Загрузил Артемий

Пример типового договора

реклама
Договор подряда № ________
г.
«__________»
Общество с ограниченной ответственностью «» в лице директора, действующего на
основании
Устава,
,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»
,
и
_______________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор подряда (далее «Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу (далее
«Работы») и сдать ее результат Заказчику (далее «Результаты Работы»), а Заказчик обязуется
принять Результат Работы и оплатить его. Перечень Работ, сроки выполнения Работ,
стоимость Работ, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложении к
Договору.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к
нему.
2.1.2. По запросу Заказчика оперативно информировать о ходе Работ, а также обеспечить
доступ представителей Заказчика к промежуточным Результатам Работ.
2.1.3. Обеспечить соответствие качества Работ условиям Договора, Приложений к Договору.
2.1.4. Нести ответственность за обеспечение Работ материалами и оборудованием, а также за
сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика (в
случае такого предоставления).
2.1.5. Передать Заказчику Результаты Работ соответствующего качества в ассортименте,
количестве, на условиях и в срок, предусмотренный Договором и соответствующим
Приложением, а также предоставлять необходимую информацию, касающуюся эксплуатации
или иного их использования в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующим
Приложением №1 к Договору.
2.1.6. Предоставить Заказчику все необходимые лицензии и сертификаты в том случае, если
деятельность или Результаты Работ, указанные в Приложениях, подлежат лицензированию
или сертификации.
2.1.7. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ, Товарную накладную, оформленные
в соответствии с требованием Законодательства РФ, не позднее 3 (трех) календарных дней
после завершения выполнения всей Работы или части Работ.
2.1.8. При выполнении работ неукоснительно соблюдать соответствующие требования
действующего законодательства РФ, предъявляемого к таким Работам.
2.1.9. Нести риски случайной гибели или случайного повреждения Результатов Работ до их
приемки Заказчиком.
2.1.10. Собственными силами за свой счет, в рамках действующего законодательства РФ
утилизировать Результаты Работ ненадлежащего качества (брак, некондиционный товар),
которые не были приняты Заказчиком, либо были приняты, но возвращены Подрядчику до
момента истечения гарантийного срока.
2.1.11. Оказывать Работы своевременно и надлежащим образом, не нарушая авторские,
смежные или любые другие права третьих лиц.
2.1.12. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантию качества на результаты
выполненных Работ. Если иное не указано в соответствующем Приложении № 1 гарантийный
срок на результаты выполненных Работ составляет 1 (один) год с момента подписания Акта
сдачи-приёмки Работ/накладной ТОРГ-12/акта приёма-передачи и при условии стационарного
(без демонтажа) и надлежащего использования результата выполненных Работ, а также
1
производства монтажа силами Подрядчика либо шеф-монтажа специалистом Подрядчика. В
случае демонтажа результата выполненных Работ гарантийный срок продолжает свое
действие при условии, что демонтаж был выполнен также салами Подрядчика либо под
контролем шеф-монтажника со стороны Подрядчика, упаковка, перевозка и дальнейшее
хранение были произведены надлежащим образом, в условиях, обеспечивающих сохранение
потребительских качеств результата выполненных Работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1.
Требовать оплаты оказанных и принятых Заказчиком выполненных работ в
соответствии с настоящим Договором и Приложением к нему.
2.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков.
2.2.3. Приостановить выполнение работ по соответствующему Приложению в случае не
предоставления и/или несвоевременного предоставления Заказчиком исходной информации,
материалов или оборудования (в случае если такое предоставление оговорено сторонами в
соответствующем приложении), подготовленного фундамента и основания для проведения
Работ. В таком случае потребовать возмещения возникших в результате этого документально
подтвержденных убытков.
2.2.4. Требовать оплаты за выполненные Работы, в том числе в случае, если результат
оказанных работ не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками,
которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, по
причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования,
фундамента или основания, и с письменного указания Заказчика выполнять Работы с
использованием этих очевидно некачественных материалов.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно, до начала выполнения Работ, предоставлять Подрядчику всю
необходимую и достаточную для выполнения обязательств информацию, сведения,
материалы, фундамент и основание.
2.3.2. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, определенных Сторонами
Договора и соответствующим Приложением.
2.3.3. Своевременно рассматривать и подписывать (утверждать) документы, относящиеся к
выполнению Работ.
2.3.4. В случае необходимости, в разумный срок, передать Подрядчику по Акту приёмапередачи информацию, исходные данные, оборудование и материалы, фундамент и
основание, необходимые для выполнения Работ по Договору.
2.3.5. По окончании выполнения Работ принимать Работы по Акту сдачи-приёмки работ в
порядке и сроки, определенные настоящим Договором, а также Приложениями к Договору.
2.3.6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размере и в сроки, установленные в
Договоре и соответствующих Приложениях к Договору.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в профессиональную
деятельность Подрядчика.
2.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения Работ.
3.
Стоимость Работ и порядок оплаты
3.1. Если иное не указано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, оплата
за оказанные Работы производится Заказчиком двумя частями на основании счетов
Подрядчика. 70% от суммы Договора оплачиваются с момента подписания Заказчиком
Договора в течение 3 (трех) банковских дней, оставшиеся 30% от суммы Договора с момента
подписания Акта сдачи-приёмки работ по соответствующему Приложению в течение 3 (трех)
банковских дней.
2
В случае если акт, счет не соответствуют требованиям законодательства РФ, наступление
срока на оплату Работ по соответствующему Приложению откладывается (соразмерно
переносится) до момента получения Заказчиком от Подрядчика акта, счета, соответствующих
законодательству РФ.
Акты сдачи-приемки работ выставляются Подрядчиком по факту выполнения Работ и
датируются Подрядчиком последней датой периода выполнения Работ, указанных в
соответствующем Приложении.
3.2. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх
установленной в Приложении к Договору договорной цены в порядке, предусмотренном
законодательством.
3.3. Выставление счетов является обязательным. Без выставленного счета платеж Заказчиком
произведен не будет, и в этом случае Подрядчик не вправе предъявлять к Заказчику какихлибо претензий, в том числе об уплате каких-либо штрафных санкций.
3.4. Оплата Работ Подрядчика осуществляется в безналичной форме, на основании первичных
документов.
3.5. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
4.
Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. Не позднее, чем через 3 (три) дня со дня фактического выполнения Работ Подрядчик
оформляет Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписывает его в двух экземплярах и
предоставляет Заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
адресату, курьерской доставкой с подтверждением получения либо нарочно.
4.2. Если Результатами Работ является материальные объекты (товар, продукция и т.д.), то
Результаты работ передаются от Подрядчика к Заказчику в том числе и по Товарным
накладным.
4.3. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов,
указанных в п. 4.1., 4.2. Договора, рассмотреть, принять выполненные работы, подписать Акт
сдачи-приемки Работ, товарную накладную и направить второй экземпляр в адрес Подрядчика
либо направить Подрядчику свои возражения в виде отдельного документа или с
использованием средств электронной или факсимильной связи.
4.4. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика,
Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании
одностороннего акта, составленного Подрядчиком.
4.5. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Подрядчика Сторонами в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в выполненных Работах при их приемке, вправе
ссылаться на них в случаях, если в Акте сдачи-приемки Работ либо в ином документе,
удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки.
4.7. В случае если счет, акт и/или товарная накладная ТОРГ-12 (или товарно-транспортная
накладная) не предоставлены и/или не соответствует требованиям законодательства РФ,
начало течения срока и/или конкретная дата на оплату Работ по настоящему Договору
переносится соразмерно на срок задержки предоставления надлежащим образом
оформленных счета, акта и/или товарной накладной ТОРГ-12 (или товарно-транспортной
накладной), соответствующих законодательству РФ.
4.8. Период времени, в течение которого Заказчик обязан утвердить Акт сдачи-приёмки Работ
путём его подписания, начинает течь с календарной даты, следующей за датой получения
Заказчиком от Подрядчика пакета оригиналов закрывающих документов, подписанных
Подрядчиком: непосредственно самого Акта сдачи-приёмки Работ, счета-фактуры и (при
необходимости) накладных. Дата получения пакета закрывающих документов проставляется
почтовыми службами посредством штемпеля на упаковке (конверте) отправления («Почта
России»), либо указывается в соответствующих документах курьерских служб («DHL»,
3
«PONY EXPRESS», «ЕМС Гарантпост» и т.д.), актах приёма-передачи корреспонденции. В
случае если дата, следующая за датой получения Заказчиком закрывающих документов от
Подрядчика, выпадает на выходной или праздничный день, отсчёт периода подписания Акта
начинается с даты, выпадающей на следующий за выходным или праздничным днём рабочий
день.
5.
Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик и
Заказчик несут ответственность в соответствии с Договором и действующим
законодательством РФ.
5.2. За осуществление Работ с нарушением согласованных соответствующим Приложением к
Договору сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется
выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ по
Договору или соответствующему Приложению к нему, за каждый календарный день
просрочки, но не более 10% от стоимости таких Работ. Указанная неустойка может быть
удержана Заказчиком из суммы денежных средств, подлежащих уплате Подрядчику по
соответствующему Приложению, на основании направленной письменной претензии.
5.3. В случае если сроки сдачи Работ будут нарушены более чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней, Заказчик может по своему усмотрению:
5.3.1. отказаться от дальнейшего исполнения Договора, потребовать от Подрядчика возвратить
уплаченную по Договору денежную сумму в полном объеме, взыскать с Подрядчика в полном
объеме расходы, связанные с привлечением третьими лицами в соответствии со ст. 397 ГК РФ.
5.3.2. за осуществление Работ с отступлениями от согласованных Сторонами условий
Договора, ухудшившими Результаты Работ, или с иными недостатками, делающими
Результаты Работ не пригодной для предусмотренного в Договоре ее использования, Заказчик
вправе в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ:
- требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- требовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.
5.4. В случае просрочки осуществления оплаты по Договору, Подрядчик вправе потребовать,
а Заказчик обязуется выплатить ему неустойку (пени) в размере 0,1% от неоплаченной
стоимости Работ, предусмотренных соответствующим Приложением к Договору, за каждый
календарный день просрочки платежа, но не более 10% от суммы задолженности.
5.5. В случае если Заказчик не обеспечил готовность фундамента и основания для установки
конструкции, площадки для размещения при монтаже, готовность бригады работников при
шефмонтаже, оборудования (список оборудования описан в приложении к договору)
повлекшее за собой задержку при монтаже, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в
размере 1 % от стоимости договора за каждый день простоя.
5.6. Возмещение причиненных убытков и/или уплата неустойки не освобождает ни одну из
Сторон настоящего Договора от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору и
соответствующему Приложению в полном объеме.
5.7. В случае просрочки осуществления оплаты по Договору, срок выполнения Работ
откладывается (соразмерно переносится) на время соответствующее сроку просрочки.
6.
Авторские права и интеллектуальная собственность
6.1. Стороны соглашаются с тем, что ни факт заключения Сторонами Договора, ни факт
раскрытия Заказчиком Подрядчику конфиденциальной информации и/или информации,
составляющей коммерческую тайну, не будут означать или подразумевать передачу
Заказчиком Подрядчику каких-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации Заказчика/Клиента Заказчика и/или иные предоставленные
Заказчиком результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
юридического лица, или на конфиденциальную информацию и/или информацию,
составляющую коммерческую тайну Заказчика. Вышесказанное, в том числе означает, что
4
Подрядчик не будет иметь права использовать или включать в рекламные материалы, а также
разрешать другим лицам использовать результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации Заказчика/Клиента Заказчика и/или иные результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации юридического лица предоставленные Заказчиком,
без предварительного письменного согласия последнего.
6.2. В случае если соответствующими Приложениями к Договору не предусмотрено иное, то:
6.2.1. Стороны настоящим признают, что в случае создания Подрядчиком в ходе выполнения
Работ по соответствующему Приложению к Договору результатов творческой деятельности
(результатов интеллектуальной деятельности) независимо от способа их выражения, которые
могут быть признаны объектами интеллектуальной собственности и объектами авторского
права, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, именуемых
далее «Произведения», то исключительные права на Произведения, созданные Подрядчиком в
ходе оказания выполнения работ по соответствующему Приложению к Договору,
принадлежат Подрядчику.
6.2.2. Подрядчик отчуждает Заказчику (либо, если Заказчик действует от своего имени, но по
поручению Клиента Заказчика, то Заказчику для последующей передачи Клиенту Заказчика) в
полном объеме исключительные права на все Произведения, созданные Подрядчиком в ходе
выполнения Работ по соответствующему Приложению к Договору по Акту сдачи-приемки
работ по соответствующему Приложению при условии полной оплаты работ Подрядчика, в
ходе выполнения которых данные Произведения были созданы Подрядчиком.
Исключительные права считаются переданными в полном объеме с момента подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
6.2.3. В случае отчуждения Подрядчиком Заказчику исключительных прав на Произведения,
созданные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по соответствующему Приложению к
Договору, на основании Акта сдачи-приемки работ, указанные права на Произведения
передаются в объеме в соответствии со ст. 1234, 1270 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в редакции, действующей на момент подписания Акта сдачи-приемки работ. В
случае если иное не указано в Приложении, размер вознаграждения Подрядчика за
отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Подрядчиком в ходе выполнения Работ по соответствующему Приложению определяется в
размере 1% от общей стоимости работ по такому Приложению.
6.2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что на все Произведения, исключительные права на
которые передаются Заказчику, не распространяются какие-либо права третьих лиц, которые
могли бы препятствовать Заказчику в использовании Произведений.
6.2.5. Произведения, созданные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по соответствующему
Приложению к Договору, которые не были окончательно приняты (утверждены) Заказчиком
и/или исключительные права на которые не были переданы Подрядчиком Заказчику по Акту
сдачи-приемки работ, остаются в собственности Подрядчика и не могут использоваться
Заказчиком для каких-либо целей, не могут быть изменены или редактированы Заказчиком,
разглашены или раскрыты, обнародованы или предоставлены любому лицу, фирме или
корпорации без предварительного согласия Подрядчика и без выплаты Подрядчику
дополнительного вознаграждения.
6.3. В соответствующих Приложениях к Договору Стороны вправе согласовывать и
указывать дополнения или ограничения по способам, срокам, объему исключительных прав на
Произведения, территории использования Произведений, а также условиям выплаты
вознаграждения Подрядчику за передачу исключительных прав на Произведения, по
сравнению с тем, как это предусмотрено в п. 6.3.3. Договора.
6.4. Подрядчик вправе использовать фото-материалы выполненных Работ в качестве
примеров своих работ в печатных рекламных материалах, СМИ и на других медиа-площадках
(сайт компании, социальные сети и т.п.).
5
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных
конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений,
забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны
правительства, или каких- либо других постановлений, административных или
правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств
Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля
Сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его
части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее трех календарных дней известить друг
друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению
обязательств по настоящему Договору и предоставить необходимые документы или доказать,
что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора
должны быть выполнены без изменений.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. При этом
Стороны проведут взаиморасчеты по Договору, исходя из объема реально выполненных по
Договору работ.
8.
Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
8.3. Передача документов в соответствии с условиями настоящего Договора по факсу и/или
электронной почте не исключает обязанность Сторон передавать друг другу его оригинальные
экземпляры. Обмен оригинальными документами должен быть осуществлен не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента обмена документами посредством электронных средств связи.
8.4. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора без обоснования полностью или частично, направив другой
стороне письменное уведомление как минимум за 30 (тридцать) дней до такого отказа.
8.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, в случае совершения другой стороной существенного нарушения настоящего
Договора, направив другой стороне письменное уведомление не менее чем за 5 (пять) рабочих
дней до момента расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении.
8.6. Отказ от исполнения Договора не освобождает ни Заказчика, ни Подрядчика от
выполнения обязательств, возникших как до такого отказа, так и в период времени между
датой направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и датой
прекращения Договора.
8.7. По истечении срока действия либо при досрочном расторжении настоящего Договора в
случаях, предусмотренных законодательством, Подрядчик возвратит Заказчику по его
требованию все документы или иные материалы, предоставленные Заказчиком и/или
созданные Подрядчиком в процессе исполнения настоящего Договора, а также передаст
Заказчику материалы по выполняемым в момент истечения срока действия и досрочного
расторжения работам, включая незавершенные работы.
6
9.
Порядок рассмотрения и разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является
обязательным для Сторон в соответствии с нижеописанным порядком. Сторона, интересы
которой нарушены, направляет другой Стороне претензию в письменной форме. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне письменный
ответ по существу в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
претензии.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
9.3. Применимым правом является материальное и процессуальное право Российской
Федерации.
9.4. Любой документ по данному Договору считается полученным Стороной в следующие
сроки:
9.4.1.
Нарочным (Курьером) на материальном бумажном носителе – в день получения
отметки (подписи представителя Подрядчика) на Акте приёма-передачи корреспонденции о
получении претензии. В случае отказа Стороны от подписания такого Акта в нём делается
отметка об отказе и он подписывается со стороны другой Стороны.
9.4.2. «Почтой России» и аналогичными почтовыми службами по почтовым адресам,
указанным в статье 12 настоящего Договора - дата получения документов проставляется
почтовыми службами посредством штемпеля на упаковке (конверте) отправления («Почта
России»), либо указывается в соответствующих документах курьерских служб («DHL»,
«PONY EXPRESS», «ЕМС Гарантпост» и т.д.).
10.
Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.4. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или
частично, свои права и обязанности по данному Договору без предварительного письменного
согласия на это другой Стороны.
10.5. В случае изменения почтового адреса или обслуживающего банка (банковские
реквизиты) Стороны в течение 3 (трёх) рабочих дней обязаны уведомить об этом друг друга. В
противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются
переданными надлежащим образом.
10.6. Подписанные представителем/ями Стороны документы, переданные в рамках Договора
посредством электронной почты, являются действительными и имеют юридическую силу, при
условии обязательного предоставления оригиналов (отправки оригиналов).
Приложения
- Приложение №1 к Договору № _________
7
11.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Подрядчик:
Заказчик:
Директор:
_______________/
Директор:
____________________/ _______________
8
Приложение № 1 к Договору № ____________
г. Ярославль
«____________»
Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» в лице директора Лаптева Вячеслава
Александровича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
«Подрядчик» , _________________________
совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее приложение (далее «Приложение» и «Договор» соответственно) о нижеследующем:
1. Предмет Приложения.
1.1 В целях обеспечения организации и проведения мероприятий Заказчика (далее «Мероприятия»), Подрядчик выполняет возмездные работы по производству и шефмонтажу сферического шатра диаметром _____ метров в соответствии с п.3
настоящего Приложения, (далее - «Работы»), а Заказчик принимает их и в соответствии
с условиями настоящего Приложения, оплачивает Подрядчику их стоимость.
1.2. Во исполнение предмета настоящего Приложения Подрядчик выполняет Работы в
соответствии со следующими условиями:
1.2.1. Сроки изготовления сферического шатра: с момента поступления оплаты
со стороны Заказчика в соответствии с п.5.2 в течение ______ рабочих дней.
1.2.2. Доставка шатра до места монтажа осуществляется силами компании
грузоперевозчика. Доставку оплачивает Заказчик. Выбор компании согласовывается с
Заказчиком дополнительно.
1.2.3. Монтажа шатра осуществляется силами бригады Заказчика под
руководством шеф-монтажника Подрядчика.
1.2.4 Даты монтажа ____________ года.
2.
Обязанности Сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Осуществить платёж в соответствии с п. 5 настоящего Приложения.
2.1.2. Предоставить пригодное для монтажа сферического шатра основание в
срок не позднее начала монтажа, указанного в п. 1.2.3. настоящего Приложения.
2.1.3. Обеспечить работу автокрана в даты монтажа, указанные в п. 1.2.4., 1.2.5.
настоящего Приложения, с вылетом стрелы не менее _______ и возможность его проезда на
площадку в даты монтажа. Кран предоставляется и оплачивается Заказчиком.
2.1.4. Предоставить бригаду рабочих в составе не менее ______ человек на
время выполнения шеф-монтажа под руководством сотрудника со стороны Подрядчика.
2.1.5. Предоставить инструмент для сборки шатра:
_________________________
2.1.6. Разместить шеф-монтажников в количестве ____ человек на период шефмонтажа шатра.
2.1.7. Принять Работы в соответствии с условиями Договора.
Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Произвести шатер и осуществить его отправку в срок не позднее ______
рабочих дней с момента оплаты.
2.2.1. Предоставить чертежи подиума, необходимые для подготовки основания
под шатер, не позднее одного рабочего дня после подписания Договора
2.2.2. Заранее предупредить Заказчика о сложностях, которые могут возникнуть
при выполнении Работ.
2.2.3. Своевременно согласовать и запросить у Заказчика всю необходимую
информацию.
2.2.4 Произвести руководство бригадой работников Заказчика по установке и
шатра в даты: _______________ года.
2.2.
9
2. Общая спецификация и эскиз:
Шатер диаметром
метров
Общие показатели:
1.
Диаметр:________________________________ метров
2.
Высота: _________________________________ мм
3.
Площадь: _______________________________ м2
4.
Среднее время монтажа: ___________________ часов (при условии выполнения монтажа
опытной бригадой. Так же стоит учитывать ветровую и снеговую нагрузки, погодные условия,
дождь, что может увеличить время монтажа).
5.
Количество монтажников: _________________человек
6.
Входной прямоугольный проем _____________наличие, ___ шт.
Материал каркаса
Стальная труба ___мм
Покрытие каркаса
Тип соединения
Полиэфирная порошковая белая краска
Коннекторный
Фурнитура
Болт оцинкованный , гайка оцинкованная,
шайба оцинкованная
Материал оболочки
Тентовая ПВХ ткань плотностью 640 гр/м2
белого цвета,
прозрачная пленка 500 мкр
с морозостойкостью -30 гр.С
_______ кг
Общий вес шатра
10
4. Смета:
Наименование
Колво
Ед.
изм.
1
шт.
1
шт
Козырек
1
шт.
Проезд и командировочные шефмонтажника
1
шт.
Работа шеф-монтажника
1
шт.
Шатер (стальной каркас на коннекторах,
тент из белой ПВХ ткани)
Дверь двустворчатая
Ст-ть за ед.,
руб.
Сумма, руб.
Итого:
5.
НДС
Общая стоимость услуг и порядок оплаты.
Не облагается
5.1. Общая стоимость Работ Подрядчика по настоящему Приложению рассчитывается на
основании указанной в п.4 Приложения сметы.
5.2. Сумма, указанная в п. 4 настоящего Приложения, оплачивается Заказчиком в
следующем порядке:
- Заказчик вносит предоплату в размере 70% от общей стоимости Работ в размере
__________ - в течение одного дня после подписания Сторонами настоящего Приложения.
- Сумму в размере 30% от общей стоимости Работ в размере _________________ - в
течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки работ, указанного в ст. 4
Договора.
6.
Прочие условия:
6.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны
руководствуются положениями вышеуказанного Договора.
6.3. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон и вступает в силу с момента
подписания.
6.4. В случае противоречия между условиями Договора и условиями настоящего Приложения
приоритет имеют условия данного Приложения.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Подрядчика:
От Заказчика:
11
Скачать