,7 м каждый. Стены выполнены из сборных железобетонных панелей. Днище выполнено из монолитного железобетона. Под днищем отстойника расположены, подводящий трубопровод, трубопровод возвратного активного ила. Электроснабжение илососов осуществляется при помощи верхней разводки электрокабеля. Суточный расход сточных вод – 13 125 м3/сут. (по проекту); Максимальный часовой расход сточных вод – 570. м3/час; Минимальный часовой расход сточных вод – 250 м3/час; Производительность отстойника по иловой смеси – 1325 м3/час (по проекту); Производительность отстойника по отводимому илу – 390 м3/час (по проекту); Распределительная чаша – представляет собой монолитный железобетонный стакан с выносными консольными лотками, расходящимися под углом 90 0. Распределительная чаша выполнена из железобетона, оборудована щитовыми затворами для подачи иловой смеси в отстойник. Иловые камеры № 1-4 (1.1 - 1.4) – представляют собой прямоугольные в плане сооружения, выполненные из монолитного железобетона. Камеры состоят из двух частей, разделенных железобетонной перегородкой до половины и щитовым затвором с подвижным водосливом для регулирования уровня иловой смеси в иловой камере. К иловой камере примыкает камера опорожнения, в которой установлены две задвижки опорожнения – иловой камеры и отстойника. Размеры камеры опорожнения: 1700×2750×4900 мм. Размеры части камеры с водосливом 1340×2750×5700 мм. № п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования III. Насосная станция опорожнения и технической воды 1 очереди состоит из: -насосного отделения (2 штуки насосов сухих отвода избыточного ила из резервуара ЦАИ в ЦМО и опорожнения аэротенков 1 очереди, 2 штуки сухих насосов технической воды, 2 штуки погружных дренажных насоса); -трансформаторной подстанции; -камеры переключения; -резервуара циркулирующего активного ила; -резервуара опорожнения; -вспомогательных помещений. Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди предназначена для подачи избыточного активного ила в ЦМО, технической воды на песколовки 1 очереди и опорожнения аэротенков I очереди. Подземная часть здания прямоугольной формы 5,59 х 8,195 м, глубиной 3,37 м. Стены выполнены из кирпича. Надземная часть здания прямоугольной формы 50,2 х 6,0 м, высотой 5,4 – 6,1 м. с пристройкой габаритами 6,0 х 9,0 м и высотой 5,55 – 6,1 м. 8. Цель выполнения работ 9. 10. Начало выполнения работ Окончание выполнения работ 11. Основные положения IV. Для равномерного распределения иловой смеси между вторичными отстойниками обоих очередей предусмотрена перекачка части иловой смеси из сборного канала аэротенков I очереди в сборный канал аэротенков II очереди, все работы выполняются в соответствии с разделом проекта № 2018.150283-НК2. Обеспечить соответствие Строительно-монтажных работ (СМР) и проекта требованиям строительных норм и правил. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора. Дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма № КС-14) и получением разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 1.1 Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а так же производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора строительного подряда, реконструкции (строительства), требованиям технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативнометодическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. 1.2. Строительный контроль за реконструкцией (строительством) направлен на систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных работ, утвержденным проектам и сметам, строительным нормативам и правилам, Государственным стандартам. 1.3. Работники, осуществляющие Строительный контроль, должны иметь необходимые действующие удостоверения. 1.4. Работники, ведущие Строительный контроль, являются ответственным представителем Заказчика на объекте реконструкции (строительства) и выполняют свои функции в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором и законодательством РФ. 1.5. Строительный контроль осуществляется в течение всего периода реконструкции (строительства) Объекта, с учетом ввода Объекта в эксплуатацию. 1.6. Работникам Строительного контроля не разрешается вносить изменения в утвержденный проект, сметы в процессе строительства без согласования с Заказчиком. 1.7. На объекте реконструкции (строительства) представители Строительного контроля обязаны присутствовать ежедневно. 1.8. Строительный контроль Заказчика осуществляется в тесном взаимодействии с проектной организацией. 1.9. При возникновении непредвиденных ситуаций, освидетельствования промежуточных и скрытых работ и т.п. посещение объектов представителями Строительного контроля производится по вызову представителя Заказчика, Подрядчика, других контрольных или надзорных органов, ответственного производителя работ. 1.10. Представители Строительного контроля ведут записи в соответствующем разделе общего журнала работ, выданного и зарегистрированного Заказчиком. 1.11. Общий журнал работ хранится у Подрядчика до окончания реконструкции (строительства) объекта и выдается представителям Строительного контроля по их требованию. При сдаче законченного объекта, общие и специальные журналы, Исполнительная документация передаются Заказчику Строительным контролем совместно с Подрядчиком по Акту приема-передачи. № п/п 12. Перечень основных данных и требований Задачи и цели Строительного контроля Основные данные и требования 1.12. Оказание услуг Строительного контроля на объекте заканчивается после решения всех вопросов по вводу его в эксплуатацию и не ранее, чем через месяц после фактического ввода объекта в эксплуатацию. 1.Основными задачами Строительного контроля является: - постоянный мониторинг строительства объекта, включая анализ ключевых факторов реализации проекта – времени, ресурсов, качества строительных работ; - комплексные инженерные и консультативные работы, включающие в себя обязательные технические испытания и лабораторные анализы; - контроль за обоснованием сроков выполнения работ и достоверностью определения сметной стоимости выполняемых работ; - контроль, включающий в себя систематическую проверку соответствия объема, методов, технологии и качества выполняемых строительно-монтажных работ, утвержденному проекту и сметам, строительным нормам и правилам, стандартам и другим нормативно-правовым документам; - контроль за выполнением работ в договорные сроки и вводом объекта в эксплуатацию. 2. Цель строительного контроля – выполнение в рамках исполнения ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и Постановления от 21 июня 2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 3. В соответствии с основными задачами, на работников, осуществляющих Строительный контроль, возлагаются следующие функции: - контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого технологического оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.); - освидетельствование и оценка совместно с Подрядной организацией выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; - осуществление по мере готовности с участием представителей Подрядной и специализированной (монтажной) организации, а также проектной организаций, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений; - участие в проверках, проводимых органами надзора, состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж технологического оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке; - контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и технологического оборудования; - контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; - проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительномонтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядной организацией строительно-монтажных работ затрат на устранение дефектов и переделки; - контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ; - участие в проведении рабочей комиссией (приемочной комиссией) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, технологического оборудования и механизмов при их приемке; - извещение органов надзора обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий. 4. Представители строительного контроля несут персональную ответственность (вплоть до административной и уголовной) за: - принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по акту промежуточной приёмки ответственных конструкций, по журналу поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов или по актам приёмки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов; - оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и № п/п Перечень основных данных и требований 13. Основные задачи при выполнении строительного контроля 14. Особые требования 15. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю 16. Отчетность по Строительному контролю Основные данные и требования промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах; - предъявление к оплате Подрядчиком завышенных объёмов и стоимости выполненных работ; - непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе строительства. В соответствии с СП 48.13330.2019, статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г. Исполнитель обеспечивает: - проверку наличия у лица, осуществляющего реконструкцию (строительство), документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия конструкций и технологическое оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; - контроль соблюдения лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий конструкций и технологического оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель Исполнителя может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; - контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля требованиям п. 9.3 СП 48.13330.2019; - контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; - контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе реконструкции (строительства), документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему реконструкцию (строительство); - контроль исполнения лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте реконструкции (строительства); - оценку (совместно с лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство)) соответствия выполненных работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство), требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; - заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим реконструкцию (строительство)) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. Обеспечить присутствие специалиста на объекте ежедневно на протяжении всего периода строительства. Осуществлять выезд специалиста на объекты в нерабочее время и праздничные дни по заявки заказчика (телефонному оповещению). Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с Заказчиком, Проектной организацией; - Технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на объект готовые строительные конструкции; - Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ; - Результаты лабораторных испытаний материалов; - Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций; - Журналы работ; - Результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию; - Графики производства работ. 1.1. По истечении каждого месяца до 5 числа следующего месяца Исполнитель предоставляет Заказчику месячный отчет, на бумажном носителе, содержащий информацию о проведенных мероприятиях в рамках строительного контроля. В виде приложений к месячному отчету представляются исполнительные схемы, фотоматериалы и видеоматериалы, перечни сертификатов, паспортов на оборудование и материалы, перечни актов на скрытые работы, и другие материалы с указанием на них выполненных Подрядчиком. 1.2. По окончании реконструкции (строительства) Исполнитель представляет отчет № п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях; 1.3. Каждый квартал одновременно с месячным отчётом Исполнитель представляет дополнительно сводный отчёт за квартал на электронных носителях; 1.4. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием. Требования к содержанию отчета по осуществлению строительного контроля: Раздел 1. Краткое описание услуг, оказанных в отчетный период: 1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ) и объемы; 2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период. Раздел 2. Мероприятия по контролю качества: 1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период: - отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; - определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения; - приведены результаты лабораторных испытаний предоставленных Подрядчиком (если такие проводились); - в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. Раздел 3. Соблюдение графика работ: 1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ. 2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо: - рассмотреть причины отставания; - проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта реконструкции; - предложить возможные способы устранения отставания. Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта: 1. В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта реконструкции; 2. Предложены возможные способы устранения этих проблем; 3. Должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период). Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках: 1. Если в течение отчетного периода проводились проверки Заказчиком, в отчет прикладываются Копии актов проверок, переданных Подрядчику Заказчиком; 2. Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком; 3. Сведения об исполнении замечаний (относящихся к реконструкции Объекта) по актам проверок. Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте: 1. Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов, копиями информационных писем направленных в адрес Заказчика; 2. Перечень изменённых технических решений согласованный с Заказчиком, с приложением копий обосновывающих материалов; 3. Сведения об изменениях графиков производства работ, согласованные с Заказчиком. Раздел 7. Итоги отчетного периода: В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение, либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела. В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение № п/п 17. Перечень основных данных и требований Исходная документация, предоставляемая заказчиком Основные данные и требования выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации и требованиям Заказчика по основным критериям: стоимости, объему, срокам, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по Строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д. По требованию Исполнителя, Заказчик предоставляет следующие документы: - проектная документация; - положительное заключение экспертизы: - договор подряда на выполнение работ по реализации мероприятий Инвестиционной программы: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятий: Этап 2.Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. Приложение № 2 к договору № ______ от «____» _______________2021 г. ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. № п/п Наименование работ Фактический объем Дата начала работ Дата окончания работ 1 2 3 4 5 В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора. В соответствии с датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма № КС-14) и получением разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию 1 Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди (12) 2 Блок аэротенков I очереди (15) 3 Блок вторичных отстойников I очереди (29) 4 Наружные сети электроснабжения (ЭК) 5 Наружные сети технологических коммуникаций (НК2) 1 усл.ед Дата окончания - дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма № КС14) и получением разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. «ЗАКАЗЧИК»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: _________________ / ___________________ (подписывается электронной подписью) _________________ / _________________________ (подписывается электронной подписью) Приложение № 3 к договору № ______ от «____» _______________2021г. Соглашение по охране труда к договору № _________ от _________________ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГНИТОГОРСК, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________ _________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) С другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» договора № ____________ от «_____» _______2021г. следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда: 1. Исполнитель обязуется: 1.1 соблюдать требования охраны труда; 1.2 обеспечить безопасное производство работ; 1.3 разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы; 1.4 выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском; 1.5 выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний; 1.6 назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; 1.7 организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов; 1.8 обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение; 1.9 содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке; 1.10 обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов; 1.11 направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории предприятия, на вводный инструктаж ответственному за проведение вводного инструктажа в тресте; 1.12 обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика; 1.13 обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика. 2. Заказчик обязуется: 2.1 определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства договорных работ; 2.2 обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) к работам Исполнителя на нем или вблизи его на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Исполнителю территории (оборудовании); 2.3 обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования; 2.4 провести и оформить все необходимые инструктажи работникам Исполнителя при допуске к работам в подразделении; 2.5 представить проектно-техническую и другую документацию, необходимую для производства работ Исполнителем. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № ___________ от «_____» _______________ 2021г. «ЗАКАЗЧИК»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: __________________/__________________/ (подписывается электронной подписью) __________________/________________________/ (подписывается электронной подписью) Приложение № 3 к документации к электронному аукциону РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА I ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Изучив извещение о проведении электронного аукциона, размещенное на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки https://223.rtstender.ru, и документацию об аукционе в электронной форме, а также применимое к данному электронному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем об участии в электронном аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах. Не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. Приложение № 4 к документации к электронному аукциону РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА II ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Изучив извещение о проведении электронного аукциона, размещенное на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки https://223.rtstender.ru, и документацию об аукционе, а также применимое к данному электронному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________ (наименование участника электронного аукциона) в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________, ( должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) сообщает об участии в электронном аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах. 1. Предмет договора: «__________________________». 2. Сведения об участнике электронного аукциона: № п/п Наименование сведения 1 Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо 2 Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель 3 Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 4 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц 5 Банковские реквизиты участника 6 Идентификационный номер налогоплательщика участника (ИНН) 7 Код причины постановки на учет (КПП) 8 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП), дата присвоения (ОГРН/ОГРНИП) 9 Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 10 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме 11 Контактное лицо, номер контактного телефона, адрес электронной почты 12 Система налогообложения (общая/упрощенная) Сведения, заполняемые участником запроса котировок в электронной форме Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Приложение №5 к документации о проведении аукциона в электронной форме Обоснование начальной (максимальной) цены на выполнение работ для нужд МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск: Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при реконструкции (строительстве) объекта: Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега (2-4 этапы). Выполнение работ по реализации мероприятия: Этап 2. Сооружения биологической очистки сточных вод I очереди. Блок аэротенков I очереди. Блок вторичных отстойников I очереди (распределительная чаша, вторичные отстойники, иловая камера). Насосная станция опорожнения и технической воды I очереди. Наружные сети технологических коммуникаций НК2. Основание: 1. Заключение ОГАУ "УГЭПДПДТПИИ ЧЩ" № 74-1-0232-20 от 21.05.2020г. № п/п Номера сметных расчетов (смет), позиций Наименование работ и затрат 1 2 3 Глава 2. Основные объекты строительства Насосная станция опорожнения и 1 02-12 технической воды I очереди (12) Архитектурные 1.1. 02-12-01 решения (АР) 12 Конструктивные 1.2. 02-12-02 решения (КР) 12 Отопление и 1.3. 02-12-03 вентиляция (ОВ) 12 Монтаж технологического 1.4. 02-12-04 оборудования и трубопроводов (ТХ) 12 Монтаж КИП и А 1.5. 02-12-05 технологических процессов (АТХ) 12 Электромонтажные 1.6. 02-12-06 работы ЭМ (12) Автоматизация 1.7. 02-12-07 теплового пункта АТМ (12) Электроосвещение ЭО 1.8. 02-12-08 (12) Монтаж структурированной 1.9. 02-12-09 кабельной сети (СКС) 12 2 02-15 2.1. 02-15-01 2.2. 02-15-02 2.3. 02-15-03 2.4. 02-15-04 2.5. 02-15-05 2.6. 02-15-06 3 02-29 3.1. 02-29-01 3.2. 02-29-02 Блок аэротенков I очереди (15) Конструктивные решения (КР) 15 Монтаж технологинического оборудования и трубопроводов (ТХ) 15 Монтаж КИП и А технологических процессов (АТХ) 15.1 Электромонтажные работы (ЭМ) (15.15.1) Электоосещение (ЭО) (15, 15.1) Монтаж структурированной кабельной сети (СКС) 15.1 Блок вторичных отстойников I очереди (29) Конструктивные решения (КР) 29 Монтаж технологинического оборудования и трубопроводов (ТХ) 29 Сметная стоимость строительства в базисных ценах 2001 г., по заключению ОГАУ. СМР оборудования прочие 4 5 6 Сметная стоимость строительства в текущих ценах на 4 квартал 2019 г., по заключению ОГАУ. СМР оборудования прочие 7 239 781,00 1 762 056,00 232 929,00 1 717 165,00 8 388 829,00 10 459,00 2 612 557,00 42 778,00 34 554,00 2 515 569,00 278 607,00 10 288 673,00 3 367,00 231 260,00 24 752,00 945 852,00 1 428 350,00 1 752 814,00 6 591 408,00 7 169 010,00 408,00 77 715,00 4 690,00 317 853,00 158 218,00 20 295,00 1 207 329,00 83 005,00 41 974,00 290 554,00 19 304 655,00 139 634 838,00 1 053 092,00 10 244 872,00 8 578 001,00 41 901 525,00 6 109 264,00 15 177 795,00 39 713 370,00 62 077 194,00 1 477 059,00 448 250,00 9 651 660,00 1 833 343,00 351 364,00 3 067,00 2 399 938,00 12 545,00 57 067,00 384 147,00 2 979 987,00 21 384 934,00 83 965,00 9 715 159,00 852 240,00 39 734 997,00 9 3.3. 02-29-03 Электромонтажные работы (ЭМ) (29) 4 364,00 465,00 32 965,00 1 903,00 Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 4 04-01-01 Наружные сети электроснабжения (ЭК) 296 509,00 1 906 701,00 Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Наружные сети 5 06-01-01 технологических коммуникаций (НК1) Итого по главам 2-6 142 781,00 441 547,00 1 033 863,00 1 805 931,00 34 388 517,00 40 639 267,00 240 061 775,00 166 214 609,00 Глава 8. Временные здания и сооружения Временные здания и сооружения, водоснабжение и канализация городов (комплекс инженерных 6 сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, ГСН-81-05очистных сооружений 01-2001 п.4.6 и т.п.) - 2,4% (К=0,8) Итого по главам 1-8 35 048 776,53 40 639 267,00 244 670 961,08 Глава 9. Прочие работы и затраты Пусконаладочные 7 09-01 работы Технологическое 7.1. 09-01-01 оборудование и сооружения На электротехнические 7.2. 09-01-02 устройства Производство работ в зимнее время, 8 ГСН-81-05очистные сооружения 02-2007 канализационные п.13.5.2 3,4% Итого по главам 1-9 660 259,53 4 609 186,08 166 214 609,00 1 872 968,41 166 946,11 502 911,53 44 826,77 1 051 463,30 8 318 812,68 36 100 239,82 40 639 267,00 211 772,88 252 989 773,76 166 214 609,00 2 375 879,94 1 083 007,19 1 219 178,01 6 353,19 7 589 693,21 4 986 438,27 71 276,40 37 183 247,02 41 858 445,01 218 126,07 260 579 466,97 171 201 047,27 2 447 156,34 Непредвиденные затраты 9 МДС 8135.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3% Итого с учетом "Непредвиденные затраты" Всего Строительный контроль 1,52% НДС 20% Всего с НДС 79 259 818,09 434 227 670,58 6 600 260,59 х х х 1 320 052,12 х х х 7 920 312,71 Начальная (максимальная) цена определена проектно-сметным методом на данные работы и составляет 7 920 312,71 рублей (Семь миллионов девятьсот двадцать тысяч триста двенадцать рублей 71 копейка) с учётом НДС. Цена включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на организационные, подготовительные, основные и дополнительные мероприятия, проводимые в рамках мероприятий по строительному контролю, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
