ДОГОВОР № на поставку молока и молочных продуктов для организации питания детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакша ПРОЕКТ г. Кандалакша «___» _____ 2018 г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакша, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. заведующего Череповской Елыны Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку молока и молочных продуктов (далее - Товар) для организации питания детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакша в период с 01 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года в соответствии с Заказом на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакша, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, д. 29. 1.3. Товар поставляется Поставщиком в соответствии с заданием Заказчика на основании заявок Заказчика в течение 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) в дни работы Заказчика, в согласованное с Заказчиком время. 1.4. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим и другим требованиям. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует установленным требованиям, Поставщик незамедлительно производит его замену Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой, несёт Поставщик. Каждая партия Товара должна сопровождаться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии, качественным удостоверением). 1.5. Товар должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам: СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», п.1.3 СанПиН 2.3.2.2362-08 «Дополнения и изменения № 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», санитарным правилам 2.3.6.1066-01 «Санитарные эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», санитарным правилам 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля», Федеральному закону № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральному закону № 29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.10.1999г. № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». 1.6. Каждая партия товара должна сопровождаться соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, качественные удостоверения, ветеринарные свидетельства), подтверждающие качество, безопасность и происхождение поставляемых продуктов питания и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации на каждый вид товара. 1.7. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность в течение срока годности товара. 1.8. Транспортировка пищевых продуктов должна осуществляться специальным автотранспортом, на который в установленном порядке выдается санитарный паспорт с условием проведения периодических обработок спецтранспорта. 1.9. К поставке принимается только Товар, имеющий соответствующий срок годности, необходимый для его реализации. На момент передачи Товара Заказчику оставшийся срок годности Товара должен составлять не менее 90 % от общего срока реализации Товара. 1.10. Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в течение 24 часов с момента получения рекламации от Заказчика. 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего Договора 123 840,00 руб. (Сто двадцать три тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек). 2.2. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Кандалакшский район на 2018 год и средства учреждений от иной, приносящей доход деятельности на 2018 год (родительская плата). 2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе: расходы на закупку продовольственных товаров, доставку Товара до Заказчика, погрузоразгрузочные работы, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. 2.4 Оплата за фактически поставленный Товар осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных счетов после приемки товара Заказчиком и подписания соответствующих документов (накладная, акт приема-передачи и др.). Оплата за фактически поставленный Товар осуществляется ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Заказчику предоставляется возможность отсрочки платежа сроком до 1 месяца в случае задержки финансирования. 2.5. Оплата стоимости поставляемого по настоящему Договору Товара производится в рублях Российской Федерации. 3. Порядок приемки поставляемого Товара 3.1. Приемка Товара Заказчиком осуществляется на основании накладной Поставщика, подписываемой уполномоченными представителями обеих Сторон. 3.2. При приемке Товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет его фактическое наличие и соответствие требованиям к количеству, качеству и ассортименту, установленным в настоящем Договоре и заявке Заказчика. 3.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или несоответствующего ассортименту, определенному в настоящем Договоре, заявке Заказчика, указанный Товар возвращается Поставщику. Поставщик в течение 24 часов с момента возврата производит замену возвращенного Товара на Товар соответствующего качества и ассортимента за свой счет. 3.4. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после его доставки, разгрузки, при условии соответствия количеству и качеству заявленного Товара в документации о приемепередаче Товара, подписанной уполномоченными представителями Сторон. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами соответствующих документов о приеме-передаче Товара. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик имеет право: 4.1.1. В случае обнаружения несоответствия поставляемого Товара требованиям к ассортименту и качеству, установленным настоящим Договором, заявке Заказчика вернуть такой Товар Поставщику для последующей его замены на Товар надлежащего ассортимента и качества. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию. 4.2.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором. 4.3. Поставщик имеет право: 4.3.1. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.) за счет собственных средств. 4.4. Поставщик обязан: 4.4.1. Производить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с ассортиментом, количеством и в сроки, установленные настоящим Договором; 4.4.2. Производить поставку Товара надлежащего качества. В случае поставки Товара ненадлежащего качества незамедлительно произвести замену такого Товара на Товар соответствующего качества, своими силами и за свой счет. 4.4.3. Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила и нормы при организации хранения и поставки Товара. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и не может быть менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик имеет право расторгнуть Договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за качество поставляемого Товара, за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. 5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штраф, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 5.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору или устранения нарушений. 6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств): объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также публикация соответствующих нормативных актов государственных органов запрещающего характера. 6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления, направляемого заказным письмом другой Стороне. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8. Порядок изменения и расторжения Договора 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за десять дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 9. Прочие условия 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования и банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: - Заказ на поставку товара (Приложение № 1). 9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. Юридические адреса и реквизиты Сторон ЗАКАЗЧИК Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакша 184046, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, д. 29 Тел.: 7-26-00 ИНН 5102002750 КПП 510201001 УФК по Мурманской области (муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакша, л/с 30496Ш21730) Отделение Мурманск БИК 044705001 Расч./счет 407 018 102 000 010 000 23 ПОСТАВЩИК 11. Подписи Сторон И.о.заведующего МДОУ «Детский сад № 62» ______________________ Е. В. Череповская М.П. ____________________ М.П. Приложение № 1 к договору № ___ от __________2017 года Заказ на поставку товара № п/п Наименование единицы товара 1. Сыры твердые 2. Масло коровье 3. Молоко коровье Характеристики товара МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ Сливочные, высший сорт, с массовой долей жира в сухом веществе не менее 45%, фасованный от 0,2 кг, но не более 1 кг ГОСТ 5286-2006 82,5% жирности натуральное без растительных добавок, высший сорт, фасованное в фольгу не более 0,250 кг, несоленое, сладкосливочное, ГОСТ Р 52969-2008 Питьевое стерилизованное длительного срока хранения, фасовка 1 литр (упаковка коробка из картона, бумаги и комбинированных материалов), 2,5% жирности, ГОСТ Р 520902003 Ед. изм. Кол-во кг 30,000 кг 76,800 л 2100,000 Цена за ед. (руб.) ИТОГО: 123 840,00 Заказчик Поставщик И.о.заведующего МДОУ «Детский сад № 62» ______________________ Е. В. Череповская М.П. Сумма (руб.) ____________________ М.П.
