(Недействующая редакция) - Закупка 158

ДОГОВОР № _____________________
г. Санкт-Петербург
« ___»___________20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ____, с
одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (Свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № ______, выдано Саморегулируемой организацией
_______«__» ____ 20__г.), в лице _______, действующего на основании _____, с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на
основании Протокола заседания закупочной комиссии от «__» ______ 20__г. №_____,
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора
Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Авторский
надзор
–
контроль
лица,
осуществившего
подготовку
Проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований Проектной
документации.
Акт о выявленных дефектах оборудования – документ, подписанный Заказчиком,
Подрядчиком и организацией-изготовителем об обнаружении дефектов оборудования,
выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля
(унифицированная форма № ОС-16).
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ, составляемый
Подрядчиком на основании Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а) и подтверждающий
выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами
(унифицированная форма № КС-2).
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж – документ, подписанный
Заказчиком и Подрядчиком, оформляется при передаче оборудования от Заказчика
Подрядчику (унифицированная форма № ОС-15).
Временные здания и сооружения – все специально возводимые или
приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные,
жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства Работ и
обслуживания работников строительства, которые после завершения Работ должны быть
демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
Входной контроль – система контроля качества, позволяющая осуществлять входной
контроль применяемого оборудования, материалов, приемочный и операционный контроль
технологии производства Работ при строительстве Объекта.
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает за
собственный счет своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Объекта и являющихся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком и/или привлеченными им
организациями (Субподрядчиками) обязательств по настоящему Договору.
Дефекты/Недостатки – любые несоответствия выполненных Работ, а также
Материалов и Оборудования требованиям и условиям Договора, Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательству РФ и иным нормативным актам,
действующим на территории РФ и применимым к Работам, Материалам и Оборудованию, а
также требованиям стандартов и технических регламентов, допущенные Подрядчиком и/или
привлеченными им организациями (Субподрядчиками).
Договор – настоящий документ, приложения к нему, подписанные Сторонами, а также
дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период
действия Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ по дополнительной и
измененной Рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ».
1
Журнал учета выполненных работ – первичный учетный, накопительный документ
(унифицированная форма № КС-6а), подтверждающий выполнение Работ, оформляемый
Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о
приемке выполненных работ (№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3).
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие
фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его
элементов в процессе выполнения Работ. В состав Исполнительной документации включены:
полный комплект актов освидетельствования, геодезические съемки, схемы, Рабочая
документация с внесенными в нее изменениями и уточнениями, сертификаты, паспорта и
иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
Код объекта – уникальный номер инвестиционного проекта (26 005).
Материалы и Оборудование – строительные материалы, конструкции и изделия,
оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта.
Нормативно-техническая документация – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные
нормативные документы Заказчика, иные документы, положения, инструкции, правила,
указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ.
Общий журнал работ – первичный документ, который ведется Подрядчиком,
отражает технологическую последовательность, сроки, качество и условия производства
строительно-монтажных работ.
Объект – АГНКС г. Изобильного.
ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность и
охрана окружающей среды.
Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки Объекта по
Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), в
состав комиссии включаются представители Заказчика, уполномоченные представители
Подрядчика, эксплуатирующей организации, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций (при необходимости).
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта
по настоящему Договору.
Проект организации строительства (далее «ПОС») – раздел Проектной
документации, предназначенный для определения организационно-технологических
принципов возведения проектируемого объекта, решения планово-финансовых вопросов,
обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки
планировочных и конструкторских решений, организации своевременного материальнотехнического обеспечения.
Проект производства работ (далее «ППР») – документ, разработанный Подрядчиком
в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации, согласованный
контролирующими организациями и Заказчиком. Производство работ без ППР запрещается.
Пусконаладочные работы (далее «ПНР») – комплекс работ по индивидуальным
испытаниям и комплексному опробованию смонтированных на Объекте систем и
оборудования.
Работы – комплекс работ по строительству Объекта, выполняемый Подрядчиком в
соответствии с Договором, Проектной и Рабочей документацией, включая выполнение
строительно-монтажных работ, работы по монтажу оборудования, инженерных сетей и
систем, пусконаладочные работы «в холостую», поставку Материалов и Оборудования, а
также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе и в течение Гарантийного
срока.
Рабочая документация – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости
потребности строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия,
паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие
изделия, а также иная документация, в объеме, необходимом для производства Работ на
Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство работ».
Рабочая комиссия – комиссия, создаваемая Подрядчиком для сдачи Объекта
Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма
2
№ КС-11).
Скрытые работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями,
соответствие условиям Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативнотехнической документации, а также качество и точность которых невозможно определить
после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.
Строительный контроль – процесс установления соответствия объема и качества
Работ, а также Материалов и Оборудования установленным требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, действующему законодательству РФ.
Строительная площадка – отведенный в установленном порядке и переданный
Заказчиком Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство (Приложение №6 к
Договору) на весь период строительства земельный участок.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат – первичный учетный документ,
применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы
(унифицированная форма № КС-3).
Строительная техника и расходные материалы – все виды машин, механизмов и
оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь,
расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за
исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
Субподрядная организация (Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая
Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика для выполнения на строящемся Объекте
Работ, отдельных комплексов монтажных и специальных работ.
Экологический контроль – контроль осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком в
целях соблюдения требований законодательства РФ и норм международного права в области
охраны окружающей среды и природопользования при выполнении Работ на Объекте, а также
обеспечения соответствия выполняемых Работ, решениям и мероприятиям, указанным в
Проектной документации.
Не приведенные в этой статье определения применяются в формулировках в
соответствии с законодательством РФ и в соответствии с требованиями Нормативнотехнической документации, на основании которой разработана Проектная документация на
строительство Объекта.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить
своими и/или привлеченными силами в установленный Договором срок строительномонтажные Работы по объекту «АГНКС г. Изобильного» (код: 26 005) и сдать результат Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
2.2. Состав и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам
по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору),
Проектной и Рабочей документации по Объекту.
2.3. Работы по Договору считаются выполненными с момента утверждения Заказчиком
Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
3. Договорная цена
3.1. Цена Работ по настоящему Договору определена на основании Протокола
заседания закупочной комиссии ООО «Газпром газомоторное топливо» № _____ от «__»
_____ 20__г. и составляет _____ руб. __ коп. (____ рублей __ коп.), кроме того НДС (18%) –
______ руб. __ коп. (___ руб. __ коп.), всего – ______ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.).
Подрядчик обязан выполнить все Работы по настоящему Договору по цене, указанной
в настоящем пункте Договора и Сводном сметном расчете (Приложение №2 к Договору).
В случае внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые
повлекут изменение объемов и стоимости Работ боле, чем на 10 (десять) % от общей
стоимости Работ, указанной в Сводном сметном расчете, Стороны подпишут дополнительное
соглашение к настоящему Договору, в котором определят стоимость и сроки выполнения
Дополнительных объемов Работ.
Оплата стоимости Работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Договора.
3
3.2. Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя:
3.2.1. Затраты на организацию и производство строительно-монтажных работ, включая
зимнее удорожание.
3.2.2. Затраты на необходимые для производства Работ Материалы и Оборудование,
конструкции и изделия поставки Подрядчика.
3.2.3. Затраты, связанные с доставкой на Строительную площадку, разгрузкой,
складированием, хранением, охраной и подачей для производства Работ Материалов и
Оборудования, конструкций и изделий поставки Подрядчика.
3.2.4. Затраты на погрузо-разгрузочные работы на железнодорожной станции
назначения, доставку от железнодорожной станции назначения до Строительной площадки,
погрузо-разгрузочные работы на Строительной площадке, приемку, хранение, охрану, монтаж
оборудования поставки Заказчика (Приложение №3 к Договору).
3.2.5. Затраты на мобилизацию, перебазировку и перемещение необходимых для
выполнения Работ единиц строительной техники и средств малой механизации на
Строительную площадку и в ее пределах.
3.2.6. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», включая
сопутствующие затраты.
3.2.7. Затраты на выполнение необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по охране труда, предусмотренных требованиями Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательством РФ, субъектов РФ и иными
нормативными актами.
3.2.8. Затраты на электро-, водо-, паро-, тепло-, газоснабжение Строительной
площадки, включая затраты на временную подводку и подключение сетей обеспечения.
3.2.9. Затраты на подключение построенного Объекта к действующим (постоянным)
сетям инженерно-технического обеспечения, включая все обязательные согласования в
уполномоченных органах и организациях.
3.2.10. Затраты на подготовку и оформление Исполнительной документации.
3.2.11. Затраты, связанные с проведением необходимых испытаний.
3.2.12. Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных
нормативов выбросов).
3.2.13. Плату за сбор и размещение отходов производства и потребления в пределах
установленных лимитов.
3.2.14. Затраты на компенсацию ущерба (ремонт, усиление, восстановление)
автодорогам при перевозке строительных материалов и/или оборудования.
3.2.15. Затраты на оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.2.16. Затраты на Временные здания и сооружения, включая затраты на оформление
материалов земельного отвода под Временные здания и сооружения.
3.2.17. Затраты на вывоз отходов строительного производства и потребления за весь
период производства Работ на Объекте.
3.2.18. Затраты на страхование Объекта, гарантийные обязательства и гражданскую
ответственность за убытки и вред, причиненный третьим лицам.
3.2.19. Затраты на охрану Объекта.
3.2.20. Иные затраты, как предусмотренные условиями настоящего Договора, так и
необходимые для выполнения Работ по Договору.
3.3. Стоимость Работ не включает стоимость оборудования поставки Заказчика.
4. Порядок приемки Работ и условия платежей
4.1. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления на расчетный счет
Подрядчика аванса в размере 30% (тридцати) от стоимости Работ, что составляет _____ руб.
__ коп. (_____ руб. __ коп.), кроме того НДС (18%) – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.),
всего – _____ руб.__ коп. (_____ руб. __ коп.).
Аванс предоставляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с
момента предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантий
(далее – Банковская гарантия) в соответствие с п. 4.5 Договора.
Оставшуюся сумму в размере _____ руб. __ коп. (_____ руб. __коп.), кроме того НДС
4
(18%) – _____ руб. __коп. (_____ руб. __ коп.), всего – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.)
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п. 4.2 настоящего
Договора.
4.2. Приемка выполненных Работ и их оплата производятся следующим образом:
4.2.1. Подрядчик в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией
(локальные сметы, сводный сметный расчет) формирует Акты о приемке выполненных работ
и ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца подписывает у
уполномоченных представителей Заказчика, лица, осуществляющего Строительный контроль,
лица осуществляющего Авторский надзор, первичную документацию и представляет
Заказчику:
– Журнал учета выполненных работ (№ КС-6а) – на электронном носителе;
– Реестр актов о приемке выполненных работ в 3 (трех) экземплярах;
– Акты о приемке выполненных работ (№ КС-2) – в 3 (трех) экземплярах;
– Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) в 3 (трех) экземплярах;
– копии счетов-фактур на приобретенные материалы и оборудование, которые в смете
рассчитаны по прейскурантам поставщиков – в 3 (трех) экземплярах;
– счета-фактуры.
Выставляемые Заказчику счета на оплату в обязательном порядке должны содержать
ссылки на Договор, первичные документы, а так же на документы, подтверждающие
выполнение обязательств Подрядчиком.
Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком
Актов о приемке выполненных работ (№ КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и
затрат (№ КС-3), Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а), счетов-фактур и счетов на
оплату, рассматривает предоставленные документы, подписывает их или в тот же срок
передает Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их
устранения.
Подрядчик перед предъявлением Работ Заказчику обязан в установленном
законодательством РФ порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить
своевременное согласование всех Работ, документации в соответствующих контролирующих
органах и организациях.
Поименованные в настоящем пункте документы должны содержать ссылку на Код
объекта.
4.2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.2.1
настоящего Договора, в соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3) при наличии счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего налогового законодательства РФ.
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком Подрядчику зачетом
предоставленного аванса и далее по мере выполнения Работ и предоставления отчетной
документации согласно настоящему пункту Договора.
4.2.3. Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% (пяти) от каждой
суммы, подлежащей выплате Подрядчику. Сумма гарантийного удержания выплачивается
Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
Гарантийное удержание является способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика
по устранению выявленных Дефектов/Недостатков в результатах Работ. Заказчик имеет право
возместить свои расходы на устранение Дефектов/Недостатков и убытки, вызванные
ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, из суммы гарантийного
удержания.
4.2.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2.5. Стороны обязуются проводить сверку расчетов по Договору ежеквартально до 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала. Акт сверки оформляет
Подрядчик и направляет на подписание Заказчику.
4.3. Стороны определили, что подписание документов, предусмотренных п. 4.2.1
настоящего Договора, подтверждает промежуточное выполнение Работ, необходимое для
5
контроля и проведения расчетов, и не означает перехода к Заказчику рисков случайной гибели
и/или случайного повреждения Объекта, Материалов и Оборудования.
4.4. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и размещение
отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при строительстве
Объекта, предусмотренная Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией,
оплачивается Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ. Заверенные
копии документов, с подписью руководителя (или уполномоченного лица на основании
доверенности), подтверждающих факт оплаты за негативное воздействие на окружающую
среду, предоставляются Заказчику Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после
проведения соответствующих платежей.
Сверхнормативная плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах
допустимых нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и
размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при
строительстве Объекта, произведенная Подрядчиком, в стоимость Договора не входит и
компенсации со стороны Заказчика не подлежит.
4.5. Обязательным условием выплаты аванса, предусмотренного пунктом 4.1,
настоящего Договора, является предоставление Подрядчиком безусловной и безотзывной
банковской гарантии (далее – Банковская гарантия) на сумму аванса в качестве обеспечения
его возврата на следующих условиях:
4.5.1. Банковская гарантия на сумму аванса должна быть предоставлена не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Банковская гарантия оформляется по форме
Приложения №7 к Договору. Расходы по выдаче Банковской гарантии лежат на Подрядчике.
4.5.2. Банк-гарант и текст Банковской гарантии должны быть предварительно
согласованы Заказчиком в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
направления Подрядчиком на согласование Заказчику проекта Банковской гарантии. Заказчик
по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения текста Банковской гарантии направляет
Подрядчику согласованную форму Банковской гарантии, либо мотивированный отказ с
указанием замечаний и сроков их устранения. Срок действия Банковской гарантии должен
заканчиваться не ранее чем через 50 (пятьдесят) рабочих дней с даты полного погашения
аванса, указанной в п. 4.5.6. Договора.
4.5.3. При изменении сроков выполнения Работ по Договору Подрядчик предоставляет
Заказчику новые или дополнительные Банковские гарантии, с учетом таких изменений, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору более
чем на 20 (двадцать) рабочих дней и/или если сумма выполненных Работ к сроку полного
погашения аванса, указанного в п.4.5.6 Договора, будет меньше суммы полученного аванса,
то Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику о возврате полученного аванса
или его части (с учетом сумм выполненных Работ) в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих
дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования.
4.5.5. Для получения предельной суммы Банковской гарантии или ее части, в случае
если Подрядчик не выполнил требования Заказчика по возврату аванса в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе
обратиться в Банк-гарант с требованием о выплате суммы авансового платежа или его части.
4.5.6. Подрядчик обеспечивает полное погашение аванса в размере _____ руб. __ коп.
(_____ руб. __ коп.), кроме того НДС (18%) – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.), всего –
_____ руб.__ коп. (_____ руб. __ коп.) не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней
после начала Работ.
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания Договора
считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
5.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Графике
производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.3. Фактической датой окончания Работ считается дата подписания Акта приемки
6
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), которая должна
совпадать со сроком завершения Работ согласно Графику производства работ (Приложение
№4 к Договору).
5.4. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае
выполнения работ, связанных с устранением Дефектов/Недостатков.
5.5. В случае несоблюдения сроков выполнения этапов Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) по причинам, зависящим от
Подрядчика, он обязан принять все необходимые меры для завершения Работ по Договору в
срок, установленный в Графике производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.6. В случае необходимости продления сроков Работ (по причинам, не зависящим от
Подрядчика) Подрядчик должен обратиться к Заказчику с соответствующим письменным
обоснованием, а Заказчик обязан рассмотреть данное обращение в течение 7 (семи)
календарных дней и дать письменный ответ о согласии или отказе в продлении сроков Работ.
В случае достижения Сторонами согласия о продлении сроков выполнения Работ, Стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым устанавливают
новые сроки.
6. Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Подрядчика:
6.1.1. Оплатить все налоги, платежи, пошлины и сборы, связанные с исполнением
настоящего Договора, относящиеся к обязательствам Подрядчика.
6.1.2. Получить от Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента
подписания настоящего Договора Проектную и Рабочую документацию.
6.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения ПОС разработать и
согласовать с Заказчиком ППР, выполненный в соответствии с требованиями Проектной и
Нормативно-технической документации.
Заказчик согласовывает или письменно предъявляет свои замечания и возвращает на
доработку ППР в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения. Подрядчик в течение
7 (семи) календарных дней устраняет замечания и предоставляет ППР на повторное
согласование Заказчику. После согласования Подрядчик руководствуется решениями ППР
при производстве Работ. Изменение положений ППР допускается только с письменного
согласия Заказчика.
В составе ППР Подрядчиком предоставляется «План мероприятий по охране
окружающей среды на объекте строительства и учета экологических аспектов».
6.1.4. Произвести вынос в натуру границ Строительной площадки, осей
внеплощадочных инженерных сетей и границ земельных участков для Временных
сооружений. Создать, либо привлечь специализированную организацию, для создания в
соответствии с Нормативно-технической документацией геодезической разбивочной основы
для строительства и в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения Работ по выносу
проекта в натуру передать Заказчику по акту техническую документацию на неё и на
закрепленные на территории строительства знаки этой основы с освидетельствованием их в
натуре.
6.1.5. В случае привлечения Субподрядчиков предоставить Заказчику полный перечень
Субподрядчиков, границ участков, видов и объемов Работ, подлежащих выполнению
Субподрядчиками. Предоставить свидетельства о допуске к выполняемым видам Работ
данными организациями, копии Устава, свидетельств о регистрации, свидетельства о
постановке на налоговый учет, документов, подтверждающих избрание единоличного
исполнительного органа, его полномочия (иных документов по требованию Заказчика).
Изменение состава Субподрядчиков, согласованного с Заказчиком, и/или привлечение
дополнительных, Подрядчик осуществляет по предварительному согласованию с Заказчиком,
с предоставлением вышеуказанных документов.
В случае некачественного выполнения Работ и/или несоблюдения сроков
осуществляемых Субподрядчиком Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его
замены. Отстранение Субподрядчика не является основанием для пересмотра цены и сроков
окончания Работ. Подрядчик гарантирует, что предложит на согласование Заказчику нового
Субподрядчика или выполнит Работы отстраненного Субподрядчика собственными силами
без изменения цены и сроков.
7
Подрядчик обязан учитывать указанные требования в договорах, заключаемых с
Субподрядчиками.
Подрядчик несет ответственность за все действия/бездействия Субподрядчиков как за
свои собственные.
6.1.6. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами Работы,
являющиеся предметом Договора, безопасными методами и с надлежащим качеством, в
соответствии с законодательством РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документацией. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, обнаруженные в процессе
выполнения и приемки Работ, а также в период Гарантийного срока и в течение срока их
выявления. Обеспечить согласование всех Работ, документации в установленном порядке в
соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.7. Осуществлять Строительный контроль в соответствии с Разделом 7 настоящего
Договора.
6.1.8. Назначить лиц, ответственных за производство Работ (уполномоченного(ых)
представителя(ей), и письменно в течение 7 (семи) календарных дней после подписания
Договора известить об этом Заказчика с приложением копий соответствующих
приказов/доверенностей.
6.1.9. В течение 7 (семи) календарных дней после подписания Договора предоставить
Заказчику в письменной форме список ответственных, лиц по охране окружающей среды,
охране труда и промышленной безопасности на Объекте с указанием координат (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон). Организовать и осуществить в соответствие с Нормативнотехнической документацией Экологический контроль в области охраны окружающей среды,
подготовить и аттестовать назначенных ответственных лиц в области обеспечения
экологической безопасности и обращения с опасными отходами.
6.1.10. Обеспечить идентификацию собственного персонала (униформа, именные
таблички и т.д.), строительной техники и средств малой механизации (таблички, наклейки и
т.д.).
6.1.11. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом,
имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшем аттестацию в области
промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и
ведомственным требованиям. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты,
разрешенными к применению на опасных производственных объектах. Гарантировать и
контролировать выполнение данных требований, привлеченными для производства Работ
организациями (Субподрядчиками).
6.1.12. Создать условия, необходимые для осуществления Строительного контроля,
Авторского надзора, Экологического контроля. Обеспечить доступ представителей
уполномоченных организаций на строящийся Объект, оказать содействие в обеспечении их
транспортом, служебными помещениями и средствами связи.
6.1.13. Обеспечить страхование строительных рисков и гражданской ответственности в
соответствии с Разделом 8 настоящего Договора.
6.1.14. После получения от Заказчика заверенной копии положительного заключения
экспертизы Проектной документации, в том числе разделов (томов) проекта, содержащих
мероприятия по охране окружающей среды, обеспечить нормирование в области охраны
окружающей среды в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации,
законодательства РФ. Обеспечить оформление и получение необходимых документов:
- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства;
- договоры с соответствующими организациями на сбор, использование,
обезвреживание, транспортировку и размещение отходов, образующихся в период
выполнения Работ;
- документ о согласовании нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;
- разрешение на размещение отходов производства и потребления на Строительной
площадке.
А также иных документов, согласно требованиям федеральных органов власти РФ,
органов власти субъектов РФ, требованиям Заказчика и Нормативно-технической
документации.
8
6.1.15. Запросить и получить технические условия на подключение инженерных
коммуникаций Временных зданий и сооружений, организовать учет отпускаемых ресурсов
(вода, электроэнергия и т.д.) и нести ответственность за соблюдение мероприятий,
обеспечивающих безопасность производства Работ, предусмотренных актом-допуском.
6.1.16. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами обустройство
Строительной площадки, сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и
сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала, по нормам не ниже
предусмотренных Нормативно-технической документацией в соответствии с согласованным
Заказчиком ППР.
6.1.17. Согласовать в установленном порядке схемы и условия производства Работ в
местах повышенной опасности (вблизи ЛЭП, охранных зон, дорог, коммуникаций и т.п.).
6.1.18. Получить все необходимые допуски, разрешения, согласования
технологических карт на сварочные работы и работы контроля сварных соединений методом
неразрушающего контроля, произвести все необходимые регистрационные действия в органах
Ростехнадзора, представить Заказчику заверенные копии свидетельств о допуске к Работам в
соответствии с Нормативно-технической документацией.
6.1.19. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий
по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности
согласно законодательству РФ. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте строительства
своего специалиста по охране труда.
6.1.20. Организовать проведение работ по обращению с отходами строительного
производства и потребления в период строительства, в том числе их временное накопление и
вывоз в места, определенные ППР. Осуществить вывоз отходов строительного производства и
потребления в лицензируемые организации согласно заключенным договорам и в
соответствии с полученными лимитами на размещение отходов. Отходы строительного
производства и потребления, образовавшиеся в ходе выполнения Подрядчиком и
Субподрядчиками Работ по настоящему Договору, являются собственностью Подрядчика.
6.1.21. Обеспечить соблюдения требований энергетической эффективности и
энергосбережения согласно законодательству РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно–
технической документации, требованиям Заказчика.
6.1.22. Выполнить исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства
согласно СП 126.13330.2012.
6.1.23. Обеспечить строительство Материалами и Оборудованием, необходимыми для
выполнения Работ. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
Гарантировать, что качество Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
применяемых при строительстве, будет соответствовать спецификациям, стандартам,
техническим условиям, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, иметь все необходимые документы удостоверяющие качество. Осуществлять
входной контроль Материалов и Оборудования, конструкций и изделий поступающих для
строительства Объекта, в том числе оборудования поставки Заказчика (Приложение №3), с
оформлением соответствующей документации.
6.1.24. Доставить средства малой механизации и строительную технику в необходимом
для выполнения Работ количестве, обеспечить ее исправное техническое состояние, ремонт и
техническое обслуживание.
Ответственность за использование и последствия использования строительной техники
и средств малой механизации, в том числе третьими лицами, несет Подрядчик.
6.1.25. Предоставлять по запросу Заказчика письменные подтверждения факта
изготовления/поставки Материалов и Оборудования Подрядчика заводами-изготовителями.
6.1.26. Обеспечить при производстве Работ, выполнение работ связанных с вырубкой,
складированием, хранением, использованием лесных ресурсов, в границах участков,
предоставленных Заказчику для строительства Объекта. Данные работы должны
производиться в порядке, предусмотренном Нормативно-технической документацией.
6.1.27. Обеспечить сохранность всех передаваемых Заказчиком для строительства
Объекта материальных ценностей, охрану Объекта и Строительной площадки до момента
утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14).
9
6.1.28.
Осуществить
своими
силами
погрузо-разгрузочные
работы
на
железнодорожной станции назначения, доставку от железнодорожной станции назначения до
строительной площадки, погрузо-разгрузочные работы на строительной площадке, приемку,
хранение, охрану, монтаж оборудования поставки Заказчика. Осуществлять в присутствии
уполномоченного представителя приемку оборудования поставки Заказчика с составлением
Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (№ ОС-15). Если в ходе приемки
Оборудования будет обнаружено некомплектность или повреждение оборудования, то
результаты такой приемки оформляются соответствующим Актом по форме ОС-16 (Акт о
выявленных дефектах оборудования). Такой Акт должен быть подписан всеми лицами,
участвовавшими в приемке Оборудования.
6.1.29. Выполнить собственными силами подключение построенного Объекта к
действующим (постоянным) сетям инженерно-технического обеспечения с обязательным
согласованием всех Работ в установленном порядке в уполномоченных органах и
организациях.
6.1.30. Обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате размещения/демонтажа и вывоза имущества до
предъявления Объекта Рабочей комиссии.
6.1.31. Произвести по окончании строительства в объеме, предусмотренном
Проектной документацией, техническую рекультивацию земель и лесных участков,
отведенных во временное пользование на период строительства, оформив проведение
технической рекультивации.
6.1.32. Направлять Заказчику ежедневно до 10.00 в электронном виде информацию по
выполненным Работам в установленной Заказчиком форме. Предоставлять Заказчику
ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Отчет о выполнении работ по форме
Приложения №5 к Договору.
6.1.33. В установленном порядке нести материальную и иную ответственность (без
возмещения со стороны Заказчика) за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся
следствием действий/бездействия Подрядчика или Субподрядчиков.
6.1.34. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за
несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине Субподрядчиков
законодательства РФ на весь период строительства.
Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами
власти субъектов РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими
нарушений, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика в результате
действия/бездействия Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков.
6.1.35. Обеспечить исполнение требований надзорных органов и организаций, в том
числе осуществляющих Строительный контроль, Авторский надзор, органов исполнительной
власти РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Повторный и последующие выезды надзорных органов и организаций для контроля
устранения Дефектов/Недостатков, исполнения требований и предписаний производится за
счет Подрядчика.
6.1.36. Перед предъявлением Работ Заказчику в установленном законодательством РФ
порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить своевременное согласование
всех Работ, документации в соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.37. Незамедлительно (в течение суток) ставить в известность Заказчика обо всех
случаях производственного травматизма, авариях, инцидентах и нештатных ситуациях,
связанных с безопасностью труда и охраной окружающей среды на Объекте. Обеспечить
предоставление ежемесячной отчётности по ОТ, ПБ и ООС до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, с предоставлением информации о вышеизложенных событиях (или их отсутствии)
в письменной форме, с указанием мер реагирования и урегулирования события, в отдел
охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС, охраны окружающей среды Заказчика.
6.1.38. Предоставлять по требованию Заказчика в сроки, установленные Заказчиком,
информацию о состоянии расчетов с третьими лицами (в том числе о размере задолженности
за выполненные Работ, размере выплаченных, но не погашенных Субподрядчикам авансов, и
другую информацию).
10
6.1.39. Вести Общий журнал работ и специальные журналы работ в установленном
порядке (РД-11-05-2007), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
с момента начала Работ и до их завершения.
Своевременно, перед началом заполнения, предоставлять Заказчику для регистрации
Общий и специальные журналы работ. Общий журнал работ и специальный журнал работ
должны быть выполнены типографским способом, подписаны уполномоченными
представителями Подрядчика, прошиты и скреплены печатью.
Отражать в Общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления Материалов и
Оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках
связанных с несвоевременной поставкой Материалов и Оборудования, выхода из строя
строительной и иной вспомогательной техники).
Если Заказчик, представитель строительного контроля Заказчика, представитель
Авторского надзора не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то
он излагает свое мнение в Общем журнале работ.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить недостатки,
обоснованно указанные в Общем журнале работ, в случае отсутствия возможности устранить
недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить
Заказчика о причинах и обстоятельствах влияющих на срок устранения замечаний.
6.1.40. По требованию Заказчика, предоставлять всю необходимую информацию о
строительстве Объекта и связанных с ним процессов и мероприятий.
6.1.41. Для выполнения Работ по Договору обеспечить наличие всех необходимых
допусков, разрешений, лицензий на право выполнения Работ, требуемые в соответствии с
законодательством РФ и действующими нормами и правилами, и предоставить заверенные
копии Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Сторонами
Договора. В случае изменения указанных документов, в течение 7 (семи) календарных дней с
момента таких изменений предоставить Заказчику заверенные копии измененных документов.
При отсутствии указанных документов Заказчик вправе не допускать Подрядчика к
выполнению Работ до момента предоставления необходимых документов, определенных в
настоящем пункте, что не является основанием для переноса сроков выполнения Работ и
увеличения договорной цены.
6.1.42. Обеспечить сооружение и/или аренду помещений, предоставляемым Заказчику
Подрядчиком на Строительной площадке по нормам не ниже, предусмотренных
законодательством РФ, а после окончания строительства Объекта произвести их демонтаж,
вывоз и весь комплекс работ по рекультивации занимаемой площади Временных зданий и
сооружений.
6.1.43. Доставить персонал Подрядчика к месту производства Работ, обеспечить
оформление всех разрешений, необходимых для перевозки и нахождения персонала в месте
производства Работ.
6.1.44. Осуществить круглосуточное обеспечение Заказчика транспортом (по
производственным нуждам) и технологической связью на Объекте.
6.1.45. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами
правила движения транспорта, перевозки грузов и пассажиров на всех дорогах,
задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в
ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение
негабаритных и опасных грузов. В счет договорной цены (при необходимости) строить,
дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность перевозок.
6.1.46. В срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), в полном объеме
и в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией, направить
Заказчику письменное уведомление о готовности проведения Рабочей комиссии.
6.1.47. В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), вывезти со
Строительной площадки: все собственные Материалы и Оборудование, строительную
технику и расходные материалы, произвести демонтаж возведенных Временных зданий и
11
сооружений, оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
6.1.48. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов РФ вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной
документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставлять Заказчику
одновременно с Актами о приемки выполненных работ.
6.1.49. Обеспечивать своевременное ведение и хранение Исполнительной
документации по Объекту, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим
Авторский надзор, Строительный контроль всю текущую Исполнительную документацию, в
том числе, все необходимые чертежи и спецификации и иные документы, которые могут быть
затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
6.1.50. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала приемки
законченного строительством объекта Рабочей комиссией предоставить представителю
Строительного контроля комплект Исполнительной документации для проверки и получить
заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, утвержденном
Заказчиком.
6.1.51. Хранить, использовать, перевозить взрывчатые вещества и опасные материалы
в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.52. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или
привлеченными силами и средствами за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им
Работах, выявленные в течение Срока действия Договора, и являющиеся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.1.53. В течение Гарантийного срока нести ответственность за поставленные и
установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из
строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации,
произвести их замену своими силами и за свой счёт в течение срока, установленного
Заказчиком.
6.1.54. Обеспечивать доступ на Объекты в любое время персоналу Заказчика,
представителям строительного контроля, Авторского надзора, уполномоченных надзорных
органов и организаций.
6.1.55. Обеспечить проведение Рабочей комиссии.
6.1.56. Гарантировать, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению Работ,
выполняет их в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.57. Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и
приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком
оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству
результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок,
определенный Графиком производства Работ (Приложение №4 к Договору).
6.1.58. Обеспечивать в процессе выполнения Работ по настоящему Договору
систематическую уборку Объекта, Строительной площадки от строительного мусора с
последующим вывозом на специализированные полигоны, а также обязуется производить
платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения
отходов, образующихся в результате выполнения Работ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.1.59. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и
обременений, а также претензий третьих лиц в отношении Материалов и Оборудования,
поставляемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
6.1.60. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, выявленные при приемке Работ
и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
6.1.61. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и
предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим
трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и
12
другим сооружениям, а также причинения вреда окружающей среде, в т. ч. зеленым
насаждениям, водотокам, почве и пр.
6.1.62. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.
6.1.63. Освобождать Заказчика от всех документированных претензий, требований,
судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие
невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых – принять на
себя оплаты убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
6.1.64. Использовать единые с Заказчиком, лицензированные программные продукты,
программные комплексы, информационно-управляющие системы, вести отчетность и
предоставлять Заказчику информацию в электронном виде в единых (установленных)
Заказчиком форматах.
6.1.65. Подрядчик обязан по запросу Заказчика или в случае изменений в составе
исполнительных органов / совете директоров (наблюдательном совете), применения
специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах,
представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях
(по адресу электронной почты info@gmt.gazprom.ru или на электронном носителе) с
подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после
таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.
6.2. Обязанности Заказчика:
6.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания настоящего Договора
передать Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство (по форме
Приложения №6) Строительную площадку.
6.2.2. Передать Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания
настоящего Договора Проектную и Рабочую документацию.
6.2.3. Передать Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания
настоящего Договора:
- заверенную копию положительного заключения экспертизы проектной
документации;
- разрешение на строительство;
- места примыкания временных дорог к существующим автодорогам, если временные
дороги определены в ПОС;
- заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок под
строительство Объекта.
6.2.4. Определить уполномоченного представителя строительного контроля Заказчика,
обеспечить осуществление Экологического контроля Заказчика и Авторского надзора. В
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора
предоставить Подрядчику в письменной форме список ответственных представителей, с
указанием должностей и телефонов.
6.2.5. Произвести приемку выполненных Работ и приемку законченного
строительством Объекта в соответствии с условиями Договора.
6.2.6. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
6.2.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Работ. При этом
Заказчик имеет право в любое время давать обязательные для Подрядчика письменные
указания по вопросам организации и проведения Работ, не вмешиваясь при этом во
внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.8. Поставить оборудование согласно Приложению №3 к Договору в срок,
указанный в ППР. Передать оборудование по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж
(№ ОС-15).
6.2.9. Организовать проведение Строительного контроля Заказчика и Авторского
надзора.
6.3. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика путем направления письменного
запроса информацию о составе долей участия организации, о составе исполнительного органа
/ совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых
режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
13
7. Контроль качества выполнения Работ, Материалов и Оборудования
Подрядчик обязан осуществлять:
7.1. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий,
Материалов и Оборудования, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка.
7.2. Освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов,
скрываемых при производстве последующих Работ (Скрытые работы).
Заказчик вправе запретить производство дальнейших Работ до момента оформления
актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик уведомляет Заказчика, представителя Строительного контроля,
представителя Авторского надзора, о необходимости проведения приемки Скрытых работ,
промежуточной приемки Работ, конструкций и систем, испытаний, заблаговременно, не
позднее, чем за пять суток до начала проведения приемки.
В случае если при наличии замечаний, Работы все же были закрыты, Подрядчик за
свой счет должен открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям строительного
контроля Заказчика, Авторского надзора и повторно вызвать последних для проведения
приемки, а затем восстановить ее.
Подписание Актов освидетельствования скрытых работ не снимает с Подрядчика
ответственности за качество выполненных Работ.
7.3. Проверку качества передаваемого Заказчиком оборудования в монтаж и контроль
за соблюдением условий по обеспечению его сохранности. При приемке, складировании и
хранении Материалов и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер,
предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи
и/или повреждении Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка/замена
осуществляется за счет Подрядчика.
7.4. Оформление, ведение, контроль комплектности Исполнительной документации
(актов, исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций,
частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов
работ).
7.5. Контроль исполнения указаний и требований органов государственного
строительного надзора, относящихся к вопросам организации строительства, производства и
качества Работ, применяемых Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
своевременного устранения Дефектов/Недостатков, выявленных при приемке отдельных
видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.
7.6.
Приемку поставляемого Заказчиком оборудования в присутствии
представителя Заказчика, о чем составляется Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
(№ОС-15), в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от
15.06.1965 № П-6 в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской
Федерации. В случае обнаружения дефектов составляется Акт о выявленных дефектах
оборудования (№ОС-16).
7.7.
Возврат неиспользованного Подрядчиком оборудования поставки Заказчика по
Акту приема-передачи с осуществлением входного контроля качества на Строительной
площадке не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты завершения Работ на Объекте.
8. Страхование
8.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему
Договору, в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Договора оформляет в
счет договорной цены договор страхования в страховой организации, определенной
Заказчиком, который включает в себя:
8.1.1. Страхование Объекта на его полную стоимость от всех рисков, в том числе его
повреждение и гибель от огня, стихийных бедствий, действий третьих лиц, действий
криминогенного характера (акты вандализма, террористические акты и т.п.), с момента начала
Работ до момента утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№ КС-14).
14
8.1.2. Страхование по возмещению ущерба, возникшего в результате повреждения или
гибели Объекта вследствие допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им
Субподрядчиками при производстве Работ Дефектов/Недостатков, выявленных в период
Гарантийного срока, либо вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении
Подрядчиком и/или привлеченных им Субподрядчиков работ по гарантийному обслуживанию
объекта.
8.1.3. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам
при выполнении Работ.
8.2. Страховая премия Подрядчиком выплачивается в размере и в сроки, определенные
условиями договора страхования. Общий размер страховой премии по договору страхования
не должен превышать 0,9% от итога глав с 1 по 8 сводного сметного расчета.
8.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
страхования обязуется передать Заказчику следующие документы:
- копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или
уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика;
- справку о списании денежных средств со счета Подрядчика с печатью;
- справку, с указанием суммы оплаты, подписанную руководителем (или
ответственным лицом по доверенности) и главным бухгалтером с приложением копий
платежных поручений с отметкой банка о принятии платежного поручения к оплате (на копии
платежного поручения должны быть проставлены слова «Копия верна»), заверенные
подписью руководителя (или ответственным лицом по доверенности), главного бухгалтера и
печатью Подрядчика.
8.4. При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получит
страховое возмещение от страховщика, произведет восстановление Объекта или его
поврежденных частей, возместит ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме.
Заказчик вправе затребовать сумму страхового возмещения у Подрядчика и произвести
восстановление Объекта и/или его частей собственными силами и/или силами третьих лиц.
9. Гарантийные обязательства
9.1. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика в срок, установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по
исправлению и устранению Дефектов/Недостатков.
9.2. Период Гарантийного срока в целом на Объект устанавливается 5 (пять) лет с
даты утверждения Акта приемки законченного строительством приемочной комиссией (№
КС-14), за исключением ответственных конструкций, срок службы которых установлен
Проектной документацией, а также Материалов и Оборудования, гарантийный срок которых
устанавливается производителем.
9.3. Если в период Гарантийного срока Объекта обнаружатся Дефекты/Недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то
Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения Дефектов/Недостатков.
Устранение Дефектов/Недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и фиксируется
актом о выявленных Дефектах/Недостатках.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных
Дефектах/Недостатках, не устранит Дефекты/Недостатки в выполненных Работах, в том числе
относящиеся к монтажу оборудования Заказчика, то Заказчик вправе, при сохранении своих
прав по гарантии, устранить Дефекты/Недостатки своими силами, либо с привлечением
третьих лиц за счет Подрядчика.
В этом случае Подрядчик обязан оплатить в течение 12 (двенадцати) календарных
дней с даты предъявления соответствующего требования затраты Заказчика, на основании
представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат с приложением копий
подтверждающих документов.
9.4. Подрядчик несет ответственность за Дефекты/Недостатки, обнаруженные в
пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального
износа либо неправильной эксплуатации Объекта.
9.5. При обнаружении Дефектов/Недостатков в течение Гарантийного срока Заказчик
назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает
Подрядчика об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия
15
представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов/Недостатков и
подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках.
9.6. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о
выявленных Дефектах/Недостатках, окончательным документом по фиксированию
обнаруженного Дефекта/Недостатка и его характера является акт о выявленных
Дефектах/Недостатках, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
9.7. После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в акте о
выявленных Дефектах/Недостатках, Сторонами составляется акт об устранении
Дефектов/Недостатков.
10.Ответственность Сторон
10.1. В случае нарушения срока начала, сроков выполнения Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ.
10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания производства Работ в
соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору), в случае
несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной
техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки
Подрядчика по причинам, за которые не несет ответственность Заказчик, Заказчик вправе
требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять
сотых процентов) от договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты
фактического
выполнения
Подрядчиком
своих
обязательств
по
выполнению
Работ/освобождению Строительной площадки.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения, указанных в требованиях
Строительного контроля или Представителя Заказчика, Дефектов/Недостатков в выполненных
Подрядчиком Работах, выявленных до подписания Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14) более чем на 5 (пять) календарных
дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере
0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены за каждый день просрочки.
Пени начисляются до даты фактического устранения Подрядчиком указанных требований,
подтвержденных документально.
10.4. Подрядчик обязуется за каждый факт выявления нахождения на Объекте
работника подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
выплатить Заказчику штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
10.5. В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных оборудования Заказчика в
течение 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты
неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости
невозвращенного/неиспользованного оборудования за каждый день просрочки. Пени
начисляются до даты фактической передачи Подрядчиком Заказчику оборудования. В случае
невозврата
оборудования
Подрядчик
обязан
оплатить
Заказчику
стоимость
невозвращенного/неиспользованного оборудования.
10.6. В случае несвоевременного демонтажа и вывоза со Строительной площадки
Временных зданий и сооружений, отходов строительства, Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств.
10.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих
обязательств, помимо уплаты неустоек/пеней, предусмотренных Договором, Подрядчик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.
10.8. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Разделе 4
Договора, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик
вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых
пять сотых процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день
просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части договорной цены, соответствующей
16
сумме задержанного/просроченного платежа. Пени начисляются до даты погашения
Заказчиком задолженности по оплате.
10.9. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от
исполнения принятых по Договору обязательств.
10.10. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона,
причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения чьихлибо прав на объекты интеллектуальной собственности, полностью возмещает его по всем
действиям, претензиям, расходам и затратам.
10.11. Подрядчик
обязуется
согласовывать
с
Заказчиком
необходимость
использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих
третьим лицам, созданных (изготовленных, произведенных) не при исполнении Договора, и
приобретение прав на их использование.
10.12. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо
претензии, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с
нарушением этих прав.
10.13. В случае нанесения Подрядчиком вреда окружающей среде, Подрядчик
производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и
компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика надзорными органами и организациями.
10.14. В случае нанесения Заказчику ущерба вследствие утраты и/или повреждения,
нарушения целостности (в том числе порча внешнего вида оборудования), комплектности
поставленного Заказчиком оборудования, Подрядчик возмещает Заказчику ущерб или
обеспечивает поставку аналогичного оборудования за свой счет в согласованные с Заказчиком
сроки.
10.15. В случае причинения имуществу Заказчика действиями/бездействием
персонала Подрядчика, равно как и персонала привлеченных организаций (Субподрядчиков),
убытков, Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме, в срок,
согласованный Сторонами.
10.16. В случае нарушения срока предоставления документов указанных в п. 8.3
Раздела 8 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки
в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от страховой суммы по договору
страхования за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств.
10.17. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как
стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение,
землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую
Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
11.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней,
известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не
извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой
17
Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти РФ, органом
местного самоуправления или соответствующей организацией.
12. Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров
12.1. Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания
Сторонами Договора считается дата, проставляемая в правом верхнем углу первой страницы
Договора.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны
Сторонами (уполномоченными лицами Сторон).
12.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора в случаях:
- просрочки выполнения Подрядчиком определенного вида Работ в сумме более чем на
30 (тридцать) календарных дней;
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства
работ (Приложение №4 к Договору) более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ
Субподрядчиками требований законодательства РФ, Проектной/Рабочей и Нормативнотехнической документации к качеству Работ, Материалов и Оборудования, требований к
последовательности выполнения операций;
- в случае если устранение Дефектов/Недостатков выполненных Работ влечет задержку
выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске
Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков к соответствующим видам работ;
- неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснования причин;
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении
Подрядчика;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты направления
Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с
односторонним отказом от исполнения Договора по причинам, перечисленным в настоящем
пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие при отказе Заказчика от исполнения
Договора по основаниям, указанным настоящим пунктом, возмещению не подлежат.
В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан
предъявить Заказчику выполненные Работы согласно положениям настоящего Договора в
порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора, передать Заказчику результаты
выполненных Работ, подписанную и оформленную в соответствии с требованиями Заказчика
и требованиями Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на
объем выполненных Работ, а также Проектную/Рабочую и иную документацию,
созданную/полученную в рамках исполнения настоящего Договора.
Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в
полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика). Стороны производят
сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть
установлены:
- полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически
выполненных Работ;
- суммы убытков, ущерба Заказчика;
- сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату/оплате Подрядчиком
Заказчику.
В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта
сверки расчетов Стороны производят взаиморасчет.
18
12.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14
(четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия
была направлена.
12.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных
работ, сдача-приемка Объекта
13.1. Подрядчик до направления уведомления Заказчику о завершении строительномонтажных работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к
Договору) и готовности к выполнению пусконаладочных работ (далее «ПНР») обязан в
соответствии с условиями Договора:
- закончить все Работы в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативнотехнической документацией;
- обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате производства Работ, размещения/демонтажа и
вывоза имущества;
- устранить все замечания к качеству Работ;
- произвести предусмотренные Проектной, Рабочей и Нормативно-технической
документацией испытания инженерных систем;
- сдать Заказчику и/или Строительному контролю в наладку, по акту, всё
смонтированное оборудование и подводку к нему инженерных сетей;
- выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель и лесных
площадей в пределах использования при проведении Работ;
- до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14) произвести уборку территории Строительной площадки, а так же вывоз
отходов производства и потребления с целью захоронения и/или переработки, вторичного
использования, образованных в результате Работ по Договору.
13.2. Подрядчик организует, и обязан произвести в счет стоимости настоящего
Договора полный комплекс работ по ПНР «вхолостую». Комплексное опробование Объекта
(ПНР «под нагрузкой») производится на основании отдельного договора.
13.3. Подрядчик, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к
Договору), разрабатывает и представляет Заказчику на согласование план-график проведения
ПНР.
13.4. Подрядчик обязан выполнить ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком
план-графиком проведения ПНР, требованиями Проектной/Рабочей документации,
требованиям ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ПОТ Р М026-2003, правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ОСТ 153-39.3-05, иной Нормативно-технической
документацией, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на
основании разработанных производственных инструкций, технологических карт.
При выполнении ПНР Подрядчик обязан:
- выполнить ПНР в полном объеме, самостоятельно или с привлечением
специализированной организации (Субподрядчика), предварительно согласованной с
Заказчиком;
- иметь все необходимые разрешения;
- обеспечить производство ПНР в соответствии с техническими требованиями
изготовителей и утвержденной Проектной документацией;
- соблюдать сроки ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком
проведения ПНР;
- оформить и предъявить Заказчику Исполнительную документацию, выполненную в
соответствии с Нормативно-технической документацией и требованиями Заказчика.
19
13.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения
Подрядчика о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством
объекта (№ КС-11), Заказчик направляет представителей в состав Рабочей комиссии для
приемки законченного строительством Объекта либо выдает Подрядчику мотивированный
отказ в проведении Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии включаются представитель
Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, Субподрядчиков, проектировщика,
представители поставщиков основного технологического оборудования (при необходимости).
Подрядчик также представляет Заказчику заключения органов государственного надзора
(строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии
построенного Объекта требованиям законодательства РФ, Нормативно-технической
документации, технических регламентам и Проектной/Рабочей документации.
13.6. При обнаружении в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией
Дефектов/Недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют акт, где указывают,
какие Дефекты/Недостатки должны быть устранены, сроки их устранения, а также назначают
новый срок для сдачи Работ с учетом положений настоящего Договора. После устранения
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией.
13.7. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС11), устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под
нагрузкой» Объекта, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения уведомления от Подрядчика, о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), организует
Приемочную комиссию. В состав комиссии включаются представители Заказчика,
уполномоченные представители Подрядчика, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций. По результатам комиссии при отсутствии
замечаний со стороны Заказчика, надзорных органов и организаций, Сторонами составляется
и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
(№ КС-14).
13.8. Дата утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№ КС-14) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по
содержанию Объекта, а также рисков гибели и/или случайного повреждения Объекта.
Подписание Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11) не
освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14), включая участие Подрядчика в Приемочной комиссии.
Если в период выполнения ПНР «под нагрузкой» выявятся недостатки выполненных
Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все Дефекты/Недостатки.
13.9. С даты, подписания Сторонами Акта о передаче площадки под строительство, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14) Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта,
Материалов и Оборудования, строительной техники и расходных материалов, Временных
зданий и сооружений.
13.10. Если в случае действий/бездействия Подрядчика/Субподрядчиков Заказчику
и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта
и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные
убытки.
14. Прочие условия
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
14.2. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в
связи с настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по
адресам Сторон, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, или по другим адресам,
представленным Стороной в форме письменного уведомления, направленного заказным
письмом с уведомлением/курьером с отметкой о получении, другой Стороне.
14.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в
Разделе 16 Договора, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В
20
случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения
произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе
ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами.
Датой уведомления или сообщения признаётся дата вручения Стороне
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо
дата вручения Стороне заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по
указанному в Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).
14.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную,
историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и
действия в соответствии с законодательством РФ.
14.5. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется с соблюдением
требований Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» (№98-ФЗ от 29.07.2004 г.) и
иных нормативных актов РФ в данной области.
Передача
информации,
содержащей
коммерческую
тайну,
или
иной
конфиденциальной информации осуществляется на основании заключенного между
Сторонами соглашения о конфиденциальности. Подрядчик обязуется заключить с
привлекаемыми им к выполнению Работ по Договору Субподрядчиками соответствующие
соглашения о конфиденциальности.
14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15. Приложения
15.1. Техническое задание (Приложение №1).
15.2. Сводный сметный расчет (Приложение №2).
15.3. Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №3).
15.4. График производства работ (Приложение №4).
15.5. Форма отчета о выполнении работ (Приложение №5).
15.6. Форма Акта о передаче площадки под строительство (Приложение №6).
15.7. Форма банковской гарантии (Приложение №7).
16. Адреса и реквизиты Сторон:
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Адрес местонахождения: Российская
Федерация,
197046, город Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, дом 20, литер А
ИНН 3905078834 КПП 781301001
ОКПО 95727101
р/с 40702810600000001686
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
ОГРН 1063905088158
т. (812) 455-01-09; ф. (812) 455-01-10
info@gmt.gazprom.ru
Подрядчик:
Заказчик:
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
21
Приложение №1
Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение Работ по объекту:
«АГНКС г. Изобильного» (код: 26 005)
(наименование, код объекта)
22
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящее техническое задание на строительно-монтажные работы по объекту
«АГНКС г. Изобильного» выполнено на основании Инвестиционной программы 2015г.,
Проектной документации с заключением государственной экспертизы № 655-13/РГЭ-2462/03.
Разработчик документации – ООО Концерн «Нефтепродукт» г. Ставрополь.
Пропускная способность АГНКС – до 300 автомобилей в сутки.
АГНКС размещается на участке, расположенном на северо-восточной окраине г.
Изобильного, при выезде в сторону пос. Рыздвяный.
На отведенном участке площадью 5000 м2, размещаются сооружения проектируемой
АГНКС и объекты сервисного обслуживания транспортных средств.
Участок расположен на обширном пустыре, рельеф нарушен.
С востока и юга от участка – свободная территория.
С севера – автодорога на пос. Рыздвяный.
С запада – территория Изобильненского ЛПУМГ.
В зону застройки АГНКС попадают кабели связи Изобильненского ЛПУМГ,
Ставропольского ЛПУМГ, ОАО «Ростелеком», ВЛ-10 кВ и ливневая канализация с
территории Изобильненского ЛПУМГ. Все вышеперечисленные коммуникации подлежат
выносу.
Ближайшая жилая зона расположена в западном направлении на расстоянии более 700
метров.
Природно-климатические характеристики района строительства:
Район строительства
- III Б;
Расчетная температура наружного воздуха
- минус 19°С;
Нормативное значение ветрового давления для IV района
- 0,48 кПа;
Расчетное значение веса снегового покрова для II района
- 1,2 кПа;
Глубина промерзания грунтов
- 0,8 м;
Сейсмичность района строительства
- 6 баллов;
Сейсмичность площадки строительства
- 6 баллов.
Зона влажности
- нормальная.
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция производительностью до
300 заправок в сутки и с годовой реализацией сжатого природного газа 5 млн. нм3 включает в
себя строительство следующих внутриплощадочных зданий и сооружений:
- технологической системы АГНКС, состоящей из блоков (блока
редуцирования, блока входных кранов, компрессорных блоков, блока осушки, блока
охлаждения, блоков компенсаторов давления),
- раздаточных колонок сжатого природного газа,
- навеса над раздаточными колонками,
- дренажной емкости,
- операторной (для обслуживающего персонала и для размещения приборов
контроля и управления технологическим процессами),
- трансформаторной подстанции,
- дизельной электростанции,
- очистных сооружений поверхностных и хоз-бытовых стоков, стоков от мойки
автомобилей,
- резервуаров противопожарного запаса воды V=2х100 м3,
- мойки автомобилей,
- павильона на площадке посадки пассажиров,
- помещения обеззараживания стоков,
- туалета,
- азотного блока,
- инженерных сетей.
Показатели генерального плана (АГНКС и ППТО)
Площадь участка в границах застройки, м2
- 5000
Площадь застройки, м2
- 1073
Плотность застройки, %
- 21,5
Площадь покрытий, м2
- 2987
23
Площадь озеленения, м2
1.1.
- 940
Оборудование и материалы
Технологическое оборудование поставляется в виде блоков полной
заводской готовности, обеспечивающих пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии.
1.2.
Все оборудование, трубы, соединительные детали и трубопроводная
арматура должны иметь сертификаты соответствия государственным стандартам РФ.
1.3.
Поставка Заказчика:
Приложение №3 к Договору №_________________ от «___»____________20___г.
1.4.
Поставка Подрядчика:
Материалы и оборудование, конструкции и изделия необходимые для производства
работ, согласно проектной/рабочей документации за исключением оборудования поставки
Заказчика.
В соответствие с условиями договора, требованиями нормативно-технической и
проектной/рабочей документации.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Подготовительные работы:
 мобилизация подрядной организации;
 организация связи на период строительства;
 доставка оборудования, труб, строительных материалов, машин, механизмов на
площадку строительства;
 устройство временных зданий и сооружений;
 прокладка временных сетей энергоснабжения и освещения;
 обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем.
3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, СИСТЕМ, СЕТЕЙ
3.1 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерно-геологических условиях площадки строительства
Инженерно-геологические элементы,
выделенные в пределах разведанной толщи:
ИГЭ-1, мощность 0,8-1,0 м
Почва глинистая
ИГЭ- 2, мощность 2,0-3,2 м
Глина легкая пылеватая, тугопластичная
ИГЭ- 3, мощность 2,0-4,3 м
Глина тяжелая тугопластичная
ИГЭ- 4, вскрытая мощность 3,5 м
Глина тяжелая тугопластичная
Прочностные характеристики грунта*
ИГЭ-1:
- плотность
г/см3
1,67
ИГЭ- 2:
- плотность
г/см3
1,85
- угол внутреннего трения
град.
21
- удельное сцепление
кПа
16
- модуль деформации
МПа
5,0
ИГЭ- 3:
- плотность
г/см3
1,81
- угол внутреннего трения
град.
20
24
- удельное сцепление
- модуль деформации
ИГЭ- 4:
- плотность
- угол внутреннего трения
- удельное сцепление
- модуль деформации
ИГЭ-1
кПа
МПа
20
6,2
г/см3
град.
кПа
МПа
Агрессивность грунтов
Не изучался
1,74
12
32
6,9
ИГЭ-2 выше уровня подземных вод
По
содержанию
сульфатов
22583,0
мг/кг
сильноагрессивен
к
бетону
на
обычном
портландцементе по ГОСТ 10178-85.
По суммарному содержанию сульфатов и хлоридов
22583х0,25+852=6498 мг/кг среднеагрессивен
к
арматуре железобетонных конструкций.
ИГЭ-3
Агрессивность не определялась ввиду наличия
грунтовых вод
ИГЭ-4
Агрессивность не определялась ввиду наличия
грунтовых вод
Глубина залегания грунтовых вод 2,0-3,0 м, с учетом сезонного подъема – 1,0-2,0 м
(209,74-209,09)
По суммарному содержанию солей 7580 мг/л,
Агрессивность грунтовых вод
максимальном содержании сульфатов 4093,6 мг/л при
содержании
гидрокарбонатов
11,6
мг-экв./л
сильноагрессивны
к
бетону
на
обычном
портландцементе по ГОСТ 10178-85 марки по
водонепроницаемости W4.
По суммарному содержанию сульфатов и хлоридов
4093,6х0,25+426=1449,4 мг/л среднеагрессивны к
арматуре
железобетонных
конструкций
при
периодическом смачивании и неагрессивны при
постоянном погружении.
*Прочностные характеристики грунта приведены при доверительной вероятности 0,85
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен ОАО
«СтавропольТИСИЗ» г. Ставрополя в 2012 году.
Грунты, служащие основанием:
- фундаментов операторной,
грунтовая подушка толщиной 1,0
- фундаментов мойки автомобилей
м, подстилаемая грунтом слоя
ИГЭ-2
- фундаментов навеса,
грунтовая подушка толщиной 0,5
- фундаментов помещения обеззараживания стоков
м, подстилаемая грунтом слоя
ИГЭ-2
- фундаментов опор перехода над дорогой
грунтовая подушка толщиной 0,8
м, подстилаемая грунтом слоя
ИГЭ-2
- монолитной железобетонной плиты под блок грунтовая подушка толщиной 2,0
редуцирования,
м, подстилаемая грунтом слоя
- монолитной железобетонной плиты под блок входных ИГЭ-2
кранов,
- монолитных железобетонных плит под блоки
компрессорные,
- монолитной железобетонной плиты под блок осушки,
- монолитной железобетонной плиты под блок
охлаждения,
25
- монолитных железобетонных
компенсаторов давления,
- фундаментов опор
- фундаментов туалета
плит
под
блоки
- монолитного железобетонного колодца-отстойника
- монолитного железобетонного колодца-фильтра,
- монолитного железобетонного колодца-сборника
- монолитного железобетонного саркофага для установки
очистки
- островков под раздаточные колонки сжатого природного
газа
- монолитной железобетонной площадки под азотный блок
грунтовая подушка толщиной 1,5
м, подстилаемая грунтом слоя
ИГЭ-2
грунт слоя ИГЭ-3
послойно уплотненный до ρd=1,6
т/м³ глинистый грунт обратной
засыпки колодца-отстойника
послойно уплотненный до ρd=1,6
т/м³ глинистый грунт обратной
засыпки сборников стоков
послойно уплотненный до ρd=1,6
т/м³ глинистый грунт обратной
засыпки фундаментов навеса
послойно уплотненный до ρd=1,6
т/м³ глинистый грунт обратной
засыпки
фундаментов
операторной
грунт слоя ИГЭ-2
- фундаментов под сборники загрязненных и очищенных
стоков,
- сборных железобетонных резервуаров противопожарного
запаса воды,
- фундамента под стелу,
- фундаментов под молниеотводы,
- фундаментов под прожекторные мачты,
- фундаментов под дренажную емкость
- площадки под трансформаторную подстанцию,
уплотненный до ρd=1,65 т/м³
- площадки под дизельную электростанцию,
глинистый грунт глинистый грунт
- монолитной железобетонной плиты для установки вертикальной планировки
павильона площадки посадки пассажиров,
- площадки для флагштоков,
- фундамента под знак «въезд»,
- фундамента под знак «выезд»
Все бетонные и железобетонные конструкции выполнять из бетона класса В15 на
сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94. Марка бетона по водонепроницаемости W6.
Марка бетона по морозостойкости F50.
Все стальные конструкции выполнять из стали марки С 245 по ГОСТ 27772-88.
Металлические конструкции окрашиваются огнезащитным составом "Тексотерм" по
ТУ 2316-001-83351197-2008 и эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ
25129-82.
Монтаж наружных стен зданий выполняется специализированной организацией по
технологии и в соответствии с альбомами технических решений компании "Металл Профиль".
Монтаж
внутренних
гипсокартонных
перегородок
зданий
выполняется
специализированной организацией по технологии и в соответствии с действующими нормами
и правилами.
Изготовление, монтаж и приемку металлоконструкций выполнять в соответствии с
требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
Конструктивные решения по объектам АГНКС
Операторная
Операторная предназначена для контроля отпуска топлива потребителям, ведения
расчетов с клиентами и размещения персонала, обслуживающего АГНКС.
Здание операторной - одноэтажное, каркасное, прямоугольное в плане с размерами в
осях 7,5х9,7 м.
26
Здание имеет пристроенное неотапливаемое помещение – тамбур размерами 2,15х3,3
м.
Высота здания до низа ферм покрытия 3,1 м.
Высота тамбура 3,08 – 3,28 м.
Металлический каркас здания представляет собой четыре одноэтажные однопролетные
рамы пролетом 7,5 м с шагом колонн 3,1 м (средний пролет) и 3,3 м (крайние пролеты).
Ригели рам представлены односкатными фермами.
Несущие конструкции пристроенного тамбура – металлические, представлены
четырьмя колоннами, жестко опертыми на фундаменты, и двумя балками, также жестко
опирающимися на колонны.
Колонны, фермы и балки приняты из стальных гнутых замкнутых квадратных
профилей по ГОСТ 30245-2003.
Прогоны покрытия - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97.
Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные столбчатые.
Наружные стены - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты на
базальтовой основе толщиной 120 мм по ТУ 5284-001-78099614-2007 производства группы
компаний "Металл Профиль".
Наружные стены тамбура – витражи металлопластиковые индивидуального
изготовления.
Покрытие - легкое, послойной сборки по профильному листу по ГОСТ 24045-2010, в
качестве утеплителя используются минераловатные плиты РУФ БАТТС (Rockwool).
Кровля - ПВХ мембрана ROCKmembrane (Rockwool).
Покрытие тамбура - профилированный лист по ГОСТ 24045-2010 по балкам.
Водосток наружный организованный, с электрообогревом.
Перегородки - из гипсокартонных листов на металлическом каркасе по технологии
"KNAUF".
Окна - металлопластиковые индивидуального изготовления.
Наружные двери – металлические, металлопластиковая индивидуального изготовления
и металлическая противопожарная.
Внутренние двери - металлопластиковые индивидуального изготовления.
Покрытие полов: бетонно-мозаичное, линолеум и керамическая плитка.
Внутренняя отделка помещений:
Потолок - подвесной типа "Армстронг".
Стены: водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.
Уровень ответственности
- 2.
Степень огнестойкости здания
– II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф3.1, Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности
- С0.
Навес
Габариты навеса - 42,0х9,0 м.
Высота до низа ферм покрытия от верха островков – 5,65÷5,8 м.
Навес представлен двумя многопролетными рамами (пролеты 5,0 м). Стойки рам стальные колонны. Ригели рам - стальные решетчатые фермы с параллельными поясами.
Фундаменты навеса – монолитные железобетонные столбчатые.
Колонны - из гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ 30245-2003.
Фермы решетчатые - из гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ
30245-2003.
Прогоны решетчатые - из гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ
30245-2003.
Покрытие навеса - стальной профилированный лист по ГОСТ 24045-2010.
Подшивной потолок, и облицовка колонн - из стального профилированного листа по
ГОСТ 24045-2010.
Уровень ответственности сооружения
- 2.
Степень огнестойкости
– II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф 5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности
- СО.
Технологическая система АГНКС:
27
Блок редуцирования. Блок входных кранов. Блоки компрессорные. Блок осушки.
Блок охлаждения. Блоки компенсаторов давления. Раздаточные колонки сжатого
природного газа. Дренажная емкость. Азотный блок
Плиты под блоки редуцирования, входных кранов, компрессорные, осушки,
охлаждения, компенсаторов давления монолитные железобетонные.
Островки под раздаточные колонки - монолитные бетонные плитные конструкции.
Дренажная емкость устанавливается на монолитные бетонные фундаменты с
седловидной опорной частью.
Площадка под азотный блок - монолитная бетонная.
Очистные сооружения промливневых стоков
Сборники загрязненных и очищенных стоков устанавливаются на монолитные
бетонные фундаменты с седловидной опорной частью.
Установка очистки (пластиковый контейнер) монтируется совместно с монолитным
железобетонным саркофагом.
Помещение обеззараживания стоков
Помещение обеззараживания стоков предназначено для обеззараживания очищенных
стоков.
Помещение - одноэтажное здание, прямоугольное в плане, с размерами в осях 2,0х2,6
м и высотой до низа балок покрытия 2,8-2,88 м.
Здание каркасное.
Металлический каркас представляет собой две одноэтажные однопролетные рамы
пролетом 2,6 м с шагом колонн 2,0 м. Ригели рам - наклонные балки, жестко опираются на
колонны.
Колонны приняты из стальных гнутых замкнутых квадратных профилей по
ГОСТ 30245-2003, балки - из стальных горячекатаных швеллеров по ГОСТ 8240-97.
Наружные стены - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты на
базальтовой основе по ТУ 5284-001-78099614-2007 производства группы компаний "Металл
Профиль".
Ограждающие конструкции покрытия - легкие, послойной сборки по профильному
листу, в качестве утеплителя используются минераловатные плиты РУФ БАТТС В
(Rockwool).
Кровля - ПВХ мембрана ROCKmembrane (Rockwool).
Водосток наружный неорганизованный.
Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные, столбчатые.
Оконный блок - металлопластиковый индивидуального изготовления.
Входная дверь - металлическая утепленная индивидуального изготовления.
Внутренняя отделка помещений:
Потолок - окраска эмалью для металла.
Стены: облицовка керамической плиткой по влагостойкому гипсокартону.
Покрытие полов - керамическая плитка.
Уровень ответственности сооружения
- 2.
Степень огнестойкости здания
– II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф5.1
Класс конструктивной пожарной опасности
- С0.
Резервуары противопожарного запаса воды V=2х100 м3
Резервуары противопожарного запаса воды V=2х100 м3 (далее-резервуары)
предназначены для обеспечения территории АГНКС запасом воды для нужд пожаротушения.
Резервуары представляют собой сборно-монолитные железобетонные емкости,
частично заглубленные в грунт.
Размеры каждого резервуара в плане в осях 6,0х6,0 м, высота до низа плит покрытия
3,79 м.
Предусмотрена обсыпка резервуаров грунтом для обеспечения теплоизоляции.
Стены резервуаров запроектированы из сборных плоских стеновых панелей балочного
типа по серии 3.900-1-10 высотой 3,6 м.
Днище – монолитная железобетонная плита толщиной 140 мм.
Покрытие резервуаров выполнено из сборных железобетонных предварительно
напряженных плит по серии 1.442.1-87.
28
Мойка автомобилей
Мойка автомобилей (далее-мойка) предназначена для предоставления сервисных услуг
в сфере обслуживания автомобильного транспорта.
Здание мойки - одноэтажное прямоугольное в плане с размерами в осях 9,0х12,0 м и
высотой до низа несущих конструкций покрытия 4,8 м.
Здание каркасное.
Металлический каркас представляет собой три одноэтажные однопролетные рамы
пролетом 9,0 м с шагом колонн 6,0 м. Ригели рам представлены односкатными фермами.
Колонны и фермы приняты из стальных гнутых замкнутых квадратных профилей по
ГОСТ 30245-2003.
Прогоны покрытия - швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97.
Фундаменты
под
колонны
монолитные
железобетонные
столбчатые
одноступенчатые.
Наружные стены - сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты на
базальтовой основе толщиной 120 мм по ТУ 5284-001-78099614-2007 производства группы
компаний "Металл Профиль".
Покрытие - легкие, послойной сборки по профильному листу по ГОСТ 24045-2010, в
качестве утеплителя используются минераловатные плиты РУФ БАТТС (Rockwool).
Кровля - ПВХ мембрана ROCKmembrane (Rockwool).
Водосток наружный организованный с электрообогревом.
Перегородки толщиной 100 мм - из гипсокартонных листов на металлическом каркасе
по технологии "KNAUF".
Окна и витраж - металлопластиковые индивидуального изготовления.
Двери - металлические и металлопластиковые индивидуального изготовления, а также
металлические противопожарные.
Ворота – противопожарные распашные с калиткой.
Внутренняя отделка помещений:
Потолок - подвесной типа "Армстронг".
Стены: водоэмульсионная окраска и облицовка керамической плиткой.
Покрытие полов - бетонно-мозаичное и керамическая плитка.
Уровень ответственности
- 2.
Степень огнестойкости здания
– II.
Класс функциональной пожарной опасности
- Ф5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности
- С0.
Очистные сооружения стоков от мойки автомобилей
Сооружения заглубленные сборно-монолитные железобетонные.
Стенки и днище – монолитные железобетонные.
Горловина колодца-сборника выполняется из сборных железобетонных кольцевых
элементов по ГОСТ 8020-90, покрытие – из сборных железобетонных плит по серии 3.006.1-8
в.1-2. Колодец-отстойник и колодец-фильтр перекрываются стальным щитом.
Туалет
Здание - одноэтажное кирпичное с размерами в осях 3,0х1,9 м, высотой до низа
потолка
3,2 м.
Фундаменты – ленточные из блоков бетонных по ГОСТ 13579-78, опирающихся на
монолитную железобетонную подушку толщиной 300 мм.
Покрытие - минераловатные плиты РУФ БАТТС толщиной 120 мм по
профилированному листу ГОСТ 24045-2010.
Кровля - полимерная мембрана ROCKmembrane.
Водосток - неорганизованный.
Плиты и мембрана производства группы компаний ROCKWOOL.
Оконные блоки - металлопластиковые индивидуального изготовления.
Дверные блоки - металлические утепленные индивидуального изготовления.
Трансформаторная подстанция. Дизельная электростанция. Площадка для
флагштоков. Фундамент под стелу. Фундаменты под знаки "Въезд" и "Выезд".
Фундаменты под молниеотводы. Фундаменты под прожекторные мачты
29
Площадки под трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию –
монолитные железобетонные.
Флагштоки устанавливаются на площадку, состоящую из плитной части и столбчатых
фундаментов.
Стела устанавливается на монолитный железобетонный столбчатый фундамент.
Фундаменты под знаки «въезд» и «выезд» - монолитные бетонные столбчатые.
Фундаменты под прожекторные мачты и
молниеотводы – монолитные
железобетонные столбчатые.
Площадка посадки пассажиров с павильоном
Площадка посадки пассажиров с павильоном предназначена для защиты клиентов
АГНКС от атмосферных воздействий.
Павильон представляет собой открытое сооружение, прямоугольное в плане,
размерами в осях 2,5х5,0 м и высотой до низа конструкций покрытия 3,0 м.
Сооружение выполнено в виде навеса, защищенного с трех сторон. По внутреннему
периметру сооружения с трех сторон выполнена скамейка из древесины хвойных пород.
Каркас павильона, выполнен из стальных замкнутых квадратных профилей различного
сечения по ГОСТ 30245-2003, покрытие - из стального оцинкованного профилированного
листа по ГОСТ 24045-2010.
Вертикальное ограждение павильона выполнено из листов сотового поликарбоната
типа POLYGAL толщиной 6 мм.
Фундаментом конструкций павильона служит монолитная железобетонная плита.
3.2 Система электроснабжения
По климатическим условиям проектируемый объект, расположенный в г. Изобильном
Ставропольского края, относится к IIIБ району строительства, по ветровой нагрузке - к IV
району.
По условиям надежности электроснабжения потребители проектируемого объекта
относятся к потребителям второй категории.
Питающим центром является ПС «Изобильненская», основной источник питания Ф438, резервный источник питания Ф-227. Точкой присоединения служат проектируемые
опоры ВЛЗ-10кВ №1 Ф-438 и ВЛЗ-10кВ №2 Ф-227.
С территории АГНКС выполнен вынос ВЛЗ-10кВ, (см. том 2).
Согласно выданным техническим условиям построена КЛ-10 кВ кабелем марки
АПВПУ-3х70 от проектируемых опор №1 и №2 с установкой разъединителей РЛК-10.
Для распределения электроэнергии к потребителям АГНКС на напряжение 0,4кВ
проектом предусмотрена установка комплектной двухтрансформаторной под-станции типа
2КТПСП-630-10/0,4 У3 напряжением 10/0,4 кВ в комплекте с трансформаторами серии
ТСЗГЛ11-630/10-У3 мощностью 630 кВА, изготовитель «Минский электротехнический
завод» г. Минск.
В качестве резервного источника питания предусматривается установка
дизельной электростанции ООО »Компания Дизель» г. Ярославль
второй степени
автоматизации, размещенная в блок-контейнере типа «Север».
Для потребителей 1 особой категории (щиты автоматизации) принят источник
бесперебойного питания.
Наружное освещение территории АГНКС выполняется светодиодными прожекторами
GL-FL125, установленными на мачтах ВМОН-16 СП ЗАО «АМИРА».
Освещение подъездных путей к территории АГНКС выполняется светодиодными
светильниками УСС-70/100, установленными на граненых опорах ОГК-10
СП ЗАО
«АМИРА».
Освещение навеса над раздаточными колонками сжатого природного газа
предусмотрено взрывозащищенными светодиодными светильниками УСС 36*2/100.
Распределение электроэнергии по потребителям от щитов ШРВ1, ШС1, ШС2,
установленных в электрощитовом помещении.
АГНКС комплектуется силовыми щитами, которые устанавливаются в операторной.
Внутриплощадочные сети выполнены кабелями марки ВБбШнг и проложены по
кабельной эстакаде и в земляной траншее.
30
Заземляющее устройство для КТП и ДЭС предусматривается общим и выполняется с
соблюдением требований п.1.7.98 ПУЭ из вертикальных электродов d=18мм, L=5 м,
соединенных между собой стальной полосой 40x5 мм на глубине - 0,5 м от поверхности
земли.
В качестве защитных мероприятий электро - и пожаробезопасности предусмотрено:
- защитное заземление (зануление),
- уравнивание электрических потенциалов,
- защита от статического электричества,
- молниезащита от прямых ударов молнии и вторичных проявлений молнии. Система
заземления принята типа TN-С-S.
Молниеотводы разработаны компанией СП ЗАО «АМИРА».
Защита от вторичных проявлений молнии, от статического электричества и с целью
уравнивания потенциалов достигается присоединением металлических конструкций,
стационарно проложенных трубопроводов всех назначений и металлических корпусов
технологического оборудования к контуру заземления.
Контур заземления состоит из вертикальных электродов (сталь круглая ф18мм L=5м),
соединенных между собой горизонтальным электродом (сталь полосовая 40х5).
3.3 Сети связи
Вынос кабелей связи ОАО «Ростелеком» с территории АГНКС выполнен на основании
технических условий №10/0612-1714 от 04 июня 2012г ОАО «Ростелеком». (Вынос кабелей
связи Изобильненского и Ставропольского ЛПУМГ ОАО «Ростелеком» согласован с
владельцами данных коммуникаций).
Вынос кабелей связи с территории АГНКС предусмотрен в проектируемую кабельную
телефонную канализацию пятипроводную и шестипроводную из асбестоцементных труб
диаметром 100 мм протяженностью 151 метров колодцами ККСу-3, ККС-2.
Трасса проектируемой кабельной канализации проходит вдоль автодороги в 2,5 метрах
от границы АГНКС.
Начальной и конечной точкой отсчета выносимых кабелей являются соедини-тельные
муфты с действующими аналогичными кабелями.
Протяженность трассы кабелей от начала и до конца (включение в действующий
кабель) составляет от 30 метров до 227 метров.
В соответствии с техническими условиями ОАО «Ростелеком» РФ 10.02.6/ОПТО-16 от
05.07.2012г телефонизация проектируемой АГНКС осуществляется путем прокладки кабеля
связи КЦППэп3-10х2х0,4 мм2 от распределительного шкафа ШР 2-23 ул. Колхозная до
операторной АГНКС.
Прокладка кабеля связи КЦППэп3-10х2х0,4 мм2 производится в существующей
телефонной канализации протяженностью 101 метр, для чего произвести подготовку
телефонной канализации для прокладки кабеля.
Далее от существующего колодца №2-1522 пересечение ул. Колхозная и ул. Объездная
до АГНКС делается закладка 1-го канала телефонной канализации асбестоцементной трубой
диаметром 100 мм протяженностью 851,5 метра.
У границы АГНКС проектируемый кабель КЦППэп3-10х2х0,4 мм2 прокладывается по
ранее проектируемой канализации.
Далее от ранее проектируемого колодца ПК10+00 до операторной АГНКС
проектируется телефонная канализация, которая предусмотрена однопроводной из
асбестоцементных труб диаметром 100 мм протяженностью 15 метров.
Проектируемую телефонную канализацию проложить на глубине 0,6-0,8 м, при этом
расстояния от телефонной канализации до пересекаемых коммуникаций должны
соответствовать решениям серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в
траншеях»: лист А5-92-29 с эл.кабелями, лист А5-92-32 с трубопроводами, лист А5-92-33 с
теплопроводами, лист А5-92-39 с автодорогами.
Прокладка кабеля в траншеях подлежит приемке с составлением актов
освидетельствования скрытых работ.
Вывод кабеля связи из канализации на стену здания операторной защищается от
механических повреждений полиэтиленовой трубой на высоту 3 метра.
В здании операторной устанавливается распределительная коробка КРТМ-2/10.
31
Для распайки проектируемого кабеля существующий шлейф ШР-2-23 комплектуется
боксом БКТ 10х2 с плинтом LSA PROFIL2/10,0…9.
На объекте выполнена:
- внутренняя абонентская телефонная связь проводом марки КСПВ4х0,5 с
установкой телефонного аппарата ТЕЛТА-214,
- сеть громкоговорящего оповещения с усилителем типа «Геликон-100»,
- сеть громкоговорящего оповещения с усилителем типа «Геликон-Б1».
3.4 Система сигнализации
В соответствии с требованиями НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, приложение А
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» в
помещениях здания операторной и мойки автомобилей предусматривается автоматическая
пожарная сигнализация, у раздаточных колонок сжатого природного газа устанавливаются
ручные взрывозащищенные извещатели ЕхИП 535-1В.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» устанавливается в
операторной с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на стене на высоте 1,5 м
от пола и контролирует шлейфы пожарной сигнализации с дымовыми оптико-электронными
извещателями ИП212-3СУ и ручными извещателеми.
Прибор оснащен встроенной сиреной.
При поступлении сигнала «Тревога» обеспечивается световая и звуковая сигнализация
с обеспечением слышимости на всей территории АГНКС.
Технологические блоки АГНКС на заводе-изготовителе комплектуются пожарными
оповещателями «Спектрон-202», приемоконтрольными приборами «Корунд-2/4 СИ».
Ручные пожарные оповещатели типа ИПР513-2 устанавливаются у технологических
блоков, типа ЕхИП535-1В – у раздаточных колонок сжатого природного газа.
Шлейфы пожарной сигнализации в помещениях и на наружных сетях выполнены
кабелем КПСЭн-FRLS.
В пределах участка работ грунтовые воды не вскрыты.
3.5 Инженерно-технические средства охраны
Система телевизионного наблюдения принята для передачи визуальной ин-формации о
состоянии охраняемых зон и выполнена видеокамерами модели Dinion 2X LTC 0498/11.
Видеосерверы и мониторы размещаются в операторной.
Кабели для передачи видеосигнала – Р75-3-361 проложены по ограждению.
Защите системой контроля доступом (СКД) подлежат основной вход в здание
операторной и вход в операторную.
СКД строится на базе системы «ОРИОН» фирмы «Болид», сеть выполняется кабелями
КПСЭВнг-LS, FTP, ВВнг-LS и КПСВВнг- LS.
Защита периметра объекта предусмотрена однорубежной охранной сигнализацией и
выполнена на базе активных лучевых детекторов АХ-100/250 PLUS фирмы «ОРТЕХ».
Шлейфы сигнализации «Тревога» и «Вскрытие» включаются в приемоконтрольные
приборы «Сигнал-20П-SMП», установленные в операторной.
Шлейф сигнализации внутри операторной выполнен кабелем КПСВВ, сеть
электропитания до наружных шкафов выполнена кабелем типа ВБбШв.
Охранная сигнализация представляет собой совокупность технических средств,
обеспечивающих прием, обработку и выдачу сигналов на место оператора, с целью
оповещения о несанкционированном проникновении в здания операторной и в отдельные
защищаемые помещения.
В здании операторной охранная сигнализация предусматривается для помещений:
- кабинета начальника;
- электрощитовой;
- операторной 4,
- слесарного пункта;
- коридора, комнаты отдыха и приема пищи, гардероба.
В здании мойки автомобилей охранная сигнализация предусматривается для
помещений:
32
- подсобное помещение,
- техническое помещение,
- помещение персонала мойки,
- помещение для клиентов,
- помещение мойки автомобилей.
Охранная сигнализация разбивается на отдельные «разделы», в зависимости от зон
доступа и функционального назначения помещений.
Для защиты помещений используются следующие виды извещателей охранной
сигнализации:
- магнитоконтактные извещатели ИО 102-5,ИО102-26/1– для блокировки окон и
дверей на открывание;
- акустические извещатели «Стекло-3» – для блокировки окон на разбитие;
- инфракрасные извещатели «Фотон-9» – для блокировки объема помещений.
В помещении оператора устанавливается тревожная кнопка Астра-321.
Сеть системы охранной сигнализации выполняется кабелем КПСЭнг-FRLS.
Электропитание системы предусматривается от резервированных источников питания
РИП-12, оснащенных аккумуляторной батареей.
3.6 Системы водоснабжения и водоотведения
В составе наружных сетей водопровода и канализации предусмотрены:
- внеплощадочный водопровод,
- хозяйственно-питьевой водопровод,
- противопожарный водопровод,
- технический водопровод,
- хозяйственно-бытовая канализация.
Внеплощадочный водопровод
По внеплощадочной сети вода подается на хозяйственно-питьевые нужды АГНКС и на
восстановление противопожарного запаса воды в резервуарах.
Согласно техническим условия прибор учета расхода воды устанавливается в месте
присоединения к городскому водопроводу Ǿ200 мм с давлением 10 м.
Внеплощадочный водопровод предусматривается из полиэтиленовых напорных труб
ПЭ80 SDR13,6-110х8,1 питьевых ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб Ǿ108х4
ГОСТ 10704-91. Протяженность внеплощадочного водопровода – 240 м.
Хозяйственно-питьевой водопровод
Хозяйственно-питьевой водопровод АГНКС подключается к водоводу Ø200 мм с
давлением 10 м (см. отдельную проектную документацию).
Наружная сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ80 SDR 13,6-32х2,4-110х8,1 питьевых ГОСТ 18599-2001*.
На сети предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ
8020-90 для размещения арматуры.
Протяженность сети хозяйственно-питьевого водопровода 174,0 м.
Противопожарный водопровод
Система пожаротушения состоит из:
- двух резервуаров прямоугольных железобетонных сборных емкостью по 100м3
каждый,
- приёмного колодца В2С- 4 для забора воды передвижной пожарной техникой;
- сухотруба Ø89х3,5 мм с соединительной головкой ГМ-80 для подачи воды
передвижной пожарной техникой на внутреннее пожаротушение в здание мойки автомобилей
Наружная сеть противопожарного водопровода принята из полиэтиленовых напорных
труб ПЭ 80 SDR 13,6-225х16,16 технических ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных
труб Ø89х3,5-Ǿ219х5 ГОСТ 10704-91. На сети устанавливаются колодцы из сборных
железобетонных элементов по ГОСТ 10704-91.
Протяженность сети противопожарного водопровода 118 м.
Технический водопровод
(очищенные и обеззараженные дождевые стоки)
Наружная сеть технического водопровода запроектирована из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ 80 SDR 13,6-63х47-32х2,4 технических ГОСТ 18599-2001.
33
На сети устанавливаются колодец из сборных железобетонных элементов по ГОСТ
8020-90 и коверы с вентилями для присоединения поливочных рукавов.
Протяженность сети технического водопровода 93 м.
Оборотное водоснабжение мойки автомобилей
Для обеспечения требуемого качества стоков, направляемых на мойку автомобилей,
очистка принята в две ступени.
Для первой ступени очистки принимаются очистные сооружения по
ТП 503-6-6.86 в составе:
- отстойника вертикального Ø2,0 м, объемом 7,5 м3, с высотой зоны отстаивания 2,4 м,
- фильтра с заполнителем – сипрон.
Для второй ступени очистки принимается комплексная установка очистки сточных вод
«АРГО-1» в составе:
- гравийно-песчаной колонны,
- картриджного фильтра,
- емкости для очищенной воды 400 л,
- погружного насоса «GRUNDFOS»,
- циркуляционного насоса «GRUNDFOS»,
- дозирующего насоса «Etatron DLX»,
- шкафа управления,
- трубной сборки,
- дозирующей станции стерилизующего вещества,
- адсорбционного напорного фильтра, загруженного активированным углем, с
системой ручной промывки Ø500 мм.
Наружные сети системы оборотного водоснабжения мойки автомобилей
запроектированы из хризотилцементных безнапорных труб БНТ Ø150 ГОСТ 34416-2009,
стальных электросварных труб Ø57х3÷219х5 ГОСТ 10704-91 (обвязка очистных
сооружений).
В маслосборном колодце предусмотрено измерение верхнего уровня с выносом
сигнала на щит автоматизации в операторную.
Протяженность сетей оборотного водоснабжения – 36 м.
Сооружения первой ступени очистки размещаются на территории, второй – в здании
мойки.
Хозяйственно-бытовая канализация
Система хозяйственно-бытовой канализации состоит из:
- самотечного трубопровода Ǿ150 мм,
- насосной установки с насосами KCW08НА+001141Х1 (1 раб. 1 рез.) в колодце
К1-1,
- напорного трубопровода Ǿ50 мм,
- установки очистки сточных вод «ЕВРОБИОН-КЛАССИК 511 R(h=2,84 м)
прин.,Q=900 л/сут, Ǿ1020 мм (ООО «НЭП-центр» г. Кубинка Одинцовского района
Московской области).
Сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из хризотилцементных
безнапорных труб БНТ Ø150 мм ГОСТ 31416-2009, напорных полиэтиленовых труб ПЭ80
SDR13,6-63х4,7-160х11,8 технических ГОСТ 18599-2001* и стальных электросварных труб
Ǿ57х3 ГОСТ 10704-91.
На сети устанавливаются колодцы с присоединениями, поворотные и линейные из
сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.
Протяженность сети хозяйственно-бытовой канализации 118 м.
Дождевая канализация
Система дождевой канализации предусмотрена в составе:
- сборника загрязнённых стоков емкостью 25 м3 с погружным электронасосом
KCW08HA+001141X1, Q=3,6 м3/час, Н=5,80 м, N=1,1 кВт,
- отстойника, коалесцентного сепаратора, сорбционного фильтра (в одном
корпусе) SOR.II-1-JKS производительностью 1 л/с (ПКФ «Механик» г. СанктПетербург),
- сборника очищенных стоков емкостью 25 м3 с погружным электронасосом
МАТ22Т2, Q=3,6 м3/час, Н=29,1 м, N=2,2 кВт.
34
- установки обеззараживания очищенных дождевых стоков.
Наружные сети дождевой канализации запроектированы из хризотилцементных
безнапорных труб БНТ Ø200 ГОСТ 31416-2009 и стальных электросварных труб Ф219х557х3 ГОСТ 10704-91 (обвязка очистных сооружений).
Протяженность сети дождевой канализации 55 м.
Внутренние сети водопровода и канализации
Операторная
В здании операторной запроектированы:
- хозяйственно-питьевой водопровод,
- горячее водоснабжение,
- хозяйственно-бытовая канализация.
Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован с вводом из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ80 SDR 13,6-32х2,4 питьевых ГОСТ 18599-2001*.
Приготовление горячей воды предусматривается в электроводонагревателях SGHP 50
V SLI M (1 шт.).
Внутренние сети водопровода запроектированы из напорных полипропиленовых труб
«Рандом сополимер» PPRC 20-32 PN10.
Хозяйственно-бытовая
канализация
запроектирована
из
пластмассовых
канализационных труб Ø50-100 мм ГОСТ 22689.2-89.
Помещение обеззараживания стоков
В здании помещения размещается установка обеззараживания очищенных дождевых
стоков состоящая из:
- установки ультрафиолетовой для обеззараживания воды “STERILIGHT”
модель S12Q-PA/2 (2 шт.);
- установки сорбционно-осветлительной FC-77-16T (2 шт.);
- радиочастотного преобразователя жёсткости «Термит»;
- фильтра магнитного муфтового ФМ-25;
- подводящего и отводящих трубопроводов.
Трубопроводы, подводящий очищенные поверхностные дождевые стоки и от-водящий
обеззараженные стоки, запроектированы из стальных электросварных труб
Ø57х3 ГОСТ 10704-91, полиэтиленовых напорных труб ПЭ 80 SDR 13,6-40х3
технических ГОСТ 18599-2001 и напорных полипропиленовых труб «Рандом сополимер»
PPRC 20-40 PN10.
Трубопровод, отводящий стоки
после промывки осветлительных фильтров,
запроектирован из пластмассовых канализационных труб Ø50-100 мм ГОСТ 22689.2-89.
В здании мойки автомобилей предусмотрены:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
- горячее водоснабжение;
- противопожарный водопровод;
- система оборотного водоснабжения для мойки автомобилей;
- хозяйственно-бытовая канализация;
- производственная канализация.
Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован с вводом из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ80 SDR 13,6-32х2,4 питьевых ГОСТ 18599-2001*.
Приготовление горячей воды предусмотрено в электроводонагревателе
SGHP 50 V SLIM, N=1,5 кВт (1 шт.).
Внутренние сети водопровода и горячего водоснабжения в здании запроектированы из
напорных полипропиленовых труб «Рандом сополимер» PPRC 20-32 PN10 и стальных
водогазопроводных оцинкованных труб Ø25 ГОСТ 3262-75.
Противопожарный водопровод запроектирован из стальных электросварных труб
Ø57х3-89х5 ГОСТ 10704-91.
Система оборотного водоснабжения мойки автомобилей (вторая ступень очистки)
состоит из:
- установки очистки сточных вод АРГО-1,
- адсорбционного фильтра (заполнитель активированный уголь),
- отводящего и подводящего трубопроводов.
Состав установки очистки сточных вод АРГО-1 приведён в разделе 2.
35
Внутренние сети системы оборотного водоснабжения мойки автомобилей приняты из
стальных электросварных труб Ø32х2,5-89х3,5 мм ГОСТ 10704-91 и чугунных
канализационных труб Ø100 мм ГОСТ 6942.3-98.
Хозяйственно-бытовая
канализация
запроектирована
из
пластмассовых
канализационных труб Ø50-100 мм ГОСТ 22689.2-89 и чугунных канализационных труб Ø100
мм ГОСТ 6942.3-98.
Туалет
Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован с вводом из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ 80 SDR 13,6-32х2,4 питьевых ГОСТ 18599-2001.
Приготовление горячей воды предусмотрено в ёмкостном электроводонагревателе SG
10 0R.
Внутренние сети холодной и горячей воды приняты из напорных полипропиленовых
труб «Рандом сополимер» PPRC Ø32-20 PN10.
Хозяйственно-бытовая
канализация
запроектирована
из
пластмассовых
канализационных труб Ø50-100 мм ГОСТ 22689.2-89 с одним выпуском наружную
хозяйственно-бытовую канализацию.
Проектной документацией предусматривается автоматизация следующих сооружений:
- сборник дождевых стоков,
- сборник очищенных стоков,
- резервуары противопожарного запаса воды,
- колодец К1-1,
- маслосборный колодец.
- для контроля уровня в сборнике дождевых стоков, сборнике очищенных стоков,
резервуаров противопожарного запаса воды, колодце К1-1 – датчик-реле уровня типа РОС
301,
- для контроля уровня в маслосборном колодце – датчик-реле уровня типа РОС 101,
Электрические линии связи выполняются кабелями марки КВВГнг, КВВГнг-FRLS и
прокладываются по строительным конструкциям, в кабельных каналах, в трубах, в траншеях.
Электрохимическая защита сборников загрязненных и очищенных стоков
предусмотрена магниевыми протекторами МПМ-К-20У.
Протектор устанавливается в скважину Ø300 мм, пробуренную на глубину на 0,2 м
ниже уровня промерзания грунта.
Соединение протектора с защищаемым сборником стоков выполняется кабелем
ВРГз1х16 мм2 с помощью термитной сварки или болтового соединения.
Распределение защитного тока на сборник стоков осуществляется с помощью диоднорезисторного блока БДРМ 25-2-20К-УХЛ1.
Контроль параметров протекторной защиты сборников осуществляется на контрольноизмерительном пункте КИП-ХС-3-2-6-4, оборудованном медносульфатным электродом
сравнения длительного действия ЭНЕС-3М, который с индикатором коррозионных процессов
ИКП, устанавливается вдоль боковой стенки сборников.
Контрольные кабели ВВГэ, КГВЭВ и КГВВ подключаются к клеммной панели
контрольно-измерительного пункта.
Защитный потенциал протекторной защиты составляет – 0,85-1,15 В, что соответствует
нормативной величине (п.7.11, табл.9 ГОСТ 9.602-2005, п.5.1, табл.4, ГОСТ Р 51164-98).
3.7 Отопление, вентиляция
Операторная
Источником теплоты является электрическая энергия, преобразованная в тепловую.
Для обогрева помещений приняты электрические отопительные радиаторы TUPA M
фирмы «ENSTO» Финляндия и потолочный инфракрасный обогреватель CIR 10521 «Frico»
Швеция.
Для обеспечения нормативных воздухообменов в помещениях операторной
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим
побуждением воздуха.
Вытяжка производится из верхней зоны через воздуховоды систем ВЕ1, ВЕ2, В1-В4.
Воздуховоды систем ВЕ1, ВЕ2 и В2 выведены наружу на 0,5 метра выше конька крыши.
Наружные воздуховоды теплоизолируются.
36
Приток воздуха – неорганизованный во всех помещениях здания.
Вытяжные системы В2, В3 и ВЕ2 устанавливаются за подшивным потолком и
теплоизолируются пенофолом фольгированным толщиной 10 мм.
В операторной и в кабинете начальника установлены настенные сплит-системы
«VENTERRA».
Помещение обеззараживания стоков
Источником теплоты является электрическая энергия, преобразованная в тепловую.
В качестве отопительного прибора предусмотрен электрический радиатор в
брызгозащищенном исполнении TUPA M фирмы «ENSTO» Финляндия.
Вентиляция в помещении предусматривается приточно-вытяжная с естественным
побуждением воздуха.
Вытяжка осуществляется из верхней зоны (система ВЕ1). Приток воздуха неорганизованный.
Наружный воздуховод теплоизолируется.
Мойка автомобилей
Источником теплоты является электрическая энергия, преобразованная в тепловую.
В помещении мойки автомобилей, в помещениях производственного и
административного назначения (поз.1,2,3,4,5,8)
в качестве отопительных приборов
установлены инфракрасные обогреватели «FRICO», Швеция, крепление к стене.
В помещении мойки автомобилей запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с
естественным побуждением.
Вытяжка производится из нижней и из верхней зоны в объеме 1/2 удаляемого воздуха
(системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4).
Приток воздуха неорганизованный.
В помещении мойки предусмотрена аварийная вентиляция, система В1 с резервным
вентилятором. Вытяжка производится из верхней и нижней зоны поровну. Включение
автоматическое по сигналу датчика загазованности помещения (раздел АОВ).
Механическая вытяжка предусмотрена из подсобного помещения, душевой, санузла и
помещения уборочного инвентаря канальными вентиляторами (системы В2, В3).
В техническом помещении вытяжка естественная производится из помещения через
решётку воздуховодом (система ВЕ5) и от сушильного шкафа (система ВЕ6). Приток воздуха
в помещение неорганизованный.
В помещении персонала мойки и помещении для клиентов предусмотрена система
кондиционирования, установлены настенные сплит-системы «VENTERRA».
Наружные воздуховоды теплоизолируются.
Изоляция воздуховодов за подшивным потолком производится пенофолом
фольгированным самоклеющимся С-3010 δ=10 мм.
Воздуховоды систем В1 изготовить из тонколистовой стали по ГОСТ 19903-90 (ГОСТ
14918-80*), толщиной не менее 0,9 мм. Эти воздуховоды покрыть высокоэффективным
огнезащитным составом «ПВК-2002» толщиной 3,5 мм.
Туалет
Источник теплоты – электрическая энергия, преобразованная в тепловую.
В качестве отопительных приборов предусмотрены однопанельные инфракрасные
обогреватели фирмы Frico с одноступенчатым термостатом.
Вентиляция в помещениях предусматривается приточно-вытяжной с естественным
побуждением воздуха.
Вытяжка производится из верхней зоны через вентиляционные решетки,
установленные в стенах помещений. Воздуховоды выведены снаружи на 0,5 метра выше
конька крыши. Наружные воздуховоды теплоизолированы.
Приток воздуха – неорганизованный.
Автоматизация систем вентиляции
В качестве объектов автоматизации мойки рассматриваются
- помещение мойки автомобилей,
- вытяжные системы В1.
Централизованный контроль за работой оборудования и систем мойки осуществляется
из помещения персонала мойки.
Схемой автоматизации предусматривается:
37
- автоматическое включение резервного вентилятора системы В1 при снижении
подпора воздуха ниже 800 Па.
- автоматическое включение рабочего вентилятора системы В1 при
образовании в воздухе рабочей зоны помещения мойки автомобилей концентраций
превышающих 10 % НКПР.
- сигнализация работы рабочего и резервного вентиляторов.
- автоматическое отключение всех вентсистем при пожаре.
Сигнализация по месту и на щите автоматизации ЩА превышения концентрации
паров СО в помещении мойки автомобилей выше 10% НКПР.
Предусматривается применение следующих приборов:
- для контроля и сигнализации подпора воздуха – электроконтактный датчик
давления PS1500.
- - для сигнализации концентрации паров СО – многоканальный газоанализатор
«Сигма-1».
Питание щита автоматизации осуществляется по 1 категории от щита ЩР1 через ИБП
напряжением 220В, 50 Гц.
Электрические линии связи выполняются кабелями марки КВВГнг-FRLS, МКШнгFRLS и прокладываются по строительным конструкциям и в кабельных каналах.
3.8 Технологические решения
Технологическая система АГНКС представлена в виде блоков полной заводской
готовности – поставка ООО «НПО» «Ротор» г. Москва и предназначена для заправки
автомобилей сжатым природным газом с рабочим давлением 19,6 МПа (200кгс/см2).
Тип системы – АГНКС-Ф300/43.0-БК, количество заправок – до 300 в сутки.
Блочная АГНКС состоит из следующих блоков:
- блока входных кранов,
- блоков компрессорных (2),
- блока осушки,
- блока охлаждения,
- блоков компенсаторов давления (2).
Для снижения входного давления с 74 кгс/см2 до давления 43 кгс/см2 перед блоком
входных кранов предусмотрен блок редуцирования.
Категория блоков по пожарной и взрывопожароопасной опасности – А.
Раздаточные колонки сжатого природного газа приняты конструкции ООО «НПО
«Ротор» в количестве 8 штук, в т.ч. одна – для заправки ПАГЗ. Категория по пожарной и
взрывопожароопасной опасности – Ан.
Для продувки систем и трубопроводов принят азотный блок.
Сжимаемый газ - природный, некоррозионный, взрывоопасный, категория и группа
взрывоопасной смеси - IIА-Т1 согласно ГОСТР 51330.5-99.
Состав газа, поступающего на станцию для компримирования – по ГОСТ 5542-87.
Параметры газа на выходе из станции – по ГОСТ 27577-2000.
Характеристики технологических блоков
Наименование
Блок
редуцирования
Блок входных
кранов
Блок
компрессорный:
КолОбозначение
Характеристика
во
1
РД
Габаритные размеры блока
(в контейнере) 3,5х2,0х2,73
Срок службы
не менее 10 лет
1
БВК
Габариты
1476х3792х1743 (Н)
(высота
без
сбросного
трубопровода 5071).
Срок службы
не менее 10 лет
2
БК1, БК2
Срок службы
не менее 10 лет
38
Примечание
Редуцирование газа с
давлением с 2,5 МПа
до 1,2 МПА
Управление
дистанционное
входящим газом через
электромагнитный
(отсекающий) клапан
Габариты:
2453х6800х3156 (Н)
(высота
сбросного
трубопровода 4720)
Компрессор
2
Блок осушки
1
Блок охлаждения:
Система
охлаждения
воздушная,
1
DA300-90
БО
1
АВО
Конденсатор,
1
-
Холодильная
машина
Блок
компенсаторов
давления 2,4 м3,
1
Раздаточные
колонки сжатого
природного газа
для заправки
транспортных
средств и техники
- для ПАГЗ
2
Производительность
компрессора:
1000 нм3/ч
Давление на входе:
3,8…4,3 (МПа).
Давление конечное рабочее:
24,5 МПа,
n=1000 об/мин.,
N=90 кВт.
Габариты
2152х3544х3144 (Н)
(высота
сбросного
трубопровода 4720).
Срок службы
не менее 10 лет
Габариты 2770х3488х3140
Срок службы
не менее 10 лет
Компримирование
газа
Осушка природного
газа подаваемого в
компрессорные
установки АГНКС
Для
получения
заданной
температуры
хладоносителя
чиллер
БКД1, БКД2
7
КЗГ-1…КЗГ7
1
КЗГ-8
Габариты:
2238х3421х1720 (Н)
(высота
сбросного
трубопровода 4925)
Срок службы
не менее 10 лет
Рраб до 19,6 МПа.
Срок службы
не менее 10 лет
Для
сглаживания
неравномерности
потребления газа при
заправке автомобилей
и создания запаса
природного сжатого
газа.
Заправка
сжатым
природным
газом
газобаллонных
автотранспортных
средств
Рраб до 24,5 МПа
Для межблочных трубопроводов приняты трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941-81, сталь 12Х18Н10Т для
трубопроводов высокого давления свыше 100 кгс/см2, для трубопроводов перед
компрессорным блоком с давлением Рраб.= 3,8-4,3 МПа - трубы по ГОСТ 8732-78 из стали 20
(с дополнительными требованиями).
Технологические трубопроводы с Рраб.= 250 кгс/см2 в соответствии ПБ 03-585-03,
относятся к трубопроводам высокого давления свыше 100 кгс/см2.
Трубопроводы:
- до блока редуцирующего (Рраб.=38,0….74,0 кгс/см2),
- от блока редуцирующего до блока входных кранов, от блока входных кранов до
блоков компрессорных (рабочее давление Рраб=43,0кгс/см2) относятся к категории I, группы
Б(а).
Трубопроводы от раздаточных колонок - на свечу (рабочее давление – атмосферное)
относятся к категории II группы Б(а) (табл.1 ПБ 03-585-03).
39
Объем контроля сварных соединений трубопроводов ультразвуковым или
радиографическим методом от общего числа соединений должен составлять:
- для трубопроводов категорий
I группы Б(а) - 20%,
II, группы Б(а) - 10%
согласно п. 7.3.9 ПБ 03-585-03.
Трубопроводы категории I группы Б(а) с рабочим давлением Рраб.=74,0 кгс/см2 и
Рраб.=43 кгс/см2 испытать на прочность гидравлическим способом пробным давлением
соответственно:
- Рпр=1,25х74,0=92,5 кгс/см2 и Рпр=1,25х43=53,75 кгс/см2.
Трубопроводы с атмосферным рабочим давлением категории II группы Б(а) и
категории V группы В испытать на прочность гидравлическим способом пробным давлением:
Рпр-2,0 кгс/см2.
Трубопроводы группы Б(а) дополнительно проходят пневматическое испытание на
герметичность:
- трубопроводы с Рраб.=74 кгс/см2 и Рраб.=43 кгс/см2 подвергаются испытанию
давлением равным рабочему;
- трубопроводы с атмосферным давлением подвергаются испытанию давлением
Рпр.=1кгс/см2.
При изготовлении, монтаже трубопроводов высокого давления свыше 100кгс/см2
(Рраб.= 200-250 кгс/см2) следует осуществлять входной контроль труб, деталей сварных
соединений и сварочных материалов на соответствие их требованиям ПБ 03-585-03,
стандартов, технических условий и технической документации.
Объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом
от общего числа соединений для трубопроводов с давлением больше 10МПа – 100%.
Испытание на прочность и плотность для трубопроводов с давлением больше 10 МПа
следует проводить гидравлическим способом согласно п.8.2.7 ПБ 03-585-03.
Величина пробного давления на прочность:
для трубопроводов с Рраб.=250 кгс/см2 - Рпр.=1,25х250=312,5 кгс/см2.
Соединение межблочных трубопроводов высокого давления между собой
производится при помощи сварки, а с трубопроводами, выходящими из блоков - соединение
специальными присоединительными деталями, входящими в комплект блоков.
До сборки и сварки внутреннюю полость труб необходимо очистить от возможных
засорений.
Для ручной электродуговой сварки применяются электроды Э42А, Э46А и т.д. по
ГОСТ 9467-75; для труб из углеродистой стали, для труб из легированной стали высокой
прочности – электроды Э-70, Э-8, Э-100 и т.д.
Надземные трубопроводы окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою
грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
3.9 Система газоснабжения
Газ на территорию АГНКС подается на технологические нужды – для
компримирования его в компрессорных установках и для заправки в баллоны транспортных
средств.
Основные технические характеристики проектируемого газопровода:
- способ прокладки – подземный.
- протяженность – 3027 м,
- диаметр – 89х6,0 мм,
- рабочее давление, Рраб. = 7,4 МПа,
- класс газопровода «I»,
- категории участков газопроводов – I, II, III, (С, Н),
- коэффициент условий работы – 0,75, 0,90.
Строительство газопровода высокого давления выполняется от точки врезки в
магистральный газопровод Ду 1400 мм «Починки-Изобильный-СС ПХГ» до проектируемой
АГНКС г. Изобильный.
Подключение к магистральному газопроводу осуществляется без остановки
магистрального газопровода с применением установки безогневой врезки. В точке врезки
устанавливается электроизолирующая вставка.
40
На ПК0+5,0 предусмотрена установка крана шарового Ду80 подземной установки с
пневмоприводом с односторонней продувкой.
По трассе газопроводом пересекаются следующие сооружения и коммуникации:
- автодороги III и IV технической категории,
- газопроводы высокого давления (3) и воздушные линии электропередач.
Переходы через автодороги выполнены открытым способом, через газопроводы –
методом горизонтально-направленного бурения.
Для строительства газопровода приняты трубы стальные бесшовные группы В из
слитка, прошедшего 100% контроль неразрушающими методами, наружным диаметром 89 мм
и толщиной стенки 6,0 мм, материал – сталь марки 10 по ГОСТ 8732-78, для узла установки
охранного крана приняты аналогичные трубы диаметром 57х4.
Очистка полости, испытание на прочность и проверка на герметичность газопровода
проводятся после монтажа его участков.
Испытание трубопровода на прочность и проверку на герметичность производится
гидравлическим способом после полной готовности всего трубопровода (засыпки, очистки
полости, установки арматуры, катодных выводов и представления исполнительной
документации на объект).
Участки категории I(с) на переходе через автодорогу III технической категории и узел
подключения в газопровод с прилегающим участком испытать в 3 этапа гидравлическим
способом:
Участок категории I(с) на переходе через автодорогу IV категории и участки категории
II(с) на пересечениях с подземными коммуникациями испытать в 2 этапа гидравлическим
способом:
Проверку на герметичность участков газопровода выполняют после испытания на
прочность и снижения испытательного давления до рабочего.
Продолжительность проверки на герметичность (Рисп.=Рраб.) должна быть
достаточной для осмотра трассы, но составлять не менее 12 часов.
Газопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на
герметичность, если за время его испытания на прочность он не разрушился, а при проверке
на герметичность давление осталось неизменным, и не были обнаружены утечки.
Защита линейной части газопровода от подземной коррозии выполнена в соответствии
со СНиП 2.05.06-85*, ГОСТ Р 51164-98, и рекомендаций эксплуатирующей организации и
осуществляется комплексно: изоляционным защитным покрытием, а также средствами ЭХЗ.
Антикоррозионное покрытие газопровода выполнено в заводских условиях
двухслойным материалом рулонным мастичным армированным «РАМ» усиленного типа
ТУ5774-008-32989231-2011.
Изоляцию подземной части крана, соединительных деталей выполнить
антикоррозионным покрытием усиленного типа «БИУРС» ТУ 2458-001-31323949-2003
Участки газопровода надземной прокладки окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в
два слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-81*.
Сварные стыки изолируются манжетами термоусаживающими ТИАЛ-80М, ТУ 2293007-58210788-2006.
Контроль качества сварных стыков трубопровода выполнить в соответствии со СНиП
III-42-80*, ВСН 012-88.
Контроль сварных стыков трубопровода производится:
- систематическим операционным контролем в процессе сборки и сварки,
- визуальным осмотром и обмером сварных соединений,
- проверкой сварных стыков неразрушающими методами контроля.
Сварные стыки газопровода и его участков всех категорий, выполненные дуговой
сваркой, подлежат контролю физическими методами в объеме 100%, из них только
радиографическим методом – участки категории I.
Сварные стыки участков категорий II и III подлежат контролю радиографическим
методом в объеме соответственно не менее 25% и 10%, остальные стыки - ультразвуковым
или магнитографическим методами.
Количество сварных соединений, захлестов и швов приварки арматуры, подлежащих
неразрушающему контролю – 200%, в т.ч. радиографическим методом – 100%,
магнитографическим – 100%.
41
На переходах через автодороги III и IV технических категорий газопровод проложен в
защитном футляре открытым способом. Защитные футляры приняты из стальных
прямошовных труб по ГОСТ 10704, материал Ст.3, диаметр 325х8,0.
Участок газопровода в пределах защитного футляра, оснащен опорно-центрирующими
устройствами из диэлектрического материала.
Концы защитных футляров имеют уплотнения из диэлектрического материала. На
одном из концов футляра предусмотрена вытяжная свеча высотой 5 м, отнесенная от подошвы
земляного полотна автодороги на 25 м и отстоящая от оси газопровода на 3 метра.
Изоляция футляров:
- грунтовка полимерно-битумная (мастичная) – Лента «Литкор-НК»,
- пленка оберточная «ПЭКОМ».
В проекте предусматривается прокладка газопровода Ǿ89х6,0 мм под существующими
газопроводами высокого давления методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ):
- газопроводами Ду 1200 мм (2 шт) длина участка бурения составляет 120 м,
расстояние от поверхности земли до низа трубы – 5,5 м,
- газопроводом Ду 1000 мм длина участка бурения – 60 м, расстояние от
поверхности земли до низа трубы – 4,6 м.
По трассе газопровода предусматривается снятие и последующее восстановление
плодородного слоя почвы на полосе шириной, равной сумме размеров траншеи по верху,
бермы и полосы расположения отвала минерального грунта, вынутого из траншеи. Толщина
рекультивируемого слоя составляет 0,40 м.
Ширина полосы технической рекультивации принята – 3,5 м. Во избежание
выветривания плодородного слоя, при его хранении до обратного перемещения, поверхность
отвала должна засеваться быстрорастущими травами.
При строительстве газопровода рекультивация включается в общий комплекс работ,
выполняемых в следующей последовательности:
- снятие плодородного слоя почвы, с подлежащей рекультивации полосы, и
перемещение его во временный отвал, в границах полосы отвода, экскаватор Э-153А,
- укладка газопровода в открытую траншею с засыпкой траншеи минеральным
грунтом,
- уплотнение минерального грунта прицепным катком за 2 прохода,
- распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки траншеи по полосе,
подлежащей рекультивации, равномерным слоем,
- перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала и равномерное
распределение его в пределах рекультивируемой полосы, с созданием ровной поверхности
после естественного уплотнения.
Электрохимзащита газопровода
Для защиты газопровода DN 89 мм (3030 м) запроектирована станция катодной
защиты типа В-ОП6-ТМ-1 42-48-У1 2 кВт. Расчетным путем установлены следующие
параметры станции: сила тока СКЗ=2,5А, напряжение СКЗ=12В. Анодное заземление для СКЗ
принято из малорастворимых анодных заземлителей типа «Менделеевец» МКГ.
Для защиты футляра, он подключается к трубопроводу через блок БДРМ, защиту
футляра усиливают с помощью протекторов МПМ-К-20-У, устанавливаемых на расстоянии 5
метров с обеих сторон на глубину 0,2 метра ниже уровня промерзания грунта.
Протектор должен быть установлен не ближе 5 м от газопровода. Соединение
протектора с газопроводом выполнить кабелем ВРГз-2х16 мм2 через блок БДРМ, что дает
возможность регулировать защитный ток, с помощью термитной сварки или болтового
соединения.
Контроль параметров электрохимзащиты газопровода осуществляется на контрольноизмерительных пунктах (КИП-ХС-2-2-6-0), оборудованных медносульфатным электродом
сравнения длительного действия ЭНЕС-ЗМ, который совместно с индикатором коррозионных
процессов ИКП устанавливается на уровне нижней образующей трубы. Контрольные кабели
ВВГз-2х6 от газопровода и кабели КГВЭВ-2х0,75 и КГВВ 10х0,75 подключаются к клеммной
панели контрольно-измерительного пункта.
Силовой кабель марки ВРГз-2х16 от протектора подключить на «Вход» БДРМ-25-2-20У1.
42
В траншеях над кабелем уложить сигнальную ленту на глубине не менее 0,3 м от
поверхности кабеля.
Электроснабжение СКЗ выполнить кабелем ВВГз-3х2,5 мм2 от щита 0,4 кВ,
установленного в операторной АГНКС, по 2-й категории надежности.
Учет электроэнергии осуществляется установленным в выпрямителе электронным
счетчиком электроэнергии класса 2,0.
4
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ко всем проектируемым объектам обеспечены подходы и подъезды с твердым
покрытием, окаймленным дорожным бетонным бортовым камнем марки БР100.30.15 и
БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91.
Территория у здания операторной и мойки автомобилей благоустроена: установлены
урны, дорожки и площадки проектируются с покрытием из бетонной фигурной плитки.
Площадка с контейнерами для сбора мусора различного назначения расположена за
пределами территории вдоль автодороги.
На площадях озеленения предусмотрен засев газона следующими травосмесями:
 овсяница красная рыхлокустовая - 50%,

райграс пастбищный - 50%,
с внесением минеральных удобрений по норме:
 калийные - 1 кг/100 м2,

фосфорные - 3 кг/100 м2,

азотные - 3 кг/100 м2.
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
43
Приложение №2
к Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«АГНКС г. Изобильного» (код: 26 005)
(наименование, код объекта)
Сметная стоимость
№
п.п
.
Наименование глав, объектов, работ и затрат
строительных
работ
монтажных
работ
оборудования,
мебели и
инвентаря
2
3
4
5
6
Глава 1. Подготовка территории строительства
1
Подготовка территории
2
Разбивка осей
3
Вынос сетей дождевой канализации
4
Вынос сетей связи
Всего по главе
Глава 2. Основные объекты строительства
5
Технологическая площадка
Всего по главе
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
6
Операторная
7
Навес
Всего по главе
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8
Наружные электрические сети
9
Внеплощадочные электрические сети
10
Автоматизация технологического процесса
11
Автоматизация отопления и вентиляции
12
Автоматизация водопровода и канализации
13
Внеплощадочные сети связи
14
Трансформаторная, дизельная, стела, знак въезда и
выезда
Всего по главе
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
15
Дороги, подъезды и проезды(монтаж)
16
Площадка посадки пассажиров с павильоном
17
Внутриплощадочные
сети
громкоговорящего
оповещения
18
Электрохимзащита
19
Охранная сигнализация
20
Видеонаблюдение
21
Периметральная охранная сигнализация
22
Пожарная сигнализация
23
Локальная вычислительная сеть
24
Организация дорожного движения
25
АСУЭ
26
Электрохизащита ГСН
Всего по главе
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
27
Помещение обеззараживания стоков
28
Наружные сети водопровода и канализации
29
Водоотводные сооружения
30
Очистные сооружения промливневых стоков
31
Очистные сооружения от мойки автомобилей
32
Резервуары для воды прямоугольных ж/б сборных
емкостью 100х2м3
33
Мойка автомобилей
34
Туалет
35
Внеплощадочные сети водопровода и канализации
36
Внеплощадочные сети газоснабжения
37
Стоимость стравливаемого газа
38
Рекультивация
Всего по главе
ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории
39
Тротуары
40
Ограждение
41
Озеленение и благоустройство
42
Вертикальная планировка
44
прочих затрат
Общая сметная
стоимость
7
8
Всего по главе
Итого по главам 1-7
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения
43
Средства на временные здания и сооружения 2,7%
Всего по главе
Итого по главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
44
Затраты при производстве работ в зимнее время
0,8*1,2=0,96%
45
Затраты на командирование работников подрядных
организаций из другой местности, выполняющих
строительно-монтажные работы, приняты от СМР
глав 1-8 1,0%
46
Пусконаладочные работы "в холостую"
47
Затраты на покрытие затрат строительных
организаций по добровольному страхованию
работников и имущества, в том числе
строительных рисков, приняты от общей стоимости
глав 1-8 0,9%
Всего по главе
Итого по главам 1-9
Итого по главам 1-12
48
Ндс-18%
Всего по смете
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
45
Приложение №3
к Договору №_______
от «___»________20__г.
Перечень оборудования поставки Заказчика
«АГНКС г. Изобильного» (код: 26 005)
(наименование и код объекта)
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование товара
Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном
здании, в комплекте с трансформаторами, 2КТПСП-630/10/0,4 УЗ, с
ТСЗГЛФ11-630/10-УЗ, 10/0.4кВ, Д/Ун-11
АГНКС-Ф300/6-БК на базе 2-х компрессоров - Fornovo Gas Италия DA300 90 кВт (входное давление 3,8-4,3 МПа)
Блок входных кранов (полной заводской готовности). Прибор учета
FLOWSIC600 с первичной поверкой, погрешность измерения 1%. В
комплекте корректор газа Еlcor2 и искробезопасный источник питания
Кран шаровый полнопроходной фланцевый (исполнение 3 по ГОСТ
12815-80, 2 ряд) из стали 14X17Н2 с ответными фланцами по ГОСТ
12820-80, крепежом и прокладками диаметр проходного сечения 50 мм
ЗАРДП 050 063 22-01Р Кран шаровый штуцерно-ниппельный из стали
14X17Н2 ЗАРД 015 063 30-01Р, PN63, DN15 в комплекте с ответными
ниппелями и гайками Вентиль игольчатый DIN 16272, PN400, Form A,
3xM20xl,5 Stahl (Z-022025, bei ЦТ -40 +60 С). Клапан электромагнитный
КЭО 50/100/064/135 с ЭВ 06/DC/024/2 Клапан электромагнитный КЭО
15/60/010/113 с ЭВ 05/АС/230/3. Счетчик- расходомер FlowSIC 600,
2луча, Dn50, РпбЗ, фланцы исп.З ряд 2, Ex.
Установка осушки природного газа (метана) высокого давления ОГМ1500/250К для АГНКС (в блочном исполнении для применения в
контейнере, полной заводской готовности). Рабочее давление 250 атм
Установка осушки адсорбционного типа, нагревная, предназначена для
удаления влаги из газа Контейнер блока осушки, диапазон температуры
окружающей среды:-40.,+45 С. Включает устройства электроотопления,
принудительной вентиляции, датчики обнаружения загазованности,
задымления и открытого пламени, средства объемного пожаротушения
и сигнализации Измеритель влажности для блока осушки газа,
измерения проводятся в режиме реального времени Генератор
огнетушащего аэрозоля АТС 711 с ВТХ Извещатель пожарного пламени
"Спекгрон- 202С" (или "Спекгрон-202Р") Оповещатель пожарноохранный звуковой взрывозащищенный "Шмель-12"(Ех) с кронштейном
ДАЗ 100.200,060, Взрывозащищенный прием но-контрольный прибор
охранно-пожарной сигнализации Корунд - 2/4 СИ, Сигнализатор СТМ10-0002Дб
Блок компрессорный "Fornovo Gas" (Италия) с системой управления (в
блочном исполнении для применения в контейнере, полной заводской
готовности) на базе компрессора DA300 90 кВт Входное давление 3,84,3 МПа, производительность 1000-1200 нмЗ/ч. Схема управления
"плавный пуск" В комплекте система охлаждения Блока
компрессорного модульного типа, для охлаждения теплоносителя,
отводящего избыточную тепловую энергию от компрессора. Контейнер
Блока компрессорного "Fomovo Gas", диапазон температуры
окружающей среды: -40 +45 С. Включает устройства электроотопления,
принудительной вентиляции, датчики обнаружения загазованности,
задымления и открытого пламени, средства объемного пожаротушения
46
Ед.
изм.
Кво
к-т
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
и сигнализации Генератор огнетушащего аэрозоля АГС 711с ВТХ
Извещатель пожарного пламени "Спектрон-202С" (или "Спектрон202Р"). Оповещатель пожарно-охранный звуковой взрывозащищенный
"Шмель-12"(Ех) с кронштейном ДАЗ 100.200.060 Взрывозащищенный
приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации Корунд
- 2/4 СИ. Сигнализатор СТМ-10- 0002Д6
Блок компенсаторов давления БКД-2,4/1/250 открытого типа с крышей
включает в свой состав 30 горизонтально расположенных баллонов
Worthington объемом по 80 л. В арматуре обвязки баллонов установлены
предохранительный клапан и электромагнитный клапан для аварийного
сброса газа.
Система автоматики и управления (САУ) общестанционная, полной
заводской готовности. В комплект поставки входят ПЭВМ в составе
системы коммерческого учета газа и в составе АРМ системы управления
технологическим оборудованием.
Колонка заправочная газовая однопостовая однолинейная КЗГ-2001/1/1-Ех-7.1 (измерительный прибор - массомер СМ-01-Ех-4,1) измерение массы, расчет объема и стоимости отпущенного газа
Комплект рукавов высокого давления заправочных 3 м и 1 м, Ду 12, Ру
27 Мпа, М22х1,5;
Заправочный соединитель ЗС-001 М22х1,5; Устройство
предохранительное разрывное УПР-001 М22х1,5.
Система управления колонками (СИУ-КЗГ): Комплект ПЭВМ,
фискальный регистратор (ФР), программное обеспечение (ПО) управление оборудованием КЗГ в процессе заправок (процесс заправки
автоматизирован с учетом требований безопасности), ведение базы
данных, передача информации, формирование отчетов.
Комплект ЗИП
Анализатор коррозионных процессов ИКП
Блок диодно-резисторный модернизованный БДРМ-25-2-20-К-УХЛ1
Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50 V
Водонагреватель Ariston SHAPE 10 R/5
Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный 10ГР-38В
2ExmsIIT6IP54 мощность 10Вт
Громкоговоритель абонентский НЕЙВА АГ-305
Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 мощность 10Вт
Громкоговоритель рупорный 12ГР-38В 12Вт 30/120В 315-5100 Гц
Извещатель пламени взрывозащищенный Спектрон-202
Извещатель пламени взрывозащищенный Спектрон-202С
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3 СУ
(ДИП-3СУ) 4371-001-27456886-97
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СУ
(ДИП-3СУ) 4371-001-27456886-97
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Ех ИП 535-1В-Н-Б12-14 ТУ 4371-091-12150638-2002
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-2 "АГАТ" ТУ 4371-00410848582-00
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-2 "АГАТ" ТУ 4371-00410848582-00
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ТУ ЦФСК 425232.001
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ТУ ЦФСК 425232.001
Индикатор коррозионных процессов ИКП
Источник электропитания РИП-12(исп 01)
Контрольно-измерительный пункт КИП ХС.3.1.6-4
Микрофон динамический с несимметричным выходом Октава МД-85А
Насос-автомат Джамбо 70/50 Ч-24
47
шт
2
к-т
1
шт
8
к-т
1
к-т
шт
шт
шт
шт
1
1
1
1
1
шт
1
шт
шт
шт
шт
шт
1
1
4
4
1
шт
5
шт
33
шт
3
шт
1
шт
2
шт
м
шт
шт
шт
шт
шт
2
9
4
1
1
1
1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный с питанием от
источника постоянного тока 12 В Бия-С ТУ 4372-017-00226827-97
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный с питанием от
источника постоянного тока 12 В Бия-С ТУ 4372-017-00226827-97
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный с питанием от
источника постоянного тока 12 В Бия-С ТУ4372-017-00226827-97
Оповещатель пожарный звуковой Шмель-12 (модель 2)
Оповещатель свето-звуковой для индикации сигнализации ЛигардСигнал
Оповещатель свето-звуковой для индикации сигнализации ЛигардСигнал
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов
сигнализации с внешним источником пит.ППКОП 0104065-20-1 со
встроенной сиреной Сигнал-20
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный взрывозащищенный,
Корунд-2/4 СИ (4 шлейфа) ППКОП 019-4-1
Протектор магниевый МПМ-К-20У
Разъединитель РЛК-1а-10IV/400 УХЛ1, 10кВ, (горячий цинк) с
приводом ПР-01-7 УХЛ1 с одним заземлением
Световой оповещатель со звуковым сигнализатором Блик-3-С-12
"ВЫХОД"
Световой пожарный оповещатель со звуковым сигнализатором Блик-3С12 "ВЫХОД"
Сплит-система настенная Venterra VSV-07HRN
Усилитель "кассир-клиент" ГЕЛИКОН-Б1 с напряжением питания 220
В, потребляемой мощностью не болеет 30 Вт
Усилитель трансляционный ГЕЛИКОН-100 с выходной мощностью 100
Вт, выходным напряжением 120 В
Установка механической отчистки сточных вод Арго-1 опросный лист
04-2012-24-ВК.ОЛ1
Устройство коммутационное УК-ВК-00 АЦДР. 425412.002
Устройство контроля шлейфа УКШ-1
Электрод сравнения ЭНЕС-3М дл. кабеля-5м
Установка очистки сточных вод ЕВРОБИОН-КЛАССИК-511R
Завеса воздушная с электрообогревом Door Master Remak P-6E-200 в
комплекте с блоком управления VCP-E
Фильтр сорбционно-осветлительный с промывкой по таймеру FC7716T, производительность 2,7м3/час, объем загрузки 112 л, диаметр
фильтра 410 мм, высота фильтра 1820 мм
Резервуар для загрязненных стоков V=25м3
Резервуар для очищенных стоков V=25м3
Резервуар горизонтальный V=3м3
шт
2
шт
2
м
1
шт
2
шт
2
шт
5
шт
1
шт
2
шт
3
шт
2
шт
4
шт
1
шт
2
шт
1
шт
1
шт
1
шт
шт
шт
шт
1
15
4
1
шт
2
шт
2
шт
шт
шт
1
1
1
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
48
Приложение №4
к Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
График производства Работ
«АГНКС г. Изобильного» (код: 26 005)
(наименование и код объекта)
График выполнения работ, в неделях с даты подписания Договора
№
п/п
Наименование работ
1
Подготовительные работы
2
Вынос проекта в натуру
3
Вертикальная планировка
4
Устройство служебно-эксплуатационного блока
6
Монтаж основного технологического
оборудования
Устройство площадки-навеса
7
Устройство информационной стелы
8
Устройство навеса газозаправочной галереи
5
9
Устройство электрических сетей
10
Устройство сетей связи
11
Устройство сетей охранно-пожарной
сигнализации
12
Устройство сетей и систем охранного теленаблюдения
13
Устройство наружного освещения
14
Монтаж блока КТП
15
Монтаж молниеотводов
16
Монтаж очистных сооружений дождевых стоков
17
Монтаж емкости очищенных стоков
18
Устройство выгреба
19
Устройство наружных сетей водоснабжения и
канализации
20
Благоустройство
21
22
Пуско-наладочные работы
Комплексное опробование
Приемка законченного строительством объекта
Приемочной комиссией
23
нед.
дн.
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
49
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
5
Приложение №5
к Договору подряда №_______
от «___»________20__г.
ФОРМА
Отчет о выполнении работ
«АГНКС г. Изобильного» (код: 26 005)
(наименование и код объекта)
за период с «___»___________20__г., по «____»___________20__г.
Объемы выполняемых работ
№
п/п
Наименование
работ
Единица
измерения
1
2
3
Количество
по проекту
Выполнено
на начало
месяца
План на
месяц
Факт за
месяц
1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
4
5
6
7
8
9
10
11
Техника, задействованная на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Рабочие, задействованные на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Выполнено за неделю
Количество
Количество
Вопросы, требующие оперативного решения:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Подрядчик:
__________________ Ф.И.О.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
___________________ Ф.И.О.
М.П.
50
Примечание
12
Приложение №6
к Договору подряда №_______
от «___»________2015г.
ФОРМА
Акт
о передаче площадки под строительство
г. Санкт-Петербург
«___»___________ 2015г.
___________________________ в лице _________________________________________,
действующего на основании________________________, в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
____________________________в лице________________________________________,
действующего на основании______________________, в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны,
совместно именуемые стороны, в рамках реализации Договора подряда № __ от «___»______ 20__ г. с
участием Подрядчика подписали настоящий акт о следующем:
Заказчик передал, а Подрядчик принял под строительство ________________ (далее - Объекта)
земельный Участок (площадку), выделенный в соответствии с _______________ со следующими
характеристиками:
1. Участок соответствует плану (Приложение № ___ к ________________________).
2. Участок принадлежит Заказчику на праве_____________________________.
Свидетельство о государственной регистрации № _____ от «___» ___________ 20__ г.
3. Местонахождение Участка:_____________________________________________.
4. Регистрационный номер Участка:_______________________________________.
5. Кадастровый номер Участка:___________________________________________.
6. Общая площадь Участка:__________________________________________ кв. м.
7. Зарегистрированные обременения земельного Участка:_____________________.
8. Ограничения использования:_____________________________________________.
9. Разрешенное использование:_____________________________________________.
10. Разрешение на застройку земельного Участка:_____________________________.
11. Использование соседних земельных участков:_____________________________.
12. Качественные свойства земли:__________________________________________.
13. Иная информация о земельном Участке, которая может оказать влияние на реализацию
Договора:______________________________________________________.
14. К границе земельного Участка подведены: электроэнергия, водопровод, канализация, горячая
вода, центральное отопление, газ, телефон, кабельное
телевидение, Интернет, ______________________.
15. Одновременно с Участком передается Кадастровый план (межевой план).
16. Кадастровый учет не приостанавливался.
17. Кадастровая стоимость - ______________________ руб., по состоянию на
«___»_________ 20 __ г. (дата утверждения
результатов определения такой
стоимости).
18. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Передал:
Принял:
_________________/__________________/
_________________/__________________/
М.П.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
51
Приложение №7
к Договору №_______
от «__»________20__г.
ФОРМА
Банковская гарантия *
№ _________ от «__»________20__г.
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический адрес)
Лицензия Банка России, код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
Именуемый (ое) в дальнейшем «Гарант», осуществляющее деятельность в качестве кредитной
организации на основании Генеральной лицензии № ____________________, выданной Банком
России
«_____»
_________________
20
___
г.,
БИК
_____________
в
лице
_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании (Доверенности, Устава) № _____ от «____» ___________20 ___ г.
настоящим гарантирует надлежащее исполнение _____________
(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический адрес),
___________________________________________________________________________
код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
именуемым в дальнейшем» Принципал», в соответствии с положениями ст. 368 -379 Гражданского
кодекса РФ, обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
газомоторное топливо», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения
надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса, установленных Договором
№ _______ от «____» ___________20 ___ г.
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «АГНКС г. Изобильного» (код:
26 005)
(предмет договора)
заключенного для нужд ООО «Газпром газомоторное топливо» - (далее - «Договор»), между
Принципалом и Бенефициаром, по письменному требованию Бенефициара платеж в российских
рублях
в
пределах
суммы,
не
превышающей
составляет
______________________________________________________________________________________
________ руб. коп. на следующих условиях:
1. Сумма гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение
Принципалом перед Бенефициаром обязательств по возврату аванса, установленных Разделом 4
Договора.
2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
3. Настоящая гарантия действует по «___» _____________201__ г. включительно, при этом начало
действия гарантии (вступлении гарантии в силу) начинается со дня ее выдачи.
4. Для выплаты средств по гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены
следующие документы:

письменное требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской
гарантии, которое должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления
52
суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть
подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью
Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение
Принципалом Договора, а также указать сумму требования. Требование по настоящей
Гарантии должно быть направлен Бенефициаром в адрес Гаранта по адресу:
__________________________________________________________________
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара.
5. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы в срок не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения, после чего оно подлежит
незамедлительному удовлетворению путем перечисления денежных средств по гарантии на счет
Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара. Отсутствие ответа на требование
Бенефициара расценивается, как согласие Гаранта уплатить требуемую сумму.
6. Бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в следующих случаях:

отказ Принципала от исполнения обязательств по Договору, в том числе в случае
одностороннего расторжения договора;

срыв Принципалом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более чем на
20 рабочих дней;

в случае если в течение действия Договора Принципал утратил право (разрешение,
лицензию), позволяющие ему исполнить обязательства по Договору;

в случае если в течение действия договора Принципалу предъявлены исковые
требования, размер которых ставит под угрозу и/или делает невозможным исполнение
Принципалом обязательств по договору;

в случае введения в отношении Принципала внешнего управления;

в случае выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару заведомо ложной
недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения договора,
исполнения Договора;

в случае признания сделки недействительной по причине отсутствия необходимых
корпоративных одобрений со стороны Принципала.
7. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении
платежа являются:

отсутствие приложенных к требованию документов, указанных в п. 5 настоящего
обязательства;

предъявление Бенефициаром к Гаранту требования об исполнении платежа по
настоящей гарантии по истечении срока ее действия.
Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его
требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о
вручении.
8. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

факт уплаты Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая
гарантия;
53

окончание срока действия настоящей гарантии;

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии и возвращение ее Гаранту;

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии, путем письменного заявления
об освобождении Гаранта от его обязательств.
9. Бенефициар вправе, в соответствии со ст. 372 Гражданского кодекса РФ, без получения согласия
Гаранта и Принципала, передать право требования по настоящей гарантии третьему лицу.
10. Предусмотренные настоящей гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, в соответствии с
реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.
11. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей гарантии споры между
Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным
судом по месту нахождения истца.
12. Утратившая силу гарантия направляется Бенефициаром Гаранту незамедлительно по
реквизитам, указанным в п. 5 настоящей Гарантии, либо на адрес указанный Гарантом в
письменном уведомлении.
ГАРАНТ:
Руководитель банка
_____________________________
(подпись)
_______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________________ ________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
*окончательная
дополнительно
редакция
банковской
гарантии
согласовывается
заинтересованными
сторонами
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
54