УТВЕРЖДАЮ: Директор Муниципального учреждения «Управления капитального строительства

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального учреждения
«Управления капитального строительства
Пермского муниципального района»
_______________________ Д.В. Мосягин
«___» __________________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
в электронной форме
на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция проезда от улицы С.Корнеева до ул. Большевитская в п.Сылва
Пермского района»
г. Пермь 2013 год
Содержание
Раздел 1. Сведения об условиях проведения аукциона………………………...…………3
Раздел 2. Техническое задание…………………..………………………………………... 19
Раздел 3. Проект муниципального контракта…………………………………………… 21
Раздел 4. Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе...... 27
Приложение № 1 Ведомость объемов работ
Приложение № 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
2
Раздел 1. Сведения об условиях проведения аукциона
1. Сведения о муниципальном заказчике (далее – Заказчик):
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального
района» (614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 80 (Е-mail:[email protected], тел/факс. 296-3453)).
2. Сведения об ответственном (контактном) лице заказчика: Самаров Алексей Николаевич, тел.29634-53.
3. Сведения об аукционной комиссии*:
Аукционная комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений Пермского муниципального района, 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 71, тел. (342)
296-38-70, 294-67-90, факс 296-32-09.
4. Сведения о размещаемом заказе:
4.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по объекту «Реконструкция проезда от улицы С.Корнеева до ул. Большевитская в п.Сылва Пермского района»
4.2. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: определен в соответствии с Разделом 2. «Техническое задание» Документации об открытом аукционе в электронной
форме.
4.3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, п. Сылва
4.4. Условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Работы должны выполняться в соответствии со сметным расчетом, сформированным согласно Федеральным Единичным Расценкам (ФСНБ – 2009) и индексам изменения стоимости строительства рекомендованных Пермским филиалом ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Пермскому краю к уровню цен в базе 2001 года для определения стоимости строительства в Пермской области; Цена, указанная в сметной документации, не
может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.
Срок (период) выполнения работ:
С момента заключения контракта в течение 120 календарных дней
4.5. Начальная (максимальная) цена контракта: 29 009 040,00 рублей.
обоснование начальной (максимальной) цены контракта – Приложение № 2 к аукционной
документации.
4.6. Источник финансирования: средства бюджета Пермского муниципального района
4.7. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»:
Шаг аукциона от 0,5 % до 5 %, что составляет: 145 045,2 руб. до 1 450 452,00 руб.
4.8. Форма оплаты: безналичный расчет.
4.9. Сроки и порядок оплаты:
Выплачивается не более 22 500 000,00 рублей в 2013г. Оплата производится в течение 30 банковских
дней на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3), а также счета, счета-фактуры на объем выполненных работ.
Окончательный расчет производится в 1-м квартале 2014г. после подписания акта законченного
строительством объекта согласно приложению № 4 к муниципальному контракту и полного завершения
этих работ, включая устранение выявленных дефектов в процессе реконструкции. Оплата производится
на основании предоставленных Подрядчиком счета-фактуры, акта приемки выполненных работ и
справки стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) по реконструкции, согласованных Заказчиком.
К справке и акту приемки выполненных работ прилагаются исполнительная и производственная
документация в объеме представленных работ на бумажном и электронном носителях.
4.10. Гарантийные обязательства: гарантийный срок качества на весь объем выполняемых работ
составляет 36 месяцев.
4.11. Порядок формирования цены контракта:
- цена работ, указывается на условиях ее выполнения, включая все налоги, таможенные пошлины,
выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны (города),
страхование и прочие расходы, связанные с выполнением работ, стоимость прочих услуг (если таковые
имеются), а также расходы, связанные с выполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
*
Положение и состав комиссии определен Постановлением администрации муниципального района от 11.01.2010 № 1 (с изменениями)
3
4.12. Валюта, используемая для формирования цены контракта: рубль Российской Федерации.
4.13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ: не применяется.
4.14. Сведения о возможности увеличения количества поставляемых товаров при заключении
контракта: не предусмотрено.
4.15. Сведения о возможности изменения предусмотренного контрактом количества товаров: не
предусмотрено.
4.16. Сведения о возможности снижения цены контракта:
в ходе исполнения контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
муниципального контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
5. Требования к участникам размещения заказа:
5.1. Участники размещения заказа:
- любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
5.2. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
Участник размещения заказа должен соответствовать:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом открытого аукциона в
электронной форме;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов
участник размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме не принято.
5.3. Требования к участникам размещения заказа, установленные муниципальным заказчиком:
- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
6. Сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в
электронной форме:
6.1. Срок о подачи запроса о предоставлении разъяснений: с «08» июля 2013 г. по «24» июля 2013 г.
6.2. Порядок предоставления разъяснений:
Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе
направить только участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме направляется на адрес электронной площадки в форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещаются на официальном сайте.
7. Требования к порядку подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме:
7.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме:
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа
и состоит из двух частей.
7.1.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:
4
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак (его словесное обозначение):
Участник размещения заказа предлагает поставку товара
того же товарного знака (его словесное обозначение)
Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара
Согласие участника размещения заказа на поставку товара, того же товарного знака (его
словесного обозначения), указание на который
содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме (может быть
представлено по форме 4.2.).
Сведения о поставляемом товаре с указанием на
товарный знак (его словесное обозначение) и конкретных показателей и характеристик товара, не
подразумевающие ни каких разночтений, соответствующих значениям эквивалентности, установленным в документации об открытом аукционе в
электронной форме (могут быть представлены по
форме 4.3).
1.2. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак (его словесное обозначение):
- сведения о поставляемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его
наличии) и конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в документации об
открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 4.3).
2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг предоставляется согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 4.2).
3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:
3.1. В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара:
Участник размещения заказа предлагает поставку
товара того же товарного знака (его словесного обозначения)
Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного
товара
Согласие участника размещения заказа на
выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме, в
том числе означающее согласие на использование товара того же товарного знака
(его словесного обозначения) указание на
который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме
(может быть представлено по форме 4.2).
Согласие участника размещения заказа на выполнение
работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе в электронной
форме (может быть представлено по форме 4.2);
и
Сведения об используемых товарах с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого и конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности (не подразумевающий под собой разночтений), установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме
(могут быть представлены по форме 4.3).
3.2. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак (его словесное обозначение):
3.2.1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по
форме 4.2),
3.2.2. сведения об используемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии) и конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленных в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме
4.3).
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара.
7.1.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:
5
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 4.1 «Сведения об участнике размещения заказа»;
1.1.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о
совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке.
1.2. Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме
4.1 «Сведения об участнике размещения заказа»;
1.3. Для иностранных лиц:
1.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством, соответствующего иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 4.1 «Сведения об участнике размещения заказа»;
2. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации: не требуется.
3. Документы и копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме, или
копии таких документов:
- действующее свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту*:
На все виды работ возможно привлечение субподрядных организаций при наличии у участника размещения заказа допуска выданного саморегулируемой организацией на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), а именно пункт 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованиям установленным Правительством Российской Федерации: не требуется.
7.2. Инструкция по заполнению заявки:
7.2.1. В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам, он должен подготовить и подать заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме (и первую, и вторую части) на каждый лот отдельно.
7.2.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть заполнена на русском
языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1.
*
В соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
6
7.2.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица по участию в открытых
аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной
форме). Физические лица и индивидуальные предприниматели должны подписывать заявку лично.
7.2.4. Показатели, характеризующие поставляемые товары (товары, используемые при выполнении работ, оказании услуг), должны соответствовать показателям, установленным Разделом 2. «Техническое
задание (Спецификация)».
7.2.5. При описании конкретных показателей товара участник размещения заказа должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Разделе 2. «Техническое задание (Спецификация)».
7.2.6. В описании условий и предложений участник размещения заказа не должен допускать двусмысленных толкований.
7.2.7. Сведения, подаваемые в составе заявки, могут быть представлены по формам, установленным в
Разделе 4. При этом предлагаемые для заполнения формы могут быть изменены (дополнены) участником размещения заказов.
8. Требования к обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:
8.1. Размер обеспечения заявки: 5%, что составляет:
1 450 452,00 рублей, НДС не облагается.
8.2. Порядок внесения обеспечения заявки:
8.2.1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах
в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту.
8.2.2. Денежные средства вносятся на счет участника размещения заказа, открытый оператором
электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, до регистрации на открытом аукционе в электронной форме.
8.2.3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки по соответствующему лоту на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
8.2.4. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной
мере распространяется на всех участников размещения заказа.
9. Сведения о порядке подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
9.1. Дата и время окончания срока подачи заявок: «29» июля 2013 г., время «09:00».
9.2. Порядок подачи заявок:
9.2.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
открытого аукциона в электронной форме (лота).
9.2.2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных пунктом 9.1. настоящего раздела документации
об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме.
9.2.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (и первая, и вторая части) направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 7.1. настоящего раздела документации части заявки.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
9.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить
в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
9.3. Возврат заявок:
7
9.3.1. Случаи возврата заявок.
1. Предоставление участником размещения заказа документов и сведений в форме электронных документов, не подписанных квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
2. Отсутствие на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в отношении которых не осуществлено
блокирование.
3. Подача одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны.
4. Получение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 9.1 настоящего раздела документации об открытом
аукционе в электронной форме.
5. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме позднее, чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной площадке.
9.3.2. Срок возврата заявок.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
9.3.3. Порядок возврата заявок.
1. Возврат заявки осуществляется оператором электронной площадки.
2. Одновременно с возвратом заявки оператором электронной площадки направляется уведомление
участнику размещения заказа об обосновании такого возврата с указанием положений Закона о размещении заказов, которые были нарушены.
3. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки оператор электронной площадки прекращает
блокирование операций по счету, открытому для проведений операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств по соответствующему лоту.
10. Сведения о возможности изменения и отзыва заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме:
10.1. Порядок изменения заявок:
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
не вправе изменять заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Внесение изменений в
заявку допускается путем отзыва ранее поданной заявки.
10.2. Порядок и срок отзыва заявок:
10.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
10.2.2. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые
три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола до момента направления участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта.
10.2.3. Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
11. Сведения о порядке рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме:
11.1. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: «05» августа 2013 г.
11.2. Порядок рассмотрения первых частей заявок:
8
11.2.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, содержащие сведения, предусмотренные п. 7.1.1. настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме, на соответствие требованиям, установленным настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении товаров, работ, услуг, на
поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по каждому лоту аукционной комиссией
принимается:
- решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа
и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона или,
- решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа.
11.2.2. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если:
- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме;
- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме;
- всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме;
- только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, признан участником открытого аукциона.
11.2.3. По итогам рассмотрения первых частей заявок (или первой и второй части заявки, в случае если
подана единственная заявка) аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
11.2.4. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется
оператору электронной площадки. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, протокол размещается на электронной площадке.
11.2.5. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки или с момента
размещения на электронной площадке вышеуказанного протокола оператор электронной площадки
направляет участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о решении, принятом аукционной комиссией в отношении поданных такими участниками открытого аукциона заявок.
11.3. Основания для отказа в допуске к участию в открытом аукционе:
11.3.1. Непредставление сведений, обязательных к представлению в составе первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
11.3.2. Представление недостоверных сведений о поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах.
Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности
сведения (информация), указанные в заявке участника размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки.
11.3.3. Не соответствие показателей, характеризующих товары, показателям, установленным
документацией об открытом аукционе, в том числе Разделом 2. «Техническое задание
(Спецификация)» документации об открытом аукционе в электронной форме.
12.
Сведения о проведении открытого аукциона в электронной форме:
12.1. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «08» августа 2013 г.
12.2. Время проведения открытого аукциона в электронной форме: Время проведения открытого
аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
12.3. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://sberbank-ast.ru/
12.4. Разъяснения результатов открытого аукциона в электронной форме:
1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной
площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме вправе направить оператору
электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме.
2. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.
12.5. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме:
9
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо
от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 12.5
Раздела 1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие
предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене
контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта,
сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта,
в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения
открытого аукциона в электронной форме, подписывается квалифицированной электронной цифровой
подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа. Формирование электронной подписи может быть осуществлено только владельцем
сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником
открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом
случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При
этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем
сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении
или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника
размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять
минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого
аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем
последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных п/п. а), б) и в) подпункта 5 пункта 12.5 Раздела 1 настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме.
10
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
13.
Сведения о порядке рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме:
13.1. Срок окончания рассмотрения вторых частей заявок: не более 6 (шести) дней со дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
13.2. Порядок рассмотрения вторых частей заявок:
13.2.1. На данном этапе аукционная комиссия рассматривает на соответствие требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в электронной форме следующие сведения и документы:
1. вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,
2. документы, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, установленные в пункте 9.1. настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме, в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке:
2.1. наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц),
2.2. ИНН участника размещения заказа или в соответствии с законодательством, соответствующего
иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика
2.3. копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей) или копию документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или
перевод документов о государственной регистрации (для иностранных лиц),
2.4. копии учредительных документов (для юридических лиц),
2.5. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица, по участию в открытых аукционах в электронной
форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах),
2.6. решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме
сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о
максимальной сумме одной такой сделки.
13.2.2. Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае,
если цена снижена до 0,00 руб., наиболее высокую цену за право заключения контракта).
13.2.3. По итогам рассмотрения сведений и документов, указанных в пункте 13.2.1. документации об
открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о соответствии
или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
13.2.4. Аукционная комиссия рассматривает сведения и документы до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
13.2.5. В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствуют требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционная комиссия
рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных
всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе.
13.2.6. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях:
 несоответствия всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;
 соответствия только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
13.2.7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол
размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
11
13.3. Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в
электронной форме:
13.3.1. Непредставление документов, обязательных к представлению в составе вторых частей заявок, с
учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
13.3.2. Отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13.2.1. настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме.
13.3.3. Несоответствие документов, предусмотренных п. 7.1.2 и п/п 2 пункта 13.2.1. документации об
открытом аукционе в электронной форме, требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме.
13.3.4. Наличие в представленных документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа.
Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнение в своей достоверности
сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без
дополнительной проверки.
13.3.5. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в п.5 настоящей
документации об открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме по соответствующему лоту на любом этапе его проведения вплоть
до заключения контракта в случае установления:
 недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения
заказа в составе первых и вторых частей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
 факта проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства;
 факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.
Сведения о порядке заключения муниципального контракта:
14.1. Срок подписания муниципального контракта: Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется заказчиком путем включения в него цены контракта, предложенной
участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и
(или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.
14.2. Порядок подписания муниципального контракта:
14.2.1. В случае если:
1. открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и единственная поступившая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней
со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта без
электронной квалифицированной подписи заказчика;
2. открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и принято решение о признании
соответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме единственной заявки, поданной участником открытого аукциона или заявки только одного участника аукциона,
принявшего участие в открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со
дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аук12
ционе в электронной форме/протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме
направляет оператору электронной площадки проект контракта без квалифицированной электронной
подписи заказчика.
3. заключается контракт с победителем открытого аукциона в электронной форме или с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка которого признана соответствующей настоящей
документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта без квалифицированной электронной
подписи заказчика.
14.2.2. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки
направляет его участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона в электронной форме), с
которым заключается контракт.
14.2.3. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона в электронной форме), с которым заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанные квалифицированной электронной подписью:
- проект контракта,
- документы об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения контракта,
или
- протокол разногласий.
В протоколе разногласий указываются положения проекта контракта, не соответствующие извещению о
проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки
направляет его заказчику.
14.2.4. В течение трех дней со дня получения протокола разногласий заказчик рассматривает и направляет оператору электронной площадки без квалифицированной электронной подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех поступивших замечаний
или
- проект контракта с приложением документа, содержащего причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания допускается при условии,
что участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, не
позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
14.2.5. В течение одного часа с момента получения документов, предусмотренных п. 14.2.4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без квалифицированной электронной подписи заказчика участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.
14.2.6. В течение трех дней со дня получения документов, указанных в п. 14.2.4 настоящего раздела,
участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки подписанные квалифицированной электронной подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если установлено требование обеспечения
исполнения контракта в п.15,
или
- предусмотренный п. 14.2.3 протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий заказчику.
14.2.7. В случае повторного направления протокола разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и действует в порядке, установленном п. 14.2.4 настоящего раздела.
13
14.2.8. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного
квалифицированной электронной подписью, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.
14.2.9. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта
контракта, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный квалифицированной
электронной подписью заказчика.
14.2.10. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью заказчика, направляет подписанный контракт
участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона), с которым заключается контракт.
Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику
размещения заказа (участнику открытого аукциона) контракта, подписанного квалифицированной
электронной подписью заказчика.
14.3. Случаи отказа заказчика от заключения контракта:
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта в случае установления факта:
 проведения ликвидации участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица) или принятия арбитражным судом решения о признании участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротами и об открытии конкурсного производства;
 приостановления деятельности участника открытого аукциона в электронной форме в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 нахождения имущества участника открытого аукциона в электронной форме под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого
аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
 наличия у участника открытого аукциона в электронной форме задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14.4. Случаи признания участника размещения заказа (участника открытого аукциона) уклонившимся от заключения муниципального контракта:
1. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок проекта контракта, подписанного квалифицированной электронной подписью.
2. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок документов об обеспечении исполнения контракта, подписанных квалифицированной электронной подписью (при установлении такого требования в п. 15 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме).
3. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок протокола разногласий,
подписанного квалифицированной электронной подписью (в случае подписания такого протокола при
наличии разногласий).
4. Непредставление оператору электронной площадки по истечению тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме
проекта контракта, в случае, предусмотренном п. 14.2.6. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
14.5. Последствия уклонения от заключения муниципального контракта:
1. В случае если участник размещения заказа (участник открытого аукциона в электронной форме), с
которым заключается контракт, уклонился от его заключения, сведения о таком участнике размещения
заказа (участнике открытого аукциона в электронной форме) включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
14
2. Наличие сведений о поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков лишает его права участия в торгах и запросах котировок сроком на 2 (два) года.
3. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, в
течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр
недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме
такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также
списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе.
15. Требования к обеспечению исполнения контракта:
15.1. Размер обеспечения исполнения контракта:
10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 900 904,00 рублей.
В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена снижена до О и
проводится открытый аукцион в электронной форме до достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения
контракта предоставляется в размере (%) обеспечения исполнения контракта, предусмотренном
настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта,
достигнутой на открытом аукционе в электронной форме.
В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение,
обеспечение исполнения контракта не требуется.
15.2. Обязательства по муниципальному контракту, подлежащие обеспечению:
- выполнение работ в установленный контрактом срок;
- выполнение работ надлежащего качества;
- обязательства по выплате неустоек и штрафных санкций в соответствии с муниципальным контрактом, в случае возникновения таких обязательств.
15.3. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник размещения заказа (участник открытого аукциона), с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки подписанный квалифицированной электронной подписью документы об обеспечении исполнения контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику
документы об обеспечении исполнения контракта, подписанные квалифицированной электронной
подписью участника открытого аукциона или участника размещения заказа, с которым заключается
контракт.
15.4. Способ обеспечения исполнения контракта: Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона самостоятельно:
 безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или;
 передача муниципальному заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)).
15.5. Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией:
 безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
 безотзывная банковская гарантия может быть выдана только банком или иной кредитной организацией;
 в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по контракту,
которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта;
 безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта;
15
 в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При
этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта
муниципальный заказчик направляет в банк (или иную кредитную организацию) письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику,
исполнителю) аванса по контракту и (или) ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту;
 безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (или иной кредитной
организацией) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его (её) от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской
гарантии.
15.6. Требования к залогу денежных средств:
 денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть
перечислены на счет муниципального заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
 договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
 денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту по истечении установленного срока и после получения муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя);
 денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании.
15.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ФЭУ Пермского муниципального района (Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства Пермского муниципального района», 0570650029)
614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская,5б
ИНН 5948031753 КПП 594801001,
р/с 40302810600005000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
БИК 045773001
15.8. Требования к договору банковского вклада (депозита):
 договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
 поставщик (подрядчик, исполнитель) по муниципальному контракту согласовывает с муниципальным заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные
условия;
 в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения муниципального
контракта, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта;
 договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, в том числе указание на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения муниципального контракта.
15.9 Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: Документ об обеспечении
исполнения контракта направляется оператору электронной площадки в форме электронного
документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога денежных средств, договор банковского вклада
(депозит) передаются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта
подтверждается в форме электронного документа:
 платежным поручением с отметкой банка об оплате или;
16
 квитанцией, чеком (в случае наличной формы оплаты) или;
 выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы
«Банк-клиент»).
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по
муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение
10 (десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же
размере.
16. В случае возникновения ситуации, не прописанной в данной документации об открытом
аукционе, участники размещения заказа, муниципальный заказчик, уполномоченный орган,
аукционная комиссия руководствуются Положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
17
Раздел 2. Техническое задание (Спецификация)
№ Перечень основных
п/п данных и требований
1.
Наименование
тов
2.
Местоположение объПермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, п.
екта
Сылва
3.
Срок выполнения работ
С момента заключения контракта в течение 120 календарных дней
4.
Срок гарантий на выполненные работы
Гарантийный срок качества на весь объем выполняемых работ составляет 36 месяцев
5.
Требования к выполняемым работам
6.
объек-
Содержание
Требования к материалам
Выполнение работ по объекту «Реконструкция проезда от улицы
С.Корнеева до ул. Большевитская в п.Сылва Пермского района»
Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документации и ведомостью объемов работ (Приложение № 1), являющиеся
неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе.
В случае, если в техническом задании присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный
знак (или эквивалент)».
Выполняемые работы и материалы должны соответствовать требованиям
действующих в настоящее время технических регламентов. Исполнитель
должен применить современные методы и технологии производства работ.
Выполнение работ своими силами, инструментами, механизмами, из
своих материалов.
Обеспечение уборки и очистки помещений, строительной площадки и
прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, образовавшегося при ремонтных работах, в течение 3-х дней после
окончания работ.
Материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество и
должны отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.
1. Блоки бетонные; габаритные размеры 100-120*52-60*32-44 см; масса
0,19/0,27 т. Бетон класса В25 F300-350. 2. Опорный блок; Бетон класса
В25 F300-400. Габаритные размеры 1,18-1,33*0,7-0,9*1,1-1,6 м, масса
1,63-1,88 т. Расход арматуры: A-I-2,8-4,1 кг/м3 и A-III-3,4-5,6 кг/м3 полоса24,5-27,9 кг/м3. 3. Опорный блок. Бетон класса В25 F300-350. Габаритные размеры 0,88-1,2*1-1,5*1,1-2,1 м, масса 1,75-1,96 т. Расход арматуры: A-I-2,6-3,8 кг/м3 и A-III-1,2-1,6 кг/м3, полоса-11,2-15 кг/м3. 4. Опорная
плита. Бетон класса В25 F300-350. Габаритные размеры 1,15-1,35*0,50,8*0,33-0,62 м, масса 0,46-0,78 т. Расход арматуры: A-I-5,1 -6,6кг/м3 и AIII-64,5-72,1 кг/м3 полоса-175-182 кг/м3. 5. Блок ступени. Бетон класса В25
F300-350. Габаритные размеры 0,15-0,21*0,34-0,46*1-1,4 м, масса 0,060,1 т. Расход арматуры: A-I-16,7-18,2 кг/м3 и A-III-117,8-122кг/м3 и ВрI47,5-54,8 кг/м3 прокат-604,5-618,2 кг/м3. 6. Блок ступени, расход арматуры: A-I-16,7-19,3 кг/м3 и A-III-140-148,6 кг/м3 и ВрI-47,5-49,6 кг/м3 прокат726,7-731,4кг/м3. 7. Блок косоура. Бетон класса В25 F300-350. Длина 5,56,2 м, масса 1,78-1,92 т. 8. Блок площадки. Бетон класса В25 F300-350,
масса 0,26-0,33т. Габаритные размеры 0,15-0,25*1,5-1,8*1-1,5 м. Расход
арматуры: A-I-19,1-22,4 кг/м3 и A-III-46,9-51,2 кг/м3 и ВрI-40,5-43,7 кг/м3
18
прокат-193,7-199,4 кг/м3. 9. Полотно иглопробивное для дорожного строительства. Масса <570 ± 50 г/м2 Толщина 4 ± 1 мм Ширина 2000-2500м
Длина в рулоне 70-120м Прочность на разрыв в направлении: Продольном 0,5 - 1,4 Мпа/см Поперечном 0,4-1,2 Мпа/см Продольном 50-90%
Поперечном 100-160% Размер частиц, проходящих через материал <
0,04мм Коэффициент фильтрации (вертикальная водопроницаемость)
20-40м/сут Горизонтальная водопроницаемость (вдоль слоя материала)
60-130м/сут. 10. Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта. 11. Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 100 - 125 мм II сорта. 12. Пиломатериалы хвойных
пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной
32-40 мм III сорта. 13. Стойки железобетонные изготовление в соответствии с ТУ 5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 СВ-95-3 или СВ-95-2
Габаритные размеры: L 9500мм; В150/245мм; Н150/175мм. Объем 0,3
м3. Масса 0,8 тн. Изгибающий момент ≥2 тс/м. Морозостойкость F150200. Водонепроницаемость W6-8. Марка бетона ≥ В30(М400). 14. Светильник светодиодный уличный для освещения автомагистралей, многополосных городских дорог, а также площадей. Технические характеристики: напряжение 220 ± 22 Вт; Частота 50 ± 2 Гц; рабочий ток 350 мА;
потребляемая мощность ≤120 Вт; светоотдача с одного светодиода ≥
112 люмен; количество светодиодов ≥ 90 шт.; масса < 15 кг.; Допустимое
значение температуры воздуха при эксплуатации нижнее -40/-60°С
верхнее до +50°С; вид климатического исполнения допускается У или
УХЛ
по ГОСТ 15150-69; степень защиты светодиодного модуля
IP67; срок службы должен превышать 100 000 часов. 15. Самонесущий изолированный провод сечением 1х25+1х25 мм2. Жила - алюминиевая, много проволочная, круглая, уплотненная. Сердечник – проволока из стали либо алюминиевого сплава. Изоляция - силаносшиваемая
композиция на основе сополимера полиэтилена с винилацетатом. Разрывная прочность несущей нулевой жилы ≥ 7,4 кН. 16. Самонесущий
изолированный провод сечением 1х16+1х25 мм2. Жила - алюминиевая,
много проволочная, круглая, уплотненная. Сердечник – проволока из
стали либо алюминиевого сплава. Изоляция - силаносшиваемая композиция на основе сополимера полиэтилена с винилацетатом. Разрывная
прочность несущей нулевой жилы ≥ 7,4 кН. 17. Провод АПВ-1 1х6 мм2.
18. Щит влагозащитный распределительный IP 55-5. 19. Автоматический выключатель 1Ф 25 А. 20. Автоматический выключатель 1Ф 16 А.
21. Счетчик электроэнергии NP 515.23D-1E1ALNI. 22. Швеллер стальной горячекатаный из углеродистой или низколегированной стали, сталь
марки 09Г2С или 20. Допустимо применение швеллеров как с уклоном
внутренних граней полок, так и с параллельными гранями полок (простыми или экономными). Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок, не применять. h - высота (швеллера) 240 мм b - ширина
полки 90 мм; s - толщина стенки должна находиться в пределах от 5.3
до 5.6 мм; t - толщина полки 10.0 мм; R - радиус внутреннего закругления не должен превышать 13.0 мм; r - радиус закругления полки не
должен превышать 6.0 мм; площадь поперечного сечения F - от 30.60 до
30.19 см2 масса 1м должна находиться в пределах от 23.69 до 24.00 кг,
Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации
ГОСТ Р. Предоставление сертификата соответствия, обязательно. 23.
Швеллер стальной горячекатаный из углеродистой стали марки: Ст3сп
или Ст0. Допустимо применение швеллеров, как с уклоном внутренних
граней полок, так и с параллельными гранями полок (простыми или экономными). Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок, не
применять. Химический состав стали (основные элементы) по анализу
ковшевой пробы должен соответствовать следующим нормам: h - высота (швеллера) 400 мм. b - ширина полки 115 мм; s - толщина стенки
должна находиться в пределах от 7.9 до 8.0 мм; t - толщина полки 13.5
19
мм; R - радиус внутреннего закругления не должен превышать 15.5 мм;
r - радиус закругления полки не должен превышать 9.0 мм; площадь поперечного сечения F – от 61.11 до 61.50 см2 масса 1м должна находиться в пределах от 48.30 до 47.97кг, Продукция должна быть сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р. Предоставление сертификата
соответствия, обязательно. 24. Комплексный модификатор асфальтобетона «КМА» КОЛТЕК® или эквивалент комплексный модификатор асфальтобетона произведенный из резинового порошка с развитой поверхностью, минерального порошка, гелеобразователя, адгезива и сшивающего агента методом смешения. Возможно использование технического углерода, красителей или других добавок в количестве не более
3% от общей массы сырья. Насыпная плотность, 0,50 – 0,56 г/см3 по
ГОСТ 11035.1. Индекс агломерации не должен быть более 8 баллов.
Масляное число не менее 15 мл/100г по ГОСТ 25699.5. 25. Битумы
нефтяные дорожные. Марка битума должна полностью соответствовать
дорожно-климатической зоне производства работ. Предпочтение отдается вязким битумам, но допустимо применение и жидких для удлинения
сезона дорожного строительства (с обязательным указанием марки и
сорта). Дорожные битумы должны отвечать следующим характеристикам: Пенетрация, 0.1 мм, при температуре при 25°С: от 91 до 300; Пенетрация, 0.1 мм, при температуре при 0°С: от 28 до 45; Температура размягчения не должна быть ниже 40 или 45°С в зависимости от марки битумов. Температура хрупкости не должна превышать -17°С; Температура вспышки от 220 до 240°С. Дуктильность, при температуре 25 °С не
должна быть менее 65см. Дуктильность, при температуре 0°С не должна
быть менее 2.0 или 6.0см в зависимости от марки битумов. Изменение
температуры размягчения после прогрева должен быть менее 7 °С. Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0. 26. Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" Тип георешетки АР2, высота 150 мм, размер ячейки
200*200 мм. Длина, сложенной/растянутой 81 - 6120 мм. Ширина, сложенной/растянутой 3400 – 2430 мм. Толщина ребер 1.35мм. Или эквивалент: Решетка геотехническая для объемного армирования конструкций земляного полотна и дорожных одежд автомобильных дорог. Изготовлена из пластика или иного материала. Высота может находиться в
пределах от 100 до 200 мм, размер ячейки от 200*200 до 400*400 мм.
Длина, сложенной/растянутой должна быть не более 81 - 6120 мм. Ширина, сложенной/растянутой должна быть не более 3400 – 2430 мм.
Толщина ребер должна находиться в пределах 1.35мм. Максимальная
нагрузка, кгс/см2: - пластина до146 - шов до 73. Удлинение ленты при
максимальной нагрузке, не более 25%. Жесткость ребер георешетки от
450 сН. Крепежные элементы в комплекте не зависимо от типа решеток.
27.Грунтовка ГФ-021 должна изготовляться в соответствии с требованиями государственного стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. Возможно нанесение
на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления,
распылением в электрополе, струйным обливом, окунанием, кистью. Допускается разбавлять до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, или
смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасСЧ-155/200) в соотношении по массе 1:1. При использовании распылителя грунтовку допустимо разбавлять разбавителем РЭ-4В. Грунтовка
должна соответствовать следующим требованиям и нормам: Цвет пленки грунтовки - красно-коричневый. Внешний вид пленки - после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуматовой.
Условная вязкость при (20.0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4, не менее 45
с. Степень разбавления грунтовки растворителем допускается не более
20%. Массовая доля нелетучих веществ, от 54 до 60 % Толщина одного
слоя должна находиться в пределах от 15 до 25 мкм в зависимости от
степени перетира. Степень перетира не должна быть более 40 мкм.
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не должна быть менее
20
0,35 усл.ед. Эластичность пленки при изгибе, не должна быть более 1
мм. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, не должна быть
менее 50 см. Адгезия пленки, не более 1 балла. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия не менее,
24 ч. Способность пленки шлифоваться: Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку. Стойкость
пленки к действию нитроэмали: Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку.
Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при
(20±2) °С не должна быть менее 48ч. Расслаивание, не более 5 мл. Покрытые грунтовкой поверхности после высыхания не должны оказывать
вредного воздействия на организм человека. . 28. Эмаль ПФ-133 изготовленная в соответствии с требованиями ГОСТ 926-82. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-133, нанесенных на загрунтованную поверхность в соответствии с ГОСТ 9.401-91, должно сохранять
защитные свойства в умеренном климате в течение 3 лет до балла А33
и 2 года - до балла А31 (по ГОСТ 9.407-84 после обработки покрытия
полировочным составом). Цвет темно-серый, хаки или краснокоричневый. Внешний вид пленки. После высыхания эмаль должна образовывать однородную, гладкую пленку без "кратеров" подтеков, морщин и посторонних включений. Блеск пленки по фотоэлектрическому
блескомеру, не менее 45 %. Условная вязкость эмалей при (20,0±0,5)°С,:
60-110 с. Массовая доля нелетучих веществ в эмалях допускается от 55
до 66 %. Степень перетира, не более 30 мкм в соответствии с ГОСТ
6589-74, способ А. Укрывистость высушенной пленки эмалей должна
быть не более 60 г/м. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С не
должно превышать 30 ч. Стойкость пленки при (20±2)°С к статическому
воздействию: воды не должна быть менее 10 ч., индустриального масла
не должна быть менее 24 ч. 29. Лак битумный БТ-123 Атмосфероустойчивый. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т
(20±0,5) ○С 18-35сек. Массовая доля нелетучих веществ, не менее 37%.
Время высыхания плёнки лака до степени 3 при Т (20±0,5)○С, не более
24ч, При Т (100-110)○С не более 20 мин. Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,20. Прочность сцепления с металлом,
МПа, не менее - 0,2. Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более - 1,0.
Стойкость плёнки с статическому воздействию воды, час, не менее – 48.
Средний расход - 0,2 л/м2, при рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм.
При нанесении однослойного покрытия на любую конструкцию гарантийный срок защитных свойств при умеренном климате должен сохраняться
в течение 6 месяцев. 30. Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150). Бетон
должен быть однородным. Марка по морозостойкости может находиться
в пределах от F50 до F200. Марка по водонепроницаемости может находиться в пределах от W2 до W6. Марка щебня из природного камня
должны быть не ниже 300. Участники размещения заказа указывают вид
заполнителей и наличие примесей. Примеси в бетоне (в заполнителях,
применяемых для производства бетона) не должны вызывать: снижение
прочности и долговечности бетона; ухудшение качества поверхности и
внутреннюю коррозию бетона; коррозию арматуры в бетоне. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в материале
не должна превышать 740 (Бк/кг). Допустимо применение бетона как I
так и II класса (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99. 31. Бетон тяжелый, класс: В15
(М200). Бетон должен быть однородным. Марка по морозостойкости может находиться в пределах от F75 до F300. Марка по водонепроницаемости может находиться в пределах от W2 до W8. Марка щебня из природного камня должны быть не ниже 300. Участники размещения заказа
указывают вид заполнителей и наличие примесей. Примеси в бетоне (в
заполнителях, применяемых для производства бетона) не должны вызывать: снижение прочности и долговечности бетона; ухудшение качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона; коррозию арматуры в
21
бетоне. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в материале не должна превышать 740 (Бк/кг). Допустимо применение бетона как I так и II класса (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99. 32. Бетон
тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) Бетон должен быть однородным. Марка по морозостойкости может находиться в
пределах от F50 до F100. Марка по водонепроницаемости может находиться в пределах от W2 до W4. Марка щебня из природного камня
должны быть не ниже 300. Участники размещения заказа указывают вид
заполнителей и наличие примесей. Примеси в бетоне (в заполнителях,
применяемых для производства бетона) не должны вызывать: снижение
прочности и долговечности бетона; ухудшение качества поверхности и
внутреннюю коррозию бетона; коррозию арматуры в бетоне. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в материале
не должна превышать 740 (Бк/кг). Допустимо применение бетона как I
так и II класса (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99. 33. Бетон гидротехнический (на
сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150). Бетон должен
быть однородным. Марка по морозостойкости может находиться в пределах от F50 до F200. Марка по водонепроницаемости может находиться в пределах от W2 до W6. Марка щебня из природного камня должны
быть не ниже 300. Участники размещения заказа указывают вид заполнителей и наличие примесей. Примеси в бетоне (в заполнителях, применяемых для производства бетона) не должны вызывать: снижение
прочности и долговечности бетона; ухудшение качества поверхности и
внутреннюю коррозию бетона; коррозию арматуры в бетоне. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в материале
не должна превышать 740 (Бк/кг). Допустимо применение бетона как I
так и II класса (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99. 34. Строительный раствор на
минеральных вяжущих. Область применения для каменной кладки и
монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Изготовление в полном соответствии с ГОСТ 28013-98 По применяемым вяжущим допустимо применение как простых, так и сложных
растворов. Водоудерживающая способность растворных смесей должна
быть не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не
должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золыуноса более 20% массы цемента. Допустимые марки по прочности на
сжатие от М25 до М75 Допустимые марки по подвижности Пк2;
Пк3.Допустимые марки по морозостойкости: от F25 до F75. Средняя
плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна
быть менее 1500 кг/м3. В качестве вяжущих материалов допустимо применение - портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178; цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266; - цементы
для строительных растворов по ГОСТ 25328; В качестве заполнителя
допустимо применение: - песок для строительных работ по ГОСТ 8736; золы-уноса по ГОСТ 25818;- золошлаковый песок по ГОСТ 25592;- пористые пески по ГОСТ 25820; Наибольшая крупность зерен заполнителя
должна быть не более 2,50 мм, Содержание вредных примесей в заполнителях не должно превышать требований ГОСТ 26633 к мелким заполнителям. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в материале не должна превышать 740 (Бк/кг). 35. Плиты для
облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и
крепления откосов плотин и земляного полотна. Допустимые размеры
3000х2000х100 или 3000х2000х200 . Класс применяемого бетона должен
быть не ниже В15. Объем от 0.6 до1.2м3 , вес от 1.5 до 3.0т. в зависимости от размера. 36. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция от 5(3) до10 мм. Изготовление в соответствии с
ГОСТ 8267-93. Прочность от М800 до М1000. Морозостойкость от F 120
до F 150. Содержание пылевидных и глинистых частиц до 0.6 %. Слабых
пород 0.6 – 1.5 %. Форма зерен (лещадность): должен относится к I группе "кубовидная" или II группе "улучшенная" с обозначением процентного
22
содержания зерен пластинчатой и игловатой форм. Для дорожного
строительства допускается применение щебня I или II класса в соответствии с НРБ-99. Отсутствие вредных примесей. Марка по истираемости
щебня И1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в щебне не должна превышать 740 (Бк/кг). 37. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция от 10 до20
мм. Изготовление в соответствии с ГОСТ 8267-93. Прочность от М800 до
М1000. Морозостойкость от F 120 до F 150. Содержание пылевидных и
глинистых частиц до 0.6 %. Слабых пород 0.6 – 1.5 %. Форма зерен (лещадность): должен относится к I группе "кубовидная" или II группе
"улучшенная" с обозначением процентного содержания зерен пластинчатой и игловатой форм. Для дорожного строительства допускается
применение щебня I или II класса в соответствии с НРБ-99. Отсутствие
вредных примесей. Марка по истираемости щебня И1. Эффективная
удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в щебне не должна превышать 740 (Бк/кг). 38. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция от 20 до 40 мм. Изготовление в соответствии с ГОСТ 8267-93. Прочность от М800 до М1000. Морозостойкость от F 120 до F 150. Содержание пылевидных и глинистых частиц до
0.6 %. Слабых пород 0.6 – 1.5 %. Форма зерен (лещадность): должен относится к I группе "кубовидная" или II группе "улучшенная" с обозначением процентного содержания зерен пластинчатой и игловатой форм.
Для дорожного строительства допускается применение щебня I или II
класса в соответствии с НРБ-99. Отсутствие вредных примесей. Марка
по истираемости щебня И1. Эффективная удельная активность (Аэфф)
природных радионуклидов в щебне не должна превышать 740 (Бк/кг). 39.
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция от 40 до 70 мм. Изготовление в соответствии с ГОСТ 8267-93. Прочность от М800 до М1000. Морозостойкость от F 120 до F 150. Содержание пылевидных и глинистых частиц до 0.6 %. Слабых пород 0.6 – 1.5 %.
Форма зерен (лещадность): должен относится к I группе "кубовидная"
или II группе "улучшенная" с обозначением процентного содержания зерен пластинчатой и игловатой форм. Для дорожного строительства допускается применение щебня I или II класса в соответствии с НРБ-99.
Отсутствие вредных примесей. Марка по истираемости щебня И1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в
щебне не должна превышать 740 (Бк/кг). 40. Песок природный для строительных работ. По значениям нормируемых показателей качества должен относиться к I классу, по зерновому составу допустимо применение
среднего или мелкого. Модуль крупности от 1,5 до 2,5 Мк. Количество
пылевидных, глинистых и илистых частиц в песке не должно превышать
3% по массе, в том числе глины - не более 0,35% по массе. В песке не
должно быть засоряющих и вредных компонентов и примесей. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в песке
не должна превышать 740 (Бк/кг). 41. Асфальтобетонная смесь дорожная марка: I.
Щебеночная, горячая, приготавливаемая с использованием вязких и
жидких нефтяных дорожных битумов и укладывается с температурой не
менее 120 С; Мелкозернистая до 20 мм; Высокоплотная с остаточной
пористостью от 1,0 до 2,5 %; Асфальтобетонная смесь должна относиться к типу А: с содержанием щебня от 50 до 60 %; Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть не более 16 % Предел прочности при сжатии при температуре 50 оС, не
должна быть менее 0.7МПа. Водостойкость, не менее 0,7 Водостойкость
при длительном водонасыщении, не менее 0,6 Эффективная удельная
активность (Аэфф) природных радионуклидов в материале не должна
превышать 740 (Бк/кг). Предел прочности при сжатии при температуре
50 °С не более 0,16. Водонасыщение должно быть не более 0,15. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и
23
гравии должно быть, % по массе, не более: 15. Содержание битума в
смесях 4,0 - 6,0 % по массе. 42. Камень булыжный для мощения дорог и
откосов и для устройства оснований под дорожные одежды. фракция
150-300 мм. Марка по механической прочности должна соответствовать
1200. Сопротивление удару на копре – У-75. Истираемость в полочном
барабане – И 1. Морозостойкость – F-300. Зерна пластинчатой (лещадной формы) – до 25% . Насыпная плотность: не должна быть менее 1.50
т/м3 . Содержание зерен слабых пород не должно превышать 1.0%. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в материале не должна превышать 740 (Бк/кг). 43. Семена газонных трав
(Verve) Расход: 35-40г/м2. Или эквивалент: карликовая газонная смесь
медленно растущих, низкорослых трав, неприхотливая к любым типам
почв, не требующая частой стрижки. Расход не должен превышать
30г/м2. 44. Блоки бетонный Б-5. Размеры 1000х180/150х450мм. Должны
быть изготовлены из бетона марки не ниже В22.5 (М300) Мрз300 W6.
Масса изделия должна быть не ниже 0.19 т. 45. Блок бетонный Б-9. Размеры 800х510х250мм. Должны быть изготовлены из бетона марки не ниже В22.5 (М300) Мрз300 W6. Масса изделия должна быть не ниже 0.22 т.
46. Бетонные водоотводные каналы размеры 1000х200х270 мм. Вес от
70 до 86 кг в зависимости от комплектации. В комплекте с бетонными
каналами должны поставляться усиливающие насадки из высокопрочной
стали и одна или две чугунные решетки. 47. Камни бортовые для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадокостановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей. Прямые или прямые с уширением. Должны быть изготовлены из бетона марки не ниже В30 (М400). Габаритные размеры
1000х300х180мм. Вес не должен быть ниже 120кг. 48. Камни бортовые
для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Прямые
или прямые с уширением. Должны быть изготовлены из бетона марки не
ниже В22.5 (М300). Габаритные размеры 1000х200х80мм. Вес не должен
быть ниже 36кг. 49. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I,
А-II или А-III диаметром 6 мм. 50. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, А-II или А-III диаметром ≥ 14 мм.
Все материалы должны быть сертифицированы в системе сертификации
ГОСТ Р. При подписании муниципального контракта педоставление сертификатов соответствия, обязательно.
24
Раздел 3. Проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
г. Пермь
«___» ______ 2013 года
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района», в лице
директора Мосягина Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с
одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________________________, действующей
на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, на основании решения комиссии по результатам проведения открытого аукциона, протокол от « __ » ______ 2013г. №______, являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта, заключили Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Выполнение работ по объекту: «Реконструкция проезда от улицы С.Корнеева до ул. Большевитская в п.Сылва
Пермского района» (далее – работы), расположенного по адресу: Россия Пермский край, Пермский район, Сылвенское
сельское поселение, п. Сылва в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту), графиком
производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и Перечень материалов (Приложение № 3 к Контракту), которые
являются неотъемлемой частью данного Контракта, требованиями действующих норм, правил и стандартов, техническими
условиями. Подрядчик выполняет работы в сроки, оговоренные п. 3.3. настоящего Контракта и сдает объект Заказчику в
установленный срок.
1.2. Подрядчик обязуется представить в течение 3 календарных дней Заказчику со дня заключения контракта в двух экземплярах сметную документацию, составленную в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание» и приложением № 2 аукционной документации, график производства работ и перечень материалов, которые в последующем будут неотъемлемой
частью контракта и выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями аукциона, сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, требованиями действующих норм, правил и стандартов.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в сроки, оговоренные п. 3.1. настоящего контракта и в установленном порядке.
2. Цена и условия оплаты
2.1. Цена работ, устанавливается на основании итогов аукциона и является неизменной, за исключением случая установленного п. 2.4 настоящего контракта.
2.2. Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных
расходов внутри страны, страхование и прочие расходы, связанные с выполнением работ, обусловленных настоящим Контрактом.
2.3. Работы должны выполняться в соответствии со сметным расчетом, сформированным согласно Федеральным Единичным
Расценкам (ФСНБ – 2009) и индексам изменения стоимости строительства рекомендованных Пермским филиалом ФАУ
«Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Пермскому краю к
уровню цен в базе 2001 года для определения стоимости строительства в Пермской области; Цена, указанная в сметной документации, не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.
2.4. В ходе исполнения контракта по согласованию с Подрядчиком цена контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.
2.5.
Цена
Контракта
составляет
____________
рублей
___
копеек
(________________________
________________________________________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС ________руб. ___коп.
2.6. Выплачивается не более 22 500 000,00 рублей в 2013г. Оплата производится в течение 30 банковских дней на основании
акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также
счета, счета-фактуры на объем выполненных работ.
Окончательный расчет производится в 1-м квартале 2014г. после подписания акта законченного строительством объекта согласно приложению № 4 к муниципальному контракту и полного завершения этих работ, включая устранение выявленных
дефектов в процессе реконструкции. Оплата производится на основании предоставленных Подрядчиком счета-фактуры, акта
приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) по реконструкции, согласованных Заказчиком.
К справке и акту приемки выполненных работ прилагаются исполнительная и производственная документация в объеме
представленных работ на бумажном и электронном носителях.
2.7. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств по контракту оплата производится за вычетом неустойки, которая перечисляется Заказчиком в доход соответствующего бюджета.
3.Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:
С момента заключения контракта в течение 120 календарных дней
3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных
санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком производства работ (приложение № 2), который
является неотъемлемой частью настоящего контракта.
4.Обязательства сторон
4.1. Обязательства Подрядчика
4.1.1. Осуществлять работы в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
25
4.1.2. Представить в течение 3 календарных дней Заказчику в двух экземплярах сметную документацию, график производства работ и перечень материалов, которые в последующем будут неотъемлемой частью контракта.
4.1.3. Выполнить все работы на объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к
нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.
4.1.4. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими
условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.5. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и
уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.
4.1.6. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 1 -дневный срок.
4.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы,
либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.
4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
4.1. 10. Подрядчик несет ответственность за сохранность результата работ до сдачи работ на основании двухстороннего акта.
Осуществляет охрану объекта строительства до завершения работ согласно условий контракта.
4.2. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего контракта Заказчик принимает на себя обязательство:
4.2.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5 настоящего контракта.
4.2.2. Осуществлять технический надзор за ведением работ.
4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
4.2.4. Подписывает в течение 10- ти рабочих дней, с момента предъявления Подрядчиком, акты приёмки выполненных работ
и справки стоимости выполненных работ по ф. КС-2 и КС-3, либо в этот же срок даёт Подрядчику мотивированный отказ в
письменном виде.
4.2.5. Согласовывает в течение 10 дней представленный Подрядчиком график производства работ, либо в этот же срок дает
Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет
приемку выполненных работ по акту приемки.
5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.
5.4. Подрядчик передает Заказчику за 1 день до начала приемки работы 3 экземпляра исполнительной документации, один
экземпляр в электронном виде, два экземпляра на бумажном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.
5.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6. Гарантии качества по сданным работам
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
6.2. Гарантийный срок работ устанавливается 36 месяцев от даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней
со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
26
7. Журнал производства работ
7.1. Вести с момента начала выполнения Работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке
Общий журнал работ на русском языке по типовой форме, согласно действующим нормам и правилам и установленным для
его ведения требованиям. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
7.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он
обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
8. Контроль и надзор заказчика за исполнением контракта.
Контроль над осуществлением работ.
8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (график производства работ), качеством применяемых материалов.
8.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за работами на объекте вправе заключать договор об оказании услуг
по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей организацией или физическим лицом,
имеющим лицензию на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 15-дневный срок
после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с соответствующей организацией.
8.3. Соответствующая организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и
контроль соблюдениям Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям контракта и сметной документации.
Соответствующая организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего
периода.
8.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями Раздела 7 настоящего контракта, в котором
отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
8.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им соответствующая организация, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
9. Имущественная ответственность
9.1.К Заказчику:
- за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня установленного муниципальным контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненных в установленный срок обязательств. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
9.2. К Подрядчику:
- за просрочку исполнения работ в установленный настоящим контрактом срок, Заказчик вправе потребовать оплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 0,5% от суммы неисполненных в установленный срок обязательств за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. После подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ по ф. КС-2 и КС-3, Заказчик направляет обоснованную
претензию на уплату неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту Подрядчику. Заказчик вправе оплату
неустойки осуществить путем удержания суммы неустойки из платежей , подлежащих уплате Подрядчику.
9.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные
неисполнением обязательств по настоящему контракту непокрытые неустойками убытки.
9.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.5. Подрядчик несёт ответственность за действия своих субподрядчиков и научных консультантов, выполняющих обязанности по настоящему контракту.
9.6. Подрядчик несёт ответственность за каждое нарушение действующих норм, положений рабочего проекта и технических
условий в выполненной работе, прошедшей его проверку-экспертизу и одобренной им, а так же выявленных в период строительства (при условии ведения авторского надзора за строительством).
9.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денег на счет Подрядчика за выполненный объем
работ, если это вызвано отсутствием финансирования из средств бюджета.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон,
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3 -дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков,
порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.
27
10.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до
начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон, по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,
действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства, должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным
соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Расторжение контракта
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление
другой стороне не менее, чем за 10 календарных дней.
11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:
11.2.1. При нарушении Подрядчиком условий данного контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных
Техническим заданием (Приложение №3) и действующими СНиПами.
11.2.2. Аннулирования свидетельства о допуске к работам, выдаваемые СРО.
11.2.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика, юридического лица или проведения в отношении Подрядчика процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке предусмотренном КоАП РФ.
11.2.4. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств в срок установленный муниципальным контрактом и нарушения графика производства работ.
11.3. При расторжении настоящего контракта по согласию сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных
работ в совместно определенном ими объеме.
11.4. При расторжении настоящего контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.
12. Прекращение действия контракта
12.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
12.2.
Сторона,
решившая
расторгнуть
контракт
или
отказаться
от
исполнения
контракта,
письменно
уведомляет
другую
сторону
о
расторжении
контракта
или
об
отказе
исполнения
контракта не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
контракта или отказа от исполнения контракта.
12.3. Споры, связанные с расторжением контракта, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.
12.4. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать
двухсторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему контракту.
13.Обеспечение контракта
13.1.
Исполнение
обязательств
по
настоящему
контракту
обеспечивается:
______________________________________________________________________________________ (безотзывная банковская гарантия, залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
13.2. В случае предоставления банковской гарантии она должна быть составлена с учетом требований статей 368-369 Гражданского кодекса Российской Федерации и выдана известным российским банком, приемлемым для Заказчика
13.3. Право муниципального Заказчика на обеспечение исполнения муниципального контракта возникает в случаях неисполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса.
13.4. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту составляет __________
(___________________)рублей.
13.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 12 месяцев со дня заключения настоящего муниципального контракта. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему
муниципальному контракту действие обеспечения исполнения обязательств может быть прекращено по инициативе Заказчика досрочно.
13.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
своих обязательств по муниципальному контракту, Подрядчик должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере.
13.7. Денежные средства возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
муниципальному контракту по истечение установленного срока и после получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика;
денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в письменном требовании.
14. Особые условия
14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим
контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
28
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего
контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
14.3. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю
по его юридическому адресу.
13.4. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства
Российской Федерации.
14.5. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
14.6. Подрядчик обязан при обнаружении ошибок в ПСД, дополнительных объемов работ уведомить Заказчика в письменном виде и выполнить работы за счет непредвиденных затрат учтенных в сметной стоимости, которые в актах приемки выполненных работ не расшифровываются, но подтверждаются сметным расчетам. При отсутствии непредвиденных работ резерв средств предусмотренных сметным расчетом не выплачивается.
14.7. Любой спор, несогласие или требование, которые вытекают или касаются данного контракта, а так же вопросы касающиеся нарушения, расторжения или недействительность данного контракта, в Арбитражном суде Пермского края.
15. Срок действия контракта
15.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
15.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
15.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
1. Сметная документация;
2. График производства работ;
3. Перечень материалов.
4. Акт приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом объекта.
16. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное учреждение
«Управление капитального строительства
Пермского муниципального района»
614506, Пермский край, Пермский район
Д. Кондратово, ул. Камская,5б
ИНН 5948031753 КПП 594801001 ОКПО 98063067,
ОКВЭД 45.21.1, 45.21.4,45.23.1, 45.23.1
Получатель: УФК по Пермскому краю
(ОК 37, ФЭУ Пермского муниципального
района), МУ «Управление капитального строительства
Пермского муниципального района»
Р/с 402 04 810 200000000 630 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Пермскому краю, г. Пермь
БИК 045773001
л/с ФЭУ 02563001680 л/с УКС 0270650029
Тел. 296-39-53, тел. факс 296-20-60
Директор
______________________ Д.В. Мосягин
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
______________________
М. П.
29
Приложение № 4 к муниципальному контракту
АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И
КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:
1.
Заказчиком предъявлен комиссии к приемке объект
_________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
расположенный по адресу: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным архитектурностроительной инспекцией администрации Пермского муниципального района
____не выдавалось_________________________________________________________________________.
(наименование органа, выдавшего разрешение)
2. В строительстве объекта принимали участие
_________________________________________________________________________________________
(наименование
ген.
подрядной,
подрядных,
субподрядных
организаций,
их
реквизиты,
виды
работ)
____________________________________________________________________________________.
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
____________________________________________________________________________________,
(наименование организации и ее реквизиты)
____________________________________________________________________________________.
4. Проектно-сметная документация утверждена «____»_____________ 201_ года.
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
Начало работ ___.___.201_г. Окончание работ ___.___.201_г.
6. На объекте установлено предусмотренное проектно-сметной документацией оборудование.
7. Сметная стоимость ремонтных работ составила ______________ рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке объект
____________________________________________________________________________________
выполнен в соответствии с проектно-сметной документацией, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам, правилам, государственным стандартам. На основании выше перечисленного комиссия приняла решение о приемке объекта в эксплуатацию.
Подписи членов комиссии:
________________________
____________________________
_____________________
_____________________
_________________________
___________________
Согласовано как форма.
Заказчик
Подрядчик
Директор
______________________ Д.В. Мосягин
______________________
М.П.
М. П.
30
РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 4.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА –
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1.
Фирменное наименование (наименование)
2.
Организационно-правовая форма
3.
ИНН/КПП
4.
Место нахождения
Почтовый адрес
Номер контактного телефона, факса, адрес
6.
электронной почты
7. Контактное лицо
Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного
8. суда о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
9.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
10. календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период
5.
Указать проводится/не проводится
Указать приостановлена/не приостановлена
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание:
Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту
нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в
учредительных документах участника размещения заказа, в специальном разрешении.
31
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Паспортные данные:
2.1.
серия паспорта
2.2.
номер паспорта
2.3.
дата выдачи паспорта
2.4.
орган, выдавший паспорт
3.
ИНН
4.
Место жительства
Номер контактного телефона, факса, адрес
электронной почты
Контактное лицо
Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом
и об открытии конкурсного производства
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период
5.
6.
7.
8.
9.
Указать проводится/не проводится
Указать приостановлена/не приостановлена
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание:
Место жительства участника размещения заказ, указанное в п.4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту жительства) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в специальном разрешении.
32
ФОРМА 4.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Участник
размещения
заказа
согласен/не
____________________________________.
согласен
(указать)
поставить
товар
(наименование товара с указанием товарного знака)
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Участник размещения заказа согласен/не согласен (указать) выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Участник размещения заказа согласен/не согласен (указать) оказать услуги на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
33
ФОРМА 4.3 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЛЯЕМОМ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ) ТОВАРЕ
Предоставляем сведения о качестве товара; сведения о технических и
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара; сведения
о размере и об упаковке товара; сведения о количестве товара
(заполняется при предложении эквивалентного товара).
Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов
Предложение участника размещения заказа, характеризующее:
Требования Заказчика к материалам согласно технического задания
Наименование материала, товарный
знак, марку, производителя
Описание предлагаемых свойств
(заполняется участником в соответствии с
техническим заданием аукционной документации)
Примечание:
Данная форма заполняется всеми Участниками размещения заказа. К данной форме Участник размещения заказа
может приложить пояснительную записку, содержащую какие-либо сведения об поставляемых им товарах, или документы, характеризующие товары, или любые прочие дополнительные материалы характеризующие качество.
34