Документация - закупки

1
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор «ЗАО «Енисейтелеком»
Левин Д.Н.
_________________________
«___»_______________2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
(на техническое и послегарантийное обслуживание оборудования, производства Huawei)
2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
(далее также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в
рамках которого Заказчик предлагает заключить Контракт (Контракты) только одному
поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Контракта
(Контрактов) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).
1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты»
настоящей Документации.
1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по
адресу www.zakupki.gov.ru.
1.4. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного Претендента, который указан
(которые указаны) в качестве Претендента в
Документации о закупке.
1.5. Начальная (максимальная) цена контракта – предельно допустимая цена
контракта, указанная Заказчиком в пункте 8 раздела 2 «Информационная карта» Документации.
1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг
ЗАО «Енисейтелеком», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 12 от
27.12.2012 г.).
1.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть настоящей Документации,
содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей
Документации.
3
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п
1.
Наименование п/п
Заказчик
Содержание
Закрытое акционерное общество «Енисейтелеком» (ЗАО
«Енисейтелеком», ЗАО «ЕТК»)
Место нахождения ЗАО «Енисейтелеком»: 660020,
г.Красноярск, ул.Качинская, 20
Почтовый адрес: 660020, г.Красноярск, ул.Качинская, 20
Документы, предусмотренные настоящей
Документацией, подлежат направлению по следующим
реквизитам для соответствующего вида
корреспонденции:
Почтовый адрес: 660020, г.Красноярск, ул.Качинская, 20
2.
Фирменное наименование
и почтовый адрес
Претендента
3.
Предмет закупки.
Состав работ.
4.
5.
6.
7.
8.
Место, условия и сроки
выполнения работ.
Информационное
обеспечение проведения
процедуры Закупки
Дата опубликования
извещения о проведении
Закупки
Форма, сроки и порядок
оплаты работ.
Начальная (максимальная)
цена контракта
Контактное лицо по процедуре Закупки:
(Краснощекова К.А., тел. 8(391)283 97 87,
Krasnoschekova@etk.ru)
Наименование: ООО «Техкомпания Хуавэй»
Место нахождения: 121614, г. Москва, ул. Крылатская,
д.17, корпус 2.
Почтовый адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17,
корпус 2.
Тел.: +7(495)234-06-86
Факс.: +7(495)234-06-83
Право на заключение следующего контракта, предметом
которого является:
• техническое и послегарантийное обслуживание
оборудования, производства Huawei.
Состав работ определен в Приложении №2 к настоящей
документации.
Место, условия и сроки выполнения работ определены в
Приложении №1 к настоящей документации.
Настоящая Документация размещена на сайте ЗАО
«Енисейтелеком» www.etk.ru, а также на Официальном
сайте www.zakupki.gov.ru
18.12.2013г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ определены в
Приложение №1 к настоящей документации.
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом
НДС: 20 403 908,64 руб. (Двадцать миллионов
четыреста три тысячи девятьсот восемь рублей 64
копейки);
Начальная (максимальная) цена контракта без учёта
НДС: 17 291 448,00 руб. (Семнадцать миллионов двести
4
№
п/п
Наименование п/п
Содержание
девяносто одна тысяча четыреста сорок восемь рублей
00 копеек);
9.
Порядок формирования
цены контракта
10.
Официальный язык
Закупки
Валюта Закупки
11.
12.
Требования,
предъявляемые
к Претенденту
13.
Документы,
представляемые
Претендентом
НДС: 3 112 460,64 руб. (Три миллиона сто двенадцать
тысяч четыреста шестьдесят рублей 64 копейки).
В стоимость Контракта включены все расходы
Исполнителя по техническому и послегарантийному
обслуживанию.
Русский
Российский рубль
1) Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляемым поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом контракта.
2) Непроведение ликвидации Претендента – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
Претендента – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
3) Неприостановление деятельности Претендента в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
технико-коммерческого предложения претендентом.
4) Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды,
размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
Технико-коммерческое
предложение
Претендента
(оформляется в свободной форме);
- выписка из Единого государственного реестра юридических,
полученная не ранее чем за 2 (два) месяца до даты подачи
Технико-коммерческого предложения, или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем
за 2 месяца до даты подачи Технико-коммерческого
предложения, копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц);
5
№
п/п
Наименование п/п
Содержание
документы,
подтверждающие
полномочия
лица,
подписывающего документы (протокол общего собрания
участников/акционеров
или
решение
единственного
участника/акционера
юридического
лица
об
избрании/назначении
на
должность
руководителя
юридического лица, приказ о назначении на должность
руководителя юридического лица, доверенность лица,
уполномоченного
заключать
контракты
от
имени
юридического лица, если подписывать контракт будет лицо
иное, нежели руководитель юридического лица);
- копии учредительных документов Претендента (для
юридических лиц);
- копию приказа о назначении главного бухгалтера
организации.
14.
Порядок, место, дата
начала и окончания срока
представления документов
на участие в Закупке
Не установлены
15.
Место и дата рассмотрения
предложений Претендентов
и подведение итогов
660020, г.Красноярск, ул.Качинская, 20 (18.12.2013г.)
16.
Критерии оценки заявок
на участие в закупке
Не установлены.
17.
Порядок (методика) оценки
заявок на участие в Закупке
Не установлены.
18.
Требования к работам.
19.
Возможность отмены
Заказчиком Закупки
Установлены в Приложении №2 к настоящей
документации.
Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее
проведения.
20.
Возможность изменения
цены контракта и объема
работ, а также иных
условий контракта
• В текст контракта, заключаемого по результатам
процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть
внесены следующие изменения:
- цена контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ;
- количество поставляемого по заключаемому контракту
товара, объема работ, услуг могут быть изменены не более
чем на 20% (двадцать процентов) от заявленного в
Извещении о проведении Закупки и настоящей
Документации без изменения цены за единицу товара/
работ;
- иные, изменяющие условия контракта в лучшую для
Покупателя сторону.
• Изменение и расторжение контракта, заключенного по
результатам Закупки, осуществляется в порядке и по
основаниям, предусмотренным положениями проекта
контракта, Извещением о проведении Закупки, а также
законодательством Российской Федерации.
6
№
п/п
21.
Наименование п/п
Порядок заключения
контракта
Содержание
В случае, если при заключении или исполнении контракта
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг
или сроки исполнения контракта по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам
Закупки, Покупатель не позднее чем в течение 10 (десяти)
дней со дня внесения изменений в контракт размещает на
Официальном сайте информацию об изменении контракта
с указанием измененных условий.
1) контракт по результатам закупки заключается в
письменной форме.
2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола передает поставщику (исполнителю,
подрядчику) проект контракта, который составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан подписать
контракт со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты получения от Заказчика проекта контракта и
представить все подписанные экземпляры контракта
Заказчику.
4) Если контракт в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации или Уставом
Заказчика, требует предварительного одобрения (до его
заключения) Органами управления Заказчика (Правлением
Общества, Советом директоров Общества, Общим
собранием акционеров), не будет одобрен
соответствующим Органом управления Заказчика, то
Закупка признается несостоявшейся.
3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
3.1. Проект Контракта приведен в Приложении № 1 к настоящей Документации
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
4.1. Техническое задание приведено в Приложении № 2 к настоящей Документации