договор № оаэф/12/157

Регистрационный № __________________________________________
Фактическая дата размещения «___» _________________ ____ года
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по информатизации
__________________ Д.И. Бойков
«___» _________________ ____ года
Начальник управления закупок и продаж
__________________ О.И. Полищук
Документация
об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданскоправовой договор на выполнение ремонтных работ в центре обработки данных
Информационная карта
открытого аукциона в электронной форме
Адрес электронной площадки в сети “Интернет”
Наименование заказчика
Место нахождения заказчика
Почтовый адрес заказчика
Адрес электронной почты заказчика
Номер контактного телефона заказчика
Количество поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг.
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Преимущества, предоставляемые учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной
системы (УИС) и (или) организациям инвалидов
(ОИ). Процент преференции.
Условия допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей размещения
заказов на поставки товаров для нужд заказчика
Начальная (максимальная) цена гражданскоправового договора
Источник финансирования заказа
Дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе в электронной форме
Дата окончания рассмотрения первых частей
заявок на участие в аукционе в электронной
форме
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
№ОАЭФ/12/157
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена»
191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48
191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, корп. 5,
ком. 328 с дополнительной пометкой «Для управления закупок
и продаж»
tender@herzen.spb.ru
(812) 315-55-38
Данные об объеме выполняемых работ приведены в томе 3
документации об аукционе.
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, корпус 2, центр
обработки данных.
В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения
договора.
ОИ: 0%; УИС 0%.
Не установлены
4 368 524 рубля
Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) Код статьи КОСГУ 225
06.11.2012г. 09:00
09.11.2012г.
12.11.2012г. ____ : ____
Дата окончания рассмотрения вторых частей
заявок на участие в аукционе в электронной
форме
Обеспечение заявки
Обеспечение исполнения гражданско-правового
договора
Особенности
участия
субъектов
малого
предпринимательства
Документы, необходимые для подтверждения
соответствия участника размещения заказа
требованию, установленному п.1.ч.1 ст.11
Федерального закона № 94-ФЗ
Код ОКДП
Номер группы по номенклатуре товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков
14.11.2012г.
218 426 рублей 20 копеек
436 852 рубля 40 копеек
Не установлены.
Не требуются
4540161 (Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями)
4530457 (Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб)
4530243 (Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов)
221
ТОМ 1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.
Общие сведения
1.1
Состав документации об открытом аукционе в электронной форме
Документация об открытом аукционе в электронной форме включает в себя:
1) Том 1 документации об открытом аукционе в электронной форме: «Общая часть»
(далее - том 1):
2) Том 2 документации об открытом аукционе в электронной форме: «Специальная
часть» (далее - том 2);
3) Том 3 документации об открытом аукционе в электронной форме: «Техническое
задание» (далее - том 3);
4) Том 4 документации об открытом аукционе в электронной форме: «Проект
гражданско-правового договора» (далее - проект договора);
5) Том 5 документации об открытом аукционе в электронной форме: «Обоснование
начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора» (далее - том 5);
6) Приложение №1 «Образец заполнения платежного поручения».
Порядок представления документации об открытом аукционе в
электронной форме, разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений
1.2.1. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме заказчик
обеспечивает размещение документации об открытом аукционе в электронной форме
на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении
открытого аукциона.
1.2.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
1.2.3. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении
положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой
участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении
положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении
одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента
поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос
заказчику.
1.2.4. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки
запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания
участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или,
если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, не
позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе.
1.2.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной
форме не должно изменять ее суть.
1.2.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в
электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об
1.2
открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого
аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия
указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе,
размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе
этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная)
цена договора не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
1.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо
переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации,
оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в
случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для
участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый
аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме
1.3.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения
заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие
в открытом аукционе в электронной форме.
1.3.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на
счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
1.3.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух
частей.
1.3.4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если
это установлено томом II, должна содержать следующие сведения:
1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если
участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак
которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или
указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные
показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения
заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии
содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на
товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его
наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации
об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;
2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной
форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;
1.3
3) при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых
используется товар:
а) согласие, означающее согласие на использование товара, указание на товарный
знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или указание на
товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией
об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа
предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии
содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на
товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в
заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) согласие, а также конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и
товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии
отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на
товарный знак используемого товара;
4) при размещении заказа на оказание услуг, для оказания которых используется
товар:
а) согласие, означающее согласие на использование товара, указание на товарный
знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или указание на
товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией
об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа
предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии
содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на
товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в
заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) согласие, а также конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и
товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии
отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на
товарный знак используемого товара.
1.3.5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на
поставку которого размещается заказ.
1.3.6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если
это установлено томом II, должна содержать следующие документы и сведения:
a.
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика;
b.
копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию о соответствии участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной
форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в
электронной форме;
c.
копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию об обладании участником размещения заказа исключительными правами
на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за
исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или
искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма, если такое требование
установлено заказчиком;
d.
копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если
застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что
заказчиком установлено требование выполнения ими за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких
групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в
сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать
процентов начальной (максимальной) цены договора, на право заключить который
проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником
размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства
(по выбору участника размещения заказа).
e.
копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление
указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в
электронной форме;
f.
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника
размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения
гражданско-правового договора являются крупной сделкой (в соответствии с
Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»):
A. В случае если заключение гражданско-правового договора в соответствии с
настоящей документацией об аукционе на условиях, предложенных участником,
является для участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой
формы участника - юридического лица:
i. выпиской из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки,
принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (для участников, зарегистрированных в
форме обществ с ограниченной ответственностью) либо выпиской из Устава
Участника,
подтверждающей
право
единоличного
или
коллегиального
исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;
ii. выпиской из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки,
принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (для участников зарегистрированных в форме акционерного
общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным
обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного органа;
iii. документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного
предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23
Федерального закона №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».
B. В случае если заключение гражданско-правового договора по итогам открытого
аукциона в электронной форме на условиях, предложенных Участником, не является
для Участника крупной сделкой, Участник вправе представить в составе Заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме оригинал уведомления на
бумажном носителе о том, что заключение гражданско-правового договора по итогам
открытого аукциона в электронной форме на условиях, предложенных Участником, не
является для Участника крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная
(максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную
сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,
предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке.
1.3.7. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
1.3.8. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих две части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
1.3.9. Поступление указанной заявки является поручением о блокировании операций
по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
1.3.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в
открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие
в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
1.3.11. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.
1.3.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку
подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
a.
предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением
требований о том, что документы и сведения, направляемые в форме электронных
документов участником размещения заказа должны быть подписаны электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
участника размещения заказа, заказчика;
b.
отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не
осуществлено блокирование;
c.
подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в
открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в
открытом аукционе;
d.
получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
e.
получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения
заказа с нарушением положения о том, что участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме за три месяца до окончания срока
аккредитации.
1.3.13. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить в форме
электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений
Федерального закона, которые были нарушены.
1.3.14. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
1.3.15. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает
осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету
участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств.
1.3.16. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки
направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.
1.3.17. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не
позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления
уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает
осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника
размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе.
1.3.18. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность
данных об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в
первой части заявки, до размещения на электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона в электронной форме.
1.3.19. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на
списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в
качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме.
1.3.20. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна
заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
1.3.21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме подана только одна заявка, направляет обе части заявки
заказчику. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение
четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору
электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемый к
документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Гражданско-правовой
договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом
аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора,
согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей
начальной (максимальной) цены договора. Гражданско-правовой договор может быть
заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона
несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться
от заключения договора.
1.3.22. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой,
должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации - русском
языке за исключением случаев, установленных пунктом 1.3.24 (статья 3 Федерального
закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»).
1.3.23. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме
документы на ином языке могут быть представлены на этом языке при условии, что к
ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.
1.3.24. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной
форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и
граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения
при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное
не установлено международным договором Российской Федерации.
Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
1.4.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,
работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
1.4.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе.
1.4.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией принимается решение
о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения
заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены в пункте 1.4.4.
1.4.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в
электронной форме в случае:
a.
непредоставления
сведений,
предусмотренных
пунктом
1.3.4.,
или
предоставления недостоверных сведений;
1.4
b.
несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.3.4., требованиям
документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.4.5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по иным
основаниям не допускается.
1.4.6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется
аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых
номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с
соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в
электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в
допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием
такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в
электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе
этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом
аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом
аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о
решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа
к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом
аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.
1.4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом
аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в
случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом
аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом
аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в протокол
вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол
размещается заказчиком на электронной площадке.
1.4.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки
протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор
электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом
в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в
открытом аукционе решении.
1.4.9. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего
после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на
электронной площадке протокола, прекращает осуществленное блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной
форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
1.4.10. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в
допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников
размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается
несостоявшимся.
1.4.11. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого
аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки
на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения,
предусмотренные пунктом 1.3.6., в течение одного часа с момента размещения на
электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй
части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет
соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято
решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в
течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют оператору
электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к
документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Гражданскоправовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене
договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей
начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный
единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения
гражданско-правового договора.
1.5
Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
1.5.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники
размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
1.5.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в
день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
1.5.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий
день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения
первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
1.5.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения,
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона в электронной форме.
1.5.5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме
указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к
оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении
заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении
заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной
форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных
частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и
(или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,
начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об
открытом аукционе.
1.5.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора.
1.5.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого
аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение
текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага
аукциона".
1.5.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник
открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от
"шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом
1.5.9.
1.5.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого
аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
a.
участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора,
равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы
таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора,
равное нулю;
b.
участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора
ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах
"шага аукциона";
c.
участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора
ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое
предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.
1.5.10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной
площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть
указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их
поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о
цене договора в соответствии с пунктом 1.5.11.
1.5.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается
время приема предложений участников открытого аукциона о цене договора,
составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения
срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления
последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока
подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью
программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого
аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего
минимального предложения о цене договора на аукционе. Если в течение указанного
времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый
аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
1.5.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 1.5.11
открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе
подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о
минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом
требований, предусмотренных пунктами 1.5.9.а и 1.5.9.с.
1.5.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении
открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках
открытого аукциона.
1.5.14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его
поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным частью 1.5.
1.5.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора
по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.5.14., не допускается.
1.5.16. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной
другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается
предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
1.5.17. В случае проведения в открытого аукциона в электронной форме участником
открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену
договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных
частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или)
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,
наиболее низкую цену единицы услуги.
1.5.18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена
договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на
право заключить договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме
проводится путем повышения цены договора исходя из положений Федерального
закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в
электронной форме с учетом следующих особенностей:
1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью
проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;
2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с
настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе
подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для такого
участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об
одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной
форме сделок от имени участника размещения заказа;
3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить
договор до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение
начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора
предоставляется в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном
документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены договора,
достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с
настоящей частью.
1.5.19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается
оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати
минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес
электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная
(максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора,
сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в
случае, предусмотренном пунктом 1.5.18., - по мере возрастания) с указанием
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в
электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими
соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления
данных предложений.
1.5.20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола,
указанного в пункте 1.5.19, оператор электронной площадки обязан направить
заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме,
предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять
порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме
принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок
на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а
также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8
части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ и содержащиеся на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор
электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам
открытого аукциона.
1.5.21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого
аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в
электронной форме не подал предложение о цене договора, открытый аукцион
признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного
времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке
протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его
заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время
начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена договора.
1.5.22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на
электронной площадке указанного в пункте 1.5.19. протокола вправе направить
оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня
поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого
аукциона соответствующие разъяснения.
1.5.23. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования
программных и технических средств, используемых для проведения открытого
аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также
выполнение действий, предусмотренных частью 1.5., независимо от времени окончания
открытого аукциона.
1.5.24. Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в
открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
1.6.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику
оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10
Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ, на соответствие их требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
1.6.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает
содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку на участие в открытом аукционе.
1.6.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, до принятия решения о соответствии пяти
заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией
об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе
принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок
на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе,
поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом
аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается
1.6
с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в
электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется
с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.
1.6.4. В случае, если в соответствии с пунктом 1.6.3. не выявлены пять заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти
заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего
уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику
все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого
аукциона для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.
1.6.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной
форме. В случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает три
миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной
площадке протокола проведения открытого аукциона.
1.6.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе
в электронной форме, в случае:
1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41.8 Федерального
закона, от 21.07.2005г. №94-ФЗ с учетом документов, ранее представленных в составе
первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов,
предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, от
21.07.2005г. №94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом
аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8
части 2 статьи 41.4 Федерального закона, от 21.07.2005г. №94-ФЗ, или их
несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа
определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе,
на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4
Федерального закона, от 21.07.2005г. №94-ФЗ, более чем за шесть месяцев до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ.
1.6.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.6.6., не
допускается.
1.6.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми
участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения
о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом
аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком,
уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти
заявок на участие в открытом аукционе, в отношении которых принято решение о
соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в
случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими
участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее
пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на
участие в открытом аукционе, решение о соответствии или о несоответствии заявок на
участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений
Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, которым не соответствует участник
размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не
соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения
заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения о
решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией
об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола,
протокол размещается заказчиком на электронной площадке.
1.6.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил
наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом
аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в
электронной форме.
1.6.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке
протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого
аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в
открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, уведомления о принятом решении.
1.6.11. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о
соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в
протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании
открытого аукциона несостоявшимся.
1.6.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке
протокола оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.6.14.
1.6.13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением
участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор
электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме
участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе.
1.6.14. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в
отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о
несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным подпунктом
а) пункта 1.6.6. (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа
обжаловал данные решения и по результатам обжалования вынесено решение о
необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в
открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе), оператор
электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о
несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об
открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти
денежные средства заказчику.
1.6.15. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом
аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией
об открытом аукционе в электронной форме, заказчик направляют оператору
электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к
документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком в течение
четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола. Гражданскоправовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным
участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный
участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового
договора.
Заключение гражданско-правового договора по результатам открытого
аукциона в электронной форме
1.7.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме гражданско-правовой
договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме.
1.7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке
протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной
участником открытого аукциона, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные
показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной
форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом
аукционе в электронной форме.
1.7.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор
электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона
в электронной форме, с которым заключается договора.
1.7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого
аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект
договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный
1.7
электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении
исполнения договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было
установлено требование обеспечения исполнения договора или предусмотренный
пунктом 1.7.5 протокол разногласий.
1.7.5. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
договора, в случае наличия разногласий по проекту договора, направляет протокол
указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору
электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается договора, указывает в протоколе разногласий положения проекта
договора, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в
электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и
заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника
размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В
течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор
электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.
1.7.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки
протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договора, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без
подписи заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной
площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект
договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого
аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.
1.7.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом
1.7.6, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной
цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается к договор.
1.7.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом
1.7.6, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого
участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора,
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если
заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения договора, или
предусмотренный пунктом 1.7.5 протокол разногласий. В течение одного часа с
момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий заказчику.
1.7.9. В случае направления в соответствии с пунктом 1.7.8 оператором электронной
площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают
данные разногласия в порядке, установленном пунктом 1.7.6, в течение трех дней со
дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта договора
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается договор, допускается при условии, что
участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,
направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 1.7.8, не позднее чем в
течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола.
1.7.10. В случаях, предусмотренных пунктами 1.7.6 и 1.7.8, в течение трех дней со дня
получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме
направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого
участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора,
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора.
1.7.11. В течение одного часа с момента получения проекта договора, подписанного
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об
обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью
указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной
площадке протокола, оператор электронной площадки направляет заказчику
подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.
1.7.12. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной
площадки проекта договора и, если заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора,
подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить
оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
1.7.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения
договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный договор участнику
открытого аукциона, с которым заключается договор.
1.7.14. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной
форме договора в соответствии с пунктом 1.7.13.
1.7.15. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять
дней и в соответствии с частью 4 статьи 528 Гражданского кодекса Российской
Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня размещения на
официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме.
1.7.16. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в
извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об
открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем
открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Гражданскоправового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по
цене, предложенной таким участником открытого аукциона.
1.7.17. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор, признается уклонившимся от заключения Гражданско-правового договора в
случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктами
1.7.4; 1.7.8 и 1.7.10, не направил оператору электронной площадки подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа, проект договора или протокол разногласий в случаях,
предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней
со дня размещения на электронной площадке протокола в случае, предусмотренном
пунктом 1.7.8, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица
документ об обеспечении исполнения договора при условии, что заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора.
1.7.18. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от
заключения договора в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком
участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии
со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ оператор электронной
площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной
форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет
данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника
открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом
аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных
площадок.
1.7.19. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан
уклонившимся от заключения Гражданско-правового договора, заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить Гражданско-правовой договор с участником
открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и
победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора
которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных
победителем открытого аукциона условий.
1.7.20. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной
форме от заключения Гражданско-правового договора, признан уклонившимся от
заключения Гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить
договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить Гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона,
который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену
договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене
договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона
условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны
заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного
участника открытого аукциона, с которым заключается Гражданско-правовой договор,
признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о
признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае
заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком). При этом такой договор должен быть заключен на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена
такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого
аукциона наиболее низкую цену договора.
1.7.21. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны
заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной
форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается Гражданскоправовой договор, от заключения Гражданско-правового договора, являются:
a.
участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона;
b.
иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в
открытом аукционе к моменту направления такому участнику открытого аукциона
проекта Гражданско-правового договора в соответствии с пунктом 1.7.3.
1.7.22. В случае, если от подписания Гражданско-правового договора уклонились все
пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в
открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого
аукциона, заказчик повторно осуществляют действия, предусмотренные частью 1.6.
1.7.23. В течение одного рабочего дня со дня заключения Гражданско-правового
договора оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком
открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме участника открытого аукциона, с которым заключен договор, денежные
средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере,
определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
1.7.24. В случае заключения Гражданско-правового договора с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной
практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией
об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой договора.
1.7.25. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора, договор заключается только после предоставления участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в
размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом
аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из
указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого
аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона
в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное
учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
1.8
Требования к участникам
1.8.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
1.8.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения заказа.
При размещении заказа путем проведения торгов заказчик вправе установить также
следующее требование к участникам размещения заказа:
обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением
случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за
исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма.
1.8.3. В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства, участник
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять
процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает следующего предельного значения средней численности работников для
субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для
субъектов малого предпринимательства.
Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы,
организаций инвалидов в размещении заказов
1.9.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов предоставляются преимущества при участии в размещении заказов в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ, если это
предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.
1.9.2. Под организациями инвалидов понимаются общероссийские общественные
организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют
не менее чем восемьдесят процентов, и организации, уставный (складочный) капитал
которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций
инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к
другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда
инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.
1.9
Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков.
Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 N 120 "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на
поставки товаров для нужд заказчиков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2012 N
23853) определены условия допуска следующих товаров, происходящих из
иностранных государств: живые животные (0121000), свинина свежая, охлажденная,
замороженная (1511012), сахар - сырец тростниковый, свекловичный (1542010),
1.10
текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа и
изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь (1900000), бумага мелованная
(2101350), продукция органического и неорганического синтеза (2400000), комбайны
зерноуборочные (2921327), самоходные машины и оборудование прочие (2924020),
агрегаты, узлы и детали машин и оборудования для строительства (2924820), машины
коммунальные разного назначения (кроме автомашин) (2944100), оборудование и
аппаратура для радио, телевидения и связи (3200000), аппаратура медицинская;
средства измерения; фото- и киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и
полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование (3400000), транспортные средства прочие, кроме автомобилей
(3500000).
Для целей реализации приказа в документации об аукционе устанавливаются
требования:
об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на участие в
аукционе страны происхождения поставляемого товара;
о том, что в случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения
заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при
рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается аукционной
комиссией к участию в аукционе.
При этом ответственность за достоверность сведений о стране происхождения
товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.
ТОМ 2
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.1.
Предмет гражданско-правового договора:
Предметом настоящего аукциона является право заключить гражданско-правовой
договор на выполнение ремонтных работ в центре обработки данных (далее – работы).
1.2.
Обеспечение исполнения гражданско-правового договора:
Подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении
исполнения гражданско-правового договора направляется оператору электронной
площадки в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора.
На основании п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ
заказчик вправе определить обязательства по гражданско-правовому договору, которые
должны быть обеспечены, в форме банковской гарантии представленной в
документации, приведены определенные Заказчиком обязательства по гражданскоправовому договору, которые должны быть обеспечены.
На основании Письма ФАС России от 13.02.2012 № ИА/4178 о применении
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» в части
определения соответствия представляемого обеспечения исполнения договоров
получение заказчиком информации о том, что лицом, с которым заключается договор,
представлено ненадлежащее обеспечение исполнения договора, является основанием
для признания такого лица уклонившимся от заключения договора и рассмотрения
вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
Основанием для признания участника размещения заказа уклонившимся от
заключения договора и рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр
недобросовестных поставщиков является представление лицом, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора, не обеспечивающего установленные
заказчиком в документации о торгах обязательства по договору, которые должны быть
обеспечены.
1. В случае определения победителем открытого аукциона в электронной форме
способа обеспечения гражданско-правового договора в виде передачи заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), указанная сумма
перечисляется на счет заказчика:
Сокращенное наименование
РГПУ им. А.И. Герцена
Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
Получатель
ИНН 7808027849 КПП 784001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
РГПУ им. А.И. Герцена, л/с 20726U76910
Расчетный счет
40 501 810 300 002 000 001
Корреспондентский счет
Нет
БИК
044 030 001
Убедительная просьба обратить внимание на наличие пробелов в кратком и
полном наименовании
Университета: РГПУпробелим.пробелА.И.пробелГерцена.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора на _______.
Образец заполнения платежного поручения смотри в Приложении №1.
2. В случае, если обеспечением исполнения договора является банковская гарантия, то
участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
гражданско-правовой договор, в течение 5 (Пяти) дней со дня получения от оператора
электронной площадки проекта договора (без электронно-цифровой подписи
Заказчика), должен предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии,
подписанной со стороны Банка и содержащей оттиск печати Банка, и направить
оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью
документ об обеспечении исполнения договора в виде банковской гарантии. При этом
подписанная электронно-цифровой подписью участника открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, банковская
гарантия, направляемая таким участником Заказчику через оператора электронной
площадки, должна представлять собой отсканированный оригинал банковской
гарантии, подписанной со стороны Банка и содержащей оттиск печати Банка.
Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней покрывать срок
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору
Предоставляемая участником открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается гражданско-правовой договор, банковская гарантия в обязательном
порядке должна быть представлена по следующей форме:
Форма Банковской гарантии
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
г. _______________
«___» ______20__г.
___________________________, местонахождение _________________, лицензия
_________________, ОКПО _________________, ИНН _________________, ОГРН
_________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Гарант»
в
лице
______________________,
действующ(ей)его
на
основании
______________
гарантирует уплатить денежную сумму федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А.И.
Герцена, Герценовский университет), место нахождения: Российская Федерация,
191186, г. Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 48, ИНН 7808027849, именуемому в
дальнейшем «Бенефициар», в случае невыполнения _______________, место
нахождения
______________,
юридический
адрес
______________,
ИНН
______________, ОГРН ______________, именуемому в дальнейшем «Принципал», его
обязательств, выразившегося в
 - не выполнении работ;
 - нарушении срока/ов и/или условий выполнения работ, предусмотренных
Договором на выполнение работ;
 - не предоставлении свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, являющихся предметом Договора на выполнение работ и оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой
организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства оформленное в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
 - непредставлении по требованию Бенефициара образцов материалов для оценки их
качества, а также использование материалов, не соответствующих сертификатам
качества;
 - невыполнении необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ по
Договору на выполнение работ;
 - отсутствии надлежащим образом оформленных (заверенных подписью и печатью
уполномоченного на это лица) необходимых инструктажей работников Принципала;
 - отсутствия надлежащим образом оформленного (заверенных подписью и печатью
уполномоченного на это лица) пофамильного списка лиц уполномоченных на
выполнения работ по Договору на выполнение работ.
 - нарушении условий и сроков устранения недостатков в выполненных работах;
 - нарушении порядка сдачи приемки выполненных работ;
 - неправомерных действиях третьих лиц, привлеченных Принципалом для
исполнения своих обязанностей по Договору на выполнение работ;
 - причинении ущерба имуществу Бенефициара, причинение вреда работникам
Бенефициара, вследствие виновных действий Принципала, а также привлеченных им
иных лиц для исполнения обязательств по Договору на выполнение работ
по договору на__________________ (далее «Договор»).
Гарант настоящим обязуется без выдвижения возражений уплатить по первому
требованию Бенефициара в течение 5(Пяти) банковских дней со дня получения
Гарантом такого требования __________ (________________) рублей ___ копеек, не
требуя от Бенефициара предоставления каких-либо материалов, документов и пр.,
кроме официального письма Бенефициара (написанного на фирменном бланке
Бенефициара, имеющего дату и исходящий номер, подписанного руководителем
Бенефициара), в котором Бенефициар указывает Гаранту, что Принципал нарушил одно
или несколько основных условий Договора, в обеспечение которого выдана настоящая
банковская гарантия, с приложением акта, подтверждающего факт такого нарушения
(нарушений).
Требование Бенефициара об уплате по настоящей банковской гарантии должно быть
получено Гарантом по адресу: ___________________.
Настоящая безотзывная банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и
действует до «___» ______20__г. включительно. В случае если к указанному сроку у
Принципала остались неисполненные обязательства по договору, срок действия
банковской гарантии продлевается до полного выполнения Принципалом своих
обязательств.
В случае, если Гарант в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Гарантом
требования о выплате обусловленной банковской гарантией суммы не уплачивает
Бенефициару всю сумму обеспечения исполнения Договора, то Гарант выплачивает
Бенефициару пеню в размере 1 (одного) % от суммы обеспечения исполнения Договора
за каждый день просрочки исполнения Гарантом обязательств по уплате Бенефициару
суммы обеспечения исполнения Договора.
Уплата пени не освобождает Гаранта от обязательств перед Бенефициаром по данной
банковской гарантии.
Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор в
соответствии с действующим законодательством и подписанные обеими сторонами, не
освобождают Гаранта от ответственности по настоящей банковской гарантии.
Копия банковской гарантии в электронной форме, подписанная электронно-цифровой
подписью Принципала и направленная оператору электронной площадки в качестве
документа об обеспечении исполнения Договора, признается электронным документом
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному со стороны Гаранта и
содержащему оттиск печати Гаранта.
Настоящая банковская гарантия регулируется законодательством Российской
Федерации. Все спору между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей
банковской гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
ГАРАНТ
________________________
1.3. Заключение гражданско-правового договора:
В течение пяти дней со дня получения проекта Гражданско-правового договора
участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий в
соответствии с положениями законодательства.
1.4.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):
Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с участниками
размещения заказа является Российский рубль.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате заключенного Гражданско-правового договора – по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты.
1.5.
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнить
работы в полном объеме согласно Сметному расчету стоимости договора,
являющемуся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в
электронной форме и в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации. Представить по требованию Заказчика образцы материалов для
оценки их качества, а также использовать материалы, соответствующие сертификатам
качества.
1.6.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата выполненных
работ обеспечивается Заказчиком по казначейской системе исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности. Основанием для оплаты выполненных работ
является подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (унифицированные формы N КС-2, КС-3
утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100), а также
выставленный Подрядчиком счет, счет-фактура. Оплата по настоящему договору
производится Заказчиком по факту выполнения работ после подписания Акта о
приемке выполненных работ (КС-2) в течение 10 (Десяти) банковских дней.
1.7.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию
товара: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, входящего в него
оборудования, материалов составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). Гарантии качества
распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
1.8.
Порядок формирования цены Гражданско-правового договора:
Участник размещения заказа формирует цену гражданско-правового договора с учетом
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей, уплачиваемых участником размещения заказа и связанных с
выполнением обязательств перед Заказчиком, а также всех необходимых расходов,
предусмотренных томом 3 и проектом договора.
1.9.
Количество поставляемого товара, объема
оказываемых услуг:
Выполнение работ осуществляется в соответствии с томом 3.
выполняемых
работ,
1.10. Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования
к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам
работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Представлены в томе 3 и проекте договора.
1.11. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара:
Отсутствует.
1.12. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:
1.12.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие сведения:
а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Пример выражения согласия:
Выражаю согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям
документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе.
1.12.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие документы и сведения:
a. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
Участникам размещения заказа рекомендуется представлять сведения, указанные в
данном пункте в виде таблицы, заполненной по следующей форме:
Участник (для юридического лица):
1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица
1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического
лица
1.3. Юридический адрес
1.4. Почтовый адрес для отправки корреспонденции
1.5. Адрес электронной почты*
1.6. Контактный телефон
1.7. Факс*
1.8. Контактное лицо*
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика
1.10. Банковские реквизиты*
1.11. Фамилия, имя, отчество, должность физического лица, в лице
которого заключается гражданско-правовой договор*
1.12. Основание, по которому физическое лицо, в лице которого
заключается гражданско-правовой договор, действует от имени
юридического лица*
Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика
1.4. Сведения о месте жительства
1.5. Контактный телефон
1.6. Адрес электронной почты*
1.7. Банковские реквизиты*
b. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника
размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой (в соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»; Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»; Федеральным законом №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»):
A. В случае если заключение гражданско-правового договора в соответствии с
настоящей документацией об аукционе на условиях, предложенных участником,
является для участника крупной сделкой, в зависимости от организационно-правовой
формы участника - юридического лица:
i. выпиской из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки,
принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (для участников, зарегистрированных в
форме обществ с ограниченной ответственностью) либо выпиской из Устава
Участника,
подтверждающей
право
единоличного
или
коллегиального
исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;
ii. выпиской из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки,
принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (для участников зарегистрированных в форме акционерного
общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным
обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного органа;
iii. документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного
предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст. 23
Федерального закона №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».
B. В случае если заключение гражданско-правового договора по итогам открытого
аукциона в электронной форме на условиях, предложенных Участником, не является
для Участника крупной сделкой, Участник вправе представить в составе Заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме оригинал уведомления на
бумажном носителе о том, что заключение гражданско-правового договора по итогам
открытого аукциона в электронной форме на условиях, предложенных Участником, не
является для Участника крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная
(максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную
сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,
предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке.
1.13. Требования, предъявляемые к участникам аукциона
1.13.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
1.13.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
1.13.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.13.4. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения заказа.
1.13.5. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
1.14. Общая стоимость гражданско-правового договора и порядок расчетов.
Стоимость выполняемой Подрядчиком (оказываемой Исполнителем) работы (услуги)
по гражданско-правовому договору определяется на основании стоимости выполнения
(оказания) работы (услуги) по гражданско-правовому договору, установленной
Заказчиком, умноженной на понижающий коэффициент, по формуле:
Начальная
Цена гражданско(максимальная)
Понижающий
правового
=
*
цена гражданскокоэффициент
договора
правового договора
*Указание сведений носит рекомендательный характер.
ТОМ 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ в центре обработки данных
Термины и определения
ЦОД – Центр обработки данных, специализированное здание (площадка) для
размещения вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, ресурсов по
хранению данных, а также информационных ресурсов, обеспечивающих
функционирование вычислительного и телекоммуникационного оборудование в
заданных технологических условиях с требуемым уровнем непрерывности и
безопасности;
машинный зал – область ЦОД, для размещения вычислительного и
телекоммуникационного оборудования, ресурсов по хранению данных в заданных
технологических условиях;
демонстрационный зал – область ЦОД, для акклиматизации, проведения осмотра
и конфигурации оборудования, установки необходимого программного обеспечения,
подготовки для последующего его перемещения в машинный зал, размещения
кроссового и силового оборудования;
Общие условия ремонтных работ
Исполнитель ответственен при выполнении Работ за соблюдение требований
действующего законодательства, СНиП, ПУЭ, РД, государственных стандартов
Российской Федерации и других нормативно-технических документов;
все монтируемое оборудование должно быть выпущено не позднее января 2012
года
все ремонтные работы выполняются исполнителем в соответствии со сметной
документацией с учетом общих и особых условий данного технического задания;
в момент проведения всего цикла ремонтных работ исполнитель обязан не менее
чем за 48 часов информировать заказчика о приостановке в работе любых компонентов
ЦОД;
в момент проведения всего цикла ремонтных работ исполнитель обязан
производить отключение систем жизнеобеспечения (система электропитания, система
охлаждения) центра обработки данных не более 4 раз сроком не более четырех часов в
период с 18 до 22 часов.
в момент проведения всего цикла ремонтных работ исполнитель обязан
ежедневно производить уборку ЦОД от строительного мусора и отходов производства,
складируя их в контейнеры. Места установки контейнеров для строительного мусора и
отходов согласовываются с Заказчиком. Вывоз и утилизация отходов выполняется за
счет Исполнителя;
Особые условия к общестроительным работам
Против дверных проемов машинного зала должен быть смонтирован пандус
(п. 3.23. СН 512-78). Уклон и конфигурация пандуса должна обеспечивать безопасный
ввоз и вывоз оборудования. Уклон пандуса должен быть не более 1:4 (не должен
превышать угла наклона 15°).
в момент проведения всего цикла ремонтных работ исполнитель обязан не
допустить запыленность воздуха в помещениях выше 10 мг/м3;
в момент проведения всего цикла ремонтных работ исполнитель обязан
обеспечить установку временных перегородок для разделения помещения
демонстрационного зала и помещения машинного зала;
все поверхности и конструкций как капитальные так и временно установленные,
находящиеся в зоне машинный зал, должный соответствовать требованиям СН 512-78
п. 3.28.;
поверхность стен и потолков должна быть гладкая из материалов, не
выделяющих пыль и допускающих систематическую очистку от пыли. Заполнения
оконных и дверных проемов должны быть герметизированы уплотняющими
прокладками в притворах и фальцах (п. 17.11 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000).
Особые условия к ремонту напольного покрытия
Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с
антистатическим сопротивлением 1×106 Ом, обеспечивающим стекание и отвод
электростатического электричества (п. 17.20 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000), п. 5.3.4.4
ANSI/TIA 942-2005).
Высота подпольного пространства определяется исходя из габаритов
прокладываемых в нем коммуникаций и мощности системы кондиционирования и
должна быть не менее 400 мм от уровня чистого пола до нижней поверхности
конструкции фальшпола.
Конструкция съемного пола должна обеспечивать (п. 3.17. СН 512-78):
– свободный доступ к коммуникациям при обслуживании;
– устойчивость к горизонтальным усилиям при частично снятых плитах;
– возможность выравнивания поверхностей пола с помощью регулируемых
опорных элементов;
– взаимозаменяемость плит съемного пола.
Конструкция съемного пола должна быть рассчитана на равномерно
распределенную нормативную нагрузку 1000 кг/м2 и сосредоточенную нормативную
нагрузку 250 кг, приложенную в любом месте плиты на площади 25 см2. Прогиб плиты
не должен превышать 1 мм (п. 3.18. СН 512-78).
Плиты съемного пола в собранном состоянии должны плотно прилегать друг к
другу, обеспечивая герметичность в стыках (п. 3.19. СН 512-78).
Плиты съемного пола должны быть трудно-сгораемыми, с пределом
огнестойкости не менее 0,5 ч, или несгораемыми. Опоры и стойки съемных полов
должны быть несгораемыми. Покрытие плит пола допускается предусматривать из
сгораемых материалов (п. 3.20. СН 512-78).
Покрытие плит пола должно быть гладким, прочным, антистатическим,
позволяющим выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку. Конструкция
плит должна обеспечивать стекание и отвод электростатического электричества
(п. 3.20. СН 512-78).
Расположение отверстий в плитах для прокладки соединительных кабелей,
заземления, воздуховодов централизованного охлаждения устройств следует
определять по месту установки устройств в соответствии с технологическими планами
размещения ЦОД и техническими характеристиками устройств (п. 3.20. СН 512-78).
Особые условия к ремонту системы вентиляции и кондиционирования
Система вентиляции и кондиционирования должна работать в режиме 24х7х365
и использовать систему распределения нагрузки и уравнения количества рабочих часов
между различными блоками охлаждения.
Система кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена в помещениях
ЦОД, где размещается телекоммуникационное и серверное оборудование. Направление
подачи охлажденного воздуха: непосредственно в стойки телекоммуникационного и
серверного оборудования.
Система кондиционирования должна обеспечивать экономичное и надежное
регулирование температуры воздуха в помещениях. Подсистема кондиционирования
должна быть устойчива как к внутренним колебаниям тепловой нагрузки, так и к
сезонным изменениям параметров окружающей среды.
Системы кондиционирования воздуха машинного зала ЦОД должны
обеспечивать в холодный и теплый периоды года температуру, относительную
влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне в соответствии с данными,
приведенными в таблице.
Температура воздуха, °С
Относительная
влажность воздуха %
Холодный
и
переходный
периоды года (температура воздуха
ниже 0 °С)
20±2
52±7
Теплый
период
года
температура воздуха выше 0 °С)
20±2
52±7
Система кондиционирования помещения машинного зала ЦОД должна
обеспечивать температуру воздуха при измерении на высоте 0,5 и 1,5 м от уровня пола
у передней стенки телекоммуникационного шкафа +20 ± 2 °С.
Схема воздухораспределения в машинном зале ЦОД должна быть организована
таким образом, чтобы поток охлажденного воздуха проходил сквозь
телекоммуникационные шкафы по направлению от лицевой части к задней.
Трассы
системы
кондиционирования
не
должны
проходить
над
электрооборудованием.
Места прохода трасс через наружные ограждения ЦОД должны быть тепло и
гидроизолированы.
В
технологических
помещениях
ЦОД
должны
предусматриваться
пылезащитные мероприятия (п. 17.11 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000)).
В Запыленность воздуха в помещениях не должна превышать 0,2 мг/м 3 при
размерах частиц не более 3 мкм и количестве частиц пыли не более 10 5шт/м3 (п. 4.13.
СН 512-78).
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть оснащены
устройствами для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые
уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях (п. 4.14.
СН 512-78).
Содержание коррозионно-активных веществ (H2SO4; SO4 и др.) в воздухе
помещений для ЦОД, где размещается телекоммуникационное и серверное
оборудование, должно быть не выше предельно допустимой концентрации этих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест (п. 4.18. СН 512-78).
Ни один отказ в системе кондиционирования помещений не должен приводить к
нарушению заданного температурного режима. Все кондиционеры должны быть
оборудованы системами управления для их автоматического включения и отключения
в зависимости от реальной тепловой нагрузки.
Системы
кондиционирования
воздуха
должны
иметь
устройства,
обеспечивающие автоматическое регулирование, контроль, блокировку и
дистанционное управление со световой сигнализацией (п. 4.31. СН 512-78).
Кондиционеры должны быть оборудованы всеми необходимыми блоками и
программным обеспечением, обеспечивающими возможность мониторинга параметров
системы.
В холодный период года система кондиционирования не должна допускать
выпадения конденсата на оборудование ЦОД.
Особые условия к ремонту системы управления инженерной инфраструктурой
После проведения работ управление инженерной инфраструктурой ЦОД должна
обладать функционалом автоматизированной системы диспетчерского управления,
предназначенной для централизованного мониторинга и управления оборудованием
инженерных систем.
Объектами автоматизации и диспетчеризации являются следующие инженерные
системы:
– система кондиционирования;
– система электроснабжения;
в каждом телекоммуникационном шкафу должны быть установлены датчики, на
двух уровнях, для контроля следующих параметров:
– температура воздуха;
Система в целом должна обладать функциями удаленного мониторинга системы
кондиционирования, системы электроснабжения
Особые условия к ремонту к линейно-кабельным сооружениям
Все силовые кабельные линии, электрические кабелей системы PDU от
распределительного шкафа к шкафам с оборудованием должны быть расположены в
пространстве под фальш-полом;
кроссовое оборудование (медное и оптическое) должно располагаться в
помещение демонстрационного зала;
места прохода трасс через наружные и внутренние ограждения (стены) ЦОД
должны быть герметизированы;
все информационные кабельные линии (медные и оптические) должны быть
смонтированы в лотках, проходящих над телекоммуникационными стойками/шкафами,
в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008;
схема маркировки элементов СКС должна соответствовать требованиям
ГОСТ Р 53246-2008.
Приложения к техническому заданию:
Приложение 1. Локальная смета
Приложение 2. Характеристики оборудования и материалов, используемых при
проведении работ
Начальник управления информатизации
А.С.Афанасьев
ФОРМА № 4
Наименование стройки - Набережная реки Мойки д.48, корпус 2
Объект - РГПУ им.А.И. Герцена корпус 2, помещение ЦОД.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на
Основание
Сметная стоимость -
4368,524 тыс.руб
Чертежи №
Нормативная трудоемкость -
4770,20 чел-ч
Сметная заработная плата -
688,828 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г.
№
п/п
Шифр и номер
позиции
норматива
Наименование работ и затрат
Количество
Стоимость на единицу,
руб
Всего
ед. изм.
Экспл.
машин
Общая стоимость, руб.
Всего
Основной
зарплаты
Основной
В т.ч.
зарплаты
зарплаты
№1 Общестроительные работы
1
2
1
ТЕР11-01-04401
2
3
Демонтаж фальшполов съемных модулем
500х500 мм типа: ПУС 5-2.5/3
(0)
ЗП=1447,48*0,6; ЭММ=218,84*0,6;
ЗПм=60,78*0,6; Мат=3095,52*0;
ТЗТ=138,78*0,6; ТЗТм=4,91*0,6
ТЕР15-04-00103
Покрытие пространства под полом
антистатической жидкостью
ТЕР15-04-00103
5
0,16
100 м2
0,32
100 м2
(0)
3
4
Покраска стен
0,5
6
999,792
131,304
868,488
36,468
927,14
7,12
715,57
1,28
927,14
7,12
7
8
159,97
138,96
296,68
463,57
228,98
357,79
Экспл.
машин
Затраты труда рабочих,
чел.-ч. не занят. обсл.
машин
обслуживающ. машины
В т.ч.
зарплаты
На един.
Всего
9
10
11
21,01
83,268
13,32
5,83
2,946
0,47
2,28
65,23
20,87
0,41
0,11
0,04
3,56
65,23
32,62
100 м2
(0)
Цена
поставщика
(Об)
4
5
ТЕР17-01-00204
(0)
Цена
поставщика
(Об)
6
7
ТЕР10-01-02701
8
Цена
поставщика
(Об)
Краска ТИП 1
715,57
30
2 920,66
1,28
0
Установка лючков под полом для
сантехники
1
10 шт.
Лючок Тип 1
10
Установка в жилых и общественных
зданиях блоков оконных с переплетами
0,3
100 м2
Оконно-дверной блок в сборе
3
0,07
2,8
2,8
0
0
0
274,81
188,6
56,58
39,84
9,01
2,7
87 619,8
42,04
0,07
32,96
0
42,04
1 062
0
10620
5 876,44
916,04
1 762,93
2 068,94
132,81
32,96
26 666,67
0
620,68
80000
компл.
2 725,19
На стесненные условия труда
1 379,37
ИТОГО:
На работы под напряжением
126,19
46,72
3,27
44,17
482,78
105,61
16,35
1,14
3 313,58
1 862,15
407,34
170,36
63,07
4,41
34,07
453,9
372,43
81,47
12,61
0,88
3 767,48
2 234,58
488,81
204,43
75,68
5,29
Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2
ИТОГО:
301,73
588,39
Kзпл=0,35; Kмаш=0,35; Kзмш=0,35; Kтзт=0,35; Kтзм=0,35
Наименование и значение множителей
Материалы
0,06
шт.
ИТОГО:
Машины и механизмы
0,11
кг
(0)
Зарплата
0,64
Значение
Прямые
2234,58*12,008
12,008
26 832,84
488,81*8,614
8,614
4 210,61
1044,1*3,58
3,58
3 737,88
Итого по неучтенным материалам
0
178 239,8
Итого
0
213 021,13
Накладные расходы
(2234,58+75,68)*12,008*1,05
1,05
29 128,68
Сметная прибыль
(2234,58+75,68)*12,008*0,55
0,55
15 257,88
0
257 407,69
Итого
№
п/п
Шифр и номер
позиции норматива
Наименование работ и затрат
Количество
Стоимость на единицу,
руб
Всего
ед. изм.
Основной
зарплаты
№2 Монтажные работы
1
2
3
1
ТЕРм08-03-572-06
Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый на полу, высота и ширина,
мм, до: 1200x1000
Цена поставщика
3
Цена поставщика
Шкаф Тип 1
(Об)
Цена поставщика
Цена поставщика
Оптический патч-корд Тип 1
ТЕРм08-02-396-01
В т.ч.
зарплаты
6
7
523,8
72,21
42,3
8,54
523,8
29 040
0
29040
1 867
0
37340
399,86
0
23 991,6
427,49
0
8 549,8
1 446,04
747,43
8
42,3
Экспл.
машин
В т.ч.
зарплаты
На един.
Всего
9
10
11
72,21
3,49
3,49
8,54
0,6
0,6
20
60
470,88
37,6
23,69
шт.
Оптический патч-корд Тип 2
(Об)
6
1
Основной
зарплаты
шт.
(Об)
5
1
Всего
Затраты труда
рабочих, чел.-ч. не
занят. обсл. машин
обслуживающ.
машины
шт.
Оптическая панель Тип 1
(Об)
4
5
шт.
(0)
2
4
Экспл.
машин
Общая стоимость, руб.
20
шт.
Короб на конструкциях, кронштейнах, по
фермам и колоннам, длина, м: 2
0,63
911,01
277,86
100 м
(0)
7
Цена поставщика
Лоток тип 1
(Об)
8
Цена поставщика
ТЕРм08-02-374-03
Лоток тип 2
Цена поставщика
ТЕРм11-06-001-01
(0)
12
ТЕРм11-06-001-01
ТЕРм10-06-051-04
Гильза 100 мм
ТЕРм10-04-100-04
Цена поставщика
ЗП=56,33*0,6; ЭММ=10,56*0,6;
ЗПм=0,98*0,6; Мат=122,25*0; ТЗТ=5,15*0,6;
ТЗТм=0,07*0,6
Щит, масса, кг, до: 50
Цена поставщика
17
Цена поставщика
1 шт.
2
8
1 шт.
Разделка и включение кабелей (проводов) в
аппаратуру проводного вещания при
сечении кабеля: до 6 мм2
Коммутационный шнур Тип 1
496
0
8928
611,11
515,79
3 055,55
68,57
73,54
0
9,64
342,85
2 578,95
5,34
26,7
367,7
4,66
23,3
12,67
3,09
6,18
1,18
0,042
0,08
21,12
5,15
10,3
1,96
0,07
0,14
6 528,88
7,1
56,8
896,08
7,09
56,72
0
2
20
0
0
0
42480
10
10 концов
кабеля
25
40,134
6,336
33,798
0,588
189,14
10,56
56,33
0,98
2 278,45
816,11
112,18
112,01
47,83
0
23,54
0
80,27
378,28
18 227,6
478,3
37,26
0
931,5
49,04
0
1226
73,36
0
1834
98,46
0
2 461,5
шт.
Коммутационный шнур Тип 2
25
шт.
Коммутационный шнур Тип 3
(Об)
Цена поставщика
2
Переварка оптики
(Об)
18
19125
8 496
1 шт.
(Об)
16
5
Демонтаж. Щит, масса, кг, до: 50
(0)
15
0
15,3
шт.
(0)
14
5
1 шт.
(0)
13
18
Устройство вводов
(Об)
11
425
145,49
м
(0)
10
45
230,94
м
(Об)
9
441,05
25
шт.
Коммутационный шнур Тип 4
25
67,6
112,66
897,44
235,4
(Об)
19
ТЕРм10-01-052-07
шт.
Кроссировка в шкафу
(0)
20
Цена поставщика
Кабель СКС Тип 1
(Об)
21
ТЕРм10-04-112-02
Цена поставщика
Цена поставщика
Коммутационная патч-панель Тип 1
Коммутационная патч-панель Тип 2
25
ТЕР20-06-015-04
Демонтаж системы охлаждения
(0)
ЗП=622,28*0,6; ЭММ=216,1*0,6;
ЗПм=29,86*0,6; ТЗТ=52,87*0,6;
ТЗТм=2,26*0,6
(Об)
2
18
1
1 агрегат
Установка агрегатов вентиляторных
производительностью: до 80 тыс.м3/час
2
1 агрегат
Кондиционер Тип 1
(Об)
Цена поставщика
4
100 м кабеля
(0)
28
11,52
Кабель на одном объекте: от 10 до 50 км с
вязкой пакетами
(0)
Цена поставщика
0
13,78
0
260,35
0
1
19,2
0
0
0
0
28
322,56
0
0
0
7,8
140,4
22044
401,76
0
329,56
0
4 628,28
855,08
0
3 420,32
1 758,48
0
3 516,96
3 796,53
шт.
ТЕРм10-01-054-01
27
13,56
274,37
шт.
24
ТЕР20-06-015-04
10 шт.
(кроссировок)
1 600
1 шт.
(Об)
26
0
Шкаф или панель коммутации связи и
сигнализации на стене или в нише,
количество пар: 100
(Об)
23
14,29
м.
(0)
22
19,2
1
109,07
22,1
81,35
4,24
833,628
129,66
373,368
17,916
1 168,98
216,1
622,28
29,86
1 963,26
1 464,3
397,8
76,32
0,33
5,94
833,63
373,37
129,66
31,722
31,72
17,92
1,356
1,36
432,2
52,87
105,74
59,72
2,26
4,52
2 337,96
261 643,28
0
261 643,28
205 643,28
0
205 643,28
шт.
Кондиционер Тип 2
1
шт.
1 244,56
29
Цена поставщика
Блок управления кондиционерами
(Об)
30
ТЕР16-09-001-03
Цена поставщика
Прокладка трубопроводов водоснабжения
из медных труб диаметром: 15 мм
ТЕРм08-02-396-01
Труба медная д.15, изоляция, кабель, крепеж
Цена поставщика
ТЕР20-05-002-01
Цена поставщика
Короб тип 7
ТЕРм11-03-001-01
Цена поставщика
Цена поставщика
Система удаления пыли мобильная
Цена поставщика
Цена поставщика
(Об)
7,11
0
2 495,24
109,9
106
212
14,22
0,57
1,14
298,97
37,6
15,04
92,38
15,3
6,12
89,2
91,89
9,19
12,09
7,66
0,77
0
0,52
2,6
0
0
0
99200
1 446,04
747,43
441,05
230,94
900
0,1
1
Прибор, масса, кг, до: 5
0
578,42
176,42
36000
2 493,13
892
1 153,79
120,9
46 819,67
5
1 шт.
Коммутатор Тип 7
0
249,31
115,38
46 819,67
1
7,74
0
6,3
0
38,7
12 699,28
0
12 699,28
1 725,64
0
1 725,64
1 132,59
0
2 265,18
149 653,51
0
149 653,51
шт.
Кабельный органайзер тип 7
1
шт.
Фильтр помехозащитный тип 1
(Об)
40
1 247,62
2 728,74
шт.
(Об)
39
40
10 шт.
(Об)
38
0,4
Система удаления пыли мобильная
(0)
37
54,95
м
(Об)
36
15 784,92
1 364,37
496
100 м
(0)
35
200
Короб на конструкциях, кронштейнах, по
фермам и колоннам, длина, м: 2
(Об)
34
0
м
(0)
33
2
100 м
(Об)
32
15 784,92
шт.
(0)
31
1
2
шт.
Оборудование мониторинга
1
шт.
31,5
41
ТЕРм10-02-001-03
Настройка оборудования мониторинга
ТЕРм10-01-052-07
ТЕРм11-04-028-01
Включение в аппаратуру разъемов,
количество контактов в разъеме, шт., до: 14
(0)
44
ТЕРм10-06-032-01
ТЕРм11-04-020-01
Цена поставщика
0
4,2
14,29
0
10 шт.
(кроссировок)
44
13,56
0
2,53
0
1 разъем
2,53
0
157,49
0
153,01
0
30,34
0
24,16
0
3,52
100 пар
Разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество
подключаемых жил, шт.: 14
44
1 шт.
(0)
46
1 044,12
Комплекс измерений постоянным током
смонтированных парных кабелей до и после
включения в оконечные устройства
(0)
45
0
Кроссировка в шкафу
(0)
43
1 044,12
1 шт.
(0)
42
5
UTP 568B PATCH CABLE, GREY,
RJ45M/RJ45M, длинна 3.05 метра
7
5 220,6
60,02
111,32
554,36
1 334,96
142,69
0
998,83
154,95
0
154,95
189,51
0
568,53
229,64
0
918,56
шт.
47
Цена поставщика
UTP 568B PATCH CABLE, GREY,
RJ45M/RJ45M, длинна 1.52 метра
48
Цена поставщика
UTP 568B PATCH CABLE, GREY,
RJ45M/RJ45M длинна 4.57 метра
1
шт.
3
шт.
49
Цена поставщика
UTP 568B PATCH CABLE, GREY,
RJ45M/RJ45M длинна 6.1 метра
4
шт.
5 220,6
56,95
111,32
538,6
1 063,04
0
77
385
0
0
0
0
1
4,2
0
0
0
0
0,22
9,68
0
0
0
0
13
45,76
0
0
0
0
2,06
90,64
0
0
0
50
Цена поставщика
UTP 568B PATCH CABLE, GREY,
RJ45M/RJ45M длинна 7.62 метра
3
246,36
0
739,08
830,49
0
830,49
361,18
0
722,36
шт.
51
Цена поставщика
UTP 568B PATCH CABLE, GREY,
RJ45M/RJ45M длинна 9,7 метра
1
шт.
52
Цена поставщика
UTP 568B PATCH CABLE, GREY,
RJ45M/RJ45M длинна 8,4 метра
2
шт.
53
ТЕРм08-01-122-01
Установка Блок батарейный тип 1
1 шт.
(0)
54
Цена поставщика
Блок батарейный тип 1
(Об)
55
ТЕРм11-04-003-05
ТЕРм11-04-003-05
Ремонт ИБП SYM40kVA
ТЕРм10-02-001-03
58
Цена поставщика
(Об)
31
1 шт.
Настройка системы Переключатель для
серверов тип 1
1
1 шт.
Переключатель для серверов тип 1
(Об)
Цена поставщика
1
Монтаж системы Переключатель для
серверов тип 1
(0)
59
0
1 162,88
0
15 172,92
1 шт.
(0)
57
1
1 162,88
0
1 162,88
1 162,88
0
98,8
98,8
0
0
0
92,86
29,2
29,2
12,66
0,94
0,94
2 878,66
29,2
905,2
392,46
0,94
29,14
0
77
77
0
0
0
15 172,92
шт.
(0)
56
1
1
435,77
92,86
327,36
12,66
435,77
92,86
327,36
12,66
1 044,12
0
1 044,12
435,77
13 508,87
1 044,12
0
179 783,03
0
179 783,03
5 899,28
0
58 992,8
шт.
Кабель для подключения монитора,
клавиатуры, мыши тип 1
10
шт.
327,36
10 148,16
1 044,12
60
Цена поставщика
Кабель для подключения монитора,
клавиатуры, мыши тип 2
(Об)
61
ТЕРм11-06-002-01
Цена поставщика
Электрические проводки в щитах и пультах:
шкафных и панельных
Цена поставщика
Кабели подключения к ИБП SYMMETRA
40kVA CORDSET 2.5MM 3W IEC309R 9.4
ТЕРм11-03-001-01
Кабельный органайзер тип 8
Цена поставщика
ТЕРм08-03-526-01
Цена поставщика
5
5
1 шт.
Устройство распределения питания Тип 1
138,23
0
125,7
0
69,12
4 296,26
0
21 481,3
5 907,08
0
29 535,4
62,85
5
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, на ток, А, до: 25
7,74
0
6,3
0
27 988,13
10
1 шт.
Автоматы на 16А для ИБП SYMMETRA
40kVA S/A CKT BRKR 1P 16A ABB IEC497
(Об)
ИТОГО:
На стесненные условия труда
0
38,7
31,5
9,27
4,64
0
0
0
0
0,52
2,6
0
0
0
17
1,56
15,6
0,6
0,0774
0,77
139 940,65
10
132,56
1,7
18,34
0,06
4 751,08
0
1 325,6
183,4
47 510,8
шт.
62 153,8
31 884,54
16 105,43
11 159,59
Kзпл=0,35; Kмаш=0,35; Kзмш=0,35; Kтзт=0,35; Kтзм=0,35
ИТОГО:
0
шт.
(0)
67
5
Установка устройства распределения
питания Тип 1
(Об)
66
117 985,6
шт.
(0)
65
0
шт.
(Об)
64
0,5
100 м
(Об)
63
5 899,28
шт.
(0)
62
20
78 259,23
43 044,13
14 130,96
2 673,93
2 099,32
141,18
4 945,84
935,88
734,76
49,41
19 076,8
3 609,81
2 834,08
190,59
На работы под напряжением
12 424,19
8 608,83
3 815,36
721,96
566,82
38,12
22 892,16
4 331,77
3 400,9
228,71
Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2
ИТОГО:
90 683,42
Наименование и значение множителей
Зарплата
51 652,96
Значение
Прямые
51652,96*12,008
12,008
620 248,74
22892,16*8,614
8,614
197 193,07
16138,28*3,58
3,58
57 775,04
Итого по неучтенным материалам
0
1 651 658,74
Итого
0
2 526 875,59
(51652,96+3400,9)*12,008*0,722
0,722
477 304,63
(51652,96+3400,9)*12,008*0,6
0,6
396 652,05
0
3 400 832,27
Машины и механизмы
Материалы
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Наименование и значение множителей
Значение
Итого
Временные здания и сооружения
0
3658239,96*0,012
Итого
НДС
Итого
Начальник управления информатизации
А.С.Афанасьев
Прямые
3702138,84*0,18
3 658 239,96
0,012
43 898,88
0
3 702 138,84
18%
666 384,99
0
4 368 523,83
Характеристики оборудования и материалов, используемых при проведении работ
№
Наименование
Технические, функциональные характеристики
материалов;
по
материала
требования к качеству материалов;
иные показатели, связанные с определением
соответствия
смете
используемого при выполнении работ Товара
потребностям Заказчика
Показатели, используемые для определения соответствия потребностям
Заказчика
или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении
работ Товара
Минимальное
Показатели, значения которых
Максимальное
значение
не могут
значение
показателя
изменяться
показателя
Раздел - №1 Общестроительные работы
4
7
Краска ТИП 1
Лючок Тип 1
тип
Вязкость МПа*с
Плотность г/см3
Прочность на истирание (по Таберу CS 17/1000
U/1000г)
Сопротивление утечки (через 24 часа при 20 С° )
Твердость по Шору
Оконно-дверной
блок в сборе
не менее 200
не менее 1,1
не более 250
не более 1,5
не менее 11
не менее 90 / 40
не более 109Ω
настенный, потолочный,
наклонный, комбинированный
Тип монтажа:
Длинна , мм:
Ширина , мм:
Толшина, мм:
Материал
Цвет
8
антистатическая
не менее 50
не менее 20
не менее 8
не более 550
не более 550
пластик
RAL 7035
Оконно-дверной блок двухэлементный
ГОСТ 24866-99
Материал
формула стеклопакета
Дверь поворотная, усиленная кол-во шт.
элемент перый
ПВХ
4М-12-6М
1
3
прямоугольный
Длинна , мм:
Ширина , мм:
элемент второй
Радиус плавующий , мм:
Ширина , мм:
Цвет
не менее 2400
не менее 2400
не более 2500
не более 2500
Полукруг
не менее 1000
не менее 2400
не более 1250
не более 2500
белый
Раздел - №2 Монтажные работы
2
Шкаф Тип 1
Коммутационный шкаф, для
использования в
серверных помещениях.
Функционал
типоразмер шкафа
Высота шкафа , мм
Ширина шкафа , мм
Глубина шкафа, мм
Цвет шкафа
Передняя система замков шкафа
Тип стекла
Качество стекла
Задняя система замков шкафа
Задняя облицовка
Количество стенок шкафа
Количество съемные на защелок на стенке ,шт
Количество почтовых замков на стенке , шт
Материал
Максимальная нагрузка , кг
Степень защиты
Пониженный уровень шума
Термодатчик
Порог включения вентиляторов, С°
19”
не менее 2250
не менее 595
не менее 800
не более 2300
не более 605
не более 850
RAL 7035
ригельный
тонированное
закаленное
ригельный
съемная
не менее 4
не менее 2
не менее 2
сталь СТ08
не менее 400
IP30
не более 4
не более 4
сталь СТ10
Наличие обязательно
Наличие обязательно
не менее 35
3
Оптическая панель
Тип 1
Функционал
Коммутируемая емкость панели
Используемые типы оптических коннекторов
Метод защиты сварного соединения
Типоразмер панели
цвет
тип крепления
Тип соеденяемых наконечников
Тип шлифовки соеденяемых наконечников
вносимые потери оптического соединителя, дБ:
гарантированное количество
соединений/разъединений, не влияющих на
нарушение функциональности:
Длинна пигтейла, м:
способ крепления оптической вилки:
Материал центратора проходного адаптера
Материал корпуса проходного адаптера
Тип волокна пигтейла
4
Оптический патчкорд Тип 1
оптическая панель в комплекте с
пигтейлами и сплайс-кассетой
предназначена для оконцовки ВОкабеля
не менее 16
SC-simplex
"гильзы" КДЗС
19" х 1U (1U =44.45 мм)
чёрный
в шкаф
SC
UPC
не более 0,5
не менее 500
не менее 1
не более 1,5
защёлка
керамика или бронза
пластмасса
SM
Тип оптического волокна
Тип патч-корда
Вносимые потери, дБ
Потери в конце жизненного цикла, дБ
Концентричность волокна в ферруле, мкм
Количество циклов соединения
Возвратные потери, дБ
Тип коннектора (LC, SC, FC)
Полировка феррулы
Длина, м
не более 32
SM
simplex
не более 0.3
не более 0.5
не более 0,5
не менее 500
не более 55
SC-SC
UPC
3
10
Толщина кабеля, мм
5
7
Оптический патчкорд Тип 2
Лоток тип 1
не менее 0.9
Тип оптического волокна
Тип патч-корда
Вносимые потери, дБ
Потери в конце жизненного цикла, дБ
Концентричность волокна в ферруле, мкм
Количество циклов соединения
Возвратные потери, дБ
Тип коннектора
Полировка феррулы
Длина, м
Толщина кабеля, мм
Материал
SM
duplex
не более 0.3
не более 0.5
не более 0,5
не менее 500
не более 55
LC-LC
UPC
3
не менее 0.9
8
Лоток тип 2
не менее 50
не менее 200
не менее 0,8
не более 51
не более 201
сталь
Сендзимира
не менее 180
не более 200
внахлест
не более 1,77
Наличие обязательно
RAL 7035
метал
настенный, потолочный,
наклонный, комбинированный
Тип монтажа:
Высота лотка, мм:
Ширина лотка, мм:
Толшина, мм:
10
не более 3
метал
настенный, потолочный,
наклонный, комбинированный
Тип монтажа:
Высота лотка, мм:
Ширина лотка, мм:
Толшина, мм:
Материал
Метод цинкования
Масса цинкового покрытия, г/м2:
Метод соединения
Вес, кг/м:
Перфорированное дно
Цвет
Материал
не более 3
не менее 50
не менее 300
не менее 0,8
не более 51
не более 301
Материал
Метод цинкования
Масса цинкового покрытия, г/м2:
Метод соединения
Вес, кг/м:
Перфорированное дно
Цвет
10
Гильза 100мм
сталь
Сендзимира
не менее 180
внахлест
не более 2,31
Наличие обязательно
RAL 7035
Предназначена для закладки в
отверстия в стенах и межэтажных
перекрытиях
Функционал
Материая
Климатическое исполнение
Диэлектрическая прочность, В:
Сопротивление изоляции, Мом:
Соответствие требованиям пожарной безопасности
Цвет
Диаметр наружний, мм:
15
Коммутационный
шнур Тип 1
Длина коммутационного шнура, м
Категория коммутационного шнура
Проводник коммутационного шнура
состоит содержит медных жил, шт
Диаметр жил, мм
Характер изготовления медных жил
Диаметр проводника в изоляции , мм
Количество пар, шт
ПВХ
УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69
не менее 2000
не менее 100
НПБ 246-97
RAL 7035
не более 100
не менее 0,4
не более 0,6
5e
8
0,2
24 AWG
не менее 0,93
не более 1,02
4
синий-белый/синий,
оранжевый-белый/оранжевый,
зеленый-белый/зеленый,
коричневый-белый/коричневый
Цвет витых пар:
Диаметр ПВХ оболочки , мм
Ножи контакта
не более 200
не менее 5,3
не более 5,7
сплав меди с 1,27 мкм
золотым напылением
поливинилхлорид (ПВХ)
Материал заливных хвостовиков
16
Коммутационный
шнур Тип 2
Длина коммутационного шнура, м
Категория коммутационного шнура
Проводник коммутационного шнура
состоит содержит медных жил, шт
Диаметр жил, мм
Характер изготовления медных жил
Диаметр проводника в изоляции , мм
Количество пар, шт
не менее 0,9
5e
8
0,2
24 AWG
не менее 0,93
не менее 5,3
Материал заливных хвостовиков
Коммутационный
шнур Тип 3
Длина коммутационного шнура, м
Категория коммутационного шнура
Проводник коммутационного шнура
содержит медных жил, шт
Диаметр жил, мм
Характер изготовления медных жил
Диаметр проводника в изоляции , мм
Количество пар, шт
Цвет витых пар:
не более 5,7
сплав меди с 1,27 мкм
золотым напылением
поливинилхлорид (ПВХ)
Ножи контакта
17
не более 1,02
4
синий-белый/синий,
оранжевый-белый/оранжевый,
зеленый-белый/зеленый,
коричневый-белый/коричневый
Цвет витых пар:
Диаметр ПВХ оболочки , мм
не более 1,1
не менее 1,9
не более 2,1
5e
8
0,2
24 AWG
не менее 0,93
не более 1,02
4
синий-белый/синий,
оранжевый-белый/оранжевый,
зеленый-белый/зеленый,
коричневый-белый/коричневый
Диаметр ПВХ оболочки , мм
не менее 5,3
Ножи контакта
Материал заливных хвостовиков
18
Коммутационный
шнур Тип 4
Длина коммутационного шнура, м
Категория коммутационного шнура
Проводник коммутационного шнура
содержит медных жил, шт
Диаметр жил, мм
Характер изготовления медных жил
Диаметр проводника в изоляции , мм
Количество пар, шт
не менее 2,9
8
0,2
24 AWG
не менее 0,93
20
Кабель СКС Тип 1
не более 1,02
4
синий-белый/синий,
оранжевый-белый/оранжевый,
зеленый-белый/зеленый,
коричневый-белый/коричневый
не менее 5,3
не более 5,7
сплав меди с 1,27 мкм
золотым напылением
поливинилхлорид (ПВХ)
0,51
5е
медь
одножильный
полиолефин
Ножи контакта
Материал заливных хвостовиков
Диаметр жил, мм
Категория кабеля
Материал проводника:
Количество жил проводника
Материал изоляции проводника
Диаметр изоляции проводника, мм
Характер изготовления медных жил
Внешний диаметр оболочки
Материал оболочки
Установка
Нейлоновое волокно ("рип"-корд)
не более 3,1
5e
Цвет витых пар:
Диаметр ПВХ оболочки , мм
не более 5,7
сплав меди с 1,27 мкм
золотым напылением
поливинилхлорид (ПВХ)
не менее 0,88
не более 0,92
24 AWG
не менее 4,9
не более 5,3
ПВХ (поливинилхлорид)
внутренняя
наличие обязательно
Цвет оболочки
Экранная оболочка
Сопротивление на частоте 0,772-100 МГц, Ом
Упаковка (картонная коробка)
Длина кабеля в упаковке, м
количество пар
22
Коммутационная
патч-панель Тип 1
Коммутационная
патч-панель Тип 2
тип крепления
материал
габариты ширина х высота
тип контактной группы
экран порта
количество портов
категория
вид соединения
цвет
расположение контактов
27
Кондиционер Тип
1
не менее 85
Вид технологии
Охлаждение
не более 115
наличие обязательно
305
4
тип крепления
материал
габариты ширина х высота
тип контактной группы
экран порта
количество портов
категория
вид соединения
цвет
расположение контактов
глубина панели, см
23
серый
нет
в шкаф
железо
19" х 1U (1U =44.45 мм)
8P8C, RJ-45
нет
24
5e
Krone
чёрный
IDC 110
не менее 2,5
не более 3,2
в шкаф
железо
19" х 1U (1U =44.45 мм)
8P8C, RJ-45
нет
48
5e
Krone
чёрный
горизонтальные IDC
Инверторная
Наличие обязательно
Оборгев
Комплектов воздухоочистительный фильтров
длительного срока службы.
Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до
30% от стандартного расхода.
Режим осушки воздуха.
Функция поддержки влажность воздуха в помещении
от 35 до 60% без изменения температуры.
Отвод конденсата с помощью встроенного
дренажного насоса
Функция автоматического включения канального
электронагревателя воздуха
Функция автоматического перезапуска
Управление с помощью как локального проводного,
так и централизованного пульта.
Технология энергосбережения
Пульт управления проводной
Адаптер для подключения к согласователю работы
кондиционеров серии KRP
Внутренний блок параметры
Мощность охлаждения номинальная кВт
Мощность обогрева номинальная кВт
Потребляемая мощность номинальная кВт
Охлаждение
Нагрев
Энергоэффективность:
Коэффициент EER (охлаждение)
Коэффициент COP (нагрев)
Расход воздуха:
Охлаждение
Нагрев
Уровень звукового давления при:
Наличие обязательно
3
5
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
2
4
не менее 20
не менее 23
не более 24,1
не более 26,4
не менее 6,23
не менее 6,74
не более 8,58
не более 8,22
не менее 2,81
не менее 3,21
не более 3,21
не более 3,41
69 м3 / мин
69 м3 / мин
Охлаждение
Нагрев
Перепад высот при прокладке 100 трубопровода м.
Диаметр трубопровода мм
Габариты (Высота х Ширина х Глубина)
Для помещения площадью (ориентировочно)
Наружный блок
Не более 45 дБа
Не более 45 дБа
не менее 30
9.5 / 22.2
450 x 1400 x 900
не менее 200
не более 250
182
Не более 1600 x 930
x 765
184
Габариты (Высота х Ширина х Глубина)
Вес кг.
Уровень звукового давления
Охлаждение
Нагрев
Максимальная рабочая температура °C, сух. терм.
Минимальная рабочая температура °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (V/W)
28
Кондиционер Тип
2
Вид технологии
Охлаждение
Оборгев
Воздухоочистительный фильтр длительного срока
службы.
Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до
30% от стандартного расхода.
Режим осушки воздуха.
Функция поддержки влажность воздуха в помещении
от 35 до 60% без изменения температуры.
Функция автоматического включения канального
электронагревателя воздуха
Функция автоматического перезапуска
Управление с помощью как локального проводного,
так и централизованного пульта.
не более 57 дБА
не более 57 дБА
не менее +46
не более -5
R410A
Y: 3~, 400 В, 50 Гц
Инверторная
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Технология энергосбережения
Пульт управления проводной
Адаптер для подключения к согласователю работы
кондиционеров серии KRP
Внутренний блок параметры
Мощность охлаждения номинальная КВт
Мощность обогрева номинальная КВт
Потребляемая мощность номинальная КВт
Охлаждение
Нагрев
Энергоэффективность:
Коэффициент EER (охлаждение)
Коэффициент COP (нагрев)
Расход воздуха:
Охлаждение
Нагрев
Уровень звукового давления при:
Охлаждение
Нагрев
Перепад высот при прокладке 100 трубопровода м.
Диаметр трубопровода мм
Габариты (Высота х Ширина х Глубина)
Для помещения площадью (ориентировочно)
Наружный блок
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
не менее 20
не менее 23
не более 24,1
не более 26,4
не менее 6,23
не менее 6,74
не более 8,58
не более 8,22
не менее 2,81
не менее 3,21
не более 3,21
не более 3,41
69 м3 / мин
69 м3 / мин
Не более 45 дБа
Не более 45 дБа
не менее 30
9.5 / 22.2
450 x 1400 x 900
не менее 200
не более 250
182
Не более 1600 x 930
x 765
184
Габариты (Высота х Ширина х Глубина)
Вес кг.
Уровень звукового давления
Охлаждение
Нагрев
Максимальная рабочая температура °C, сух. терм.
Минимальная рабочая температура °C, сух. терм.
не более 57 дБА
не более 57 дБА
не менее +46
не более -5
Хладагент
Электропитание (V/W)
29
Блок управления
кондиционерами
R410A
Y: 3~, 400 В, 50 Гц
согласующий микропроцессорный
блок работы кондиционеров для
управления системами охлаждения
Функционал
каналы для управления внешними устройствами:
нормально-замкнутых контактов для подачи сигналов
включения и выключения на адаптеры
кондиционеров;
нормально-замкнутых (нормально-разомкнутых)
контактов для блокировки управления с ИК-пультов
кондиционеров;
нормально-разомкнутых и 1 пара нормальнозамкнутых контактов для подачи сигналов на блок
внешней индикации;
нормально-замкнутых (нормально-разомкнутых)
контактов для подачи сигнала на пожарную
сигнализацию
Свето-звуковой сигнализатор аварии для блоке
3 пары
5 пары
3 пары
4 пары
2 пары
4 пары
1 пара
3 пара
Наличие обязательно
Четырехстрочный 20-ти знаковый ЖК-дисплей с
отображением всех режимов работы системы;
Наличие обязательно
Светодиодная индикация отображает текущий режим
работы системы;
Наличие обязательно
Пять кнопок псевдосенсорной клавиатуры позволяют
интерактивно работать с СРК-М.
оличество подключаемых кондиционеров
Наличие обязательно
не менее 3
Коммуникационные порты
RS-232 (1200-38400 Kbit/s), RJ-45
(Ethernet 10 Base-T)
Порты внешних устройств
1 (датчик температуры), 1 (модуль
индикации), 1 (пожарная
сигнализация)
Процессор с частотой
ОЗУ объемом
Дисплей
не менее 14,75 Mhz
не менее 512 Kb
Символьный ЖКИ 4x20
Параметры электропитания
Тип электропитания
Класс защиты корпуса
полная защита от касания, защита от проникновения
пыли и струй воды со всех направлений
Количество датчиков температуры
Минимальная измеряемая температура °C
Максимальная измеряемая температура °C
точность измерений
период измерений сек.
Лицензия базовая на мониторинг одного устройства с
одного ПК
Лицензия на увеличение количества рабочих мест
мониторинга на один
Возможность использования специального
программного обеспечения для управления и
мониторинга изделия на удаленном терминале
Сбор данных о системе кондиционирования
Подсчет суммарного времени работы каждого
кондиционера
Обеспечение равномерной выработки ресурса
рабочего и резервного кондиционеров
Автоматического перезапуска кондиционеров при
перебоях в электропитании, с восстановлением
рабочего режима работы
Перевод конд-ов во включенное состояние и режим
упр-ия с индивидуального пульта, при пропадании
напряжения на устройстве
Включение в работу всех конд-ров при превышении
температуры в помещении выше заданной
220 ± 10% В, 50 Гц
переменный однофазный
не менее IP65
Наличие обязательно
7
1
не более -55
не менее +125
не менее 0.5 °C
не менее 1
не менее 1
не менее 1
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Подача команды на выключение всех кондиционеров,
если принят сигнал "АВАРИЯ П" с внешней системы
пожарной безопасности (если затем этот сигнал
снимается, устанавливается прежнее состояние
кондиционеров)
Подача команды на включение или выключение всех
кондиционеров, в зависимости от того, какие типы
кондиционеров используются ("только холод" или
"тепло/холод") и в каком соотношении находятся
температура воздуха в помещении, температура Т1 и
Тном, установленная с индивидуального
дистанционного пульта
Запрет на несанкционированное (случайное)
отключение кондиционеров с индивидуального пульта
управления² и изменение величины автоматически
поддерживаемой температуры
при отказе одного из кондиционеров (получении с
него сигнала "АВАРИЯ К"), включение оставшихся
кондиционеров в работу системы постоянно
Измерение температуры воздуха кондиционируемого
помещения
Измерение действующего значения сетевого
питающего напряжения 220В
Сообщение о любом изменении байта состояния
(авария, пропадание питания, появление питания и
т.п.) на удаленный компьютер
Запись и хранение истории системы
кондиционирования (все основные параметры и
события с записью времени) в энергонезависимом
ОЗУ – "журнал"
Сохранение в энергонезависимом ОЗУ всех
установленных параметров системы
кондиционирования и суммарного времени наработки
каждого кондиционера
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Возможность считывания содержимого ОЗУ, в
частности, "журнала" с помощью собственного ЖКдисплея, удаленного компьютера по сети RS-232 или
Ethernet 10Mb
Обеспечение светодиодной и звуковой индикации
состояния кондиционеров, температуры
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Возможность ввода с клавиатуры и контроля на ЖК
дисплее установок и параметров системы
кондиционирования
Вывод на ЖК-дисплей информации
Защита системы кондиционирования ПАРОЛЕМ от
несанкционированного доступа с клавиатуры или с
удаленного компьютера при попытке изменить
параметры
33
Короб тип 7
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Воздуховод оцинкованный для
кондиционера
Функционал
настенный, потолочный,
наклонный, комбинированный
фланцевое соединение
Тип монтажа:
35
Система удаления
пыли мобильная
Тип соединения
Длинна , мм:
Ширина , мм:
Толшина, мм:
Материал
не менее 200
не менее 100
не менее 0,5
Производительность, м3/ч
не менее 220
Мощность пылесоса, Вт
Мощность подключаемого оборудования, Вт
Электропитание, В/Гц
Макс. рабочее давление воздуха, бар
Макс. потребление воздуха, л/мин
Вместимость пылесборника, кг
Создаваемое разрежение, мм вод.ст.
Категория выходного фильтра
Уровень шума, дБ(А)
не более 600
не более 300
не более 1
сталь оцинкованная
не более 260
не менее 2100
не менее 2х600
не менее 220/50
не менее 8
не более 230/50
не более 1450
не менее 7
не менее 2000
L
не более 72
не более
600х550х900
Размеры, мм
37
Коммутатор Тип 7
Длинна гофрированного рукава пылеудаления, м:
Диаметр фитинга для шланга, мм:
Эфективная мощность, Вт:
Технология
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Возможность монтажа в коммутационный шкаф
Занимаемое пространство в коммутационном шкафу
Тип соединительных разъемов
Количество соединительных разъемов
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Минимальная рабочая влажность
Максимальная рабочая влажность
Поддержка стандарта связи IEEE 802.1p CoS
Поддержка стандарта связи IEEE 802.3 10BASE-T
Поддержка стандарта связи IEEE 802.3u 100BASE-TX
Поддержка стандарта связи IEEE 802.3x Flow control
Разъем питания
Номинальное входное напряжение
Частота входного напряжения
Потребление энергии
Соответствие стандарту безопасности UL/C-UL 609501
Соответствие стандарту безопасности EN 60950-1
Соответствие стандарту безопасности TÜV
Соответствие стандарту безопасности CE
Соответствие стандарту FCC part 15
Соответствие стандарту EN 55022
Соответствие стандарту VCCI Class A
не менее 5
не менее 28
не менее 2100
не более 30
Ethernet
44
440
не менее 120
не более 200
Наличие обязательно
1 юнит
RJ-45
не менее 24
не более 0ºC
не менее +45ºC
не более 10%
не менее 95%
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
IEC-320-C14
не менее 100 В
не менее 50 Гц
не более 240 В
не более 60 Гц
не более 11.3 Вт
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Соответствие стандарту EN 55024
Соответствие стандарту EN 61000-3-2
Соответствие стандарту EN 61000-3-3
Соответствие стандарту ICES-003
Поддержка протокола CSMA/CD
Скорость обработки пакетов для соединения 10 Мбит
не менее 14880
пакетов в секунду
Скорость обработки пакетов для соединения 100 Мбит
не менее 148800
пакетов в секунду
Емкость таблицы MAC-адресов
не менее 4000
адресов
Емкость буфера памяти
не менее 1,25
мегабита
Пропускная способность шины
38
Кабельный
органайзер тип 7
39
не менее 4,8 гигабит
в секунду
Горизонтальный кабельный
органайзер 1-модульный со щеткой
44
Функционал
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Возможность монтажа в коммутационный шкаф
Занимаемое пространство в коммутационном шкафу
Масса
Цвет
Соответствие экологическим нормам RoHS
Скругленные края отверстия для кабелей
Щетка для задержки пыли в отверстии для кабелей
Фильтр
помехозащитный
тип 1
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Функционал
не более 483
не менее 15
Наличие обязательно
1 юнит
не менее 230 г
Черный
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Пассивный электрический
компонент для подавления
высокочастотных помех в
электрических цепях
Форма
Материал сердечника
40
Оборудование
мониторинга
Цилиндрическая
Феррит
независимая от конечного
оборудования, масштабируемая
система контроля осуществляет
сбор, систематизацию и
распространение критических
сигналов, записей
видеонаблюдения и другой важной
информации, обеспечивая доступ к
единому представлению сложной
среды инженерной инфраструктуры
из любой точки сети
Функционал
Контроль в реальном времени
Определяемые пользователем отчеты и графики
Мгновенное уведомление о сбоях и их передача на
более высокие уровни
Поддержка устройств в количестве
Поддержка камер наблюдения в количестве
Поддержка стоек в количестве
Управление изменениями единиц компьютерного
оборудования в количестве
Бортовое ОЗУ
и система хранения данных
Коммуникационные средства и средства
администрирования
Протоколы
Подключение сетевого интерфейса
Физические
Масса нетто
Размер
Монтажные позиции
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
30
5
5
525
15
20
100
1000
не менее 1GB
не менее 160GB
Наличие обязательно
DNS,HTTP,HTTPS,SMS,SMTP,SSL,TCP/IP
RJ-45 10/100/1000 Base-T
не более 50 КГ
не менее 1U
Вид спереди
Шифрование связи
Jперативноt выявления несправных устройств
поддержка пользовательских фоновых рисунков и
значков, размещаемых по экрану произвольным
образом с помощью мыши.
Интегрированное устройство хранения данных
Для хранения архивов возможность использования
внешних накопителей
Централизованное управление
Централизованный контроль и управление широким
спектром устройств
с помощью 128-разрядного
шифрования SSL
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Создание, сохранение и планирование выполнения
определяемых пользователем отчетов для более
легкого сбора, распространения и анализа данных.
Наличие обязательно
Фильтры сигналов
Наличие обязательно
Настраивая пользовательский интерфейс, можно
вывести устройства, находящиеся в состоянии
"критическое", "предупреждение" или "нормальное".
Наличие обязательно
Массовое обновление встроенного ПО
Объединенная консоль
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Настраиваемые клиентские приложения под Windows
и Linux обеспечивают мгновенный доступ к
приложению ОМ из любой точки сети.
Наличие централизованного хранилища видеозаписей,
чтобы пользователь мог просматривать события
наблюдения, выполнять поиск и помечать их для
последующей обработки.
Централизованный узел хранения регистрируемых
событий
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Доступ к информации о событиях,
зарегистрированных несколькими устройствами,
обеспечивается через единую центральную базу
данных. Поддерживается сортировка данных по типу,
дате, устройству и/или группе устройств.
Масштабируемая архитектура
Дополнительные лицензионные ключи для узлов и
приложений позволяют расширить возможности
платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с
меняющимися потребностями бизнеса.
Поддержка удаленного контроля
Наличие веб-службы для контроля за состоянием
инженерной инфраструктуры.
Поддержка устройств различных производителей
Широкая поддержка контроля подключенных к сети
SNMP-устройств различных производителей.
Используя существующие устройства SNMP, вы
получаете такие возможности, как уведомление о
достижении пороговых значений, анализ тенденций
данных и подготовка отчетов.
Настройка доступа пользователей
Возможность предоставления полномочий доступа и
просмотра различным группам пользователей.
Управление доступом к устройствам путем
ограничения числа пользователей.
Уведомление о возникновении неисправности
Автоматическое обнаружение устройств
Графический анализ тенденций
Доступ к текущим и историческим данным для
любого устройства или группы устройств.
Контроль функционирования в реальном масштабе
времени
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
обеспечивает контроль состояния устройств
производства APC в реальном масштабе времени, что
позволяет быстро устранять аномалии в
электропитании, способные повлиять на уровень
готовности сети. В конфигурации по умолчанию экран
состояния устройств Enterprise Manager отображает
все ИБП производства APC в сети с индикацией их
текущего состояния и с описанием возникающих
неисправностей.
Централизованное управление
Централизованный контроль и управление широким
спектром устройств.
Контроль функционирования в реальном масштабе
времени
Уведомление о возникновении неисправности
54
Блок батарейный
тип 1
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Блок аккумуляторных батарей для
источника
бесперебойного питания
Функционал
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Масса, кг
Количество блоков
Количество цепочек
Количество батарей в блоке
132
432
711
не менее 90
16
3
8
Необслуживаемая герметичная
свинцово-кислотная батарея с
загущенным электролитом
Тип батареи
Напряжение батареи
Монтаж батарей
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Минимальная рабочая влажность
Максимальная рабочая влажность
12 В
Закрытый батарейный картридж
не более 0ºC
не менее +40ºC
не более 0%
не менее 95%
Минимальная температура хранения
Максимальная температура хранения
Соответствие экологическим нормам RoHS 7b
Размещение батарей
Число батарейных блоков на цепочку
Материал корпуса
Рукоять для монтажа и демонтажа
Перфорация стенок корпуса
Расположение соединительного разъема
Подвижный подвес соединительного разъема
Цвет фронтальной панели
Блокирующий выступ на нижней панели,
предотвращающий
изъятие батарейного блока
58
Переключатель для
серверов тип 1
не более -15ºC
не менее +40ºC
Наличие обязательно
Внутренняя батарея
4
металл
Наличие обязательно
Наличие обязательно
На задней стенке
Наличие обязательно
Черный
Наличие обязательно
Переключатель для
администрирования серверов
Функционал
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Возможность монтажа в коммутационный шкаф
Занимаемое пространство в коммутационном шкафу
Масса, кг
Цвет
Соответствие экологическим нормам RoHS
Соответствие стандарту FCC Part 15 Class A
Соответствие стандарту ICES-003
Соответствие стандарту UL 60950-1
Соответствие стандарту VCCI Class A
Количество прямых подключений к компьютерам
Количество коммутируемых подключений к
компьютерам
Количество удаленных подключений к компьютерам
Количество локальных подключений к компьютерам
не более 42
424
не менее 238
Наличие обязательно
1 юнит
не более 3,6
Черный
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
32
8192
2
1
Разъемы для подключения клавиатуры
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
1 x USB Type A Female (Black)
Разъемы для подключения мыши
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
1 x USB Type A Female (Black)
1 x HDB 15 Female (Blue)
RJ-45 Female (Black)
Разъем вывода видеосигнала
Тип портов KVM
Количество портов KVM типа
Тип разъемов LAN
Количество разъемов LAN типа
Тип портов PDU
Количество разъемов PDU типа
Тип портов для виртуализации USB устройств
Количество портов для виртуализации USB устройств
Тип кнопки перезагрузки устройства
Индикатор питания
Индикаторы подключений LAN
Количество индикаторов подключений LAN
Количество индикаторов подключения к портам
Возможность эмуляции подключения клавиатуры и
мыши к портам
Максимальное разрешение экрана
Частота обновления экрана
Интервал сканирования, секунд
Разъем питания
Материал корпуса
Номинальное входное напряжение
Частота входного напряжения
Потребление энергии
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Минимальная рабочая влажность
Максимальная рабочая влажность
не менее 32
RJ-45 Female (Black)
не менее 2
RJ-45 Female (Black)
не менее 2
USB Type A Female (Black)
не менее 3
утопленная кнопка
Светодиодный
Светодиодный
не менее 2
не менее 32
PS/2, USB, Serial
не менее 1600х1200
не менее 60 Гц
1
255
2 x IEC C14
металл
не менее 100 В
не менее 50 Гц
не более 240 В
не более 60 Гц
не более 25,9 Вт
не более 0ºC
не менее +50ºC
не более 0%
не менее 80%
59
Кабель для
подключения
монитора,
клавиатуры, мыши
тип 1
Поддержка платформ
Число портов
Соединитель A
Соединитель B
Минимальная рабочая темпертаура, °C
Максимальная рабочая темпертаура, °C
Минимальная рабочая влажность, %
Максимальная рабочая влажность, %
минимальная температура хранения, С°
максимальная температура хранения, С°
минимальная относительная влажность хранения,%
максимальная относительная влажность хранения,%
60
Кабель для
подключения
монитора,
клавиатуры, мыши
тип 2
Серверный модуль для
подключения монитора VGA,
клавиатуры и мыши PS/2
Функционал
Windows, Sun, Unix и Linux
1
2xPS/2
VGA
не более 0
не менее +50
не более 20
не менее 80%
не более -20
не менее +50ºC
не менее 5
не более 95
Серверный модуль для
видеоинтерфейса VGA и USBинтерфейса клавиатуры и мыши
Функционал
Поддержка платформ
Число портов
Соединитель A
Соединитель B
Минимальная рабочая темпертаура, °C
Максимальная рабочая темпертаура, °C
Минимальная рабочая влажность, %
Максимальная рабочая влажность, %
минимальная температура хранения, С°
максимальная температура хранения, С°
Windows, Sun, Unix и Linux
1
USB-A(USB 2.0)
VGA
не более 0
не менее 50
не более 20
не менее 80
не более -20
не менее 50
минимальная относительная влажность хранения,%
максимальная относительная влажность хранения,%
63
Кабельный
органайзер тип 8
Устройство
распределения
питания Тип 1
Вертикальный кабельный
органайзер с крепежными кольцами
Функционал
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Масса, кг
Цвет
Возможность монтажа в коммутационный шкаф
65
не менее 5
не более 95
не менее 766
55
не менее 85
не более 1,9
Черный
Наличие обязательно
Устройство распределения питания
для монтажа в стойку с функцией
измерения
Функционал
Количество разъемов IEC-320-C13
Количество запорных разъемов IEC-320-C19
Жидкокристаллический дисплей (LCD)
Клавиши ввода
Последовательный порт для локального соединения
Сетевой порт для удаленного соединения
Порт датчиков окружающей среды
Ввод IEC-320-C20
Отсоединяемый кабель питания
Тип кабеля питания
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Возможность монтажа в коммутационный шкаф
Монтажные ограничители для монтажа в шкаф или
стойку
Минимальная рабочая температура
Максимальная рабочая температура
Минимальная рабочая влажность
не менее 18
не менее 2
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
3-контактный C19-to-IEC-309
не менее 914
не более 56
не более 44
Наличие обязательно
Наличие обязательно
не более -5ºC
не менее +45ºC
не более 5%
Максимальная рабочая влажность
Масса, кг
Частота входного напряжения
Номинальное входное напряжение
Соответствие стандартам эксплуатационной
безопасности UL, VDE, PSE
Соответствие стандарту FCC part 15
Соответствие стандарту VCCI EN 55022 Class A
Соответствие стандарту EN 55024
Соответствие стандарту EN 61000-3-2
Соответствие стандарту EN 61000-3-3
Соответствие стандарту ICES-003
Начальник управления информатизации
А.С.Афанасьев
не менее 95%
не более 3,5
не более 60 Гц
не более 240 В
не менее 50 Гц
не менее 100 В
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
ТОМ 4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
При оформлении Гражданско-правового договора после проведения конкурсных, либо
внеконкурсных мероприятий, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Убрать эту инструкцию (ВСЮ) (Договор должен начинаться со слов «Договор №»).
2. Дата заключения не заполняется (проставляется позже, в момент регистрации самого
договора).
3. Заполняется название организации-победителя, должность, Ф.И.О. лица
уполномоченного на заключение договора, наименование документа, на основании
которого это лицо действует (например, устав или доверенность №… от…).
4. Цена договора (п. 3.1) оформляется следующим образом (пример):
«150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 75 копеек, в том числе
- НДС по ставке 18% - ХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ копеек;
- По сумме XXX рублей - НДС по ставке 10% - ХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ
копеек;
- По сумме XXX рублей - НДС по ставке 0% - ХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ
копеек».
(указывается один из подпунктов по соответствующей ставке НДС, только в случае
если присутствует различная ставка НДС в товарах (работах, услугах), указываются
соответствующие пункты совместно)
5. В случае если организация работает без НДС:
«150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 75 копеек, НДС не облагается».
Дополнительно прикладывается заверенная организацией-исполнителем копия
документа, подтверждающего освобождение от уплаты НДС. В этом случае
организация предоставляет счет, а также необходимые документы, являющиеся
основанием для оплаты.
6. Страницы договора должны быть пронумерованы (начиная с 1-й).
7. В соответствии с требованиями Федерального казначейства РФ, реквизиты
обязательно должны содержать помимо банковских, дополнительно: индекс, полный
адрес, телефон для связи, ИНН и КПП. Не допускаются использование сокращений
реквизитов, использование каких-либо знаков типа «-» или «/» в указании адресов, за
исключением названий населенных пунктов.
8. В случае если Заказчиком (нами) затребовано наличие у исполнителя каких-либо
сертификатов, разрешений или иных документов, необходимо приложить к
договору заверенные организацией-победителем копии указанных документов.
9. Победитель обязан связаться с Заказчиком (нами) после размещения последнего
протокола по мероприятию на официальном сайте, для предоставления информации
необходимой для заполнения гражданско-правового договора (уточнение пунктов
спецификации).
(ПРОЕКТ)
ДОГОВОР № ОАЭФ/12/157
на выполнение работ
г. Санкт - Петербург
«____»____________20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена" (РГПУ им. А.И. Герцена, Герценовский университет),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по информатизации Д. И.
Бойкова, действующего на основании Приказа от 03.02.2012 года № 555, с одной стороны
и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________________, действующего (ей) на основании ___________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется согласно заданию Заказчика
выполнить ремонтные работы (далее – Работы) в центре обработки данных (далее –
Объект) в соответствии с требованиями согласно Техническому заданию (Приложение
№3), в объеме и по ценам согласно Сметному расчету (Приложение №2), с
использованием материалов и оборудования (далее Товар) с характеристиками в
соответствии с Приложением №4 (Характеристики оборудования и материалов,
используемых при проведении работ), являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора и сдать результаты Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результат.
1.2. Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить договор (с обеспечением его исполнения) на
выполнение ремонтных работ в центре обработки данных.
1.3. Финансовое обеспечение: средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Код статьи КОСГУ: 225.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения
договора.
2.2. Выполнение работ осуществляется по следующему адресу:
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, корпус 2, центр обработки данных.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора определяется на основании утвержденной сметы (Приложение № 2) и
составляет ____ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке __% - __ рублей
__ копеек.
3.2. Оплата выполненных работ обеспечивается Заказчиком по казначейской системе
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. Основанием для оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт о
приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-3) (унифицированные формы N КС-2, КС-3 утверждены Постановлением
Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100), а также выставленный Подрядчиком счет,
счет-фактура.
3.4. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту выполнения
работ после подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 10 (Десяти)
банковских дней.
3.5. Цена договора включает в себя материалы и оборудование, а также все налоги, сборы
и иные обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком и связанные с выполнением
работ.
3.6. Подрядчик обязуется оформить счет, счет-фактуру в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
3.7. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ в
случае несвоевременного поступления денежных средств на лицевой счет бюджетного
учреждения в Управлении федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в полном объеме согласно Приложению № 2, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора и в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
4.1.2.Представить по требованию Заказчика образцы материалов для оценки их качества, а
также использовать материалы, соответствующие сертификатам качества.
4.1.3.Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий
по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
4.1.4. Произвести и оформить в надлежащем виде (заверенные подписью и печатью
уполномоченного на это лица) все необходимые инструктажи своих работников.
4.1.5. Перед началом выполнения работ принять меры по обеспечению сохранности
размещенных на объекте технических устройств системы пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, видеонаблюдения, а также линий связи этих систем.
4.1.6. В случае необходимости по согласованию с Заказчиком за свой счет силами
квалифицированных специалистов произвести на объекте отключение и демонтаж
технических устройств системы пожарной сигнализации, охранной сигнализации,
видеонаблюдения, а также линий связи этих систем.
4.1.7. По окончании выполнения работ сдать Заказчику Объект с исправно
функционирующими системами пожарной сигнализации, охранной сигнализации,
видеонаблюдения.
4.1.8. Во время нахождения на территории Заказчика Подрядчик обязан:
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- соблюдать требования охраны труда;
- обеспечить безопасное производство работ;
- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала;
- обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной
защиты, спецодеждой и спецобувью, а также иными средствами защиты и контролировать
правильное их применение;
- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места,
предоставляемые для выполнения работ, в чистоте и порядке;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования,
электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин,
механизмов и приборов.
4.1.9. При необходимости, разработать дополнительные меры по обеспечению безопасных
условий труда и выполнять их в процессе работы.
4.1.10. В случае выявления недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан
устранить такого рода недостатки за свой счет, в сроки, установленные Заказчиком.
4.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящего договора.
4.1.12. Предоставить Заказчику оформленный в надлежащем виде (заверенный
подписью и печатью уполномоченного на это лица) пофамильный список лиц,
уполномоченных Подрядчиком на выполнение работ по настоящему договору.
4.1.13. Покрыть все непредвиденные расходы исключительно за счет собственных
средств.
4.1.14. Провести комплексную проверку работоспособности смонтированного на Объекте
оборудования и сдать результаты работ Заказчику.
4.1.15. Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом иных обязательств
Подрядчика по настоящему договору.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. По согласованию с Заказчиком привлекать субподрядчика для исполнения своих
обязательств по настоящему договору.
4.2.2. Требовать оплаты в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств
по договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять выполненные работы по указанному в п.2.2 адресу в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.3.2. Обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ в соответствии с
условиями договора.
4.3.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту выполнения работ.
4.3.4. Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом иных обязательств
Заказчика по договору.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В случае необходимости назначить лиц и/или комиссию (в состав которой могут
входить представители заинтересованных служб) осуществлять контроль и надзор за
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, приемки
работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. В случае, обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением
работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество
работ, или иных недостатков, в письменной форме, сообщить об этом Подрядчику,
назначив срок их устранения.
4.4.3. Отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков.
4.4.4. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим договором.
4.5. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то,
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4.6. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ по настоящему договору Подрядчик письменно уведомляет
Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
Под объектом понимается здание (и/или любая его часть), находящееся по адресу
указанному в п. 2.2 договора, в котором произведены работы в соответствии с договором.
Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном
объеме выполнены все предусмотренные сметной документацией работы и осуществлена
влажная уборка помещения с удалением всех следов ремонтных работ.
5.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих
дней приступает к приемке результата выполненных работ.
5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется
Актом о приемке выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
5.4. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 5 (Пяти)
рабочих дней либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки
выполненных работ, оформив его в виде соответствующего акта, в котором фиксируется
перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе
(уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
При этом второй экземпляр акта направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности
должностного лица Подрядчика, получившего факс.
5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в соответствующе оформленном акте, обеспечив при этом
сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а
также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату,
повреждение или недостачу.
5.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной договором.
5.7. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки, которые могли быть установлены при приемке.
5.8. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта о приемке
выполненных работ (КС-2).
5.9. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, входящего в него
оборудования, материалов составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).
5.10. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные
Подрядчиком по договору.
5.11. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом работы указанных в
проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на
протяжении гарантийного срока, предусмотренного договором, и несет ответственность за
отступление от них.
5.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его
содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта о приемке
выполненных работ (КС-2), а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно
составленного сторонами или Заказчиком акта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
Стороны
несут
ответственность
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик
уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,25 (Двадцати пяти сотых) процента от цены
договора за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательств. Неустойка
взыскивается до фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему договору. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения
лежащих на нем обязанностей или устранения нарушений.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
Подрядчиком, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего
размера неустойки на основании Акта сдачи-приемки работ при ненадлежащем
исполнении по договору, по форме согласно Приложению №1 к настоящему договору.
6.4. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам
Заказчика вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также
привлеченных им для исполнения обязательств и иных третьих лиц, Подрядчик несет
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
6.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора за
действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по
договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (с даты заключения
договора) и прекращает свое действие по истечении двадцати дней после окончания
срока, указанного в п. 2.1, а по расчетам - после полного исполнения обязательства
Сторонами.
7.2. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по
договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и
непредвиденными обстоятельствами.
8.2. В рамках исполнения договора чрезвычайными и непредвиденными для Сторон
обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии отсутствия
в них вины Стороны договора; войны и военные действия; иные обстоятельства,
препятствующие исполнению или надлежащему исполнению Сторонами своих
обязательств по договору, наступление или прекращение которых не обусловлено волей
Сторон.
8.3. О наступлении для Стороны по договору обстоятельств непреодолимой силы данная
Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону любыми доступными
средствами связи, при условии подтверждения, что уведомление исходит от Стороны по
договору, а также представить необходимые доказательства невозможности исполнения
или надлежащего исполнения обязательств по договору.
8.4. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательства.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие из договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем
переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным
судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При разрешении споров, возникающих из договора или в связи с ним, соблюдение
Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.
9.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего договора понимается обязанность
Стороны по договору, в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению
другой Стороной обязательств по договору, направить ей для обязательного рассмотрения
письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной
договора нарушений обязательств; мотивированную ссылку на условия договора или
положения действующего законодательства; срок для устранения соответствующего
нарушения.
9.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны договора, которой была
направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии
в двухнедельный срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию,
мотивированного ответа с указанием о принятии и исполнении претензии (в части или
полностью) либо об отклонении претензии.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в форме электронного документа с электронно-цифровой
подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый
государственный реестр в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ
"Об электронной подписи".
10.2. Для целей ведения бухгалтерского учета первичные и сводные учетные документы
могут составляться на бумажных и машинных носителях информации. В последнем
случае Заказчик обязан изготовить за свой счет копии таких документов на бумажных
носителях для других участников хозяйственных операций, а также по требованию
органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Российской
Федерации, суда и прокуратуры.
10.3. В случае начала реорганизации, приостановления деятельности, ликвидации,
изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса
места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов
(факсов) Подрядчика, Подрядчик обязан уведомить Заказчика о таких изменениях, как в
письменном виде, так и в форме электронного документа с электронно-цифровой
подписью, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления таких изменений.
10.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в письменном
виде.
10.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
10.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
11.1. Приложение №1 – Акт сдачи-приемки работ при ненадлежащем исполнении по
договору.
11.2. Приложение №2 – Сметный расчет стоимости договора.
11.3. Приложение №3 – Техническое задание.
11.4. Приложение №4 - Характеристики оборудования и материалов, используемых при
проведении работ.
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
Заказчик:
федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального
образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена»
РГПУ им. А.И. Герцена
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48
тел. (812)312-44-92
ОКОНХ 92110
ОКПО 02079520
ОКАТО 40298562000
ИНН 7808027849
КПП 784001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(РГПУ им. А.И. Герцена л/сч. 20726U76910)
р/сч. 40 501 810 300 002 000 001
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
БИК 044 030 001
От Подрядчика:
__________________
М.П.
От Заказчика:
Проректор по информатизации
РГПУ им. А.И. Герцена
___________________Д. И. Бойков
М.П.
Приложение №1 к договору
ОБРАЗЕЦ
Акт № ____
Сдачи-приемки работ при ненадлежащем исполнении
по договору от «__»________20__г. № _______
______________________________________________________________
Санкт–Петербург
«___»___________20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по информатизации Д. И. Бойкова, действующего на основании
приказа № 555 от 03.02.2012 года, с одной стороны, и ______________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________,
действующего на основании _______________________ с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Подрядчик по состоянию на «___»___________20__г. сдал Заказчику работы по договору от
«__»____________20__г. № _________ __________________________________________________________в
объемах, приведенных ниже:
(предмет договора)
Срок выполнения
работ по
условиям
договора
(дата)
Фактические
сроки
выполненных
работ, (дата)
Просрочка в
выполнении
работ,
(дни)
Общая сумма
договора
(стоимость
этапа в
соответствии с
условиями
договора), в т.ч.
НДС (руб.)
Размер
неустойки
(штрафа, пени)
по условиям
договора
(%)
Сумма
неустойки
(штрафа, пени)
(руб.)
Итоговая
сумма,
подлежащая
оплате
Подрядчику, в
т.ч. НДС (руб.)
Итого сумма к оплате за вычетом неустойки (штрафа, пени): ________________руб. ______коп.
(________________________________________________________________________).
2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит в соответствии с условиями договора
основанием для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы.
3. Результат выполненных работ по договору сдан ответственным работником
Подрядчика__________________________________________________________________________.
(должность, ФИО, подпись)
4. Результат выполненных работ по договору принят ответственным работником Заказчика
____________________________________________________________________________________.
(должность, ФИО, подпись)
От Подрядчика:
__________________
М.П.
От Заказчика:
Проректор по информатизации
РГПУ им. А.И. Герцена
___________________Д. И. Бойков
М.П.
*предоставить доверенность
С образцом акта сдачи-приемки работ при ненадлежащем исполнении по договору согласен. Обязуюсь
подписать акт в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору.
От Подрядчика:
__________________
М.П.
Приложение №2 к договору
Сметный расчет стоимости договора
Приложение №3
Техническое задание
Термины и определения
ЦОД – Центр обработки данных, специализированное здание (площадка) для
размещения вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, ресурсов по хранению
данных, а также информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование
вычислительного и телекоммуникационного оборудование в заданных технологических
условиях с требуемым уровнем непрерывности и безопасности;
машинный зал – область ЦОД, для размещения вычислительного и
телекоммуникационного оборудования, ресурсов по хранению данных в заданных
технологических условиях;
демонстрационный зал – область ЦОД, для акклиматизации, проведения осмотра и
конфигурации оборудования, установки необходимого программного обеспечения,
подготовки для последующего его перемещения в машинный зал, размещения кроссового
и силового оборудования;
Общие условия ремонтных работ
Подрядчик ответственен при выполнении Работ за соблюдение требований
действующего законодательства, СНиП, ПУЭ, РД, государственных стандартов
Российской Федерации и других нормативно-технических документов;
все монтируемое оборудование должно быть выпущено не позднее января 2012
года
все ремонтные работы выполняются Подрядчиком в соответствии со сметной
документацией с учетом общих и особых условий данного технического задания;
в момент проведения всего цикла ремонтных работ Подрядчик обязан не менее чем
за 48 часов информировать заказчика о приостановке в работе любых компонентов ЦОД;
в момент проведения всего цикла ремонтных работ Подрядчик обязан производить
отключение систем жизнеобеспечения (система электропитания, система охлаждения)
центра обработки данных не более 4 раз сроком не более четырех часов в период с 18 до
22 часов.
в момент проведения всего цикла ремонтных работ Подрядчик обязан ежедневно
производить уборку ЦОД от строительного мусора и отходов производства, складируя их
в контейнеры. Места установки контейнеров для строительного мусора и отходов
согласовываются с Заказчиком. Вывоз и утилизация отходов выполняется за счет
Подрядчика;
Особые условия к общестроительным работам
Против дверных проемов машинного зала должен быть смонтирован пандус
(п. 3.23. СН 512-78). Уклон и конфигурация пандуса должна обеспечивать безопасный
ввоз и вывоз оборудования. Уклон пандуса должен быть не более 1:4 (не должен
превышать угла наклона 15°).
в момент проведения всего цикла ремонтных работ Подрядчик обязан не допустить
запыленность воздуха в помещениях выше 10 мг/м3;
в момент проведения всего цикла ремонтных работ Подрядчик обязан обеспечить
установку временных перегородок для разделения помещения демонстрационного зала и
помещения машинного зала;
все поверхности и конструкции как капитальные так и временно установленные,
находящиеся в зоне машинный зал, должный соответствовать требованиям СН 512-78
п. 3.28.;
поверхность стен и потолков должна быть гладкая из материалов, не выделяющих
пыль и допускающих систематическую очистку от пыли. Заполнения оконных и дверных
проемов должны быть герметизированы уплотняющими прокладками в притворах и
фальцах (п. 17.11 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000).
Особые условия к ремонту напольного покрытия
Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с
антистатическим сопротивлением 1×106 Ом, обеспечивающим стекание и отвод
электростатического электричества (п. 17.20 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000), п. 5.3.4.4
ANSI/TIA 942-2005).
Высота подпольного пространства определяется исходя из габаритов
прокладываемых в нем коммуникаций и мощности системы кондиционирования и должна
быть не менее 400 мм от уровня чистого пола до нижней поверхности конструкции
фальшпола.
Конструкция съемного пола должна обеспечивать (п. 3.17. СН 512-78):
– свободный доступ к коммуникациям при обслуживании;
– устойчивость к горизонтальным усилиям при частично снятых плитах;
– возможность выравнивания поверхностей пола с помощью регулируемых
опорных элементов;
– взаимозаменяемость плит съемного пола.
Конструкция съемного пола должна быть рассчитана на равномерно
распределенную нормативную нагрузку 1000 кг/м2 и сосредоточенную нормативную
нагрузку 250 кг, приложенную в любом месте плиты на площади 25 см 2. Прогиб плиты не
должен превышать 1 мм (п. 3.18. СН 512-78).
Плиты съемного пола в собранном состоянии должны плотно прилегать друг к
другу, обеспечивая герметичность в стыках (п. 3.19. СН 512-78).
Плиты съемного пола должны быть трудно-сгораемыми, с пределом огнестойкости
не менее 0,5 ч, или несгораемыми. Опоры и стойки съемных полов должны быть
несгораемыми. Покрытие плит пола допускается предусматривать из сгораемых
материалов (п. 3.20. СН 512-78).
Покрытие плит пола должно быть гладким, прочным, антистатическим,
позволяющим выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку. Конструкция плит
должна обеспечивать стекание и отвод электростатического электричества (п. 3.20.
СН 512-78).
Расположение отверстий в плитах для прокладки соединительных кабелей,
заземления, воздуховодов централизованного охлаждения устройств следует определять
по месту установки устройств в соответствии с технологическими планами размещения
ЦОД и техническими характеристиками устройств (п. 3.20. СН 512-78).
Особые условия к ремонту системы вентиляции и кондиционирования
Система вентиляции и кондиционирования должна работать в режиме 24х7х365 и
использовать систему распределения нагрузки и уравнения количества рабочих часов
между различными блоками охлаждения.
Система кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена в помещениях
ЦОД, где размещается телекоммуникационное и серверное оборудование. Направление
подачи охлажденного воздуха: непосредственно в стойки телекоммуникационного и
серверного оборудования.
Система кондиционирования должна обеспечивать экономичное и надежное
регулирование температуры воздуха в помещениях. Подсистема кондиционирования
должна быть устойчива как к внутренним колебаниям тепловой нагрузки, так и к
сезонным изменениям параметров окружающей среды.
Системы кондиционирования воздуха машинного зала ЦОД должны обеспечивать
в холодный и теплый периоды года температуру, относительную влажность и скорость
движения воздуха в рабочей зоне в соответствии с данными, приведенными в таблице.
Температура воздуха, °С
Относительная влажность
воздуха %
Температура воздуха, °С
Холодный и переходный периоды
года (температура воздуха ниже 0 °С)
20±2
Теплый период года температура
воздуха выше 0 °С)
20±2
Относительная влажность
воздуха %
52±7
52±7
Система кондиционирования помещения машинного зала ЦОД должна
обеспечивать температуру воздуха при измерении на высоте 0,5 и 1,5 м от уровня пола у
передней стенки телекоммуникационного шкафа +20 ± 2 °С.
Схема воздухораспределения в машинном зале ЦОД должна быть организована
таким
образом,
чтобы
поток
охлажденного
воздуха
проходил
сквозь
телекоммуникационные шкафы по направлению от лицевой части к задней.
Трассы
системы
кондиционирования
не
должны
проходить
над
электрооборудованием.
Места прохода трасс через наружные ограждения ЦОД должны быть тепло и
гидроизолированы.
В технологических помещениях ЦОД должны предусматриваться пылезащитные
мероприятия (п. 17.11 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000)).
В Запыленность воздуха в помещениях не должна превышать 0,2 мг/м3 при
размерах частиц не более 3 мкм и количестве частиц пыли не более 10 5шт/м3 (п. 4.13.
СН 512-78).
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть оснащены
устройствами для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые
уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях (п. 4.14.
СН 512-78).
Содержание коррозионно-активных веществ (H2SO4; SO4 и др.) в воздухе
помещений для ЦОД, где размещается телекоммуникационное и серверное оборудование,
должно быть не выше предельно допустимой концентрации этих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест (п. 4.18. СН 512-78).
Ни один отказ в системе кондиционирования помещений не должен приводить к
нарушению заданного температурного режима. Все кондиционеры должны быть
оборудованы системами управления для их автоматического включения и отключения в
зависимости от реальной тепловой нагрузки.
Системы кондиционирования воздуха должны иметь устройства, обеспечивающие
автоматическое регулирование, контроль, блокировку и дистанционное управление со
световой сигнализацией (п. 4.31. СН 512-78).
Кондиционеры должны быть оборудованы всеми необходимыми блоками и
программным обеспечением, обеспечивающими возможность мониторинга параметров
системы.
В холодный период года система кондиционирования не должна допускать
выпадения конденсата на оборудование ЦОД.
Особые условия к ремонту системы управления инженерной инфраструктурой
После проведения работ управление инженерной инфраструктурой ЦОД должна
обладать функционалом автоматизированной системы диспетчерского управления,
предназначенной для централизованного мониторинга и управления оборудованием
инженерных систем.
Объектами автоматизации и диспетчеризации являются следующие инженерные
системы:
– система кондиционирования;
– система электроснабжения;
в каждом телекоммуникационном шкафу должны быть установлены датчики, на
двух уровнях, для контроля следующих параметров:
– температура воздуха;
Система в целом должна обладать функциями удаленного мониторинга системы
кондиционирования, системы электроснабжения
Особые условия к ремонту к линейно-кабельным сооружениям
Все силовые кабельные линии, электрические кабелей системы PDU от
распределительного шкафа к шкафам с оборудованием должны быть расположены в
пространстве под фальш-полом;
кроссовое оборудование (медное и оптическое) должно располагаться в помещение
демонстрационного зала;
места прохода трасс через наружные и внутренние ограждения (стены) ЦОД
должны быть герметизированы;
все информационные кабельные линии (медные и оптические) должны быть
смонтированы в лотках, проходящих над телекоммуникационными стойками/шкафами, в
соответствии с ГОСТ Р 53246-2008;
схема маркировки элементов СКС должна соответствовать требованиям
ГОСТ Р 53246-2008.
От Подрядчика:
__________________
М.П.
От Заказчика:
Проректор по информатизации
РГПУ им. А.И. Герцена
___________________Д. И. Бойков
М.П.
Приложение №4
Характеристики оборудования и материалов, используемых при проведении работ
№
п/п
Наименование
Товарный знак
Характеристики
Характеристики товара соответствуют техническому заданию.
Руководитель структурного подразделения_____________________________
От Подрядчика:
__________________
М.П.
От Заказчика:
Проректор по информатизации
РГПУ им. А.И. Герцена
___________________Д. И. Бойков
М.П.
ТОМ 5
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Приложение № 1
___________________
0401060
Списано со сч.
плат.
Поступ. в банк плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
________________
Дата
Сумма
прописью
Вид платежа
Один рубль 00 копеек
КПП
Сумма
1-00
Сч. N
Плательщик
БИК
Сч.N
Банк плательщика
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТПЕТЕРБУРГУ
БИК
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сч.N
044030001
Банк получателя
ИНН 7808027849
КПП
784001001
Сч.N
40501810300002000001
Вид опл.
Назн.пл.
01
УФК по г. Санкт-Петербургу
(РГПУ им. А.И. Герцена, л/с 20726U76910)
Получатель
Код
Срок плат
Очер.плат.
6
Рез.поле
Обеспечение исполнения договора на _____________________________________________________________
___________________________________________
Дата аукциона
Назначение платежа
Подписи
М.П.
Отметка банка