2013 г. Федеральное государственное автономное

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ХДС______________ В.В.Смирнов
«21» октября 2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН № 138
Выполнение работ по организации автоматизированного КПП у корпуса №5
МИЭТ.
.
Москва
2013г.
Информационная карта запроса цен
Запрос цен проводится заказчиком в соответствии с требованиями раздела 7 Положения о
закупке МИЭТ.
Заказчик закупки
Требования к участникам
процедуры закупки и перечень
документов, представляемых
участником закупки для
подтверждения их
соответствия установленным
требованиям
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский университет «МИЭТ»
Место нахождения: 124498, Москва, Зеленоград, проезд
4806, д.5
Почтовый адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд
4806, д.5
Адрес электронной почты: krilo@list.ru
Контактное лицо – Крылова Ольга Валентиновна
Контактный телефон (499)-731-19-31
Требования к участникам процедуры закупки,
устанавливаемые в соответствии с пунктом 3.3
Положения о закупке Обязательные
требования
к
правоспособности
участника размещения заказа:
1) соответствовать требованиям, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом размещения заказа;
2)
обладать
необходимыми
правами
и
полномочиями, необходимыми для участия в процедуре
закупки, заключения договора;
3) не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в
отношении него не должно быть открыто конкурсное
производство;
4) не являться организацией, на имущество
которой
наложен
арест
по
решению
суда,
административного органа и (или) экономическая
деятельность которого приостановлена;
5) не иметь задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника процедуры
закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник
процедуры
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
процедуре закупки не принято.
Дополнительные требования к правоспособности
участника размещения заказа:
1) сведения об участнике процедуры закупки
должны
отсутствовать
в
предусмотренных
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» и Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
реестрах недобросовестных поставщиков.
Перечень документов для
подтверждения соответствия
участника закупки
установленным требованиям
Преференции
Предоставление документов не требуется.
Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке
Заявка на участие в запросе цен, в том числе в форме
электронного документа, должна соответствовать
требованиям п.7.3 Положения о закупке.
Заявка должна быть представлена на бумажном
носителе (оригинал), либо в форме электронного
документа. Если заявка на бумажном носителе
насчитывает более одного листа, все листы должны
быть пронумерованы, скреплены печатью участника
процедуры закупки на прошивке (для юридических
лиц) и заверены подписью уполномоченного лица
участника размещения заказа.
В случае подачи заявки в форме электронного документа
она должна быть оформлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи».
При подаче ценовой заявки в форме электронного
документа участник процедуры закупки обязан
предоставить корневой сертификат удостоверяющего
центра, выдавшего ЭЦП и открытый ключ, дающий
возможность прочитать электронную цифровую подпись.
В
случае,
если
в
электронный
документ
преобразовывается документ на бумажном носителе,
заверенный печатью и подписью уполномоченного лица,
такой электронный документ должен быть подписан
ЭЦП того же уполномоченного лица.
В случае подачи заявки в форме электронного
документа, участник процедуры закупки обязан
удостовериться о получении и возможности прочтения
Заказчиком поданной ценовой заявки.
Форма ценовой заявки и форма анкеты участника
запроса цен приведены в документации.
Требования к описанию работ:
Предъявить и согласовать с Заказчиком схему и
параметры
энергоснабжения,
электронного
подключения
и
контроля
системы
Автоматизированного
Контрольно-Пропускного
пункта (далее АКПП). Произвести прокладку и монтаж
линий энергоснабжения и компьютерной связи с
АКПП. Произвести монтаж АКПП, приёмносчитывающего устройства и поста охраны. Произвести
Требования к описанию
участниками процедуры
закупки выполняемых работ,
которые являются предметом
закупки.
Не предусмотрены
их подключение к линиям энергоснабжения,
управления и контроля. Настроить и отрегулировать
систему безопасности, управления и доступа на
территорию через АКПП по электронным картам
(пропускам – 6 видов). Произвести монтаж
электрооборудования и телефонизацию. Произвести
бетонирование, асфальтировку и благоустройство мест
проведения работ, а именно:
- Снятие старого асфальтобетонного покрытия;
- восстановление ограждений из бордюрного камня и
тротуарной плитки;
- укладку основания из песка, гравия и покрытия их
цементнообразным покрытием;
- укладка асфальтового покрытия на подготовленное и
грунтованное основание;
- устройство примыканий асфальта к площадке АКПП
и помещению охраны;
- очистка площадки и вывоз строительного мусора.
Требования к описанию используемых в процессе
выполнения работ материалов: в строгом соответствии с
п.5 частью II Технического задания.
Обеспечение заявки на участие Не предусмотрено
в закупке
Порядок, место, дата начала и Прием ценовых заявок осуществляется по адресу 124498,
дата окончания срока подачи Москва, Зеленоград, проезд 4806, дом 5, корп.8, офис
8424 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до
заявок на участие в закупке
17.00 часов (время московское), в пятницу с 10.00 до
16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Дата начала подачи ценовых заявок: 22 октября 2013 г.
Дата окончания подачи ценовых заявок:
28 октября 2013 г.
Время окончания подачи ценовых заявок:
11.00 (время московское).
Любой участник закупки вправе направить
Формы, порядок, дата начала
заказчику
в письменной форме, в том числе в форме
и дата окончания срока
электронного документа, запрос о разъяснении
предоставления участникам
положений документации о проведении запроса цен.
закупки разъяснений
Заказчик направляет участнику закупки в письменной
положений документации о
форме или в форме электронного документа разъяснения
закупке
положений документации о запросе цен.
После направления разъяснений положений
документации о закупке участнику закупки, такое
разъяснение размещается Заказчиком на сайте с
указанием предмета запроса, но без указания участника
закупки, от которого поступил запрос.
Дата начала срока предоставления разъяснений:
дата размещения на сайте извещения и документации о
закупке.
Дата
окончания
срока
предоставления
разъяснений: не менее чем за 3 (три) рабочих дня до
окончания срока подачи ценовых заявок.
В соответствии с пунктом 7.4.6 Положения о закупке
Информация об отказе от
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в
проведения закупки
любое время до определения победителя в проведении
Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения итогов
закупки
Порядок и критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Предмет договора
Требования к качеству работ,
их результату, техническим
характеристикам материалов,
имеющих исключительное
значение для получения
высокого уровня качества
работ.
Место проведения работ
запроса цен.
Рассмотрение заявок будет осуществляться 29 октября
2013 г. по адресу: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.
Подведение итогов закупки будет осуществляться
29 октября 2013 г. по адресу: Москва, Зеленоград, проезд
4806, д.5.
Рассмотрение и оценка ценовых заявок проводится
заказчиком в соответствии с требованиями п.7.6
Положения о закупке МИЭТ.
Выполнение работ по организации автоматизированного
КПП у корпуса №5 МИЭТ
В соответствии с техническим заданием
г.Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5
Срок выполнения работ
В течение 12 (двенадцати) дней с момента получения
заявки Заказчика о готовности передачи Объекта для
начала выполнения работ.
Условия выполнения работ
В соответствии с техническим заданием
835 294,45 (восемьсот тридцать пять тысяч двести
девяносто четыре рубля 45 копеек). Максимальная
начальная цена определена в соответствии с локальной
сметой, рассчитанной базисно - индексным методом по
Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) с
помощью автоматизированной программы «ГрандСмета», рекомендованной Госстроем России.
Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
Порядок формирования цены
договора (цены лота)
Форма, сроки и порядок
оплаты работ
Срок подписания победителем
в проведении запроса цен
договора
Обеспечение исполнения
обязательств по договору
Сведения о возможности
Цена договора включает общую стоимость всех работ,
материалов, используемых в процессе работ, а также
затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
Цена Договора подтверждается локальным сметным
расчетом и (при необходимости) понижающим
коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены
Договора к локальному сметному расчету
Авансовый платеж не предусмотрен.
Оплата
выполненных
работ
производится
по
безналичному расчету в течение 20 (двадцати)
банковских дней после получения выставленного счета.
Основанием
для
выставления
счета
является
подписанный акт о приемке выполненных работ.
Договор должен быть заключен со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
ценовых заявок и не позднее чем через двадцать дней со
дня подписания указанного протокола.
Не предусмотрено
Заказчик по согласованию с Подрядчиком продукции в
заказчика изменить
предусмотренное договором
объем работ в соответствии с
подпунктом 4) пункта 3.9.2.2
Положения о закупке
ходе исполнения Договора на выполнение работ вправе
изменить предусмотренный Договором объем таких
работ при изменении потребности в таких работах, или
при выявлении потребности в дополнительном объеме
работ, не предусмотренных Договором, но связанных с
работами, предусмотренными Договором. При поставке
дополнительного
объема
работ
Заказчик
по
согласованию с Подрядчиком вправе изменить
первоначальную цену Договора пропорционально
объему таких работ, а в связи с сокращением
потребности Заказчик обязан изменить цену Договора,
но не более чем на тридцать процентов цены Договора.
ФОРМА ЦЕНОВОЙ ЗАЯВКИ
ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ_______________________________________
(наименование работ)
№____
«____» ___________2013г.
Кому: _____________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
От кого: ___________________________________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);
____________________________________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Изучив извещение о проведении запроса цен и Документацию о закупке, мы,
нижеподписавшиеся, готовы осуществить выполнение работ по___________________ в строгом
соответствии с условиями Договора и Технического задания, используя материалы из
нижеприведенной таблицы.
При выполнении работ будут использованы следующие материалы:
№ п/п
Наименование, марки применяемых
Технические характеристики материалов
материалов
* Цена договора составляет___________(__________) руб., в том числе НДС_______(______)руб.
* Цена указана с учетом
_______________________________________________________________
(указываются включенные (не включенные) в цену товаров, работ, услуг расходы участника процедуры закупки).
Срок выполнения договора составляет__________.
Настоящей ценовой заявкой мы выражаем согласие выполнить указанные в ценовой заявке
работы по цене ___________(________________________) рублей __ копеек и исполнить условия
договора, указанные в извещении № _____ о проведении запроса цен и Документации о закупке,
размещенных на сайте Заказчика www.miet.ru.
_______________
(должность)
_________________
/ ________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни
с «____» до «____» часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________;
адрес электронной почты _________________.
Приложение к ценовой заявке:
1. Анкета участника запроса цен
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН
1. Полное и сокращенное наименование
организации и ее организационно-правовая форма
– для юридических лиц:
(на
основании
Учредительных
документов
установленной
формы
(устав,
положение),
свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц)
Фамилия, имя, отчество – для участников
процедуры закупки - физических лиц и
индивидуальных предпринимателей
2. Регистрационные данные:
2.1 ОГРН, ИНН, КПП для участника процедуры
закупки – юридического лица
Паспортные данные для участника процедуры
закупки – физического лица
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника процедуры закупки
подтверждены путем предоставления следующих документов:
– Устав, положение;
– Свидетельство о государственной регистрации;
– Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
– Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей)
Страна
4. Адрес места нахождения участника процедуры
закупки – юридического лица
Адрес
Адрес места жительства участника процедуры
закупки – физического лица)
5. Почтовый адрес участника процедуры закупки
Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
Город
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены
предоставления письма (справки) из банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику процедуры
закупки лицензиях, необходимых для выполнения
обязательств
по
Договору
(указывается
лицензируемый
вид
деятельности,
реквизиты
действующей лицензии, наименование территории, на
которой действует лицензия)
8. Сведения о том, является ли сделка, право на
заключение
которой
является
предметом
настоящей закупки, крупной сделкой/сделкой с
путем
заинтересованностью для участника процедуры
закупки.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
1.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
3.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Участник процедуры закупки (уполномоченный представитель):
_____________________
(должность)
М.П.
______________
(подпись)
___________________
(расшифровка подписи.)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
I.
Установление требований к закупке, в том числе:
1.) Наименование закупки:
Организация автоматизированного КПП у корпуса № 5 МИЭТ.
2.)Начальная (максимальная) цена договора (с обоснованием цены):
835 294,45 (восемьсот тридцать пять тысяч двести девяносто четыре рубля 45 копеек).
Максимальная начальная цена определена в соответствии с локальной сметой, рассчитанной
базисно - индексным методом по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) с
помощью автоматизированной программы «Гранд-Смета», рекомендованной Госстроем
России.
3.)В заявке участникам размещения запроса предложений, необходимо указать
следующие сведения о товаре, используемом при проведении работ:
1)
Наименование материалов, товаров и комплектующих, их торговый знак (его словесное
обозначение) позволяющий однозначно идентифицировать данный товар. Торговый знак не
требуется, если предлагаемый материал или товар выпускается и реализуется без оного. В этом
случае необходимо указать на отсутствие товарного знака.
2)
Конкретные технические характеристики к материалам, товарам и комплектующим
используемым при проведении работ, требования к которым указаны в п. 5 раздела II настоящего
технического задания.
3)
Участнику проведения запроса предложений на размещение заказа
необходимо
представить указанные сведения в виде таблицы:
Наименование и марки материалов.
1.
2.
3.
Технические характеристики материалов
1.
2.
3.
4)
Описание в заявке участником размещения заказа функциональных и качественных
характеристик для всех материалов, товаров и комплектующих, используемых в процессе работ,
путем указания неконкретных характеристик товаров, в том числе путем одновременного
указания нескольких товарных знаков в отношении одного товара или добавление в заявке слов
«или эквивалент», указание диапазона значений вместо конкретного значения и т.п.
расценивается комиссией как не предоставление сведений, и влечет отказ в допуске к участию в
запросе предложений.
5)
При описании характеристик используемых в работах товаров, участник размещения
заказа должен исчерпывающим образом указать все характеристики и сами материалы, товары и
комплектующие, по которым заказчиком установлены те или иные значения в п.II-5.
II.
Установление требований к работе, услуге, в том числе:
1.)Наименование работ, услуг:
Организация автоматизированного КПП у корпуса № 5 МИЭТ.
2.)Объем закупаемых работ:
В соответствии с ведомостями объёмов работ (приложения 1.1 и 1.2).
3.)Код работы, услуги по ОКДП и группа по утверждённой номенклатуре:
группа 45.23.1, код 4530019, 4540040
4.)Непосредственное описание работ, услуг:
Предъявить и согласовать с Заказчиком схему и параметры энергоснабжения,
электронного подключения и контроля системы Автоматизированного Контрольно-
Пропускного пункта (далее АКПП). Произвести прокладку и монтаж линий
энергоснабжения и компьютерной связи с АКПП. Произвести монтаж АКПП, приёмносчитывающего устройства и поста охраны. Произвести их подключение к линиям
энергоснабжения, управления и контроля. Настроить и отрегулировать систему
безопасности, управления и доступа на территорию через АКПП по электронным картам
(пропускам – 6 видов). Произвести монтаж электрооборудования и телефонизацию.
Произвести бетонирование, асфальтировку и благоустройство мест проведения работ, а
именно:
- Снятие старого асфальтобетонного покрытия;
- восстановление ограждений из бордюрного камня и тротуарной плитки;
- укладку основания из песка, гравия и покрытия их цементнообразным покрытием;
- укладка асфальтового покрытия на подготовленное и грунтованное основание;
- устройство примыканий асфальта к площадке АКПП и помещению охраны;
- очистка площадки и вывоз строительного мусора.
5.) Требования и технические характеристики к материалам, используемым при
проведении работ:
1.
Работы по ремонту асфальтового покрытия на въезде к корпусу № 5 МИЭТ, выполняются
организацией имеющей СРО на право выполнения работ по устройству автомобильных дорог,
оригинал данного документа необходимо предъявить Заказчику при согласовании материалов на
проведение работы.
2.
Необходимо предъявить Заказчику оригиналы сертификата качества и сертификата
соответствия на материалы, используемые при проведении работ.
3.
Произвести огрунтовку перед укладкой асфальтового покрытия - материалом со следующими
характеристиками:




Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе не менее 60%;
Относится к классу прямых битумных эмульсий;
Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее – 5
Растяжимость, см, - не менее 55 ( при 25°С)
4.
Произвести укладку асфальта с характеристиками асфальтобетонного покрытия,
регулируемые ОДН 218.046-01 и соответствующие следующим требованиям:
 из горячих асфальтобетонных смесей;
 размер зерен смеси не более 5 мм;
 остаточная пористость до 2,5%;
 Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать
в % по массе: 40-50;
 Предел прочности при сжатии при температуре 20°C, МПа - не более 2,5
 чтобы за межремонтный срок не возникло разрушений и недопустимых с точки зрения
предусмотренных действующими нормативными документами требований к ровности
покрытия остаточных деформаций, а также, чтобы воздействие природных факторов не
приводило к недопустимым изменениям в ее элементах.
5.
Утилизацию отходов ремонта производит Подрядчик.
.
6.)Требования по качеству, приемлемости, безопасности проведения работ:
Производство работ осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм,
правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, а также же
с выполнением мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
Законодательство о техническом регулировании:
 - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ « О техническом
регулировании».
 - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
III.
Установление условий Договора, в том числе:
1.) Предмет договора:
Организация автоматизированного КПП у корпуса № 5 МИЭТ.
2.) Сроки выполнения и условия оплаты.
Срок выполнения работ составляет 12 дней с момента получения заявки Заказчика о
готовности передачи Объекта для начала выполнения работ. Заказчик вправе подать
Подрядчику заявку до 31.04.2014г. по мере готовности передачи Объекта для начала
выполнения работ, при условии наличия средств на проведение указанных выше работ.
Авансовый платёж не предусмотрен. Оплата за выполненные работы производится в
течение 20 банковских дней после получения выставленного счёта. Основанием для
выставления счёта является подписанный акт приемки выполненных работ.
3.) Требования по количеству, периодичности, сроку и месту проведения работ:
Работы должны быть произведены в соответствии с Договором и Техническим
заданием.
4.)Передаваемая вместе с работой, услугой, либо до начала исполнения
документация:
Предъявление оригиналов сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов
на используемые материалы и оборудование. Разработка проекта технического
решения и электрической схемы подключения системы автоматизированного КПП.
Расчёт энергоэффективности и пропускной способности данной системы.
5.)Условия приемки работ, услуг заказчиком:
Проверка результатов работ, составление акта сдачи – приёмки выполненных работ.
6.)Действия сторон в случае сомнений в качестве работ, услуг:
Составление акта разногласий, осуществление сплошной или выборочной проверки
произведенных работ у независимого эксперта с отнесением всех расходов по
проверке на Подрядчика.
7) Контроль качества:
Для улучшения контроля качества работ
вводится поэтапная процедура
выполнения договора: 1 этап – в течение 1-го дня с момента передачи объекта
Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование образцы и сертификаты
применяемых материалов и комплектующих, а также свое техническое решение по
прокладке трубопровода и организации движения через АКПП. Задержка выполнения
1 этапа возможна не более чем на 1 день. Задержка первого этапа не отражается на
конечном сроке исполнения Договора. По выполнении 1-го этапа составляется
соответствующий акт.
2 этап - непосредственно проведение организационных работ.
Приступить ко 2-му этапу Подрядчик может только после исполнения 1-го.
8.)Гарантийные обязательства: срок и объем:
Гарантия на полный объём работ сроком не менее 1-го года. При обнаружении
дефектов, их устранение в срок не более 3-х дней с составлением соответствующего
акта за счёт Подрядчика (исполнителя).
9.)Указание всех существенных условий договора:
Работы проводятся во время учебных занятий, поэтому график работ требует
дополнительных согласований. Обязательное выполнение п.7 Условий.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт асфальтового покрытия на въезде к
корпусу № 5 МИЭТ.
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
2
3
4
1
Обоснование Примечание
5
6
Раздел 1. Благоустройство
Демонтаж
1
Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных
2
Снятие грунта вручную
100 м3
конструкций
0,17
ФЕР27-03-00804
100 м3
грунта
0,02
ФЕР01-02-05701
ФЕР01-02-03301
ФЕР01-02-03301
ФЕР27-06-00202
Монтаж
3
Укладка основания песком
10 м3
0,025
4
Укладка основания гравием
10 м3
0,025
5
Устройство цементобетонных
однослойных покрытий механизированным
способом с разгрузкой бетона с мостика,
толщина слоя: 20 см
1000 м2
покрытия
0,11
6
Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из
литой мелкозернистой асфальто-бетонной
смеси: толщиной 3 см
100 м2
покрытия
3,1
ФЕР27-07-00101
7
При изменении толщины покрытия на 0,5
см добавлять: к расценке 27-07-001-1 до
толщины 5 см
100 м2
покрытия
3,1
ФЕР27-07-00102
8
Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: битумной грунтовкой с
ее приготовлением
100 м2
кровли
3,1
ФЕР12-01-01601
9
Установка бортовых камней бетонных: при
цементобетонных покрытиях
100 м
бортового
камня
0,15
ФЕР27-02-01001
10
11
Камни бортовые
Устройство асфальтобетонных покрытий
примыкания к разделительному островку
из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси: толщиной 3 см
м
100 м2
покрытия
15
0,05
12
При изменении толщины покрытия на 0,5
см добавлять: к расценке 27-07-001-1 до
толщины 5 см
100 м2
покрытия
0,05
ФЕР27-07-00101
ФЕР27-07-00102
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на устройство автоматизированного КПП у корп. № 5 МИЭТ общестроительные,
эл. монтажные, телефонизация и пуско - наладочные работы
№
пп
1
Наименование
Ед. изм.
Кол.
2
3
4
Раздел 1. Общестроительные работы
Обоснование Примечание
5
6
Демонтаж
1
Сверление отверстий в кирпичных
стенах диам. 25 мм глубиной 200 мм
под кабель - канал
100 отверстий
0,04
ФЕР46-03-00202
2
Разработка грунта вручную ( 0,7*0,4*80
) - траншея
Резка и демонтаж асфальта (0,05*10 )
100 м3 грунта
0,224
100 м2 покрытия
0,05
100 м2
перекрытия
0,02
ФЕР01-02-05502
ФЕР27-07-00101
ФЕР06-01-01401
100 шт.
0,01
м.п.
100 м3 грунта
2
0,02
10 м3 основания
0,2
10 м3
железобетонных
и бетонных
конструкций
колодцев
0,1
3
4
Демонтаж бетонной основы под
дорожку
Монтаж
5
Устройство кабель - канала
6
7
Кабель - канал
Разработка грунта вручную под
колодец
Устройство основания: щебеночного
под кольцо колодца
Монтаж круглых сборных
железобетонных канализационных
колодцев
8
9
10
Установка люка
1 шт.
2
11
12
Люк чугунный
Пробивка отверстий в конструкциях: из
бетона - 6 шт
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром: 63
мм - электрической канализации
шт
1 м3
2
0,08
1 км
трубопровода
0,16
13
ФЕРм08-02397-01
ФЕР01-02-05502
ФЕР23-01-00102
ФЕР23-03-00103
ФЕР23-04-01101
ФЕР46-03-00702
ФЕР22-01-02102
14
Укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром: 90
мм - компьютерной канализации
1 км
трубопровода
0,16
ФЕР22-01-02103
15
Заделка отверстий раствором
1 м3 заделки
0,02
16
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из
песка под дорожное покрытие
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
0,05
ФЕР46-03-01701
ФЕР27-04-00101
17
18
Песок
Обратная засыпка вручную траншей,
пазух и ям
Пробивка отверстий в асфальто бетонном основании для крепежа
шлагбаума анкерными болтами
м3
100 м3 грунта
5
0,224
100 отверстий
0,08
100 м2
перекрытия
м3
100 м2
перекрытия
м3
1000 м2
покрытия
1 т конструкций
0,05
19
20
Укладка бетона с закладными деталями
21
22
Бетон
Укладка бетона под дорожку
23
24
Бетон
Укладка асфальтового покрытия тощ. 5
мм
Монтаж шлагбаума - 2 шт
25
1
0,02
0,2
0,005
0,6
ФЕР01-02-06102
ФЕР46-03-01002
ФЕР06-01-01401
ФЕР06-01-01401
ФЕР27-06-02005
ФЕРм38-01003-01
26
27
Заделка отверстий после монтажа
шлагбаума
Устройство корыта в грунте под плиту
1 м3 заделки
0,3
100 м3 грунта
0,145
28
Устройство покрытия из щебня
толщиной 10 см с плотностью каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
1000 м2
0,05
29
Монтаж бытового помещения под
проходную
Изготовление и монтаж
металлоконструкций шлагбаума - (
трубы,с приваркой пластин, подставки с
прожиганием в швелерах отверстий, эл
сварочные работы нижней части
подставки между собой, укладкой в
траншею )
100 м3 здания
0,5
1 т конструкций
0,75
30
ФЕР46-03-01701
ФЕР01-02-05702
ФЕР27-06-01801
ФЕР21-01-02101
ФЕРм38-01005-01
Раздел 2. Электромонтажные работы
31
32
33
Монтаж кабеля ВВГ 5*4 по кирпичным
основаниям
Кабель ВВГ 5*4
Монтаж кабеля ВВГ 5*4 в траншеях
47
Кабель ВВГ 5*4
Монтаж бокса пластмассового
настенного на 12 групп
Пластмассовый бокс
Монтаж автоматических выключателей
3х пллюсных на 32 А
Автомат на 32 А
Монтаж автоматических выключателей
1 полюсного на 16 А
Автомат на 16 А
Монтаж автоматических выключателей
1 полюсного на 10 А
Автомат на 10 А
Монтаж светильников с
люминесцентными лампами типа ЛПО
2*40
Светильник люминисцентный типа ЛПО
Монтаж розетки открытой проводки "
ЕВРО " - двойной блок
Розетка открытой проводки типа "
ЕВРО "
Монтаж кабель - канала 25*16 ( по 2 м )
48
49
Кабель - канал 25*16 ( по 2 м )
Монтаж провода ПВС 3*2,5
50
51
Провод ПВС 3*2,5
Монтаж выключателя однополюсного
52
53
Выключатель однополюсной
Монтаж провода ПВС 3*1,5
54
55
Провод ПВС 3*1,5
Затягивание проводов ПВС 3*1,5 в
проложенные трубы
Сверление отверстий 6*40
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
56
100 м кабеля
0,5
м
100 м кабеля
50
0,75
м
шт.
75
1
шт
шт.
1
1
шт
шт.
1
2
шт
шт.
2
4
шт
100 шт.
4
0,02
шт
100 шт.
2
0,04
шт
ФЕРм08-02146-01
ФЕРм08-02141-01
ФЕРм08-03599-01
ФЕРм08-03526-02
ФЕРм08-03526-02
ФЕРм08-03526-02
ФЕРм08-03594-07
ФЕРм08-03591-08
4
100 шт.
0,05
шт
100 м кабеля
5
0,2
м
100 шт.
20
0,01
шт
100 м кабеля
1
0,2
м
100 м
20
0,2
100 отверстий
0,6
ФЕРм08-02397-01
ФЕРм08-02146-01
ФЕРм08-03591-01
ФЕРм08-02146-01
ФЕРм08-02412-02
ФЕР46-03-00101
57
Пробивка отверстий в стене 300*50*50
100 шт.
0,02
58
Разделка концов проводов
100 жил
0,6
ФЕР46-03-00904
ФЕРм08-03574-01
Раздел 3. Телефонизация
Монтаж
59
Прокладка кабеля ТПП эп 20*20*0,4
100 м
60
61
Кабель ТПП эп 20*2*0,4
Установка телефонного аппарата
м
шт.
300
1
62
63
64
Аппарат телефонный
Розетка телефонная ТЛФ
Эл. вилка
шт
шт
шт
1
1
1
3
ФЕРм10-01055-03
ФЕРм10-02017-02
Раздел 4. Пуско - наладочные работы
65
66
67
68
69
Подключение щита управления
автоматики
Проверка сбора и реализации сигналов
информации
Замер полного сопротивления цепи
"фаза-нуль"
Проверка работы датчика с числом
цепей управления до: 2
Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям
устройство
1
сигнал
6
токоприемник
12
шт.
4
линия
8
ФЕРп01-05026-01
ФЕРп01-10001-01
ФЕРп01-11013-01
ФЕРп01-09001-01
ФЕРп01-11028-01
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___/___
на выполнение подрядных работ для нужд Заказчика
г. Москва
«___» ______ 2013 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по хозяйственной деятельности и
строительству Смирнова Владимира Витальевича, действующего на основании Доверенности
№ ______________с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в
лице_____________, действующего на основании____, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного
законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения закупки на
выполнение подрядных работ для нужд Заказчика путем проведения запроса цен (протокол №
________от____.2013 г.) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию
Заказчика работы по организации автоматизированного КПП у корпуса № 5 МИЭТ (далее -
работы по Объекту, работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат работ.
1.2 Выполнение работ по Объекту осуществляется в соответствии с локальным сметным
расчетом (Приложение № 1) и ведомостью объемов работ (Приложение №2), а также в
соответствии с требованиями СНиПов и ГОСТов.
1.3. Качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям,
установленным нормативными документами.
1.4. Работы по Объекту считаются выполненными после подписания сторонами Акта о приемке
выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата
России от 11 ноября 1999 года №100).
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Договора определена по результатам размещения закупки путем проведения запроса
цен и составляет ______________________ рублей (__________________________) рубля ____
копеек, в том числе НДС...
2.2. Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и (при необходимости)
понижающим коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному
сметному расчету. Локальный сметный расчет обсчитан базисно-индексным методом по
Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) в автоматизированной программе ГрандСМЕТА, рекомендованной Госстроем России к использованию для проверки проектно-сметной
документации и первичной учетной документации в строительстве.
2.3. Цена Договора является фиксированной на весь период действия Договора и не может быть
изменена, за исключением случаев снижения цены по соглашению сторон без изменения
предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком
вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему работ, а в связи с
сокращением потребности Заказчик обязан изменить цену Договора, но не более чем на тридцать
процентов цены Договора.
2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
Договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в трехдневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. Обязанность Заказчика по оплате
считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка
Заказчика.
2.5. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен.
2.6. Расчет за выполнение работ по Объекту производится в течение 20 (Двадцати) банковских
дней с даты утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией, на
основании счета, счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных
работ.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Работы по Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в строгом соответствии
с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
3.2. Срок выполнения работ – 12 (Двенадцать) дней с момента получения заявки Заказчика о
готовности передачи Объекта для начала выполнения работ. Заявка передается в письменной
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской
службой, факсимильной связью или по электронной почте. Досрочное выполнение работ
допускается.
3.3. Условия и порядок внесения изменений в График выполнения работ в соответствии с
изменениями оговорены в п.8 Договора.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления
проверки хода и качества выполнения работ.
4.1.3. Осуществлять приемку работ, в том числе выполненных досрочно.
4.1.4.Давать указания Подрядчику об устранении недостатков, выявленных в результатах
выполненных им работ.
4.1.5.Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность
использования результата работ для целей, указанных в Договоре.
4.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.1.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также
потребовать возмещения убытков.
4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Объекту, организовать
приемку их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость работ по Объекту.
4.2.2.Передать Подрядчику не позднее , чем за 7 (семь) календарных дней заявку о готовности
передачи объекта для начала производства работ по Объекту в письменной форме по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой,
факсимильной связью или по электронной почте.
4.2.3. Передать Подрядчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства
работ Объект, пригодный для производства работ, по Акту, подписанному сторонами.
4.2.4.Осуществлять контроль и технический надзор за работами по Объекту (объемами,
качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией,
условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.2.5.Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне выполнения работ,
а также допуск к строениям, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.
4.3. На основании полученного от Подрядчика в порядке, предусмотренном п.13 Договора,
уведомления о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с
Подрядчиком приемку работ по Объекту с оформлением Акта о приемке выполненных работ, в
соответствии с порядком, установленным Государственными Элементными Сметными Нормами
ГЭСН 2001 и Федеральными едиными расценками ФЕР 2001.
4.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п. 2 Договора.
4.5. Назначить комиссию по приемке работ по Объекту с участием представителей Подрядчика.
4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством
Российской Федерации.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Подрядчик имеет право:
5.1.1. Определять способы ведения работы.
5.1.2. Досрочно завершить работы по Объекту.
5.1.3. Требовать оплаты произведенных в соответствии с Договором работ по Объекту.
5.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1.Приступить к выполнению работ по Договору по графику выполнения работ и качественно
выполнить все работы по Объекту, строго соблюдая График выполнения работ (Приложение
№3).
5.2.2. Использовать в работе основные материалы в строгом соответствии со Сведениями о
материалах, используемых при выполнении работ (Приложение №6). Согласовывать с
Заказчиком характеристики остальных приобретаемых материалов, применяемых в объеме
сметы. На этапе завоза материалов на Объект Подрядчик обязан предоставить Сертификаты
качества и соответствия и накладные на материалы.
5.2.3. В течение 1 (одного) дня с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить
Заказчику на согласование образцы и сертификаты применяемых материалов и комплектующих,
а также свое техническое решение по прокладке трубопровода и организации движения через
автоматизированный КПП (первый этап). Задержка выполнения первого этапа возможна не
более чем на 1 (один) день. Задержка первого этапа не отражается на конечном сроке исполнения
Договора. Этап не оплачивается.
5.2.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период
выполнения работ на Объекте в точках подключения.
5.2.5. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие
изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и
складирование всего оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых Заказчиком.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его
утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.
При этом применяемые в работе материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты
соответствия системы «Мосстройсертификация» или других уполномоченных органов.
5.2.6. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, промышленной
безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности и требований по мероприятиям
ГО и ЧС (в соответствии с действующими нормами и правилами ГО и ЧС), рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также
установить информационные щиты и временное ограждение в период выполнения работ в
соответствии с требованиями СНиП. Подрядчик обязан выполнять требования закона и иных
правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за их нарушение.
5.2.7. Выполнить работы по Объекту в строгом соответствии со всеми пунктами Технического
задания и локальным сметным расчетом (приложение №1).
5.2.8 Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ и составления Актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с
опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть
скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.2.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы
при обнаружении:
-непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования;
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
- необходимости изменить предусмотренный Договором объем работ при изменении
потребности в таких работах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ,
не предусмотренных Договором, но связанных с работами предусмотренными Договором;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.10. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору
привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика
выполнения работ.
5.2.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы,
устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства
Москвы, при этом Подрядчик обязуется не привлекать к работам по выполнению Договора
персонал, не имеющий необходимых виз, лицензий и разрешений на пребывание и работу на
территории г. Москва, а также не прошедших аттестацию по работам, соответствующим
предмету Договора. Вахтовый метод работы не допускается.
5.2.12. Производить работы по Объекту в соответствии с регламентом производства работ по г.
Москве.
5.2.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством
Российской Федерации.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
6.1. Подрядчик обязан приступить к работам по Объекту в строгом соответствии с Графиком
выполнения работ не позднее 2 (двух) дней с момента передачи Объекта с соблюдением общих
требований:
а) строительный контроль должен осуществляться в соответствии с действующим
законодательством, включая Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О
порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства», МДС 12-9.2001, утвержденный
постановлением Госстроя России от 08.06.01 № 58. СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства» и др.
б) производство работ должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных
норм, правил, стандартов, технических условий, а также других нормативных документов, с
выполнением мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
в) уполномоченный представитель Подрядчика должен ежедневно присутствовать на объекте в
рабочее время.
г) обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к
ней территории.
д) в процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение
прилегающей территории строительными отходами.
6.2 Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности
отдельных скрытых работ.
6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении
Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных
работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком
осуществляют технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также
производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования
условиям Договора.
6.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
любое время в течение всего периода ремонтных работ.
6.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это
приведет к задержке выполнения работ по Объекту, Подрядчик имеет право на продление сроков
работ на соответствующий период.
7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
7.1. По завершении работ по Объекту Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке
выполненных работ .
7.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Акта о приемке
выполненных работ направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке или мотивированный
отказ от приемки работ по Объекту. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки
работ Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков и
порядка их выполнения.
7.3. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного
Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
7.4. Датой выполнения работ по Объекту считается дата подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ.
7.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата
работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в
Договоре.
7.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ Договор
подлежит расторжению, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик
обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на
выполнение работ по Договору.
7.7. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы по Объекту.
7.8. Подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется Сторонами либо
уполномоченными представителями Сторон Договора. Для подтверждения полномочий на
подписание Акта представители сторон предъявляют заверенные надлежащим образом
документы, подтверждающие их полномочия.
7.9. Акт, который подписан лицом, не предусмотренным Договором и не имеющим полномочий
на подписание таких документов, не принимается в качестве доказательства приемки работ
Заказчиком и не предоставляет Подрядчику права требовать оплаты работ.
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ.
8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора на выполнение работ
вправе изменить предусмотренный Договором объем таких работ при изменении потребности в
таких работах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не
предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также
которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более двух календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.
10.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими
условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и
в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 12 (Двенадцать)
месяцев с даты утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан
устранить их за свой счет в трехдневный срок, согласованный сторонами и зафиксированный в
акте.
10.4. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков
их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со
дня получения уведомления Заказчика, оформленного в порядке, предусмотренном п.13
Договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения
дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов
и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой
экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт,
фиксирующий дефекты и недоделки.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны
несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от объема невыполненных
обязательств Заказчика, предусмотренных Договором.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ с учетом
особенностей финансирования, предусмотренных п.15.4. Договора.
11.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по Договору. Неустойка устанавливается в
размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости невыполненных работ по Объекту в
установленный Договором срок.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.4. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия привлекаемых им к его
исполнению третьих лиц, как за свои собственные.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с
оформлением совместного протокола разногласий.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств по Договору, заинтересованная сторона может направить претензию
другой стороне. При этом ответ на претензию по существу предъявленных требований должен
быть направлен заинтересованной стороне не позднее 2 (Двух) дней с даты ее получения другой
стороной.
12.3. К отношениям сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство
Российской Федерации. При неразрешённости претензий заинтересованная сторона вправе
обратиться с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы.
12.4.По соглашению сторон возникший спор может быть передан сторонами на рассмотрение
третейского суда.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
13.1. Все юридически значимые заявления (заявки, извещения, уведомления, требования,
претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре.
13.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной
связью или по электронной почте с последующим представлением оригинала.
13.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Договором, вступает в силу в день доставки такого заявления лицу, которому оно адресовано.
13.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в
течение 3 (трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым
допустимым Договором способом направления заявлений.
Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски
отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления
соответствующих заявлений. В частности, все заявления, указанные в п.13.1 Договора считаются
доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по
предыдущему, доведенному до сведения отправителя, адресу получателя.
13.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей
заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий:
13.5.1. В день получения отправителем уведомления о вручении при отправке заявления
заказным письмом по почте, отказа адресата от получения такого уведомления либо возврата
письма отправителю;
13.5.2. Указанием на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления
при отправке курьерской службой;
13.5.3. Получением отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки заявления
по электронной почте.
14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
14.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента
получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
14.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном
нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной
из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные
существенные нарушения, прямо указанные в Договоре.
Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора
одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора.
Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.
14.3. Наступление следующих обстоятельств является существенными нарушениями
Подрядчиком условий Договора:
14.3.1.Просрочка выполнения работ по Объекту более чем на 2 (Два) дня;
14.3.2.Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.5.2.3 Договора
14.3.3.Несоответствия выполненных работ
по Объекту локальному сметному расчету
(Приложение №1), а также несоблюдение Подрядчиком требований Технического задания.
14.3.4. Несоответствие материалов, используемых при выполнении работ по Объекту,
техническим характеристикам, указанным в локально-сметном расчете (Приложении №1) и в
сведениях о материалах, используемых при выполнении работ (Приложение №6).
При наступлении таких обстоятельств Заказчик вправе заключить с Подрядчиком соглашение о
расторжении настоящего Договора, либо Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с
мотивированным требованием о расторжении Договора с указанием срока для получения ответа
на данное требование. В случае неполучения ответа данное требование будет являться
основанием для расторжения Договора по соглашению сторон.
14.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме.
14.5. Требование одной из сторон о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный
срок.
14.6. Договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными:
14.6.1. По соглашению сторон – с момента заключения сторонами соглашения о расторжении
Договора;
14.6.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;
14.6.3. По требованию Заказчика в порядке, предусмотренном п.14.3 Договора – с момента
истечения срока неполучения ответа от Подрядчика на предложение о расторжении Договора.
14.7. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
15.1. Срок исполнения Договора:
- Подрядчиком – определяется фактическим выполнением всего комплекса работ по Объекту и
исполнением иных обязательств по Договору в полном объеме;
- Заказчиком – оплатой выполненных работ в полном объеме, на условиях, предусмотренных
Договором.
Срок действия Договора:
- с момента подписания Договора с соблюдением установленных законодательством Российской
Федерации сроков заключения Договора до момента исполнения обязательств сторон в полном
объеме, включая гарантийные, либо до момента прекращения по иным основаниям обязательств
сторон. В части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего
исполнения.
15.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной
форме.
15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или
частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
15.4. Договор финансируется из целевых средств. В случае отсутствия либо уменьшения
целевого финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие
условия Договора, при этом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий
Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.
15.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
15.6. Стороны по Договору гарантируют наличие у них прав и полномочий, необходимых для
подписания Договора, а также отсутствие иных ограничений, вытекающих из закона,
учредительных документов или иных оснований, препятствующих заключению Договора.
15.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
15.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
15.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложения:
1.
Локально-сметный расчет- приложение № 1
2.
Ведомость объемов работ- приложение № 2
3.
График выполнения работ- приложение № 3
4.
Акт передачи объекта- приложение № 4
5.
Распоряжение о создании комиссии по приемке Объекта- приложение № 5
6.
Сведения о материалах, используемых при выполнении работ – Приложение №6
16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
16.1. Заказчик:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» МИЭТ
Адрес места нахождения: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.
Адрес для корреспонденции: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.
ИНН 7735041133, КПП 773501001
1. Получатель: УФК по г.Москве (МИЭТ л/с 30736Щ02250)
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001, Р/с 40501810600002000079
2. Р/с 40503810700004000030 В АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г.Москвы
К/с 30101810800000000777, БИК 044585777
ОКАТО 452725576000
ОКПО: 02066552
16.2. Подрядчик:
Заказчик
_____________
« »
2013г.
Подрядчик
_______________
« »
2013г.