МК № 4-2013 г Содер дороги Кирзинскоеx

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Устьянцево-Кирзинское
Барабинского района Новосибирской области
№ 4-2013
«12» августа 2013г.
Заказчик – администрация Устьянцевского
сельсовета Барабинского района
Новосибирской области, (далее именуемый «Заказчик»), в лице Главы администрации Валяевой
Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое
акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (далее именуемый «Подрядчик») в лице
Генерального директора Николаева Федора Анатольевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию автомобильной дороги
администрации Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в
соответствии с условиями запроса котировок, настоящего Контракта, технических регламентов,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить
работы на условиях настоящего Контракта.
1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов, которые должны
соответствовать требованиям технологии, СНиП, иметь сертификаты качества и безопасности,
соответствовать СанПин.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 472 570 (четыреста семьдесят две тысячи
пятьсот семьдесят) руб.
2.2. В цену контракта включены расходы на выполняемые работы, перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата производится по безналичному расчету по факту выполненных работ в течение
20 банковских дней при подписании акта выполненных работ.
3. Место, условия и сроки выполнения работ
3.1. Место выполнения работ: 63232, Новосибирская область, Барабинский район, ст.
Кирзинское.
3.2. Календарные сроки выполнения работ определены «Сторонами»: с момента заключения
муниципального контракта до 31.12.2013г.
3.3. На момент подписания настоящего Контракта календарные сроки проведения работ
являются исходными для предъявления имущественных санкций в случае их нарушения.
4. Права и обязанности сторон
4.1 Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и
приложением к нему и сдать выполненные работы Заказчику в состоянии, обеспечивающим его
нормальную безопасную эксплуатацию по акту о приемке выполненных работ.
4.1.2. Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и
правилами.
4.1.3. Выполнить своими или привлеченными силами с надлежащим качеством все работы
в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и в соответствии со сметным
расчетом.
4.1.4. Обеспечить
Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ,
представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную
документацию.
4.1.5. Обеспечить выполнение в зоне проведения работ правил техники безопасности,
пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды и безопасности работ.
4.1.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки,
установленные Заказчиком.
4.1.7. После проведения работ по настоящему Контракту сдать объект «Заказчику», а
также необходимую исполнительно - техническую документацию.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. В трехдневный срок со дня окончания работ подписать акт выполненных работ.
4.2.2. Оплатить выполненные работы.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, не подписывать акты
выполненных работ и не оплачивать соответствующий объем работ.
4.3.2. При невыполнении Подрядчиком обязательств в соответствии с п.4.1.6. Заказчик
вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет
Подрядчика.
5. Порядок приемки
5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком и оформляется актом приемки
выполненных работ.
5.2. При приемке работ Заказчик осуществляет проверку соответствия качества и объема
выполненных работ условиям настоящего Контракта.
5.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта
выполненных работ.
5.4. В случае если представленные результаты работ содержат отклонения от условий
контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором
указывает недостатки результатов работ, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также
порядок и сроки для устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик не подписывает акт
приемки выполненных работ (форма КС-2).
Доработка результатов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей
компенсации этих расходов Заказчиком.
5.5. Приемка работ включает в себя следующие этапы:
- проверка на соответствие условиям Контракта по количеству, качеству, характеристикам;
- проверка полноты и правильности оформления документов.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, полученные по его вине в
течение 10 календарных дней с момента выставления соответствующей претензии Заказчиком.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в
виде пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до
фактического исполнения Подрядчиком своего обязательства.
7.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате, Подрядчик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и начисляется от суммы,
подлежащей оплате.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Контракту, если докажут, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Уплата пени за просрочку, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождают стороны от исполнения обязательств.
8. Действие непреодолимой силы.
8.1. «Стороны» не несут ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Контракта.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и
непредотвратимых событий, неподвластных «Сторонам», включая, но, не ограничиваясь: пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, принятие
органами государственной власти и (или) местного самоуправления нормативных правовых и
иных актов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение
обязательств по настоящему Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными
органами.
8.3. «Сторона», у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10
(десяти) рабочих дней письменно информировать другую «Сторону» о случившемся и его
причинах.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все разногласия, возникающие между «Сторонами» в ходе исполнения настоящего
Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между «Сторонами».
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат
рассмотрению в арбитражном суде Липецкой области в установленном законодательством
порядке. До передачи спора на рассмотрение суда «Стороны» принимают меры по их
урегулированию в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена
получившей ее «Стороной», и на нее дан письменный ответ в течение 15 дней с момента получения.
10. Расторжение контракта.
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению «Сторон» или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11. Особые условия.
11.1. Фактические объемы работ при подписании актов приемки выполненных работ должны
соответствовать актам технической готовности.
12. Заключительные положения.
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря
2013г. а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.
12.2. Во всем остальном, что не указано в настоящем Контракте, «Стороны»
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий Контракт, а также все изменения, дополнения и иная переписка к
нему
действительны, если подписаны первыми лицами «Сторон», имеющими право на
совершение подобных действий, согласно действующим Учредительным документам, либо
другими лицами «Сторон», имеющими
доверенности
на
совершение
подобных
действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством. Каждая «Сторона»
при подписании настоящего Контракта, а также всех изменений, дополнений и иной переписки
к нему вправе ознакомиться с оригиналами
вышеуказанных документов или потребовать
предоставления их копий, заверенных соответствующей из «Сторон».
12.4. «Стороны» обязаны в 5-дневный срок информировать друг друга об изменении
адреса и (или) реквизитов, указанных в настоящем Контракте.
12.5. Все указанные в настоящем Контракте Приложения являются его неотъемлемой
частью.
12.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: по одному для каждой из «Сторон».
13. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
администрация Устьянцевского сельсовета
Барабинского района Новосибирской
области
632321, Новосибирская область,
Барабинский район, д. Устьянцево,
ул. Центральная, 41
ИНН 5418100835/КПП 541801001
р/с 40101810100000010001
БИК 045004001
ОКАТО 50204818000
КБК 563 0409 5226300 244 225
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Новосибирской обл. г. Новосибирск
Подрядчик:
Открытое
акционерное
общество по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и инженерных
сооружений «Новосибирскавтодор»
(ОАО №Новосибирскавтодор»)
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
ИНН 5405162714
КПП 546050001
р/с 40702810700290001933
к/с 301 018 104 000 000 007 83
БИК 045004783
Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске
___________________
С.А. Валяева
____________________ Ф. А. Николаев
Приложение №1 к
муниципальному
контракту № 4-2013
от 12.08.2013г
Сметный расчет
Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Устьянцево-Кирзинское
Барабинского района Новосибирской области
№
п/п
1
Виды работ
1
Планировка
откосов
насыпей и выемок с
засыпкой промоин и ям
2
Скашивание травы на
обочинах
3
Вырубка кустарника с
откосов и обочин
Уборка
различных
предметов и мусора в
отводе автомобильной
дороги, не влияющие на
Б.Д.Д
Уборка
различных
предметов и мусора,
влияющих на БДД с
покрытия автодороги
4
5
6
2
Устранение
повреждений
укрепленных
щебеночных
гравийных
Сроки выполнения Нормативные ссылки по выполнению
работ и допуски
работ
3
4
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
Не более 14 суток с Требование
к
эксплуатационному
момента
состоянию, допустимому по условиям
образования
(по обеспечения БДД, Моска-1993 г.-ГОСТ Р
план-заданию)
50597-93 (далее-Требования), п. 3.2.2.
Технические
правила
ремонта
и
содержания
автомобильных
дорог
(Методические рекомендации по ремонту
и содержанию автомобильных дорог 2004
г) (далее- Методические рекомендации).
Руководство по оценке уровня содержания
автомобильных дорог-2003 г. (Временное).
В дальнейшем – Руководство. Приложение
2. п.п.1.3, 1.4
Трава на обочине
допускается не выше
15 см, на откосе – 25 Руководство. Приложение 2. п. 1.7.
см; - косить по мере Методические рекомендации.
её роста (1 июля – 15
сентября) (по план
заданию)
До 15 июля (по план Руководство. Приложение 2. п. 1.6, 3.2.7.
заданию)
Методические рекомендации.
Методические рекомендации. Требования,
Не более 1 суток
п.3.1. Руководство Приложение 2. п. 1.8.
Не более 1 часа с
момента появления,
при невозможности
своевременной
уборки,
место
оградить
соотв.
знаками
Не более 7 суток с
на момента
обочинах обнаружения
(по
и план заданию)
Методические рекомендации. Требования,
п.3.1. Руководство Приложение 2. п. 2.7
Руководство. Приложение 2. п.п. 1.1-1.3.
Требования, п. 3.2.2
7
Планировка, подсыпка
укрепленных обочин с
последующим
уплотнением
8
Восстановление и
прочистка кюветов и
канав
Ликвидация
неорганизованных
съездов
9
10
11
Очистка отверстий труб
от насосов
Скашивание травы у
оголовков
12
Укрепление русел труб
13
Заделка трещин,
раковин, сколов звеньев
и оголовков
Заделка швов между
звеньями и секциями
труб
Окраска оголовков
водопропускных труб
Очистка и мойка знаков,
стоек, сигнальных
столбов
Окраска знаков, стоек и
других элементов
обстановки и
обустройства в том
числе опоры освещения,
стойки светофорных
объектов
14
15
16
17
Подсыпка,
планировка и
уплотнение обочин
там, где уровень
прилегающей
кромки проезжей
части более 4 см. и
уклон более 60
промилей, срок
ликвидации
занижения
(возвышения)
обочин- 7 суток (по
план- заданию)
До 25 июля (по планзаданию)
Методические рекомендации.
Руководство. Приложение 2. п. 1.1.-1.2.
Не более 14 суток с
момента
обнаружения (по
план- заданию)
По мере загрязнения
(по план- заданию)
Трава на обочине
допускается не выше
15 см., на откосе -25
см. (по планзаданию)
Постоянно (по планзаданию)
Руководство, Приложение 2. п. 1.5.
Требования, п.3.2.2. Методические
рекомендации.
Методические рекомендации.
Руководство. Приложение 2. п. 1.4.
Методические рекомендации.
Руководство. Приложение 2. п. 1.4.-3.2.2.
Руководство. Приложение 2. п. 1.7., 3.2.2.
Методические рекомендации.
Постоянно (по планзаданию)
Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4.,
3.2.1; 3.2.4.; 3.2.6. Методические
рекомендации.
Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4.,
3.2.3. Методические рекомендации.
Постоянно (по планзаданию)
Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4.,
3.2.5. Методические рекомендации.
До 15 августа (по
план- заданию)
Систематически, по
мере загрязнения (по
план- заданию)
До 15 августа (по
план- заданию)
Методические рекомендации.
Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4.-3.1.7.
Методические рекомендации.
Руководство. Приложение 2. п.п. 4.10,
4.13.
Методические рекомендации.
Руководство. Приложение 2. п.п. 4.10,
4.13.
Знаки приоритетаРуководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6,
не более суток,
4.11, 4.13 Методические рекомендации.
остальные знаки- не (сигн. столбики). Требования, п. 4.1.5.,
более 3 суток;
4.5.4.
сигнальные
столбики , - не более
5 суток после
обнаружения
повреждений (по
план- заданию)
Установка новых знаков В течении 7 сут.
Методические рекомендации.
после получения
Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11.
предписания
Заказчика (по план19
заданию)
Установка знаков
2 знака на дорогу, в
Методические рекомендации.
временного ограничения начале трассы и в
Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11.
движения
конце на период
ограничения (по
план- заданию)
20
Временно
Должны стоять не
Руководство. Приложение 2. п.п. 4.3, 4.11.
установленные
более 1 суток после
Методические рекомендации. (временные
дорожные знаки
устранения причин,
знаки).
вызвавших
необходимость их
установки
Прочие работы, обеспечивающие постоянно
Приложения №5
соответствие показателей а/д требованиям
Приложения №5
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
18
Замена поврежденных
знаков и стоек/ замена и
установка сигнальных
столбиков
21
Очистка покрытия и
обочин от снега и снежных
валов
Не более 4(5)часов
после окончания
снегопада или метели
22
Установка, уборка и
ремонт снегозащитных
щитов и заборов
Очистка отверстий труб от
снега и льда
Закрытие на зиму
К 10 ноября, по
согласованию с
Заказчиком
До 31 декабря
25
Очистка дорожных знаков
от снега грязи
26
Очистка ограждений от
снега и грязи, уборка снега
у ограждений.
27
Установка вех
Систематически,после ненастья
(дожди, снегопады,
метели и т.п.)
Систематически,после ненастья
(дожди, снегопады,
метели и т.п.)
К 10 ноября
28
Патрулирование по
обеспечению безопасности
движения
23
24
К 10 ноября
Постоянное
наблюдение
Руководство. Приложение 3. п.п. 1.2;1.4; 1.7;
1.8. Методическиерекомендации. Руководство
по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.2003
Методические рекомендации
Методические рекомендации. Руководство.
Приложение 3. п. 3.2.1
Методические рекомендации. Руководство.
Приложение 3.п п. 3.2.1
Требования, п.4.1.2. Руководство. Приложение
3. п.п.4.4; 4.5.
Требования, п.4.1.2. Руководство. Приложение
3. п.п.1.4; 4.5.
Методические рекомендации. Руководство.
Приложение 3. п. 4.1.
Руководство. Приложения 2,3.
Руководство по борьбе с зимней скользкостью
на а/д, М.-2003
29
Устройство снежных
траншей
30
Вывозка уплотненного
снега полосы отвода
Раскрытие обочин и
откосов насыпи не менее
чем на 1м по длине откоса
Замена повреждённых
знаков и стоек/ замена и
установка сигнальных
столбиков
31
32
33
Установка новых знаков
На снегозаносимых
участках.
Периодически, после
снегопадов и метелей
До 31 декабря (по
план-заданию)
До 31 декабря
Методические рекомендации
Методические рекомендации. Руководство.
Приложение 3. п. 3.2.1
Рекомендации-6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4
Руководство
Знаки приоритета- не
Руководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11,
более суток, остальные 4.13 Требования, п.4.1.5., 4.5.4.
знаки- не более 3
суток; сигнальные
столбики, - не более 5
суток после
обнаружения
повреждения
В течении 7 суток
Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11
После получения
предписания Заказчика
Заказчик:
Подрядчик:
администрация Устьянцевского сельсовета
Барабинского района Новосибирской
области
632321, Новосибирская область,
Барабинский район, д. Устьянцево,
ул. Центральная, 41
ИНН 5418100835/КПП 541801001
р/с 40101810100000010001
БИК 045004001
ОКАТО 50204818000
КБК 563 0409 5226300 244 225
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Новосибирской обл. г. Новосибирск
Подрядчик:
Открытое акционерное общество по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
(ОАО №Новосибирскавтодор»)
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
ИНН 5405162714
КПП 546050001
р/с 40702810700290001933
к/с 301 018 104 000 000 007 83
БИК 045004783
Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске
____________________ Ф. А. Николаев
___________________
М.П.
С.А. Валяева
М.П.