Утверждено на заседании Конкурсной комиссии (протокол № 20

Реклама
Утверждено на заседании
Конкурсной комиссии
(протокол № 20 от 15.04.13 г.)
Документация о проведении квалификационного отбора
по выбору подрядных организаций на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации (ПСД) на строительство/реконструкцию помещений
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенных на территории
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2013-2014 гг.
1. Общие сведения о квалификационном отборе (далее Отбор)
1.1. Заказчик — Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2), далее по тексту Банк.
 Форма отбора: постоянно открытый
 Цель отбора – определение перечня квалифицированных поставщиков работ по
разработке проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию
помещений Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенных на
территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для включения
сведений о них в реестр аккредитованных поставщиков Банка.
 Дата объявления Отбора: «17» апреля 2013 г.
 Дата окончания подачи предложений на участие в Отборе: первый этап 18:00 (время
московское) «29» апреля 2013 года. Второй этап – в течении 2013 г., но не позднее
17:00 (время московское) «02» декабря 2013 г.
 Дата рассмотрений предложений Участников: поэтапно. Первый этап
рассмотрения поступивших заявок – не позднее «17» мая 2013 года, затем – по
мере поступления заявок, с интервалом не более 30 календарных дней.
 Дата подведения итогов Отбора - поэтапно. Первый этап не позднее «31» мая
2013 года, затем – по мере рассмотрения поступивших заявок, с интервалом не
более 30 календарных дней.
 Место рассмотрения заявок Участников191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного
Текстильщика, д.2 .
1.2.
Контактное лицо со стороны Банка – Строев Андрей Борисович (812) 610-17-68,
Myshkin-KV@sberbank.spb.ru.
2. Требования к предмету предстоящей закупки и условиям исполнения договора
Предметом отбора является: разработка полного комплекта проектно-сметной
документации в составе и в соответствии со всеми действующими на сегодняшний
день требованиями законодательства РФ по объектам строительства/реконструкции
объектов Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенных на
территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе:
 Планировочное решение;
 Эскизный проект;
 Проектная документация;
 Прохождение МВК (при необходимости);
 Полный комплект сметной документации;
2.1. Общие требования к предмету предстоящей закупки и условиям исполнения договора
приведены в Приложении №1 к Документации «Техническое задание».
3. Требования к участникам Отбора
3.1. К участию в Отборе приглашаются юридические и индивидуальные предприниматели
(физические лица) (далее – Участники), которые должны соответствовать
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) по предмету Отбора, Положению о закупках ОАО «Сбербанк России», в том
числе:
 быть правомочным заключать договор;
 обладать правами на объекты интеллектуальной деятельности и иное имущество,
подлежащее передаче банку

•
•







обладать необходимыми правами для исполнения обязательств по договору,
заключаемому по результатам закупочной процедуры, с гарантией отсутствия
нарушений авторских, смежных и любых иных прав третьих лиц;
обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию
(регулированию) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
иметь Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с наличием
приложения, включающего работы по Генеральному проектированию;
обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
не находиться в процессе реорганизации или ликвидации (для юридического лица) или
банкротства;
не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен
арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которого приостановлена;
не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью,
опытом и репутацией, необходимыми для квалификации Участника. Требования к
квалификации Участника предъявлены в приложении №1 «Техническое задание»;
генеральный директор и главный бухгалтер юридического лица, являющегося
Участником, не должны иметь непогашенной или неснятой судимости.
Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г., «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005г.;
4. Требования к заявке на участие в Отборе
4.1. Требования к содержанию, оформлению, сроку действия заявки на участие в Отборе,
инструкции по ее заполнению приведены в Приложениях № 2 и №3 к Документации.
5. Порядок подачи заявок на участие в Отборе
5.1. Любой Участник может подать заявку в отношении предмета Отбора. При
проведении постоянно открытого квалификационного отбора Участник вправе
подать
заявку
повторно.
Банк
имеет
право
не
рассматривать
квалификационную заявку Участника, если в отношении его заявок на данный
квалификационный отбор решение о признании его не соответствующим
условиям отбора принималось три и более раз.
Заявки предоставляются в
письменном виде в Управление делами Банка.
(Внимание! Конверты, направленные по другим адресам, либо переданные в другие
Подразделения Банка, Конкурсной комиссией не рассматриваются).
 Адрес приема заявок: Управление делами Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк
России», 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2, т. (812) 329 96 56.
5.2. На конверте указывается:

полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой
формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);

предмет Отбора: «На Квалификационный отбор по выбору подрядных
организаций на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД)
на строительство/реконструкцию помещений Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк
России», расположенных на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в 2013-2014 году»
5.3. Заявки, поступившие после установленного срока, не принимаются.
6. Отзыв (замена) заявки
6.1. Заявка может быть отозвана (заменена) Участником Отбора:
 Письменным запросом в адрес Конкурсной комиссии Банка, при этом запрос должен
быть доставлен в Управление делами Банка не позднее установленной даты окончания
подачи заявок. На конверте указывается «Изменения заявки «На Квалификационный отбор по выбору подрядных организаций на проведение работ по разработке проектносметной документации (ПСД) на строительство/реконструкцию помещений СевероЗападного банка ОАО «Сбербанк России», расположенных на территории г. СанктПетербурга и Ленинградской области, в 2013-2014 году»»
7. Запрос на разъяснение документации о проведении Отбора
7.1. Все вопросы должны направляться в письменном виде по адресу: Управление делами
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», 191124, Санкт-Петербург, ул.
Красного Текстильщика, д.2 не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
окончания подачи заявок.
7.2. Ответы на заданные вопросы будут размещаться Банком (без указания компании,
задавшей вопрос) в течение 3 рабочих дней со дня их получения на сайте www.sbrf.ru
в разделе «Закупки».
7.3. Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.
8. Внесение изменений в документацию о проведении квалификационного отбора
8.1. Банк вправе внести изменения в документацию о проведении Отбора до истечения
срока приема заявок Участников.
8.2. Информация о внесении изменений (в т.ч. о продлении срока подачи заявок)
публикуется на сайте Банка.
9. Прочие положения
9.1. Банка может запросить у
Участников Отбора разъяснения их заявок.
Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть заявки на
участие в Отборе.
9.2. Банк оставляет за собой право проводить с победителями Отбора дополнительные
переговоры по оптимизации стоимости продукции, являющейся предметом Отбора.
9.3. Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том
числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам
Отбора или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации и документацией о проведении Отбора.
9.4. Участники, подавшиее заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в заявках до времени и даты их подачи.
9.5. Банк не осуществляет возмещение участникам Отбора затрат, связанных с участием в
Отборе, а также затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов
продукции, произведенных для участия в Отборе.
9.6. Банк вправе отказаться от проведения Отбора в срок не позднее даты окончания
приема заявок Участников.
Банк размещает соответствующее извещение об отказе от проведения Отбора на
своем сайте и официальном сайте Российской Федерации (далее официальный сайт).
10. Критерии оценки участников
10.1. Банк оценивает и сопоставляет заявки Участников исходя из следующих критериев:
 Правильность оформления документов;
 Комплектность предоставленных документов, наличие в документах необходимых
сведений;
 Отсутствие негативной информации в отношении Участника по заключению
профильных служб Банка;
 Соответствие Участника квалификационным требованиям;
10.2. Основанием для отклонения Заявки являются:
 несоответствие
Участника
требованиям
документации
о
проведении
квалификационного отбора, некомплектность представленных документов, отсутствие
в документах необходимых сведений;
 наличие негативной информации в отношении деловой репутации Участника;

неудовлетворительное финансовое состояние Участника, влекущее за собой риски
невыполнения обязательств по договору;
 несоответствие Участника квалификационным требованиям
Отклоненные заявки не допускаются к дальнейшей оценке.
10.3. Победителями Отбора признаются Участники, которые соответствуют требованиям
Банка. Победители Отбора, включаются в Реестр аккредитованных поставщиков
Банка и приглашаются к участию в закупочных процедурах, проводимых Банком.
11. Уведомление Участников о результатах Отбора
11.1. Банк размещает на своем и официальном сайте информацию (выписка из протокола)
о принятых решениях (о результатах проведенного Отбора с указанием сокращенного
наименования Участников прошедших Отбор).
Приложения:
Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2. Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Отборе
Приложение № 3. Формы заявки на участие в Отборе
Приложение №4. Форма Анкеты Участника
Приложение №5. Типовой договор
Приложение №6.Типовое Техническое задание
Приложение №7. Внутренний стандарт ОАО «Сбербанк России». Обязательные требования к
составлению и проверке сметной документации на реконструкцию и строительство объектов
ОАО «Сбербанк России»
Приложение №8. Порядок оценки и сопоставления предложений Участников
Приложение № 1
к документации о проведении
квалификационного отбора
Техническое задание
1. Требования к предмету квалификационного отбора
1.1. Наименование – разработка проектно-сметной документации на
строительство/реконструкцию помещений Северо-Западного банка ОАО
«Сбербанк России», расположенных в г. Санкт-Петербурге и
Ленинградской области (далее Работы).
1.2. Выполнение работ в соответствии с действующим законодательством
РФ, строительными нормами и правилами (СНиП), техническим
заданием на проектирование (Приложение №6 к Документации), бизнестребованиями, розничным руководством ОАО «Сбербанк России»
1.3. Обязательное условие по итогам выполнения работ - согласование
проектной документации с Банком и, в случае необходимости, с
уполномоченными государственными контролирующими органами;
1.4. Подрядная организация самостоятельно проводит работу по сбору
необходимых для проектирования и согласования проекта документов и
сведений;
1.5. Выполнение работ в установленные Банком сроки
1.6. Другие требования.
2. Требования к условиям договора
 Договор заключается на условиях Заказчика/Банка;
 Условия Договора могут быть изменены Заказчиком/Банком при
проведении соответствующей закупочной процедуры;
 Условия оплаты – авансирование не более 40%
 Сроки выполнения разработки ПСД объекта:.
Площадь помещения/объекта
в помещениях до 60 кв.м.
Количество дней
разработки ПСД (не
более)
30
в помещениях от 61 - 250 кв.м.
60
в помещениях от 251 - 300 кв.м.
60
в помещениях от 301 - 500 кв.м.
75
в помещениях от 501 - 700
кв.м.
в помещениях от 701 - 1000
кв.м.
90
90
3. Требования к Квалификации Участника квалификационного отбора

Продолжительность (опыт) работы на рынке в качестве Генерального
проектировщика при проектировании строительства/реконструкции
зданий/помещений общественного назначения, в том числе объектов банковской
(финансовой) сферы, включающий в себя разработку разделов проекта,
приведенных в Приложении №6 к настоящей документации, (с учетом






правопреемственности, подтвержденной документально), (в России и/или за
рубежом) не менее 3-х лет.
Успешная реализация аналогичных проектов на сумму не менее 3 000 000 руб. за
каждый календарный год с 2010 по 2012 год включительно.
Наличие положительных отзывов и благодарственных писем о выполненных
работах на рынке проектирования (указанных в Форме 3): не менее 3-х штук.
Обеспеченность Участника трудовыми ресурсами, необходимыми для
выполнения обязательств по предмету квалификационного отбора;
Согласие работать по типовой форме договора, предлагаемой Банком
Согласие работать с рекомендованными ОАО «Сбербанк России»
субподрядными организациями.
Согласие на разработку сметной документации в соответствии с «Обязательными
требованиями к составлению сметной документации на реконструкцию и
строительство объектов ОАО «Сбербанк России» (Приложение № 7 к
Документации)
.
Приложение № 2
к документации о проведении
квалификационного отбора
Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Отборе
Каждая группа документов должна быть прошита (нитками) и
пронумерована, на оборотной стороне последнего листа должно быть указано
количество листов в данной группе документов, проставлена подпись руководителя
(уполномоченного лица)1 и печать организации (за исключением выписки из ЕГРЮЛ)2.
Заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов:
Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ»
Группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности».
Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы».
Группа 4 «Квалификационные документы».
Документы, представленные в составе заявки должны быть продублированы
участником на CD-ROM в формате MS Office. Предложение должно сопровождаться
описью документов.
Требования к сроку действия заявки
Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
Заявки. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема заявок.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
заявки.
Требования к составу заявки
Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке за
исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным
приложением перевода этих документов на русский язык, заверенным в установленном
порядке (нотариально). Документы, полученные из-за границы, должны быть
легализованы в установленном порядке с переводом на русский язык.. При выявлении
расхождений между текстом на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет
отдано тексту на русском языке.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
официальные документы, совершенные на территории иностранного
государства,
должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам
(подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке.
Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации,
предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором
1
При подписании (заверении, удостоверении) документов/ материалов для представления на квалификационный
отбор не руководителем участника, а иным уполномоченным лицом, лицом, дополнительно к документам группы 3
«Документы о государственной регистрации. Учредительные документы», участник представляет документы на
бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.).
2
В случае электронного документооборота документы подаются на ЭТП в соответствии с Регламентом работы ЭТП.
Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
В документах, входящих в заявку, денежные обязательства должны быть выражены в
российских рублях.
Приложение № 3
к документации о проведении
квалификационного отбора
Формы документов
Форма 1
Форма письма о подаче заявки на участие в
квалификационном отборе
«_____»_______________ года
№________________________
1.
Изучив Документацию о проведении квалификационного отбора на
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
в лице,_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в квалификационном отборе на условиях и в
соответствии с требованиями, установленными в Документации квалификационного
отбора.
2.
Заявка содержит приложения, предусмотренные описью документов (Приложение
№1 к письму о подаче заявки), составленной по форме, установленной Документацией.
3.
Мы ознакомлены с материалами технического задания.
4.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
5.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон сотрудника Участника размещения заказа)
6.
Настоящая заявка действует 90 календарных дней со дня, следующего за днем
окончания приема заявок
7.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника
______________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
МП
Приложение №1
к письму о подаче заявки
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в заявку Участника
№
п/п
Наименование
Количество
страниц
Номера
страниц
Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ»
1.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 4-х месяцев до даты подачи
заявки - заверенная органом, выдавшим документ или нотариально
заверенная копия
Группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности»
2.
3.
4.
5.
Анкета участника, составленная по форме 1 (Приложение №4 к
Документации)
Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что
организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не
наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
Отчет организации за 2010, 2011 и 2012 года и отчет организации за истекший
период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о
прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5). Все указанные документы (их копии)
должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером организации и
печатью участника.
Справка из подразделений ФНС России (МНС России) о состоянии расчетов с
бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом. При наличии просроченной
задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справка
налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга
Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы»
Для резидента юридического лица
6.
7.
8.
9.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№
Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 , свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 по ф.№ Р57001
Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав,
список участников и т.д.)
Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от
имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от
имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к
указанным документам представляется доверенность, выданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ,
подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы),
подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если
представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется
соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц,
действующих от имени юридического лица)
Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на
осуществление деятельности, если законодательство предусматривает
осуществление соответствующего вида деятельности на основании
соответствующего документа)
Для резидента индивидуального предпринимателя (физического
лица)
10.
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении
11.
12.
13.
в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном
до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на
занятие частной практикой или иным видом предпринимательской
деятельности, и/или документ, подтверждающий право на осуществление
деятельности, если законодательство предусматривает осуществление
соответствующего вида деятельности на основании такого документа
(лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.) - для
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на
территории Российской Федерации
Документ о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства
иностранного государства, при осуществлении предпринимательской
деятельности на территории иностранного государства
Доверенность, в случае, если от имени участника, действует иное
уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия
участника
Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и
физического лица-представителя участника
Для нерезидента (Документы должны быть датированы сроком не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о
проведении квалификационного отбора)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Устав и Учредительный договор, либо Устав иностранной организации, а
также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по
законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая
документы, подтверждающие государственную регистрацию (свидетельство
об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of
Incorporated и/или иной акт об учреждении)
Выписка из государственного/торгового реестра или иной документ,
подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии
дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии
компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо
зарегистрировано в реестре юридических лиц)
Свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации за 2
года
Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего
(действующих) от имени иностранной компании, включая документы об
избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа
и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании,
например, директоров/членов исполнительного органа (сертификат,
содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы
заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров /
иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени
иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и
другие) и\или нотариально удостоверенная доверенность на лицо (лиц),
уполномоченное (уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от
имени иностранной компании (в отношении лиц, выдавших доверенность,
необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от
имени иностранной компании)
В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной
компании на территории Российской Федерации, дополнительно
представляются
Документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр
филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории
Российской Федерации
20.
Положение о филиале
21.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или
документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Лицензия (разрешение или иной документ), если право на осуществление
22.
23.
деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем
выдачи соответствующего документа
Доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие
полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение
сделок от имени иностранной организации
Группа 4 «Квалификационные документы»
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (с наличием приложения, включающего работы по
Генеральному проектированию) (заверенная нотариально)
Согласие Участника (Форма 2):
- выполнять работы, являющиеся предметом квалификационного отбора, в
соответствии с требованиями к предмету закупки (раздел №1 Технического
задания) и условиям договора (раздел №2 Технического задания
- работать по форме договора, предлагаемой Банком (Приложение №5 к
Документации);
- работать с рекомендованными ОАО «Сбербанк России» субподрядными
организациями;
- разрабатывать сметную документацию в соответствии с «Обязательными
требованиями к составлению сметной документации на реконструкцию и
строительство объектов ОАО «Сбербанк России»
Сведения о продолжительности (опыте) работы на рынке в качестве
Генерального проектировщика при проектировании
строительства/реконструкции зданий/помещений общественного назначения,
в том числе объектов банковской (финансовой) сферы, включающие в себя
разработку разделов проекта, приведенных в Приложении №6 к настоящей
документации, (с учетом преемственности, подтвержденной документально),
не менее 3-х лет (Форма 3) и сведения об объеме выполненных работ (по
проектированию) на сумму не менее 3 000 000 руб. за каждый календарный
год с 2010 по 2012 год включительно.
Копии договоров (контрактов), подтверждающих реализацию проектов,
указанных в Форме 3
Сведения об обеспеченности штатной численности персонала Участника по
направлениям деятельности и их квалификации для выполнения работ (по
проектированию) (Форма 4)
Положительные отзывы и благодарственные письма по результатам
выполненных проектов (с указанием видов выполненных работ, сроков их
выполнения), оформленных на официальном бланке заказчика с подписью и
печатью заказчика. (не менее 3-х штук). (Факт выполнения данных работ по
проектированию должен подтверждаться сведениями, указанными в Форме
3)
Иные документы, необходимые (по мнению Участника) для включения в
состав Заявки
ИТОГО
ХХХ
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению



Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник
присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами
документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.).
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке
документов, определяющих суть предложения Участника.

Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его
печатью.
Форма 2
Настоящим письмом ____________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
в лице,_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии:
1. Выполнять работы, являющиеся предметом квалификационного отбора, в
соответствии с требованиями к предмету закупки (раздел №1 Технического
задания) и условиям договора (раздел №2 Технического задания);
2. Работать по форме договора, предлагаемой Банком;
3. Работать с рекомендованными ОАО «Сбербанк России» субподрядными
организациями;
4. Разрабатывать сметную документацию в соответствии с «Обязательными
требованиями к составлению сметной документации на реконструкцию и
строительство объектов ОАО «Сбербанк России»
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма 3
Сведения о продолжительности (опыте) работы Участника на рынке в качестве Генерального проектировщика при проектировании
строительства/реконструкции зданий/помещений общественного назначения, в том числе объектов банковской (финансовой) сферы,
и объеме выполненных работ (по проектированию)
Полное наименование и адрес Участника Отбора: _________________________________
№
п/п
Наименование
заказчика
Телефон
Адрес
объекта
1
2
3
4
Виды работ,
выполненные на
объекте
5
Период
проведения работ
6
Объем выполненных
работ, руб.
Номер и дата договора
(контракта)
7
8
2010 год
Итого:
ХХ
2011 год
Итого:
ХХ
2012 год
Итого:
ХХ
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
 В таблице приводятся краткие сведения о выполненных проектах
Форма 4
Сведения об обеспеченности штатной численности персонала Участника по направлениям деятельности
Полное наименование и адрес Участника Отбора: _________________________________
____________________________________
№
п/п
Должность
руководителей и
работников
Фамилия,
имя,
отчество
1
2
3
Образование (какое и когда окончил
образовательное учреждение)
специальность, учёная степень и звание
(при наличии)
4
общий
5
Стаж работы (лет)
по
в данной
специальности
организации
6
7
Сведения об окончании
специальных курсов
повышения квалификации
Примечание
8
9
* При отсутствии квалифицированных работников в штате, участник предоставляет документы, подтверждающие
привлечение/возможность привлечения участником специалистов (главный инженер проекта, главный архитектор проекта, инженерпроектировщик по разработке отдельных разделов проекта, инженер-сметчик и т.д.).
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению

В сведения необходимо включать руководителей и работников (в том числе привлекаемых на договорной основе), непосредственно
осуществляющие работы, указанные в письме о подаче заявки на участие в квалификационном отборе.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

К сведениям прикладываются копии документов об образовании (дипломы, аттестаты, свидетельства и т.п.), трудовых книжек (выписки из
трудовых книжек), трудовых договоров (соглашений), копии документов (удостоверения, свидетельства, дипломы, квалификационные аттестаты,
сертификаты и т.п.), удостоверяющих окончание специальных курсов повышения квалификации, квалификационных курсов
Приложение № 4
к документации о проведении
квалификационного отбора
Форма 1
Форма Анкеты Участника квалификационного отбора
Полное наименование и адрес Участника Отбора: _________________________________
Анкета Участника квалификационного отбора
№
п/п
1.
Наименование
Сведения об Участнике
Полное наименование (с указанием организационноправовой формы; в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.)
2.
ИНН/ОГРН
3.
Место нахождения (в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.)
4.
Фактический/Почтовый адрес
5.
Адрес местонахождения производственных
мощностей
6.
Адрес местонахождения складских помещений
7.
Вхождение в состав холдингов, концернов,
финансово-промышленных групп и других
объединений. Роль компании в структуре холдинга
8.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
9.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
10.
Веб-сайт, адрес электронной почты Участника
11.
Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес
регистрации, паспортные данные руководителя
Участника, с указанием должности и контактного
телефона
12.
Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес
регистрации, паспортные данные главного бухгалтера
Участника с указанием контактного телефона
13.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
Сокращенное наименование, ИНН (для юридических
лиц), Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения,
паспортные данные (для физических лиц) владельцев
компании с долей более 20 %.
Для нерезидента указываются конечные бенефициары.
Настоящим подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 11,12, и 14, на проверку и обработку Банком их персональных
данных в целях проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление Банку
согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника на
обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
14.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)3
Инструкции по заполнению




3
Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.
Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы
при заключении Договора.
Если анкету, заявку и/или иные документы, представляемые на квалификационный отбор, подписывает не
руководитель участника, а иное лицо, дополнительно к документам группы 3 «Документы о государственной
регистрации. Учредительные документы», первоначально представляемым в электронном виде, участник представляет
документы на бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.).
Приложение № 5
к документации о проведении
квалификационного отбора
Типовой договор
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
на разработку проектно-сметной документации _______________ Северо-Западного банка
ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: _______________.
г. Санкт-Петербург
“___” ___________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице ______________________, действующего на основании ______________________, с одной
стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем ПРОЕКТИРОВЩИК, имеющее
Свидетельство______________________
№
__
от
«__»
_____201_
г.,
в
лице
______________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Договор - настоящий договор подряда с приложениями к нему, подписанный Сторонами,
а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны
Сторонами.
1.2. Объект – _________________________, расположенный (ое) по адресу:________________, Sобщ=___________ м2;
1.3. Работы – подлежащие выполнению проектировщиком инженерные изыскания (при
необходимости) и проектные работы в соответствии с условиями Договора.
1.4. Инженерные изыскания – материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и
отражающие сведения о задачах инженерных изысканий о местоположении территории, о видах,
объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в
соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных
изысканий, о результате комплексного изучения природных и техногенных условий указанной
территории и о результатах оценки влияния строительства/ реконструкции объекта на другие
объекты капитального строительства.
1.5. Проектная документация – Проектная документация: совокупность текстовых и
графических
проектных
документов,
определяющих
архитектурные,
функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим
для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям
законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и
достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
1.6. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов,
обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических
решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и
монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или
изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты
рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые
документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
1.7. Экспертиза – предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также
результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов.
1.8. Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной
документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления.
1.9. Согласование – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком,
Проектировщику, а также органами государственного надзора и другими заинтересованными
организациями.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика, получить необходимую исходноразрешительную документацию, провести инженерные изыскания (при необходимости) и
разработать в соответствии с действующей нормативной документацией Проектную,
Рабочую/проектно-сметную документацию (далее - ПСД) по реконструкции (перепланировке)
Объекта в сроки указанные в Приложением №3 к Договору, согласовать Проектную, Рабочую
документацию/ПСД с Заказчиком, Межведомственной районной комиссией Санкт-Петербурга
(далее – МВК), органами местного самоуправления в области архитектуры, с уполномоченными
органами государственного надзора (экспертиза) и другими заинтересованными организациями и
передать ее Заказчику. Состав и содержание разрабатываемой документации должны
соответствовать требованиям, отраженным в задании на проектирование/техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
ПСД должна быть выполнена в 3-х экземплярах (2 экз. в печатном виде, 1 экз. - в
электронном).
2.2. Проектировщик обязуется выполнить Работы за свой риск, собственными силами и/или
силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
3.1. Стоимость Работ по Договору определяется согласно Протоколу согласования договорной
цены (Приложение № 2) и составляет _______ (__________) рублей __ копеек, (с НДС): в т.ч. НДС
по ставке __ % ___________ (_________________) рублей __ копеек.
(без НДС): без НДС на основании статьи ___ НК РФ.
3.2. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:
Начало Работ: «__» _____________ 201_ года.
Окончание Работ: «__» _____________ 201_ года.
Общая продолжительность проектирования _____ календарных дней.
4.2. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для
определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проектирования.
4.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом
разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение № 3).
4.4. Датой окончания Работ является дата подписания Сторонами Акта о приеме-передаче
готовой Проектной и Рабочей документации (Приложение № 4).
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
Оплата выполненных Проектировщиком Работ производится Заказчиком в следующем
порядке:
5.1.
Первый этап - Заказчик, после даты передачи Проектировщику комплекта
документов на основании счета, выставленного Проектировщиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты поступления счета, перечисляет Проектировщику аванс в размере 40 (сорок) % от стоимости,
указанной в п. 3.1. Договора, что составляет _______ (__________) рублей __ копеек (с НДС): в т.ч.
НДС по ставке __ % ___________ (_________________) рублей __ копеек. (без НДС): без НДС на
основании статьи ___ НК РФ.
5.2.
Второй этап - оплата в размере 20 (двадцать) % от стоимости, указанной в п. 3.1.
Договора, что составляет _______ (__________) рублей __ копеек (с НДС): в т.ч. НДС по ставке __
% ___________ (_________________) рублей __ копеек. (без НДС): без НДС на основании статьи
___ НК РФ, производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты поступления ему счета,
выставленного Проектировщиком после даты согласования ПСД (указать с кем согласование) по
объекту Заказчика.
5.3.
Третий этап – окончательный расчёт в размере 40 (сорок) % от стоимости, указанной
в п. 3.1. Договора, что составляет _______ (__________) рублей __ копеек (с НДС): в т.ч. НДС по
ставке __ % ___________ (_________________) рублей __ копеек. (без НДС): без НДС на
основании статьи ___ НК РФ, производится Заказчиком после даты подписания Акта приемапередачи готовой Проектной и рабочей документации (Приложение 4) в течение 5 рабочих дней с
даты поступления ему Акта приема-передачи и счета, выставленного Проектировщиком.
5.4. Расходы понесенные Проектировщиком при получении согласований (по поручению
Заказчика), которые потребовались для проведения работ, оплачиваются отдельно на основании
выставленных счетов, актов, счетов-фактур и предоставленных документов подтверждающих их
оплату Проектировщиком. Стоимость таких расходов не включена в стоимость, указанную в п.3.1
Договора.
5.5. Счета-фактуры представляются Проектировщиком Заказчику в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания
денежных средств со счета Заказчика.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
6.1. Обязанности Проектировщика:
6.1.1. Выполнить Работы в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в
соответствии с заданием на проектирование/техническим заданием, исходными данными,
техническими регламентами, ГОСТ.
6.1.2. Согласовать разработанную Проектно-сметную документацию с Заказчиком, МВК,
уполномоченными органами государственного надзора (экспертиза) и другими заинтересованными
организациями.
6.1.3. Представить Заказчику Проектную и Рабочую документацию в сроки, предусмотренные
Календарным планом разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение № 3).
6.1.4. Передать готовую Проектную и Рабочую документацию Заказчику в установленный
Договором срок по акту о приеме-передаче.
6.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о
внесении изменений и дополнений в Проектную и Рабочую документацию, если они не
противоречат заданию на проектирование, условиям настоящего Договора, действующему
законодательству и нормативным документам Российской Федерации.
В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то
Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем
требуемых дополнительных работ и условия оплаты.
6.1.6. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не вносить изменения в
Проектную и Рабочую документацию, оказывающую влияние на общую стоимость и сроки
строительства/ реконструкции.
6.1.7. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на
исполнение Договора.
6.1.8. Устранить все замечания Заказчика по Проектной и Рабочей документации, если они не
противоречат СНиП, техническим условиям.
6.1.9. Проектировщик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной при
проведении работ по Договору.
6.2. Права Проектировщика:
6.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком п.5.1. настоящего Договора, Проектировщик, по
согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по Договору на
период просрочки исполнения соответствующих обязательств.
6.3. Обязанности Заказчика:
6.3.1. Участвовать совместно с Проектировщиком в согласовании Проектной и Рабочей
документации с уполномоченными органами государственного надзора (экспертиза), другими
заинтересованными организациями и Генподрядной организацией (при ее наличии).
6.3.2. Принять по акту (Приложение №4) готовую Проектную и Рабочую документацию от
Проектировщика в объеме и сроки, предусмотренные Договором.
6.3.3. Использовать готовую Проектную и Рабочую документацию, полученную от
Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором.
6.3.4. Оплатить Проектировщику договорную цену за выполненные Работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
6.3.5. Немедленно письменно информировать Проектировщика обо всех изменениях,
влияющих на исполнение Договора.
6.4. Права Заказчика:
6.4.1. Заказчик имеет право вносить изменения в Задание на проектирование или объемы
Работ по настоящему Договору, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения
повлияют на стоимость или срок завершения Работ, Стороны подписывают соответствующее
Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
7.1. Проектировщик представляет Заказчику на согласование выполненную в полном объеме
Проектную и Рабочую документацию/ПСД комплектно в 2 (двух) экземплярах в соответствии с
Календарным планом разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение № 3).
7.2. Заказчик рассматривает полученную Проектную и Рабочую документацию/ПСД в течение
10 (десяти) календарных дней. При наличии замечаний Заказчик письменно предлагает
Проектировщику устранить их.
7.3. Проектировщик устраняет замечания Заказчика по Проектной и Рабочей
документации/ПСД в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления от
Заказчика.
7.4. После устранения замечаний по Проектной и Рабочей документации/ПСД и получения
согласований уполномоченных органов государственного надзора и других заинтересованных
организаций, Стороны подписывают Акт о передаче готовой Проектной и Рабочей документации.
(Приложение № 4).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора,
Проектировщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (включая НДС) от стоимости
Работ по Договору за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 10 %
(включая НДС) от стоимости Работ по Договору.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Заказчик выплачивает Проектировщику
неустойку в размере 0,1 % (включая НДС) от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 10 % (включая НДС) от стоимости Работ
по Договору.
8.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, которая нарушила
условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему.
8.4. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной и
Рабочей документации/ПСД, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе
эксплуатации объекта, созданного на основе данной документации. В случае обнаружения
указанных недостатков Проектировщик за счет собственных средств исправляет Проектную и
Рабочую документацию/ПСД и возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки.
8.5. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.
9.2. В случае нарушения по вине Проектировщика любого из сроков, установленных п. 4.1 и
Календарным планом разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение № 3)
настоящего Договора, свыше 15 дней, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке
досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Проектировщика с
указанием даты расторжения. При этом Проектировщик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней
до расторжения Договора возвратить Заказчику сумму аванса, включая НДС, а также выплатить
неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты
неустойки от суммы аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического
возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Заказчика.
9.3. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически
выполненные Проектировщиком Работы, а Проектировщик обязан возвратить Заказчику
неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до расторжения Договора, и передать Заказчику по акту фактически выполненный объем
разработанной Проектной и Рабочей документации.
9.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, к которым Стороны относят: природные явления, массовые беспорядки,
забастовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре
виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств. При
этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких
обстоятельств.
10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за
обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о
наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы,
подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской
Федерации.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца,
Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение
10 (десяти) календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто,
каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке,
письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 10
(десяти) календарных дней со дня расторжения Договора Проектировщик обязан возвратить
Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, и фактически
выполненную Проектную и Рабочую документацию, а Заказчик обязан оплатить фактически
выполненные Проектировщиком Работы.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме
в виде единого документа (Дополнительного соглашения).
11.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
11.4. Проектировщик не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без
письменного согласия Заказчика.
11.5. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к
коммерческой тайне друг друга, и не использовать полученные сведения для целей, не связанных с
исполнением Договора.
11.6. Стороны согласовывают режим работы с конфиденциальными документами,
необходимыми для исполнения договора подряда.
11.7. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного
сообщения (с подтверждением получения также факсимильным сообщением), нарочным или
отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в ст. 13
настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его
получения получателем. Документы, полученные посредством факсимильной связи стороны
признают в качестве надлежащих доказательств.
11.8. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах (один – для Заказчика, один
– для Проектировщика), имеющих равную юридическую силу, и содержит ___ листов.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Задание на проектирование (техническое задание).
Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены.
Приложение № 3 – Календарный план разработки Проектной и Рабочей документации.
Приложение №4 – Форма Акта о приеме-передаче готовой Проектной и Рабочей документации.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик: Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»
Адрес местонахождения:
Проектировщик: ______________
Адрес: _________________
117997, Москва, ул. Вавилова, д.19.
ИНН _________, КПП ___________, БИК
___________
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
р/с __________, к/с ___________
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного
Текстильщика, д.2,
_______________________
ИНН 7707083893, КПП 783502001, кор/сч
30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Санкт-Петербургу;
БИК 044030653; ОКПО 09171401; ОГРН
1027700132195, ОКВЭД 65,12
ОКПО _________ ОГРН ___________
ОКВЭД ___________
Заказчик
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.
Проектировщик
ОАО «Сбербанк России»
___________________________
___________________________
___________________________
(наименование фирмы)
(ф.и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
(ф. и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
Приложение № 2
к Договору подряда № _______
“___” ___________201_ г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,
в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с одной
стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем ПРОЕКТИРОВЩИК, имеющее
Свидетельство______________________
№
__
от
«__»
_____201_
г.,
в
лице
______________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, удостоверяют, что Сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации в сумме:
______ (___________) рублей __ копеек, (с НДС) в т.ч. НДС 18 % ____ (_______) рублей, __
копеек, в том числе:
(без НДС): без НДС на основании статьи ___ НК РФ.
№
п/п
Наименование объекта, номер
отделения (филиала) и его
адрес с указанием республики,
края, области
Регион
Общая
площа
дь,
(кв.м.)
Общая
стоимость
разработки
ПСД, (без
НДС),
руб.
НДС по
ставке __ %,
руб.
ИТОГО
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.
Заказчик
Проектировщик
ОАО «Сбербанк России»
___________________________
___________________________
___________________________
(наименование фирмы)
(ф.и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
(ф.и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
Общая
стоимость
разработки
ПСД, (с НДС),
руб.
Приложение № 3
к Договору подряда № _______
“___” ___________201_ г.
Календарный план разработки Проектной и Рабочей документации.
Наименование и
Срок выполнения работ
№ п/п последовательность (число календарных дней)
этапа
этапов
1
2
3
Договорная
цена
В том числе
НДС
руб./кв.м.
руб./кв.м.
Разработка
планировочного
решения
Разработка схемы
выкраски стен и
размещения
интерьерной
графики, а также
развертки стен (на
основании
утвержденной
планировки)
Разработка ПСД
Согласование
проекта в МВК
Инженерные
5
изыскания
ИТОГО:
4
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.
Заказчик
Проектировщик
ОАО «Сбербанк России»
___________________________
___________________________
___________________________
(наименование фирмы)
(ф.и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
(ф.и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
Приложение № 4
к Договору подряда № _______
“___” ___________201_ г.
Форма Акта о приеме – передаче Проектной и Рабочей документации
г. Санкт-Петербург
“___” ________ 201_г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,
в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с одной
стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем ПРОЕКТИРОВЩИК, имеющее
Свидетельство______________________
№
__
от
«__»
_____201_
г.,
в
лице
______________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны,
составили настоящий Акт в том, что
Проектировщик по Договору подряда № _____ от “__”__________ 201_ г. сдал, а Заказчик принял
проектно-сметную документацию по реконструкции ____________, расположенного по адресу:
_____________________ в составе:
- шифр ____ АР. Архитектурные решения. Том № 1 (___ листов)
- шифр ____ ВК. Водопровод и канализация. Том 2 (___ листов)
- шифр_____ ОВ. Отопление. Том 3 (___ листов)
- шифр_____ ОВ1. Вентиляция и кондиционирование. Том 4 ( ___ листов)
- шифр_____ ЭО. Электроосвещение и электрооборудование. Том 5 ( ___ листов)
- Сводка затрат и локальные сметы.
Работы выполнялись с “____” ________20__ г. по “___” _______20__ г.
на сумму __________ (_____________) рублей 00 коп., (с НДС) в том числе НДС 18% - _________
(________________) рублей 00 копеек. (без НДС): без НДС на основании статьи ___ НК РФ.
Соответствие
ПСД
Техническому
заданию
Заказчика
(претензии
сторон):
_____________________________________________________________________________
Ответственный за сдачу выполненных работ: ГИП _________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, телефон)
Ответственный за приемку выполненных работ: ___________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, телефон)
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.
Заказчик
Проектировщик
ОАО «Сбербанк России»
___________________________
___________________________
___________________________
(наименование фирмы)
(ф.и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
(ф.и.о.)
“___”________201_ г.
м.п.
Приложение № 6
к документации о проведении
открытого квалификационного Отбора
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации
Техническое задание на проектирование
Исходные данные:
1.1. Основные параметры зонирования и планировочного решения для разработки проекта
приведены в Приложении 2.
1.2. Перечень конкретных работ:
Проектом предусмотреть: окраску фасада, замену оконных блоков, обследование и, при
необходимости, ремонт козырька
1.3. Этапы проектирования:
А. обмерочные работы и обследования (при необходимости);
B. разработка и согласование с Заказчиком архитектурно-планировочного решения в
соответствие с Приложением 2 (Техническое задание на разработку планировки подразделений
новых форматов/ Бизнес требования);
С. разработка и согласование с Заказчиком архитектурной концепции в составе:
• обмерочные планы;
• архитектурно-планировочное решение (выполненное на этапе В);
• планы полов и потолков;
• фотофиксация существующего положения (фасады);
• визуализация фасада со всеми элементами рекламно-информационного оформления
(дневной вид, ночной вид), паспорт цветового решения фасада;
• визуализация 3D*:
- аксонометрия отдельных видов: вид сверху (направление взгляда от входа) на каждый
отдельный этаж ВСП; виды фокусных стен (при необходимости)
- схема выкраски стен и размещения интерьерной графики;
- развертки стен в местах размещения интерьерной графи
• предварительный укрупненный расчет стоимости;
D. разработка проектной документации.
1.4. Основание для проектирования – Постановление Правления Северо-Западного банка ОАО
«Сбербанк России».
2. Особые требования:
2.1. При разработке планировочных решений максимально сохранить существующую
планировку, расположение укрепленных помещений (касса, сейфовая, ХЦК, серверная)
2.2. Перенос входной группы не допускается.
Предусмотреть проектом проведение ремонта фасадов (заделка трещин, ремонт штукатурки,
шпаклевка, окраска, восстановление утраченной облицовки). Согласовать принятые проектные
решения по изменению цветовых решений, вида оконных и дверных заполнений с
уполномоченными органами архитектуры.
При необходимости проведения реконструкции фасадов (изменение типа отделки фасада
относительно существующего) допускается увеличение стоимости реконструкции фасада сверх,
указанной в Приложении № 11 (Типовая сводка затрат на переформатирование).
2.3. В сметной документации исключить применение повышающих коэффициентов,
учитывающих усложняющие факторы и условия производства работ выше минимальных значений,
регламентируемых нормами ценообразования в строительстве. Данные коэффициенты применять
только при обосновании проектом организации строительства.
2.4. Минимизировать использование диванов в транзакционной зоне, преимущественно
использовать скамейки.
2.5. Обеспечить применение фотообоев в соответствии с п. 6.2.10 РР (минимально допустимая
ширина фотообоев с фирменным фоном - 3 900 мм)
2.6. При разработке проекта учитывать Положение о типовых форматах подразделений
Сбербанка России по обслуживанию клиентов, Розничное руководство.2.6.2. При разработке
архитектурно-планировочного решения не допускается принятие решений, при которых нарушается
прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их разрушение.
2.6.3. Разработку планировочных решений и 3D визуализаций производить с использованием
«Альбома типовых рабочих мест и мебели подразделений новых форматов» и Библиотеки
стандартных элементов.
2.6.4. Представить заказчику комплект проектной и исполнительной документации на
электронном носителе в редактируемых форматах (dwg, doc, xls).
2.6.5. Графическая часть проектной документации, в том числе архитектурно-планировочные
решения (поэтажные планы), должна выполняться в редактируемом электроном формате «dwg» в
соответствии с требованиями:
2.6.5.1. Каждый файл содержит только один этаж здания в единственном экземпляре.
2.6.5.2 Каждый этаж здания вычерчивается с применением нескольких слоёв.
2.6.5.3 Обязательные слои:
Двери. Название слоя: Doors. Все двери вычерчиваются полигонами или замкнутыми
полилиниями. Один полигон – одна дверь.
Окна. Название слоя: Windows. Все окна вычерчиваются полигонами или замкнутыми
полилиниями. Один полигон – одно окно. Окно включает в себя остекление, оконный переплёт и
подоконник, а так же нишу, если окно расположено в ней, окно не должно находиться в толще
стены.
Лестницы. Название слоя: Stairs. Все лестницы вычерчиваются полигонами или замкнутыми
полилиниями. Один полигон – одна лестница. Лестница включает в себя лестничные марши и
лестничные площадки. Лестничная площадка на этаже, для которого составляется чертёж
вычерчивается как помещение слоя Other, а не как часть лестницы.
Лифты. Название слоя: Elevators. Все лифты вычерчиваются полигонами или замкнутыми
полилиниями. Один полигон – один лифт. Лифт вычерчивается по контуру лифтовой кабины и
дверей.
Туалеты. Название слоя: Bathrooms. Все туалетные комнаты вычерчиваются полигонами или
замкнутыми полилиниями. Один полигон – одна туалетная комната. Комнаты вычерчиваются без
учёта сантехники и перегородок туалетных кабинок.
Комнаты. Название слоя: Rooms. Все помещения слоя вычерчиваются полигонами или
замкнутыми полилиниями. Один полигон – одно помещение. Комнатой считается любое помещение
этажа, для которого на экспликации указан номер.
Прочие помещения. Название слоя: Other. Все помещения слоя вычерчиваются полигонами
или замкнутыми полилиниями. Один полигон – одно помещение. В этот слой включаются все
помещения этажа, не учтённые как комнаты или туалеты, например коридоры, площадки перед
лифтами, а также лестничные площадки на данном этаже.
Капитальные стены. Название слоя: Walls_capital. Все элементы слоя вычерчиваются
полигонами или замкнутыми полилиниями. В этот слой включаются все стены здания, для которых
известно, что они являются капитальными (главная стена, служащая опорой здания и выводимая
сплошь от основания до верха). Для удобства каждую стену можно разбивать на несколько
полигонов.
Внешние стены. Название слоя: Walls_outside. Элементы слоя вычерчиваются полилиниями
или обычными линиями, не обязательно замкнутыми. Слой служит для вычерчивания внешнего
контура здания, а также всех прочных внутренних перегородок, выполненных из кирпича, бетона, и
подобных материалов.
Внутренние стены. Название слоя: Walls_inside. Элементы слоя вычерчиваются полилиниями
или обычными линиями, не обязательно замкнутыми. Слой служит для вычерчивания лёгких
неразборных внутренних перегородок здания, например, выполненных из гипсокартона.
Временные перегородки. Название слоя: Walls_temporary. Элементы слоя вычерчиваются
полилиниями или обычными линиями, не обязательно замкнутыми. Слой служит для вычерчивания
легкоразборных конструкций и ограждений, например, турникетов и перегородок между рабочими
местами.
Прочие линии. Название слоя: Other_lines. Элементы слоя вычерчиваются полилиниями или
обычными линиями, не обязательно замкнутыми. Слой вспомогательных (декоративных) линий,
например, в нём можно указать направление движения по коридору или лестнице.
2.6.5.4 Файл плана этажа может включать любые другие необходимые слои, если их названия
не совпадают с указанными слоями.
2.7. В проектно-сметной документации должны быть учтены требования Банка по типовым
применяемым материалам в соответствии с Приложением № 12 к настоящему ТЗ «Перечень
применяемых материалов и оборудования на объектах переформатирования».
Разработанная проектно-сметная документация должна удовлетворять требованиям Банка по
предельной стоимости реконструкции 1 кв.м., приведенная в Приложении № 11 «Типовая сводка
затрат на проведение переформатирования»
Предусмотреть проектом:
 Санузел для персонала – использование подвесных унитазов и умывальников.
Система смыва – встроенная в стену (подвесная инсталляция).
 При наличии достаточной электрической мощности или возможности ее
присоединения применять систему антиобледенения на крыльце и пандусах (греющий
кабель).
 Плинтус из плитки – торец плитки закрывается специальным металлическим
профилем в цвет плитки. Исключить оштукатуривание, шпаклевку, окраску торца
плитки.
 Сопряжение мебели и строительных конструкций – использовать декоративные
накладки-нащельники из кориана.
 Внутренние лестницы – использование декоративной подсветки ступеней
светодиодными лентами.
 Использование в интерьерах ВСП декоративных изображений с подсветкой.
 Использование полукруглых в профиле наличников. Крепление на защелках либо на
клею без использования гвоздей.
 Использование противоскользящего обрамления угла ступеней (закладные элементы
под плитку).
 Минимизировать наличие импостов в наружном остеклении. Предпочтительно
использовать остекление без импостов и глухих элементов.
 При наличии достаточной электрической мощности использовать подсветку фасадов.
 В интернет-киосках использовать встроенную антивандальную клавиатуру.
 На стенах напротив рабочих мест использовать горизонтальные мебельные щиты в
цвет мебели рабочих мест для исключения появления потертостей от кресел.
 В санузле использовать реечный алюминиевый потолок.
 Во внутренних помещениях использовать люминисцентные встраиваемые
светильники 600х600 мм. Потолочная система – типа «Байкал».
 Использовать светодиодную подсветку колонн и других конструкций.
 Вывод кабеля для подключения банкоматов – через пол.
3. Состав проектной документации.
3.1. Состав и основные требования к проектной документации определяются в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.1101-2009.
3.2. Проектная документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для получения
положительных заключений экспертных органов, получения разрешения на выполнение работ,
проведения строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации.
3.3. Все виды проектных работ, в том числе по обеспечению доступа маломобильных групп
населения, противопожарной безопасности и др. должны соответствовать требованиям стандартов,
строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, а также
ведомственных требований и нормативов.
3.4. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с Федеральными
единичными расценками (ФЕР).
3.5. Примерный состав проектной документации:
3.5.1. раздел «Пояснительная записка».
3.5.2. раздел «Схема планировочной организации земельного участка» (при необходимости).
3.5.3. раздел «Архитектурные решения» должен содержать:
 Ведомость чертежей. Основные показатели (объемы, площади и т.д.). Спецификации
элементов заполнения проемов (двери, окна и т.д.). Обозначение марок столярных и др.
изделий в соответствии со спецификациями.
 Ведомость ссылочных документов.
Пояснительная записка.
Архитектурная концепция.
Фасады.
Разрезы по входным группам.
Обмерочные планы.
Планы монтируемых стен и перегородок и т.д. с отметками и размерной привязкой.
Планы с экспликацией помещений.
Планы полов. Привязка полов. Экспликация полов. Рисунок пола в клиентском зале.
Планы потолков. Привязка подвесных потолков. Светильники. Экспликация потолков и
светильников.
 Планы с расстановкой банковского оборудования и мебели. Спецификации.
 Развертки стен клиентского зала.
 Узлы и детали в составе: Витражи. Конструкции сливов. Входные козырьки. Поручни.
Лестницы. Ограждения. Узлы крепления металлоконструкций к существующим
конструкциям.
 Ведомости материалов.
 План размещения рекламной и навигационной продукции.
Отделку помещений
предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в
Розничном руководстве, являющимися приложением к данному ТЗ. Ведомость отделочных
работ в составе архитектурно-строительной части проекта должна соответствовать
Розничному руководству (в части описания цвета и фактуры материала).
Применяемые в проекте строительные и отделочные материалы должны удовлетворять
требованиям, предъявляемым к этим материалам в Российской Федерации по пожарной
безопасности (ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»),
изностойкости и выделению в воздух вредных химических веществ, а также требованиям по
надежности и долговечности.
3.5.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (если проектируется)
проектировать на основании обследований и заключения по ограждающим и несущим
конструкциям с учетом проектных нагрузок.
3.5.5. Раздел «Техническая укрепленность».
Планы с мероприятиями по технической укрепленности. Разрезы. Узлы и детали. Сечения.
Раздел «Техническая укрепленность» согласовать с Управлением безопасности Банка.
3.5.6. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» в составе:
- Система водоснабжения.
- Система водоотведения.
- Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха*, тепловые сети.
- Автоматизация общеобменной вентиляции*.
- Система электросвязи, информационно-телефонная кабельная система, факсимильная связь,
радиосвязь.
- Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации, телевизионная система
видеоконтроля, система контроля и управления доступом. (Разрабатывается специализированной
организацией, согласованной с территориальным банком).
- Система электроснабжения и аварийного освещения.
- Пневмопочта
- Сводный план инженерных сетей и коммуникаций.
При проектировании инженерных систем исключить установку инженерного оборудования и
применение открытой проводки в местах наклейки фотообоев.
3.5.7. Раздел «Проект организации строительства» (при необходимости).
3.5.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (при необходимости).
3.5.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
3.5.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
3.5.11. Сметная документация.
4. Специальные требования к проектированию.
4.1. Требования к технической укрепленности









Техническая укрепленность выполняется в соответствии с требованиями Положения Банка
России от 24.04.2008г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации», нормативным документом ОАО «Сбербанк России» от 15.11.2010г. №
1992 «Технологическая схема по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией,
системами контроля доступа и видеоконтроля подразделений Сбербанка России», ВНП 001-01/
Банка России, а также руководящих документов (РД) МВД России и Государственных стандартов
Российской Федерации.
Техническая укрепленность подразделения должна обеспечивать возможность сдачи его на
пульт централизованного наблюдения охраняющей организацией (отдел вневедомственной охраны
(ОВО)/ФФГУП «Охрана» МВД России/ лицензированное частное охранное предприятие).
4.1.1. Сейфовую комнату по возможности не предусматривать. Установку сейфа 3 класса
устойчивости к взлому согласно ГОСТ Р 50862-2005 предусмотреть в кассе. При невозможности
установки сейфа в кассе, помещения сейфовой комнаты выполнить в соответствии с требованиями
п.5.3.2.4.Технологической схемы № 1992 от 15.11.2010 г.
4.1.2.В сейфовую комнату устанавливается сертифицированный сейф не ниже 1 класса
устойчивости к взлому согласно ГОСТ Р 50862-2005. Предусмотреть установку приспособления
для опечатывания двери сейфовой. Представить сертификат на ограждающие конструкции
сейфовой комнаты, включая дверь, не ниже 1 класса устойчивости к взлому. При отсутствии
сейфовой комнаты сейф 3 класса устойчивости к взлому согласно ГОСТ Р 50862-2005
устанавливается в кассе.
4.1.3. Помещения хранилища ценностей клиентов выполнить в соответствии с требованиями
п. 5.4.1 Технологической схемы № 1992 от 15.11.2011г. Преимущественно хранилище ценностей
клиентов организовывается в помещении, отвечающем требованиям, предъявляемым к сейфовой
комнате, с установкой депозитных шкафов сейфового типа не ниже 1 класса устойчивости к взлому
по ГОСТ Р 50862-2005.
4.1.4.Серверное помещение (место установки каналообразующего и активного сетевого
оборудования, а так же ФПСУ) выполнить согласно требованиям Инструкции № 830-2-р от 16.08.06
г.
4.1.5.Ограждающие строительные конструкции по периметру ВСП выполнить согласно п.
5.2.1. Технологической схемы № 1992 от 15.11.2010 г.
Наружные ограждающие конструкции ВСП (стены, перекрытия, покрытия) выполняются по
1 классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97.
При возможности осмотра группами быстрого реагирования частных охранных предприятий
полного периметра ВСП, класс устойчивости к взлому может быть снижен до нулевого по ГОСТ Р
51113-97.
4.1.6.Дверные блоки ремонтируемых помещений выполнить согласно приложению 3
Технологической схемы № 1992 от 15.11.2010 г.
4.1.7.Двери главного входа и запасных выходов оборудовать в соответствии с приложением
3 Технологической схемы № 1992 от 15.11.2010 г. и с учетом Требований СБ РФ № 923-р.
4.1.8. Установку электрической роллеты на дверь между зоной самообслуживания (24 часа) и
клиентским залом не предусматривать. Остекленная перегородка между зоной 24 часа и
операционным залом должна обеспечивать класс устойчивости А3 по ГОСТ Р 511362008.Предусмотреть наличие системы СКД в зону самообслуживания( идентификация по
банковской карте).
4.1.9. Оконные рамы оборудовать в соответствии с приложением 4 Технологической схемы
№ 1992 от 15.11.2010 г.
Необходимо предусмотреть равнопрочность конструкций рамы (окна, двери) применяемому
защитному остеклению с подтверждением сертификатом соответствия или адресным Заключением
органа Госстандарта РФ.
4.1.10. Операционную кассу по всему периметру выполнить из ограждающих конструкций
согласно п. 5.3.5.2. Технологической схемы № 1992 от 15.11.2010 г., которые должны обеспечивать
пулестойкость не ниже 1 класса по ГОСТ Р 51136-2008 и ГОСТ Р 51112-97. Указанные пулестойкие
конструкции должны иметь сертификаты соответствия органов сертификации Госстандарта РФ.
Передаточные устройства банковской стойки выполнить с учетом требований п. 5.3.5.3.
Технологической схемы № 1992 от 15.11.2010 г. Предусмотреть отверстие в бронебарьере
(диаметром 20 мм) для интерфейсных кабелей клавиатуры пинпад и пульта СОКОК (на рабочем
месте кассира), вывести кабели на барьер со стороны клиента с левой стороны передаточного
устройства между кассиром и клиентом. Передаточное устройство между операционистом и
кассиром должно быть достаточным для передачи больших денежных сумм. Предусмотреть
переговорное устройство клиент-кассир.
4.1.11. При условии, если инкассаторы попадают в помещения по приему-передаче
ценностей через отдельный вход, помещение по приему-выдаче ценностей инкассаторам
оборудовать передаточным узлом (шлюзом), шлюз установить в стене, отделяющей кассу от
помещения приема-выдачи ценностей инкассаторам. Шлюз и стена, в которой установлен шлюз
должны иметь класс пулестойкости не ниже 1. Высоту установки шлюза согласовать
дополнительно при монтаже с Управлением кассовой работы. Над шлюзом предусмотреть окно с
остеклением по 1 классу пулестойкости. Дверь металлическая с суммарной толщиной не менее 4
мм. Дверь оборудовать электромеханическим замком и дополнительно внутренним засовом,
глазком 180 градусов и доводчиком. При открывании дверей наружу на стороне петель должны
быть установлены анкерные штыри, препятствующие снятию двери в случае срывания петель или
их механического повреждения. У двери предусмотреть звонок провести его в основную кассу.
При передаче ценностей в за кассовом пространстве, куда инкассаторы попадают,
минуя главный вход, помещение по приему-выдаче ценностей инкассаторам оборудовать дверью
металлической с суммарной толщиной не менее 4 мм. Дверь оборудовать электромеханическим
замком и дополнительно внутренним засовом, глазком 180 градусов и доводчиком. При открывании
дверей наружу на стороне петель должны быть установлены анкерные штыри, препятствующие
снятию двери в случае срывания петель или их механического повреждения. У двери
предусмотреть звонок провести его в основную кассу.
4.1.12.Перегородки между ЭОСК и кассовым залом выполнить согласно п. 5.2.1.
Технологической схемы № 1992 от 15.11.2010 г.
4.1.13.Вентиляционные короба и шахты диаметром более 200 мм, выходящие за пределы
периметра филиала и сейфовой комнаты, блокировать изнутри помещения решетками из прутка
диаметром 16 мм. ячейкой не более 150х150 мм. Дополнительно защитить вентканалы
фальшрешеткой, установленной перед силовой решеткой, с ячейкой 100х100 мм из металлической
трубки 6 мм для провода шлейфа сигнализации.
4.1.14. Обеспечить сохранение существующей технической укрепленности (сейфовые,
кассовый узел), при невозможности - отказ от оборудования сейфовой комнаты и установка в кассе
сейфа 3 класса устойчивости к взлому согласно ГОСТ Р 50862-2005.
4.2. Рабочие места.
При проектировании рабочих мест применять типоразмеры, конфигурацию и состав мебели
рабочих мест в соответствии с Розничным руководством.
Обеспечить максимальное сохранение существующих строительных конструкций (стяжка,
перегородки и пр.).
Расположение электрических розеток на рабочих местах должно гарантировано обеспечивать
подключение средств вычислительной и спецбанковской техники, а так же печатающего
оборудования стандартным кабелем длиной 1,8 м и размещаться на высоте не менее 30 см от пола в
соответствии с дизайн-проектом мебели. Розетки электропитания располагать на боковых частях
рабочего места совместно с розетками СКС
4.3. Водоснабжение и водоотведение.
4.3.1. Системы водопровода, канализации, водостоков и горячего водоснабжения
проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация» и ВНП 001-01 (Банк России). Монтаж санитарно-технических систем производить
согласно требований СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-1022000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из
полимерных материалов»
4.3.2.Необходимость устройства пожарного водопровода определить в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация».
4.3.3. При проектировании систем водоснабжения использовать трубы PEX-AL-PEX и метод
соединения пресс фитинги.
4.3.4. Установить узлы учета холодной и горячей воды.
4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
4.4.1.Системы отопления, вентиляции воздуха помещений проектировать в соответствии со
СНиП 41-01-2003 (2.04.05-91*) «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ВНП 001-01 (Банк
России), ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях», СНиП II-12-77 «Защита от шума», 31-06-2009 «Общественные здания
административного назначения», 23-01-99 «Строительная климатология», 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий», 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещении, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СНиП 2303-2003 «Защита от шума», ГОСТ 21-602-2003 «Правила выполнения рабочей документации
отопления, вентиляции, кондиционирования», 21.408-93 «Правила выполнения рабочей
документации автоматизации технологических процессов».
4.4.2.Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена принять по таблицам ВНП
001-01 (Банк России). Кратность воздухообмена в операционных кассах должна быть не менее 2.
4.4.3.При расчете воздухообмена в операционных залах следует учитывать присутствие
клиентов из расчета по 3 человека на каждого обслуживающего клиентов работника.
4.4.4.Приток и вытяжку из помещения сейфовой организовать, согласно ВНП 001-01.
4.4.5.Предусмотреть устройство системы кондиционирования воздуха в операционной и
клиентских зонах, в операционных кассах, кабинах для работы клиентов с ценностями независимо
от наличия в них общеобменной вентиляции, в помещениях, где установлено оборудование с
повышенным тепловыделением (серверная, комната отдыха, кроссовая, UPS, АТС, сервисная зона
банкоматов и др.) В серверном помещении обеспечить наличие основной и резервной системы
кондиционирования с возможностью раздельного включения. В серверном помещении не размещать
внутренние блоки кондиционера над оборудованием, шкафом и кроссами.
В серверном помещении обеспечить наличие основной и резервной системы
кондиционирования с возможностью раздельного включения.
В серверном помещении не размещать внутренние блоки кондиционера над оборудованием,
шкафом и кроссами.
4.4.6 Предусмотреть установку тепловой завесы при входе.
4.4.7.Для определения уровня проникающего шума от оборудования систем вентиляции и
кондиционирования выполнить акустический расчет. В случае необходимости разработать
мероприятия по снижению шума до допустимых значений санитарных норм.
4.4.8. В помещениях, где установлены устройства самообслуживания обеспечить температуру
от 10 до 40 градусов Цельсия, относительную влажность от 20% до 80%
4.4.9 В системе отопления использовать запорно-регулируемую арматуру HERZ SHTREMAX
трубы PP-R (PN 20) фирм «Banninger»- Германия; Ecoplastik- Чехия; либо стальные
водогазопроводные (с учетом приложения № 12).
4.4.10. Сохранить существующую систему отопления. Пре невозможности – обосновать и
согласовать степень реконструкции с Банком.
4.4.11. В системе вентиляции не использовать систему рекуперации тепла.
4.4.12. Не применять мультизональную систему кондиционирования. Для снятия
теплоизбытков использовать сплит-системы. При невозможности – обосновать и согласовать
применение мультизональных систем с Банком.
4.5. Электроснабжение и электрооборудование.
4.5.1. Электротехническую часть проекта выполнить в соответствии с действующими
нормативными документами и ведомственными нормами: «Методика построения систем
электроснабжения объектов Сбербанка России» №979-р от 12.09.02г.
4.5.2 Внутри ВРУ установить проектные узлы учета (электронные счетчики) в соответствии
ТУ электроснабжающей организации. После узла учета предусмотреть установку рубильника.
При электроснабжении объекта по второй категории надежности предусмотреть единую
схему АВР для всех потребителей. Схему АВР реализовать с применением БУАВР.К.220.
Предусмотреть контур повторного заземления и систему уравнивания потенциалов. Главную
заземляющую шину (ГЗШ) предусмотреть в отдельном щите (отдельно от РЕ ГРЩ и ВРУ).
Установить щитки электропитания: ЩО (освещение), ЩК (компьютерные розетки) от ВЭРС
(выделенная
электрораспределительная сеть), ЩБ (бытовые розетки) от СЭРС (силовая
электрораспределительная сеть).
Все электрические розетки подключить через устройства защитного отключения (УЗО).
4.5.3. Потребители, требующие подключения к ВЭРС:
 оборудование локальной вы
числительной
сети;
 системы связи (АТС), комплексы специальной связи;
 системы пожарной и охранной сигнализации;
 системы контроля доступа и телевизионные системы наблюдения;
 компьютеры;
 жк-панель;
 интернет киоски;
 банкоматы и ИПК;
 системы защиты информации;
 cистема управления электронной очередью (СУО)
 система управления электронной очередью (СУО);
 эвакуационное освещение.
ВЭРС разработать с учетом потребности в нагрузках по помещениям, в соответствии с
требованиями Методики построения систем энергоснабжения объектов Сбербанка России № 979-р.
Сети ВЭРС запитать через источник бесперебойного питания (ИБП), мощность и место
установки которого определить проектом. Место установки – серверная. Предусмотреть схему
обхода ИБП с внешним механическим байпасом. Поставку ИБП с внешним байпасом осуществляет
заказчик.
Поставка ИБП на объекты банка осуществляется ЗАО “ЛАНИТ” в соответствии с заключённым
Сбербанком РФ Генеральным соглашением № 87-АРС от 11.02.2004 г. (ЗАО «Ланит» т. (495) 96766-50, контактное лицо – Ковбаснюк Екатерина).
Выбор типа и мощности ИБП согласовать с Заказчиком (контактное лицо Константинов Л.К.
ведущий инженер ОЭиХО УНиМТО Северо-Западного банка т. 335-44-16).
Подключение ИБП выполнить в соответствии с Рекомендациями фирмы производителя
Schneider Electric (см. Приложение № 9 к Техническому заданию).
Запуск ИБП осуществляет сертифицированный специалист Schneider Electric
Для организации запуска ИБП представить Заказчику Форму проверки готовности объекта к пусконаладочным работам ИБП. (см. Приложение № 10 к Техническому заданию).
Предусмотреть место для установки ИБП в помещении без доступа сотрудников и клиентов.
В помещении с ИБП предусмотреть установку кондиционера.
В помещении ИБП предусмотреть розетку СКС (RJ-45) для подключения ИБП к ЛВС.
Предусмотреть электроснабжение коммуникационного шкафа от отдельного автомата ВЭРС.
4.5.4. Предусмотреть схему энергоснабжения ВСП от мобильной дизель-генераторной
установки (ДГУ) при длительных перерывах внешнего электроснабжения. Для подключения
мобильной ДГУ мощностью 135 кВА предусмотреть со стороны двора установку наружного щита с
электрическим разъемом (розетками) типа АВВ 3Р+N+E 4125RS6W. 125A/ IP67. Предусмотреть
установку в щитовой перекидного рубильника для переключения электроснабжения на ДГУ.
4.5.5. Предусмотреть контур заземления для ВЭРС, розеток с зануляющим проводом и
средств ОПТС, АТМ., и щита подключения ДГУ.
4.5.6. Для подключения устройств самообслуживания предусмотреть установку розеток:
- для банкоматов – 4 розетки электропитания (системный блок, видеорегистратор, ОПТС).
Для подключения к ЛВС банка устанавливается 2 розетки RG45 в месте установки банкомата. Блок
розеток должен располагаться на высоте 30-40 см от пола, непосредственно за устанавливаемым
банкоматом.
- Для напольного ИПТ – 2 розетки электропитания. Для подключения к ЛВС банка
устанавливается 2 розетки RG45 в месте установки ИПТ. Блок розеток должен располагаться на
высоте 30-40 см от пола, непосредственно за устанавливаемым терминалом.
- Для настенного ИПТ – 2 розетки электропитания. Для подключения к ЛВС банка
устанавливается 2 розетки RG45 в месте установки ИПТ. Блок розеток должен располагаться на
высоте 110-120 см от пола, непосредственно под размещаемым терминалом. Розетки должны быть
плоскими (выступать из стены не более чем на 15-20 мм).
Предусмотреть вывод электропитания 220 В к месту установки оборудования ОПТС и АТМ
от отдельных автоматов ВЭРС, с одновременным отключением фазы и ноля.
Предусмотреть вывод в служебные помещения электропитания 220 вольт от отдельного
автомата ВЭРС для подключения аппаратуры охранно-пожарной сигнализации.
Предусмотреть электроснабжение банкомата и ИПК от отдельных автоматов ВЭРС.
Предусмотреть электроснабжение коммуникационного шкафа от отдельного автомата
ВЭРС, подключенного к ИБП.
Распределительные и групповые электрические сети выполнить по радиальной схеме без
шлейфа до разделительных блоков или клеммных соединений подключаемого оборудования.
Прокладку сетей СЭРС и ВЭРС в офисных помещениях произвести в одних и тех же
пластиковых, не поддерживающих горение, кабельных каналах соответствующего сечения.
Наполняемость коробов должна составлять не более 60%. Прокладку электрических сетей
осуществить за подвесным потолком в закрепленных гофрированных пластиковых трубах по
кабельным полкам.
Проход кабелей и проводов в стенах и перекрытиях выполнить с применением защитных
стальных или пластиковых труб. Для прокладки проводников защитного заземления рекомендуется
использование проводов марки ПВ-1, ПВ-3. При выборе типа автоматов для обеспечения
селективности учитывать пусковые токи технических средств.
4.5.7. Освещенность принять согласно нормам для офисных помещений и требований
ВНП001-01/ЦБ РФ. Электрическое освещение выполнить светодиодными светильниками, во
вспомогательных помещениях и клиентских залах предусмотреть рабочее и аварийное освещение.
В месте передачи ценностей инкассаторами выполнить аварийное освещение.
В сейфовых комнатах:
- электропроводку выполнить скрытой в трубах, металлических рукавах;
- освещение должно осуществляться герметичными светильниками, общая освещенность
не менее 200 Люкс;
- включение освещения предусмотреть двухполюсным выключателем, который
устанавливается вне сейфовой комнаты.
В помещениях, используемых в складских целях, предусмотреть установку выключателей
освещения вне помещений.
4.5.8. На каждом рабочем месте операциониста, специалиста по продажам, заведующего и
заместителя заведующего должны быть предусмотрены 4 розетки ВЭРС европейского стандарта с
закрытым контактом и 6 бытовых розеток с заземляющим контактом, которые установить в
кабельном канале.
На каждом рабочем месте кассира должны быть предусмотрены 4 розетки ВЭРС и 16
бытовых с заземляющим контактом. В кабине конфиденциального обслуживания расположить 1
бытовую электрическую розетку для подключения устройств для пересчета банкнот.
На рабочем месте обучения предусмотреть розетки ВЭРС (не менее 2) и СКС (не менее двух
портов RJ-45) для подключения к ЛВС для компьютера, расположенного в общем доступе (комната
отдыха) для проведения обучения по системе АСПК.
На рабочем месте администратора зала предусмотреть 2 розетки ВРЭС и 2 розетки СКС,
подведение электрических проводов должно быть осуществлено из лючка в полу, непосредственно
под рабочим местом администратора.
Для интернет-киосков, расположенных в клиентской зоне, предусмотреть размещение
розетки европейского стандарта с закрытым контактом для ВРЭС за моноблоком, совместно с
розеткой RJ-45.
Для подключения Устройств самообслуживания предусмотреть прокладку отдельного кабеля
в металлорукаве для размещения розетки электропитания внутри УС.
Предусмотреть установку дополнительного кабель-канала для скрытия проводов между
розеткой и оборудованием.
Расположение электрических розеток на рабочих местах должно гарантировано
обеспечивать подключение средств вычислительной и спецбанковской техники, а так же
печатающего оборудования стандартным кабелем длиной 1,8 м и размещаться на высоте не менее
30 см от пола в соответствии с дизайн-проектом мебели.
Предусмотреть ВЭРС и СКС розетки в клиентском зале для подключения интернет- киоска,
ЖК-панели. табло курсов валют, табло электронной очереди.
Для интернет-киосков, расположенных в клиентской зоне, предусмотреть размещение
розетки европейского стандарта с закрытым контактом для ВРЭС за моноблоком, совместно с
розеткой RJ-45.
Предусмотреть бытовые розетки для подключения стенда демонстрации монет и слитков из
драгоценных металлов, буфетного комплекса, кулера.
В помещении сотрудника третьей линии предусмотреть розетки ВЭРС и СКС для принтера
общего пользования.
В месте пересчета и упаковки ценностей предусмотреть бытовые розетки для безвакуумного
упаковщика и счетчика банкнот.
Хозяйственно-бытовые розетки с заземляющим контактом в коридорах и вестибюлях
установить в гипрок (скрытая проводка), для электропитания которых предусмотреть устройство
защитного отключения (УЗО).
Предусмотреть розетки ВЭРС и СКС для подключения к ЛВС для компьютера,
расположенного в общем доступе (комната отдыха) для проведения обучения по системе АСПК.
Расположение электрических розеток на рабочих местах должно гарантировано
обеспечивать подключение средств вычислительной и спецбанковской техники, а так же
печатающего оборудования стандартным кабелем длиной 1,8 м и размещаться на высоте не менее
30 см от пола в соответствии с дизайн-проектом мебели.
Предусмотреть установку динамиков в клиентских залах для трансляции музыкального
контента, совмещенного с системой оповещения.
Для подключения электропитания средств ОПТС в стенах сейфовой, предусмотреть проходы
в виде заложенных и загнутых труб диаметром до 44 мм с резьбой на концах. При этом силовой и
слаботочный кабели должны проходить в разных трубах. Неиспользованные проходы закрываются
заглушками.
Предусмотреть
автоматический
расцепитель
для
отключения
вентиляции
и
кондиционирования при срабатывании пожарной сигнализации (ПС).
4.5.9. Для подключения фасадных и интерьерных рекламно-информационных конструкций
предусмотреть:
1. Выводы электропитания на фасад здания для подключения фасадных рекламноинформационных конструкций.
2. Выводы электропитания к окнам/витринам для подключения витринных рекламноинформационных конструкций.
3. Выводы электропитания в Зону самообслуживания круглосуточную для подключения
интерьерных конструкций.
4. Монтаж в электрощитовой необходимого для подключения рекламно-информационных
конструкций оборудования, в том числе таймер включения и выключения с возможностью
программирования на 1 год, отдельные на консоль и рекламную вывеску. Знак «24 часа» должен
гореть круглосуточно.
Предусмотреть УЗО для линии электропитания рекламы.
Точки выводов и сечение проводов электропитания уточняются на этапе проектирования и
показываются для фасадных вывесок и витринных конструкций на визуализации фасада со всеми
элементами рекламно-информационных конструкций. Суммарная потребляемая мощность всех
рекламно-информационных конструкций уточняется по результатам проектирования.
Технические условия на привязку точек вывода кабелей для подключения рекламы,
электрическая мощность рекламных конструкций для расчета сечения кабеля устанавливаются
монтирующей рекламно-информационные конструкции организацией на основании согласованного
с банком вида фасадов.
Максимально исключить прокладку кабелей для подключения рекламно-информационных
конструкций по фасаду здания (открыто или в гофротрубе).
С целью снижения потребляемой электрической мощности преимущественно использовать
укороченный вариант объемных световых букв (стандарты 270, 350, 420, 480, 545, 610
укороченные).
Обеспечить преимущественное использование одного типоразмера фасадной таблички с
режимом работы и перечнем услуг (формат фасадной таблички 720*490 вместо 1150*500).
Обеспечить размещение световых панелей в офисах с количеством окон более 5 через окно.
4.5.10. Проект по электропитанию должен быть согласован с ИТ службой банка в части
размещения централизованного ИБП и подключения к ВЭРС: рабочих мест пользователей,
устройств самообслуживания, систем управления очередью, инфо-киосков, коммуникационных
шкафов.
4.5.11. Места установки и типы применяемого электрооборудования и Электротехническую
часть проекта согласовать с Заказчиком, Энергоснабжающей организацией, и с Ростехнадзором
(независимая платная экспертиза до начала работ по проекту).
*После завершения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте подрядчик организует
получение Акта допуска в Ростехнадзоре для заключения договора электроснабжения.
4.5.12. Суммарная потребляемая мощность всех рекламно-информационных конструкций
уточняется по результатам проектирования. Проект по электропитанию должен быть согласован с
ИТ службой банка в части размещения централизованного ИБП и подключения к ВЭРС: рабочих
мест пользователей, устройств самообслуживания, систем управления очередью, инфо-киосков,
коммуникационных шкафов.
4.6. Структурированная кабельная система (СКС).
4.6.1. В проекте предусмотреть структурированную кабельную сеть, охватывающую все
помещения
и предназначенную для подключения компьютеров, телефонов, различного
периферийного и специального банковского оборудования (при необходимости и для организации
системы электронной очереди).
4.6.2.
Проект
выполняется
специализированной
организацией,
занимающейся
проектированием и созданием СКС, с учетом следующих требований раздела 13.3 “Порядка
обеспечения безопасности информационных технологий в Сбербанке России” № 875-р от 28.12.01
г:
-Локальные вычислительные сети должны строится, как правило, на основе структурированной
проводки.
- Прокладка кабеля должна осуществляться таким образом, чтобы исключить непосредственный
доступ к кабельной системе сети (за фальшпанелями, в каблегонах и т.п.).
- С целью затруднения возможности получения информации по побочным электромагнитным
излучениям необходимо:
- использовать отдельные стояки для кабельных трасс различного назначения;
- предпочтительно размещение стояков в центре здания;
- разносить информационные кабели и кабели электропитания;
- применять металлические желоба или поддоны для размещения информационных кабельных
трасс;
- размещать оборудование телефонных узлов и сетей передачи данных в различных стойках и
шкафах.
- Кроссовое оборудование, магистральное оборудование ЛВС, оборудование региональных сетей и
станции управления ими должны размещаться в помещениях категории П-2.
- В качестве коммуникационного оборудования вновь создаваемых и модернизируемых ЛВС
должны использоваться коммутаторы, применение концентраторов запрещается.
4.6.3. В проекте определяется количество портов СКС - 5 шт. на каждом
автоматизированном рабочем месте, 6 шт. на рабочих местах заведующего ВСП, специалиста по
МВС, по 2 шт. для каждого отдельно стоящего технического средства (высокопроизводительного
принтера, сетевого принтера, банкомата, интернет-киоска, ЖК-панели, системы управления
очередью и т.д.)
Проект в обязательном порядке должен быть согласован с ИТ службой банка, которая будет
эксплуатировать СКС в дальнейшем.
4.6.4. Предусмотреть место для размещения ФПСУ.
4.6.5. Место установки активного сетевого и каналообразующего оборудования, а также
ФПСУ должно соответствовать требованиям Инструкции № 830-2-р от 16.08.06г.
4.6.6. Внутренняя телефонная сеть должна быть выполнена на базе информационной
кабельной системы и должна составлять с ней единое поле относительно информационных розеток.
Кабель городского телефонного ввода завести на кросс внутренней сети. Телефонные линии
защищаются от доступа к ним посторонних лиц. КРТ должна находиться в помещении ВСП.
Прокладку внутренней телефонной сети совместить с прокладкой СКС. Обеспечить прокладку от
КРТ до коммуникационного шкафа многопарного кабеля (UTP) емкостью не менее емкости
кабельного телефонного ввода. Предусмотреть запас кабельной емкости в размере 60% от емкости
ввода. Для сдачи ВСП под охрану ПЦО количество телефонов и сетей уточняются актом МВК.
Предусмотреть прокладку не менее 10 витых пар (3 шт.-UTP 4Pair кабель) от КРТ до
коммуникационного шкафа СКС.
4.6.7. СКС должна быть разработана и реализована в полном соответствии с существующими
стандартами (ANSI/TIA/EIA-568-B), должна обеспечивать возможность развития и модернизации.
4.6.8. СКС должна полностью соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель,
розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5Е.
4.6.9. Место установки активного сетевого оборудования и средств связи должно быть
обеспечено гарантированным электропитанием от централизованного или локального источника
бесперебойного питания. Предусмотреть телефоны на рабочих местах заведующего, специалистов
по продажам.
4.6.10. Исключается открытая проводка кабелей в общедоступных местах.
4.6.11. Кабель от каждой розетки рабочего места должен подключаться непосредственно к
коммутационным панелям в кроссовом шкафу.
4.6.12. Кабель СКС должен быть проложен в кабельных лотках, коробах или в гофрированной
трубе. Допускается прокладка кабеля СКС и других слаботочных систем в кабельном лотке с
конструктивным разделением.
4.6.13. Для здания ВСП необходимо провести процедуру сертификации СКС на соответствие
категории 5Е.
4.6.14.
Гарантийный срок СКС должен быть не менее 15 лет, что соответствует
международному стандарту ISO/IEC/.
4.6.15. При построении СКС должны использоваться материалы и оборудование ведущих
мировых производителей для обеспечения надежной установки и унификации соединения
элементов. Все комплектующие СКС должны иметь сертификаты качества.
4.6.16. Каждое рабочее место должно комплектоваться патч-кордом длиной 3 м. СКС также
должна комплектоваться патч-кордами длиной 1,0 м в количестве равном количеству портов СКС,
для коммутации в коммутационном шкафу. Должен быть предусмотрен маркировочный материал
для патч-кордов в количестве достаточном для маркировки кордов с двух концов.
4.6.17 Розетки должны иметь сквозную нумерацию в пределах этажа.
4.6.18 Маркировка должна быть устойчивой к многократным перекоммутациям кабеля.
4.6.19 4.6.19 По структурированной кабельной системе Подрядчик должен представить
Заказчику соответствующую документацию, в том числе:
до начала монтажа:
- структурную схему кабельной системы;
- комплект проектной и исполнительной документации на электронном носителе в
редактируемых форматах (dwg, doc, xls).
- чертежи размещения пассивного оборудования в коммуникационных шкафах;
- поэтажные планы размещения блоков розеток.
- кабельный журнал;
- чертежи прокладки кабельных конструкций;
- чертежи трасс прокладки кабелей;
после окончания монтажа (дополнительно):
- сертификат и результаты тестирования на категорию 5Е,
4.6.20 Общее количество информационных портов, включая серверы, банкоматы и пр.
(определяется после разработки и утверждения планировочного решения) составляет __________
Во всех помещениях подразделения каждое рабочее место оборудуется, информационными и
телефонными розетками в соответствии с приведенной ниже таблицей, которая заполняется после
разработки и утверждения планировочного решения.
Таблица передается подрядчику в течении трех банковских дней после утверждения объемнопланировочного решения на КФРС.
№ п/п Наименование раб. места.
Помеше Розетка
СКС
ние
(RJ45)
(оборуд
ование)
1.
Банкомат встроенный модель не обозначена
2.
Банкомат встроенный модель не обозначена
3.
Банкомат офисный модель не обозначена
4.
Информационно-платёжный
обозначена
терминал
модель
не
5.
Информационно-платёжный
обозначена
терминал
модель
не
6.
Стойка встречи клиента
7.
Навигационная панель
8.
Электронная система управления очередью
9.
Интернет-киоск
10. Операционист —
11. Операционист —
12. Операционист —
13. Операционист 3 линии
14. Касса с конфиденциальным обслуживанием —
15. Специалист по продажам(МС)
16. Место для обучения
17. Точка
подключения
пользования - 1
лазерного
принтера
общего
18. Точка подключения телефона для постановки на охрану.
4.6.21 Коммутационные панели необходимо разместить в запираемом, вентилируемом шкафу
42U в кондиционируемом серверном помещении. Обеспечить свободное пространство для каждого
шкафа с лицевой стороны не менее 90 см, с боковой не менее 70 см.»;).
4.6.22 Для УС устанавливаемого сквозь стену (с отдельной сервисной зоной): в помещении
вблизи места установки УС должны быть установлены две розетки RJ-45 из состава
структурированной кабельной сети; одна используется для подключения банкомата, другая должна
быть подключена параллельно действующему телефону.
4.6.23. Для УС офисного типа: от кросса структурированной кабельной сети до каждого
устройства самообслуживания прокладываются два кабеля. Один кабель используется для
подключения устройства самообслуживания, другой подключается параллельно к действующему
телефону и разводится на телефонную розетку, устанавливаемую в служебной части устройства
самообслуживания (для обеспечения телефонной связи при техническом обслуживании устройства
самообслуживания). Часть кабеля связи, непосредственно подсоединенная к устройству
самообслуживания помещается в кабель канал), который заводится в устройство самообслуживания
и закрепляется внутри устройства самообслуживания. От места окончания кабель канала свободный
участок кабеля должен иметь длину не менее 2,5 метра. Прокладка кабелей связи в том же отсеке
кабель канала, в котором помещен кабель электропитания, не допускается.
4.6.24. Обеспечить заземление коммуникационного шкафа в соответствии с п.4.5.1.
4.6.25. Предусмотреть не менее двух полок в коммуникационном шкафу для размещения
оборудования, не имеющего стандартного 19-ти дюймового крепления и выдерживающих нагрузку
до 50 кг.
4.6.26. Укомплектовать шкафы кабельнымиРа организаторами.
4.6.27.Разместить силовые и телекоммуникационные кабели по разным сторонам шкафов.
4.6.28. Промаркировать с помощью уникальных идентификаторов кроссовые и патч-панели (в
том числе, порты панелей), телекоммуникационные кабели. Обеспечить читаемость, четкость и
ясность маркировки с учетом условий эксплуатации. Выполнять маркировку печатным способом.
Обеспечить надежность крепления маркировки на маркируемом элементе. Предоставить материалы
для маркировки патч-кордов с обоих концов. Промаркировать шкафы с передней и задней стороны.
4.6.29. Оборудовать шкафы не менее чем двумя блоками розеток электропитания,
подключенными на отдельный автомат ВЭРС в соответствии п. 4.5.2.
4.6.30.Для интернет-киосков, расположенных в клиентской зоне, розетки RJ-45 разместить за
моноблоком совместно с электрической розеткой.
4.6.31. Расположение розеток СКС на рабочих местах должно гарантировано обеспечивать
подключение средств вычислительной и спецбанковской техники, а так же печатающего
оборудования патч-кордом длиной не более 3 м и размещаться на высоте не менее 30 см от пола в
соответствии с дизайн-проектом мебели.
4.6.32. Документацию, указанную в п. 4.6.19, предоставить в ИТ службу Банка не позднее 3-х
рабочих дней до даты начала работы приемочной комиссии банка.
4.7. Противопожарные требования.
Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими
установками пожаротушения следует производить в соответствии с требованиями действующей
нормативной базы, в том числе с учетом требований следующих основных нормативных
документов:
−
Технический регламент о требования пожарной безопасности (Федеральный закон
№123-ФЗ от 22.07.2008)
−
Правила устройства электроустановок (ПУЭ),
−
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,
−
НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования»,
−
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией»,
−
РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»,
−
РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ»,
−
ВНП 001-01/Банк России «Здания территориальных главных управлений, национальных
банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации».
−
Свод правил СП 5.13130.2009 системы противопожарной защиты установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические.
4.8. Технические средства охраны.
При проектировании мероприятий по оборудованию подразделения техническими
средствами охраны руководствоваться «Технологической схемой по технической укрепленности и
оборудованию сигнализацией, системами контроля доступа и видеоконтроля подразделений
Сбербанка России» от 15.11.2010г. № 1992., Техническим заданием, предоставленным УБ.
Комплекс технических средств охраны подразделения включает в себя:
- систему охранно-пожарной и тревожной сигнализации,
- телевизионную систему видеоконтроля,
- систему контроля и управления доступом.
Учесть требования приложений №№11-13 к настоящему ТЗ.
4.9. Пневмопочта станции
Пневмопочта предусматривается как правило на объектах площадью свыше 600 кв.м.
Необходимость установки пневмопочты определяется в бизнес-требованиях.
В зоне облуживания МС и зоне обслуживания ЧП, МБ, СБ, и МВС рабочие места кассиров,
операционистов на второй линии, специалистов по продажам и клиентских менеджеров
оснащаются пневмопочтой. В целях удешевления проекта и оптимизации использования
пространства одна станция пневмопочты должна устанавливаться на группу компактно
расположенных рабочих мест, в части клиентских менеджеров-одна станция на все
соответствующие рабочие места.
Все открытые участки трубопровода должны быть смонтированы из прозрачного
трубопровода (включая приемо-передающие станции).
В местах пересечения противопожарных преград магистралями пневмопочты необходимо
устанавливать огнезадерживающие клапаны (ведомственные нормы проектирования ВНП 001-01/
Банк России).
4.10 Обеспечение доступа маломобильных групп населения и инвалидов
В составе проекта в обязательном порядке разрабатывается раздел «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
- СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
- СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения.
5. Прочее оборудование
5.1 Установить оборудование для звукового сопровождения в клиентских залах, необходимое
для трансляции аудио роликов рекламного и информационного характера. Оборудование должно
позволять воспроизводить файлы любых аудио форматов в комфортном для клиентов качестве
громкости. В случае разделенного клиентского зала в рамках одного ДО, наличие необходимо для
охвата всей площади клиентских залов.
5.2 В кабинете заведующего предусмотреть организацию видеонаблюдения за клиентским
залом и рабочими местами сотрудников.
5.3 В комнате отдыха предусмотреть учебное место, розетку для подключения ВЭРС для
подключения к ЛВС,
5.4 В кабине кассира установить домофон для возможности прохода инкассатором в
помещение ДО.
5.5 Оборудование и мебель согласно приложения № 1.
5.6 Обеспечить ширину дверных проемов в капитальных стенах не менее 90 см.
5.7 Предусмотреть возможность организации входа в ВСП маломобильных групп и
оборудование с/у для клиентов с учетом инвалидов.
5.8 Обеспечить крепление моноблоков, расположенных в клиентской зоне, способом не
допускающим демонтаж без использования специального инструмента
6. Особые условия
Настоящее задание может быть уточнено после согласования предварительных проектных
проработок с заинтересованными организациями.
Организации на проведение работ по проектированию и монтажу охранно-пожарной,
тревожной сигнализации, телевизионной системы видеонаблюдения (ТСВ), системы контроля
доступа (СКД), локальной вычислительной сети определяются по результатам конкурса,
проведенного Генподрядчиком и согласовываются с Заказчиком.
Проект на проведение работ по проектированию и монтажу охранно-пожарной, тревожной
сигнализации, телевизионной системы видеонаблюдения (ТСВ), системы контроля доступа (СКД)
выполняется по отдельному техническому заданию ОАО «Сбербанк России», утвержденному УБ,
согласно согласованному Заказчиком планировочному решению и проведения МВК (проводит
Заказчик).
Организации на проектирование разделов
“Вентиляция и кондиционирование”,
“Бронебарьер”, «передаточный шлюз» согласовываются Заказчиком.
Ген. Проектировщик учитывает нагрузки (потребляемую мощность, тепловыделение) от
оборудования ЛВС, ТСВ, ОПС, вентиляции и кондиционирования.
Технические решения по технологической, архитектурно-строительной, сантехнической,
электротехнической частям проекта согласовать с Заказчиком, Роспотребнадзором, УГПН МЧС,
Энергонадзором, МВК, КГА, КГИОП (при необходимости)
На основании Приложения №2 и Приложения №4 Ген. Проектировщик разрабатывает и
согласовывает архитектурно-планировочное решение с
Заказчиком, после чего Заказчиком
готовится Приложение № 1 и Приложение № 8, в соответствии с которыми Ген. Проектировщик
разрабатывает и согласовывает Дизайн-проект с Заказчиком. Схему технической укрепленности
предоставить отдельным разделом проекта и согласовать с УБ.
Приложения:
1.
Оборудование и мебель» (передается после завершения этапа по согласованию
архитектурно-планировочного решения).
2. Техническое задание на разработку планировки подразделений новых форматов/ Бизнес
требования.
3. Розничное руководство в электронном виде.
4. Планы и экспликации БТИ.
5. Материалы о габаритах УС и требуемых размерах зон обслуживания (инструкции по
установке и монтажу УС, установленные фирмами-изготовителями для каждого типа УС).
6. Результаты обмеров и обследований (при наличии).
7. Выдержки из нормативных документов ОАО «Сбербанк России» по запросу проектной
организации.
8. «Навигационная схема», разработанная Заказчиком в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации навигации в подразделениях Сбербанка России» (передается
после завершения этапа по согласованию архитектурно-планировочного решения).
9. Рекомендации по подключению ИБП Schneider Electric.
10. Форма проверки готовности объекта к пуско-наладочным работам ИБП.
11. Типовая сводка затрат на проведение переформатирования и единичные расценки.
12. Типовой перечень применяемых материалов и оборудования на объектах
переформатирования.
Заказчик ___________________
Подрядчик ____________________
м.п.
Приложение 12
Приложение 11
Приложение
Приложение 12
раздел 2 типовой перечень
ТСО.pdfзатрат.pdf 11Единичные расценки.pdf
типовойоборудования
перечень материалов.pdf
Сводка
м.п.
Приложение № 7
к документации о проведении
открытого квалификационного Отбора
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
№
п/п
Наименование
Требования
1.
Сметно-нормативная
база
Для расчета стоимости объектов переформатирования
филиальной сети Банка применяется Федеральная сметнонормативная база (ФЕР-2001) и действующие методические
документы в сфере сметного нормирования и ценообразования.
Для объектов, находящихся на территории г.Москвы и
Московской области рекомендуется применять нормативную базу
ТСН-2001, как более совершенную с точки зрения соответствия
современным технологиям производства работ.
2.
Уровень цен, в
котором составляется
сметный расчет
1. Текущий уровень для стадии «проектная документация»:
на момент составления сметной документации.
2. Текущий уровень на период строительства и оформления
актов выполненных работ КС-2
3.
Применение
коэффициентов
пересчета в текущий
уровень цен
В соответствии с приложениями письма Минрегиона России «О
рекомендуемых к применению индексах изменения сметной
стоимости СМР, ПИР, технологического оборудования, прочих
работ и затрат» на соответствующую дату. Для пересчета
стоимости СМР следует применять индексы по статьям затрат
для региона, в котором осуществляется строительство.
4.
Сводный сметный
расчет
Согласно п.4.71 МДС 81-35.2004 выполняется сводный сметный
расчет (ССР) в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 16 февраля 2008г. № 87, по форме приложения № 2, МДС 8135-2004. Расчет прогнозной стоимости на период строительства
осуществлять в соответствии с календарным графиком
производства работ с использованием прогнозных индексов
пересчета и коэффициентов инфляции.
5.
Объектные сметы
Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 по форме приложения № 2,
образец № 3 МДС 81.35-2004 в текущем уровне цен. Структура
разбиения работ и нумерация локальных смет должны
соответствовать перечню основных видов работ по объектам
Банка (прил. к письму ДНиМТО «О порядке формирования
стоимости строительства» №76/2849 от 16.11.2011
pril2849.xls
г.)
6.
Локальные сметы
Выполнять по форме приложения № 2 , образец № 4 МДС 8135.2004, применять федеральные единичные расценки в базовом
уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных
методическими документами и техническими частями сборников.
В случаях, если технология работ или потребность в ресурсах
существенно отличаются от предусмотренных в сборниках ФЕР2001, ТСН-2001, производится замена на ресурсы, используемые
фактически. При этом норма расхода ресурса принимается по
данным производителя, или в соответствии с нормативами на
данный вид работ.
Если отсутствуют необходимые сметные нормативы в
действующей нормативной базе, возможна разработка
индивидуальных расценок с учетом фактически используемых
ресурсов. Стоимость материалов, изделий, изготовленных в
построечных условиях, определять по калькуляциям (с учетом
данных ПОС). Калькуляции и индивидуальные расценки должны
быть согласованы с Заказчиком в установленном договором
порядке.
6.1
Исполнительные
сметы
Отражают итоговую фактическую стоимость и объемы по видам
работ. Выполняются путем суммирования объемов и ресурсов
по утвержденным актам выполненных работ КС-2 в соответствии
с типовым перечнем работ по объектам Банка (прил. к письму
ДНиМТО «О порядке формирования стоимости строительства»
№76/2849 от 16.11.2011 г.). Уровень цен исполнительных смет
должен соответствует текущему уровню на период оформления
актов выполненных работ КС-2. До предоставления подрядными
организациями Заказчику исполнительных смет не производить
окончательные взаиморасчеты с контрагентами за выполненные
работы.
6.2
Коэффициенты,
учитывающие
усложняющие факторы
и условия
производства работ
На объектах переформатирования не применять коэффициенты,
рекомендованные п.4.7 МДС 81.35-2004 1.15 к нормам затрат
труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных
машин. Прочие коэффициенты применять только при
обосновании проектом организации строительства, в том числе и
коэффициенты приложения №1 МДС 81.35-2004 с изменениями
по письму Росстроя от 26.06.2004 № АП -3230/06 и приложения
№ 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004.
6.3
Материальные ресурсы Стоимость материалов, отсутствующих в нормативной базе,
указывается в сметной документации в текущем уровне цен в
рублевом исчислении. Текущая стоимость материалов
подтверждается документами: прайс-листами, накладными от
поставщика. Подтверждающие документы должны содержать
наименование и марку материальных ресурсов, наименование и
контактные данные поставщика, место отгрузки, расшифровку
включенных в стоимость затрат (отпускная цена, транспортные
расходы, комплек-тация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные
расходы не должны превышать более 2 % от стоимости
материалов и не должны превышать фактические расходы по
доставке данных материальных ресурсов до объекта
строительства.
6.4
Стоимость
оборудования, мебели,
инвентаря
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующая в
базисном уровне цен, определяется в текущем уровне по ценам
поставщика. Цены поставщика должны подтверждаться
накладными поставщика. Транспортные расходы не должны
составлять более 2% от стоимости оборудования, и не должны
превышать фактическую стоимость доставки оборудования.
Стоимость индивидуального оборудования, в случае его сборки на
объекте, должна определяться по индивидуальной калькуляции,
согласованной с Заказчиком, с указанием стоимости
комплектующих, трудозатрат и стоимости сборки и монтажа
данного индивидуального оборудования.
6.5
Транспортные расходы
Затраты по транспортировке материалов и оборудования,
учтенные калькуляцией при определении их сметных цен,
относятся на стоимость материалов и оборудования
6.6
Накладные расходы
Определяются в соответствии с МДС 81-34.2004 и 81.33-2004.
К нормативам накладных расходов в текущем уровне цен
применяется понижающий коэффициент 0,85 в соответствии с
письмом Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. Для
организаций, работающих по упрощенной системе
налогообложения, дополнительно к указанному понижающему
коэффициенту применяется коэффициент 0,94.
6.7
Сметная прибыль
Определяется в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом
изменений по письму Федерального агентства по строительству и
ЖКХ от 18.11.2004г. № АП -5536 / 06. К нормативам сметной
прибыли в текущем уровне цен применять понижающий
коэффициент 0,80 в соответствии с письмом Госстроя России №
2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.
7.
Затраты на временные
здания и сооружения
На объектах переформатирования не учитывать
дополнительно затраты на временные здания и сооружения,
так как возведение и разборка нетитульных временных зданий
и сооружений учтены в составе накладных расходов и
дополнительно не учитываются.
Затраты на возведение и разборку титульных временных
зданий и сооружений допускается определять двумя
способами:
1. По нормам Сборника сметных норм затрат на строительств
временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 в
процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 .
2. По расчету, обоснованному на данных проекта
организации строительства в соответствии с необходимым
набором титульных временных зданий и сооружений.
Одновременное применение двух способов не допускается.
Способ расчета затрат уточняется проектной организацией по
согласованию с Заказчиком в зависимости от условий
строительства.
8.
Зимние удорожания
На объектах переформатирования не учитывать, так как
основные объемы работ выполняются внутри отапливаемых
помещений, и отсутствует влияние низких температур на
производство СМР.
На прочих объектах учитывать согласно ГСН 81-05-02-2007
«Сборник сметных норм дополнительных затрат при
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время»
9.
Прочие работы и
затраты
Предусмотреть средства на прочие работы и затраты
расчетами исходя из специфических условий строительства
при обосновании ПОС с использованием приложения № 8
МДС 81.35-2004.
Затраты, связанные с получением исходно-разрешительной
документации и согласованиями проекта и другие затраты
включаются на основании расчетов при документальном
обосновании.
В случаях организации работ вахтовым методом на основании
исходных данных, приведенных в ПОС, расчет затрат
выполнить в соответствии с «Методическими рекомендациями
для определения затрат, связанных с осуществлением
строительно-монтажных работ вахтовым методом» ,
введенными в действие письмом Росстроя от 04.04.2007 №
СК-1320/02.
10.
Содержание службы
заказчика-застройщика
(технического надзора)
Учитываются при наличии договора и утвержденной сметы на
содержание заказчика, при этом расчет затрат на содержание
заказчика рекомендуется выполнять в соответствии с
Методическим пособием по расчету затрат на службу
заказчика-застройщика (МДС 81.7-2000)
11
Проектные и
изыскательские работы
Определять расчетами на основе Справочников базовых цен и
сборников цен на проектные и изыскательские работы.
12
Авторский надзор
Определять расчетом, но не более 0,2% от итога по главам 1-9
сводного сметного расчета
13
Средства на
проведение
государственной
экспертизы
При условии проведения государственной экспертизы затраты
учитываются в размере, предусмотренном постановлением
Правительства от 05.03.2007г. № 145, от базовой стоимости
разработки проектной (рабочей) документации, но не более
величин, установленных Заказчиком при определении
начальной (максимальной) цены конкурса на выполнение
указанных работ.
14
Непредвиденные
работы и затраты
Предусматривается резерв средств на непредвиденные работы
и затраты в размере до 5% от сметной стоимости.
Приложение № 1
СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Акт КС-2 – акт приемки выполненных работ (Унифицированная форма
№ КС-2,
утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100). Банк
– ОАО «Сбербанк России».
Базисно-индексный метод - метод расчета стоимости строительства с использованием
нормативной базы 2001 года, индексов пересчета цен на ресурсы в текущий уровень цен.
Базисный уровень цен (базовая стоимость) – цены уровня 2001 года в соответствии с
ФЕР-2001.
Локальная смета – документ, составляемый согласно п. 3.16 МДС 81.35-2004.
Материалы, материальные ресурсы – материалы, изделия, конструкции, необходимые
для производства строительно-монтажных работ.
Норматив – норма, расценка государственной нормативной базы ФЕР-2001
Объект – элемент строительства в соответствии с п. 3.11 МДС 81-35-2004.
Отпускная цена материалов – цена материалов, изделий, конструкций франко
поставщик.
Сводный сметный расчет – расчет стоимости строительства согласно п. 3.18 МДС 8135-2004.
Сметная стоимость материалов, оборудования -
стоимость (цена) материалов,
конструкций, изделий, оборудования франко-строительная площадка, сформированная в
соответствии
с
п.
4.22-4.29
МДС
81-35.2004.
Сметная
стоимость
материалов,
оборудования равна отпускной цене, умноженный на коэффициент, учитывающий
транспортно-заготовительские расходы.
Справка КС-3 -
справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
(Унифицированная форма № КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от
11 ноября 1999 года № 100).
Текущий уровень цен – цены, сложившиеся в данном регионе РФ на текущий период
(или на период, для которого производится расчет). При составлении смет и при расчетах
за выполненные работы необходимо указывать дату, на которую составлен расчет.
Франко – цена с учетом транспортных расходов по доставке товара до места приема
покупателем. Место приема товара покупателем обозначено после слова «франко».
Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ГЭСН-2001 – государственные элементные сметные нормы на строительные, монтажные и
пусконаладочные работы;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
Минрегион РФ – министерство регионального развития Российской Федерации
МДС – методические документы в строительстве;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
ПОС - проект организации строительства;
ПСД - проектно-сметная документация;
РЦЦС - региональный центр ценообразования в строительстве;
Росстрой
(Госстрой)
–
федеральное
агентство
по
строительству и
жилищно-
коммунальному хозяйству. Контролирует и регламентирует строительные работы на
территории Российской Федерации.
CМР – строительно-монтажные работы
ССР – сводный сметный расчет
ТСН - 2001 - территориальные сметные нормативы для г.Москвы
ТЗР – транспортно-заготовительские расходы;
ФЕР-2001
–
строительные,
федеральные
единичные
ремонтно-строительные,
расценки
на
монтажные
разработанные Минрегионом РФ в уровне цен 2001 года.
строительные,
и
специальные
пусконаладочные
работы,
Приложение № 3
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации»;
3. МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных
расходов в строительстве» с изменениями, внесенными Письмом
Министерства регионального развития России от 17.03.2011г. № 6056-ИП/08;
4. ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных
зданий и сооружений»;
5. ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм
дополнительных затрат при
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время»;
6. Письмо Госстроя России «О порядке применения нормативов накладных
расходов и сметной прибыли» № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.
Приложение № 8
к документации о проведении
квалификационного отбора
Порядок оценки и сопоставления предложений Участников
Заявки Участников оцениваются Банком, исходя из следующих критериев:
Критерии оценки
1.
2.
3.
4.
Оценка (соответствует/
не соответствует)
Правильность оформления документов
Комплектность предоставленных документов, наличие
в документах необходимых сведений
Соответствие Участника квалификационным
требованиям
Отсутствие негативной информации по заключению
профильных служб Банка;
Квалификационный отбор считается пройденным, если Участник получает оценку «соответствует»
по всем критериям. Оценка выставляется Банком
Скачать