Согласовано Начальник ГБУ «БСМЭ» __________________ М.К. Букешов м.п. ____ _______________ _______ ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА на поставку диагностических реагентов г. Байконур ___________________________ ______________________________________________, (указать полное наименование Заказчика) в лице _________________________ (указать ФИО руководителя), действующего на основании Устава, утвержденного постановлением/распоряжением (выбрать нужное) Главы администрации от __________ № ___________, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и (указать полное наименование контрагента, с которым заключается Договор: для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства) в лице (указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, подписывающего Договор со стороны контрагента, его должность указывается полностью, без сокращений), действующего на основании (указать его полномочия на подписание Договора), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, заключенных между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по комплексу «Байконур», законодательства в рамках Таможенного союза, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок (Протокол заседания Единой комиссии от ____________________ № ____) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор), о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить диагностические реагенты (далее - Товар) по качеству и в количестве согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), в срок согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его. 1.2. Идентификационный код закупки: 18 1 9901004208 990101001 0003 003 2059 000. 1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии со стандартами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара. 1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (Товар, который не был в употреблении), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, требования к упаковке указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору). 1.6. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара. 1.7. Место поставки Товара: дом 3, ул. Пионерская, город Байконур, Республика Казахстан. 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Цена Договора является твердой, и определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2.2. Цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании статьи ______ Налогового кодекса Российской Федерации). Стоимость единицы Товара указана в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 2.3. Цена Договора включает общую стоимость Товара, а так же все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочноразгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с поставкой Товара. (При применении ставок НДС руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации с учетом требований Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года. В случае, если Поставщиком является нерезидент Российской Федерации и Республики Казахстан, цена Договора включает расходы по уплате налогов, в т.ч. НДС, государства нерезидента, других обязательных платежей и сборов, предусмотренных государством нерезидента, а так же НДС 18 %, уплачиваемый Заказчиком самостоятельно в бюджет Российской Федерации в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 2.4.1. Оплата по договору осуществляется по факту поставки Товара на расчетный счет Поставщика в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной и Акта сдачи-приемки товара, после проведения экспертизы, либо в случаях, предусмотренных договором, со дня подписания Акта сверки взаимных расчетов на основании представленных Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), подписанных Сторонами товарных накладных. 2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 2.4.3. Авансовый платеж не предусмотрен. 2.4.4. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным в момент списания денежных средств с его расчетного счета. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетного учреждения. 2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Договора, оплата поставленного Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени), согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета. 2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени), Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. 2.6. Заказчик вправе осуществить Поставщику оплату поставленного Товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) согласно Акту сверки взаимных расчетов и на основании представленного Поставщиком счета. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Заказчик имеет право: 3.1.1. По согласованию с Поставщиком изменить условия Договора в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 3.1.2. Назначить Поставщику срок для устранения нарушений, допущенных им при поставке. 3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором. 3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии с условиями Договора. 3.2.2. Провести экспертизу результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям, Договора согласно требованиям Закона № 44-ФЗ. 3.2.3. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором. 3.2.4. В случае не устранения Поставщиком нарушений, допущенных при поставке, в срок, указанный Заказчиком, привлечь Поставщика к ответственности, предусмотренной Договором. 3.2.5. Требовать оплаты неустоек (штрафов, пеней). 3.2.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 3.3. Поставщик имеет право: 3.3.1. По согласованию с Заказчиком изменить условия Договора в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 3.3.2. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором. 3.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 3.4. Поставщик обязан: 3.4.1. Поставить Товар в срок, предусмотренный Договором своими силами (или специализированным автотранспортом с привлечением транспортной компании) и за свой счет, а также вместе с Товаром представить все технические и сопроводительные документы, относящиеся к Товару в том числе: - копии сертификата или декларации соответствия на поставляемый Товар (в случае если товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия); - товарную накладную (по форме Торг-12); - Акт сдачи-приемки Товара; - счет (счет-фактуру, в случае, если поставщик является плательщиком НДС). 3.4.2. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). 3.4.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества. 3.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 3.4.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 4. Условия, сроки поставки Товара 4.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. 4.2. Поставка Товара осуществляется единовременно, в количестве, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), частичная поставка Товара не допускается. 4.3. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места нахождения Заказчика, а так же выполняет погрузочно-разгрузочные работы. 5. Порядок сдачи и приемки Товара 5.1. Поставщик в срок, указанный в Договоре, при поставке Товара должен передать Заказчику сопроводительные документы, указанные в п. 3.4.1 Договора. 5.2. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее 5 человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. 5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, осуществляется Заказчиком своими силами. 5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке: 5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также проверка целостности тары и упаковки. 5.4.2. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству, указанному в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Одновременно проверяется соответствие наименования, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию), с фактическим наименованием Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой Заказчика. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара. 5.4.3. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в сопроводительных документах, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору. 5.4.4. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в сопроводительных документах, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном Договором. Приемка излишнего количества товара не осуществляется. 5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном Договором. 5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик вправе самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком. 5.5. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, о качестве, о комплектности, об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: _________. Номером факса для получения извещения является: ________________. 5.6. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору. 5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются: - Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6; - Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. 5.8. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара. 5.9. Приемка товара в целом оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется Поставщиком в двух экземплярах и не позднее последнего рабочего дня месяца направляется для подписания Заказчику (в случае создания приемочной комиссии Акт сдачиприемки товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), одновременно с Актом сдачи-приемки товара Поставщик направляет Заказчику счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС). 5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания Сторонами товарной накладной) несет Поставщик. 5.11. Поставщик обеспечивает сохранность товара до момента его сдачи – приемки. 6. Обеспечение исполнения Договора 6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7. Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно. 6.2. Поставщик обязан до заключения Договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 41 007 (сорок одна тысяча семь) рублей 75 копеек (5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены). Если начальная (максимальная) цена Договора была снижена Поставщиком на 25 процентов и более и им не представлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет 61 511 (шестьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 63 копейки. 6.3. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору. 6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе. 6.5. В рамках предоставления обеспечения исполнения Договора должны быть обеспечены обязательства Поставщика перед Заказчиком по исполнению своих обязательств по Договору. 6.6. Факт неисполнения Поставщиком обязательств по Договору подтверждается актом. 6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии. 6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны: 6.7.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на Стороны Договора, название предмета Договор и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора. 6.7.2.2. Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора. 6.7.2.3. Перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия. 6.7.2.4. Приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11): - заверенная бенефициаром копия Договора, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями; - копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара. 6.7.2.5. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования). 6.7.2.6. Адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту. 6.7.2.7. Возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту. 6.7.2.8. Обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки. 6.7.2.9. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару. 6.7.2.10. Отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении. 6.7.2.11. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 6.8. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде внесения денежных средств: 6.8.1. Денежные средства перечисляются Поставщиком на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами во временном распоряжении, поступающими Заказчику. 6.8.2. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств со счета Поставщика. 6.8.3. Денежные средства возвращаются Поставщику в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия Договора) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору в полном объеме, или в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 7. Ответственность Сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек, так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену контракта 7.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа размер штрафа устанавливается в размере 3 (трех) процентов цены Договора (этапа), так как цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей в виде фиксированной суммы, что составляет _____________________________ (прописью) рублей ___________ копеек (В случае, если Договор заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора, так как начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей в виде фиксированной суммы, что составляет _____________________________ (прописью) рублей ___________ копеек) 7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 7.11. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.12. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени), с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) в порядке, предусмотренном Договором. 8. Форс-мажорные обстоятельства 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то Заказчик и Поставщик вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся поставки Товара, могут быть урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров 9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Московской области. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 10. Расторжение Договора 10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору. 10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора. 10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. 10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе. 10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 11. Срок действия Договора 11.1. Срок действия Договора – с момента подписания Договора до 31 декабря 2018 года. 12. Прочие условия 12.1. Договор составлен и подписан в электронной форме на электронной площадке автоматизированной системы торгов Сбербанк-АСТ по адресу www.sberbank-ast.ru электронными подписями обеих Сторон. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. 12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 12.3. К Договору прилагается: - Приложение № 1. Техническое задание. 12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. 12.5. Изменения существенных условий Договора, предусмотренные ст. 95 Закона № 44ФЗ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме в следующих случаях: 12.5.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого товара и иных условий Договора. 12.5.2. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного Договором Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара. 12.5.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 12.5.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику. 12.5.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 12.6. Закупка проводится Заказчиком, осуществляющим свою деятельность за пределами Российской Федерации на территории города Байконур, находящегося в условиях аренды на территории Республики Казахстан, с особым пропускным режимом. 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Поставщик: ________________/_______________ ________________/_______________ _______________________________ _______________________________ Приложение № 1 к Договору ___________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п 1. Параметры требований /Конкретные требования к объекту закупки Наименование объекта закупки: Поставка диагностических реагентов. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5. 6. Общие требования к объекту закупки: В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Назначение объекта закупки, цели и задачи его использования: Диагностические реагенты предназначены для оперативного одновременного выявления нескольких видов наркотиков в моче в целях судебно-медицинских исследований. Описание объекта закупки: Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам объекта закупки: Указаны в спецификации (Приложение №1 к настоящему техническому заданию). Требования к эксплуатационным характеристикам объекта закупки: Указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) Требования к энергетической эффективности товара: Не установлены. Требования к экологическим характеристикам объекта закупки: Не установлены. Требования к безопасности объекта закупки: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Соответствие образцу или макету товара: Не установлено. Соответствие изображению товара: Не установлено. Требования по количеству: Указаны в спецификации (Приложение №1 к настоящему техническому заданию). Требования по комплектности: Указаны в спецификации (Приложение №1 к настоящему техническому заданию). Авторские права: Не установлены. Правовое регулирование: 1.Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти (Москва, 23 декабря 1995 г.). 2.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке посещения объектов комплекса «Байконур» (Астана, 21 мая 2009 г.). 3.Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Российской Федерации (Астана, 7 июня 2012 г.). 4.Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 5.ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует отсутствие в товаре на момент его передачи недостатков, снижающих его стоимость или пригодность условий использования. 7. 8. 9. В случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение срока годности, дефектный товар подлежит замене Поставщиком. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть 18 месяцев. Требования к упаковке, маркировке, этикетке объекта закупки: Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации, импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Упаковка не должна быть повреждена и/или деформирована. Упаковка должна обеспечивать безопасность использования Товара для потребителя и сохранность продукции в течение срока годности, а также соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). Дополнительные и пояснительные сведения Закупка осуществляется Заказчиком, осуществляющим свою деятельность за пределами территории Российской Федерации в городе Байконур, находящемся в условиях аренды на территории Республики Казахстан в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г. С учетом особого статуса города Байконур, функционирующего в условиях аренды на территории иностранного государства, иногороднему победителю электронного аукциона для поставки товара необходимо направить информацию Заказчику для оформления допуска на посещение территории города Байконур в соответствии с требованиями Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке посещения комплекса «Байконур» (от 21 мая 2009 г.), которым предусмотрены сроки подачи заявок на получение допуска на территорию города Байконур. Ответственность за своевременность получения допуска на территорию города Байконур несет Поставщик. Приложение: - Спецификация. Заказчик ________________/_______________ Поставщик ________________/_______________ _______________________________ _______________________________ Приложение № 1 к Техническому заданию СПЕЦИФИКАЦИЯ № п/п 1 Наименование Товара Набор индикаторных полосок для иммунохроматографиче ского одновременного выявления 5-ти видов наркотиков в моче Код по ОКПД 2 Характеристики Товара Единица измерения Товара Количество Товара упак 3500 20.59.52.192 Итого: В том числе НДС: Заказчик ________________/_______________ Поставщик ________________/_______________ ________________________________ ________________________________ М.П. М.П. Цена за ед. Товара (руб.)
