ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ - Тендеры и закупки Уфы и

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
Заказчик, ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат (452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, ул. Базарная, 41, тел. (34782) 36-4-21, 36-4-57,
факс 36-4-76, e-mail su06@mintrud.ufamts.ru) ответственная Ахтареева Диляра Зуфаровна предусматривает осуществить методом запроса котировок:
«Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения в котельной
ГБСУСОССЗН Верхнетроицкого ПНИ»
Дефектная ведомость:
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 3ЭЦВ6-6,3-85 – 1 шт.;
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т – 1 насос;
Насосная станция «JP 900СА-24L» или эквивалент - 1 шт.;
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 1 шт.;
1.
2.
3.
4.
5. Счетчик водяной Meters «СХВ-32» или эквивалент - 1 шт.;
6. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм – 0,02 (100 м трубопровода);
7. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения
диаметром: до 50 мм – 0,02 ( 100 м трубопровода);
8. Установка котлов стальных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт ( 0,18 Гкал/ч) – 1 котел;
9. Ремонт котла «RS-A100» - 2 шт.;
10. Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т – 2 насоса;
11. Насос «Grundfos UPS 50-60/2F» или эквивалент - 2 шт.;
12. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 1 шт.;
13. Счетчик водяной Meters «СГВ-32» или эквивалент - 1 шт.;
14. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,
диаметром: 50 мм – 0,3 ( 100 м трубопровода);
15. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,
диаметром: 32 мм – 0,02 ( 100 м трубопровода);
16. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб, диаметром: 25 мм – 0,03 ( 100 м трубопровода);
17. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб, диаметром: 200 мм – 0,2 ( 100 м трубопровода);
18. Отводы 90 град. с радиусом кривизны =1,5 Ду на Ру до 16 МПа ( 160 кгс/см 2), диаметром
условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм – 20 шт.:
19. Установка задвижек, затворов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 6 шт.;
20. Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов
давлением 1,6МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром: 50 мм - 6 шт.;
21. Установка задвижек, затворов, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 6 шт.;
22. Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм – 6 шт.;
23. Водоподготовка, вместимость: 1 м3 – 1 т.;
24. Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов ( без арматуры) поставляемые целиком:
вертикальный, устанавливаемый на фундаменте – 0,15 т;
25. Теплообменник, поставляемый в собранном виде: вертикальный, устанавливаемый на фундаменте – 0,15 т;
26. Теплообменник «Ридан» или эквивалент - 1 шт.;
27. Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т – 1 насос;
28. Насос подпиточный «Wilo 25/2» или эквивалент - 1 шт.;
29. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 0,52 ( 100 м трубопровода);
30. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм – 1 узел;
31. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60
мм – 10 стыков;
32. Механическое испытание на растяжение – 4 образца;
33. Механическое испытание на сплющивание – 4 образца;
34. рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм,
толщина стенки до 5 мм – 1 снимок;
35. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50
мм – 0,03 ( 100 м трубопровода);
36. Пневматическое испытание газопровода – 0,03 ( 100 м трубопровода);
37. Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром до: 50-300 мм – 1 участок испытания газопровода;
Срок выполнения работ: апрель-май 2012 г.
Начальная ( максимальная) цена контракта: _473 000,00 ( Четыреста семьдесят три тысячи
рублей 00 копеек) руб.
Источник финансирования заказа: внебюджет
Цена на работы должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также фиксированная на протяжении всего срока действия контракта.
Условия оплаты: оплата будет произведена перечислением денежных средств безналичным путем в течение 15 дней после выполнения работ.
В случае Вашего согласия принять участие в закупке, просим представить котировочную заявку
(см. приложение) по факсу: (34782) 36-4-76, или адресу: 452783, РБ, Туймазинский район, село Верхнетроицкое, ул. Базарная, 41., e-mail: su06@mintrud.ufamts.ru
до «20» марта 2012 г. 09 часов 00 минут ( уфимское время)
Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок предпочтение
отдается котировочной заявке, поступившей раньше.
В случае признания представленной Вами заявки выигравшей Вы будете уведомлены в течение
2-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Срок подписания государственного контракта победителем запроса котировок составляет не ранее чем через 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
_______Директор_____________________/___Д.З. Ахтареева__/
должность
подпись
расшифровка подписи
Регистрационный №__________
"_____"_______________ 2012 г. __________ часов
ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический
интернат
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____» _________________________г.
Кому
ГБСУСОССЗН Верхнетроицкому психоневрологическому интернату
Изучив направленный вами запрос котировки цен, мы нижеподписавшиеся,
Наименование участника размещения заказа:_______________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: __________________________________________________________
Телефон: ________________________ ИНН______________________ КПП______________________
Банковские реквизиты: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
предлагаем выполнить «Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения в котельной ГБСУСОССЗН Верхнетроицкого ПНИ»
___________________ (____________________________________________________________________)
Примечание: Цены указываются с учетом расходов Исполнителя на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов
и других обязательных платежей.
Сроки выполнения работ: апрель-май 2012 г.
Оплата будет произведена перечислением денежных средств безналичным путем в течение 15
дней после выполнения работ.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы, и согласны с имеющимся порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с
вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между
нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
__________________________________________________
(подпись, печать)
(Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ____
с.Верхнетроицкое
«__» __________ 2011 г.
ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Ахтареевой Диляры Зуфаровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице __________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», на основании результата запроса котировок (протокол запроса котировок
№ ________________ от ____________ г.), заключили настоящий государственный контракт (далее именуемый – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом договора является выполнение следующих работ: капитальный ремонт систем
холодного и горячего водоснабжения в котельной ГБСУСОССЗН Верхнетроицкого ПНИ в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, по адресу: Республика Башкортостан,
Туймазинский район, село Верхнетроицкое, улица Базарная, 41, котельная согласно Приложения №1
(далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
1.2. Подрядчик в счет оговоренной пунктом 2 настоящего договора стоимости выполнит работы в
соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и сметной документацией.
1.3. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению Работ субподрядных организаций.
2. Стоимость Контракта
2.1. Стоимость Работ выполняемых Исполнителем по Контракту составляет:
________________ (_____________________) рублей 00 копеек, в текущих ценах, без НДС, и является
неизменной на весь период действия настоящего Контракта. Стоимость Работ определяется утвержденным локальным сметным расчетом, который прилагается к настоящему Контракту и является его
неотъемлемой частью.
2.2. Работы финансируются из внебюджета: _____________ руб. (_____________________) руб.
2.4. Объем Работ может корректироваться Заказчиком, исходя из лимитов финансирования. Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке корректировать объем всех предусмотренных
контрактом Работ.
3. Срок действия Контракта
3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
3.2. Сроки выполнения работ:
начало работ – с момента подписания настоящего Контракта;
окончание работ – _________________ г.
3.3. Сроки Работ по этапам выполнения определяются календарным планом Работ (Приложение
№ 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием
4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ своими материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.
4.2. Для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.3. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией
предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.
4.4. . Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта рабочей комиссией о приемке Объекта в эксплуатацию.
4.6 Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
5.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему, и сдать Работы Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями
СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:
- разработку сметной документацией по капитальному ремонту систем холодного и горячего
водоснабжения в котельной ГБСУСОССЗН Верхнетроицкого ПНИ;
- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех Работ в соответствии со сметной документацией и действующими
нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации оборудования;
- возместить ущерб за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику во время производства работ;
- оборудование, запасные части, получаемые от разборки старых конструкций, принадлежащих
Заказчику, передаются Исполнителю для последующей утилизации;
- бесперебойное функционирование оборудования и запчастей при нормальной эксплуатации
объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности,
рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.4. При готовности Работ Исполнитель в 2-дневный срок должен письменно известить Заказчика
о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.5. Произвести индивидуальное испытание и принять участие в комплексном его опробовании в
присутствии представителя Заказчика.
5.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при
обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
6. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
6.1. Передать Исполнителю сметную документацию в течение 3-х рабочих дней со дня ее утверждения.
6.2. Своевременно произвести приемку и оплату Работ, выполненных Исполнителем, в порядке,
предусмотренном в пунктах 2, 11 настоящего Контракта.
6.4. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах
Контракта.
7. Переход рисков
7.1. Риск случайной повреждения объекта до приемки его Заказчиком несет Исполнитель, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. После подписания акта приемки Работ, Заказчик принимает на себя охрану объекта и несет
риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Исполнителя.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
9. Сдача-приемка Работ
9.1. Приемка законченного ремонта объекта осуществляется после выполнения сторонами всех
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
9.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
9.3. Исполнитель передает Заказчику за 3 дня до приемки законченного ремонта два экземпляра
исполнительной документации с письменным подтверждением фактически выполненных Работ.
9.4. При сдаче Работ Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
10. Гарантии качества по сданным Работам.
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Исполнителем по Контракту.
10.2. Исполнитель гарантирует соответствие технико-экономических показателей, с указанными
в сметной документации, и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него запчастей и Работ
устанавливается 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации
автомобиля.
10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком
сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их
устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения
письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на
период устранения недостатков.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта
со стороны третьих лиц.
10.6. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой
за счет Исполнителя.
11. Оплата Работ и взаиморасчет
11.1. Оплата выполненных Работ производится после представления и подписания обеими Сторонами всех необходимых документов.
12. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта
12.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Исполнителем графика выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время, в течение всего периода выполнения Работ.
12.2. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя.
12.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы
для обеспечения их надлежащего качества.
12.4. Ошибки, допущенные Исполнителем при выполнении Работ, упомянутых в п. 5.2
Контракта, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
13.2. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14. Имущественная ответственность
14.1. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Исполнителя пени в размере 0,03 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты
неустойки за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны;
- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов Работ, определенных Графиком Работ, пени в размере 0,03 % от стоимости данных Работ. В случае обеспечения Исполнителем окончания Работ в срок, предусмотренный п. 3.2 Контракта, взысканные с него пени за нарушение сроков выполнения отдельных этапов Работ подлежат возврату Исполнителю;
- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных п.10.4
Контракта, - пени в размере 0,03 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества,
строительного мусора - пени в размере 0,03% от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки;
14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Исполнитель
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
15. Расторжение Контракта
15.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях:
- задержки Исполнителем начала выполнения Работ более чем на 14 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных календарным планом работ;
- выявления некачественного выполнения Исполнителем Работ, влекущего за собой нарушения
п.п.5.1, 5.2 Контракта.
16. Особые условия
16.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
16.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Исполнителя при выполнении им работ по Контракту, возмещается Исполнителем.
16.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
16.4. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
16.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
18. Перечень документов, прилагаемых к Контракту
1. Приложение №1 – Локально-сметный расчет.
2. Приложение №2 –Протокол согласования (ведомость) свободной (договорной ) цены
3. Приложение №3 – Календарный план работ.
Заказчик: ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат
Исполнитель: ____________________________________ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик
Исполнитель
Адрес: 452783 Республика Башкортостан,
Адрес:
Туймазиснкий район, с. Верхнетроицкое, ул.
Банковские реквизиты:
Базарная, 41
Р/сч
Телефон: (34782) 36-4-57, факс 36-4-76
К/сч
Банковские реквизиты:
БИК
Р/с 40601810400003000001
ИНН
К/с - нет
КПП
ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа
БИК 048073001
ИНН 0244001658; КПП 026901001
л/с 20112120620
_______________( ______________)
____________________(Д.З.Ахтареева)
«___»_______________2012 г.
«___»_______________20121 г.
М.П.
М.П.
Приложение №2
Заказчик ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат
Генисполнитель (субисполнитель) __________________________________
Составлен (а) на основе локально-сметного расчета №_____
и является приложением к государственному контракту №____ от ______________________ г.
на капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения в котельной ГБСУСОССЗН
Верхнетроицкого ПНИ
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ )
СВОБОДНОЙ (ДОГОВОРНОЙ) ЦЕНЫ
__________________________________________________________________________________________
руб.
№
п/п
Номера
сметных
расчетов
(смет) или
иных документов
Наименование объектов,
работ и затрат
1
1.
2
Локальный
сметный
расчет №1
3
Договорная
цена
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Стоимость, включаемая в свободную (договорную)
цену
подрядных работ, в т.ч.
других
затрат и
строительных
монтажпрочих
работ по
ных
затрат
контракту
4
5
6
Остаток СМР
на 01.01.200_
В ценах
2001г.
План СМР на
01.01.200_
В ценах
2001г.
Затраты на
2012 г., вызванные переходом на
рыночные
отношения
Коэфф. рынка
=
ИТОГО
НДС
ВСЕГО
Государственный заказчик
Директор ГБСУСОССЗН
Верхнетроицкого ПНИ
___________ Д.З. Ахтареева
М.П.
Исполнитель
____________
М.П.
7
Свободная (договорная) цена
на строительную
продукцию
8
Приложение №2
к государственному контракту
№ _____от _______________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
«Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения
в котельной ГБСУСОССЗН Верхнетроицкого ПНИ»
Наименование этапов
по контракту
Государственный заказчик
Директор ГБСУСОССЗН
Верхнетроицкого ПНИ
___________ Д.З. Ахтареева
М.П.
Срок выполнения
начало
окончание
( число, месяц, год)
Расчетная цена этапа, руб.
Исполнитель
____________/________________/
М.П.