СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Главный врач ГБУЗ «Городская И.о. руководителя Республиканского

СОГЛАСОВАНО:
Главный врач ГБУЗ «Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи им. В.В.
Ангапова»
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя Республиканского
агентства по государственным
закупкам
_______________В.П. Амагыров
«___» ______________ 2013 г.
__________________Б.В. Хараев
«___» ______________ 2013 г.
М.П.
М.П.
Документация об открытом аукционе в электронной форме
на поставку системы транспедикулярной или переднебоковой
фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника для ГБУЗ ГК
БСМП им.В.В.Ангапова из средств на оказание дорогостоящей
помощи детям
Согласовано:
Начальник ДО правового сопровождения
деятельности и размещения заказа ГБУЗ
«Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи имени В.В. Ангапова»
Разработал:
Старший аналитик отдела размещения
государственного заказа Республиканского
агентства по государственным закупкам
_______________М.О. Хохоева
_______________ С.П. Тугаринова
Ведущий экономист ДО правового
сопровождения деятельности и размещения
заказа ГБУЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи имени В.В.
Ангапова»
Согласовано:
Консультант отдела формирования
государственного заказа и организации
публичных торгов Республиканского агентства
по государственным закупкам
_______________Д.Г. Поломошный
_______________ З.Т. Яковлева
Согласовано:
Экономист ДО правового сопровождения
деятельности и размещения заказа ГБУЗ
«Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи имени В.В. Ангапова»
Согласовано:
Старший аналитик отдела формирования
государственного заказа и организации
публичных торгов Республиканского агентства
по государственным закупкам
_______________Б.Д. Раднаев
_______________ Т.О. Харахинова
Раздел
№
1
2
3
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой 3.1.
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в
действующей редакции (далее по тексту - Закон).
Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой
частью.
Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
гражданско-правового договора (цены лота).
Требования к содержанию и составу заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
Инструкция по ее заполнению
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки,
должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых
аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения
заказа в форме электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником
размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника размещения заказа.
Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной
форме, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций
по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
1) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара в соответствии с
техническим заданием (Приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме).
При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и
сокращения.
Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик
(показателей) товара указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если
это предусмотрено технической документацией на товар
При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник
размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами
товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица),
- номер контактного телефона,
- идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров,
являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения
гражданско-правового договора являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена
гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации
участника размещения заказа на электронной площадке.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником
размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первую и вторую части заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Оператором электронной площадки при поступлении заявки в течение одного часа
осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме,
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и присвоение
порядкового номера.
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа
в случае:
1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным
законом № 94-ФЗ;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в
отношении данного лота);
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока
подачи заявок;
5) истечение срока аккредитации (за три месяца до окончания срока аккредитации участника
размещения заказа).
Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной Оператор
электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях возврата с указанием
положений Федерального закона № 94-ФЗ, которые были нарушены.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника
размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств,
находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в
электронной форме, в случаях предусмотренных Законом.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион
в электронной форме признается несостоявшимся.
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование Заказчика: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» (далее
Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, проспект Строителей, 1
Контактное лицо: Заместитель главного врача Фаткуллин Наиль Вахитович
Контактный телефон: 8 (3012) 55-65-22
Факс: 8 (3012) 55-65-22
Адрес электронной почты: [email protected]
Наименование Уполномоченного органа: Республиканское агентство по государственным
закупкам (далее Уполномоченный орган).
Место нахождения, почтовый адрес: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ленина, 30.
Контактное лицо: Хохоева Маргарита Олеговна
Контактный телефон: 8 (3012) 21-24-44 (доб. 127).
Факс: 8 (3012) 21-78-15.
Адрес электронной почты: [email protected]
Предмет гражданско-правового договора
Поставка системы транспедикулярной или переднебоковой фиксации грудного и поясничного
отделов позвоночника для ГБУЗ ГК БСМП им.В.В.Ангапова из средств на оказание
дорогостоящей помощи детям
Количество поставляемого товара
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации об аукционе в
электронной форме).
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам
товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям
Заказчика.
Требования к качеству товара, к техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара: качество поставляемого товара
должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам,
действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому
заданию (Приложение № 2 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть
новым товаром.
Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть качественным и
безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами,
утвержденными на данный вид товара.
Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую
ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям
безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений
целостности, должна обеспечивать сохранность товара.
Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к
документации об аукционе в электронной форме).
Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных
работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими
средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной
мере распространяется на всех участников размещения заказа.
Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме
установлен в размере 12500 рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме
«15» апреля 2013 г. в 09.00 часов местного времени.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
«16» апреля 2013 г.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
«19» апреля 2013 г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается
оператором электронной площадки).
Источник финансирования заказа
Республиканский бюджет
Порядок формирования цены гражданско-правового договора
Цена гражданско-правового договора, предложенная Участником аукциона при проведении
открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом. Оплата поставляемых товаров
осуществляется по цене, установленной гражданско-правовым договором.
Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных гражданско-правовым договором количества товаров и иных
условий исполнения гражданско-правового договора.
Участник размещения заказа производит расчет цены гражданско-правового договора с учетом
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по
гражданско-правовому договору.
Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора
250 000,00 рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора
Представлено в Приложении № 3 к документации об аукционе в электронной форме.
Сведения о валюте, используемой для формирования
цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками.
Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора.
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.
Обеспечение исполнения гражданско-правового договора, размер, срок и порядок его
предоставления
По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения
гражданско-правового договора не установлено.
Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по гражданско-правовому
договору товара
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора
вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных
гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества
таких товаров, Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену
гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на
десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих
изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких
товаров, Заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления
первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданскоправовом договоре количество такого товара
Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении
гражданско-правового договора в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона.
При заключении гражданско-правового договора заказчик по согласованию с участником, с
которым заключается такой гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового
договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой гражданскоправового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену
единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора,
предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на
количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона в электронной
форме.
Требования к объему предоставления гарантий качества товара.
В соответствии с проектом гражданско-правового договора (Приложение №1 к документации
об аукционе в электронной форме).
22
23
24
25
26
Место поставки товара
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей,1 ГБУЗ г. Улан-Удэ ГК БСМП им.
В.В. Ангапова
Срок поставки товара
В соответствии с проектом гражданско-правового договора (Приложение №1 к документации
об аукционе в электронной форме).
Условия поставки товара
В соответствии с проектом гражданско-правового договора (Приложение №1 к документации
об аукционе в электронной форме).
Форма, сроки, порядок оплаты
В соответствии с проектом гражданско-правового договора (Приложение №1 к документации
об аукционе в электронной форме).
Требования к участникам размещения заказа, установленные ст. 11 Закона
- соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом
торгов;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа.
Приложение №1
к документации об аукционе в электронной форме
Проект
гражданско-правового договора
г. Улан-Удэ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №____
на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения
«___»__________2013г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи им. В.В. Ангапова», в лице главного врача Амагырова Валерия Павловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и
___________________________, в лице ______________________________, действующего на основании
_______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем
именуемые стороны, заключили настоящий Гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем
«Договор» о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить систему транспедикулярную или
переднебоковую фиксацию грудного и поясничного отделов позвоночника для ГБУЗ ГК БСМП
им.В.В.Ангапова из средств на оказание дорогостоящей помощи детям (далее – Товар) Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные товары.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара
определяются спецификация товара (приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Основания заключения Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола проведения открытого аукциона в
электронной форме от «____»___________2013г. №_____.
(указывается № и дата протокола)
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.
Цена
Договора
устанавливается
в
сумме
______________________
(_______________________________) рублей, в том числе НДС (если облагается)_____________.
3.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора, в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. Цена Товара включает в себя расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.4. Источник финансирования Договора: республиканский бюджет.
3.5. Заказчик производит оплату товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика по факту приемки товара в полном объеме в соответствии с актом приемки – передачи товара на
основании предъявленных счетов-фактур до 30.11.2013г.
4. Сроки и условия поставки и приемки Товара
4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику, в течение 10 календарных дней со дня заключения
договора.
4.2. Датой поставки товаров считается дата их доставки в адрес: г. Улан-Удэ, пр.Строителей, д.1.
4.3. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует
доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет.
Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик.
4.4. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление необходимых для
поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, гарантийных документов, заверенных в
соответствии с действующим законодательством.
4.5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в
соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в стоимость
Товара по Договору.
4.6. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится на соответствие
требованиям установленным Договором, аукционной документации в точном соответствии со стандартами и
требованиями, предъявляемыми к качеству, стандартам, техническим условиям и характеристикам для
данного вида товара, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и
комплектность поставляемого товара (товарно-транспортная накладная, спецификация, опись, упаковочные
ярлыки, транспортный паспорт).
4.7. Факт приемки Товара оформляется двусторонним актом, подписанным представителями
Поставщика и Заказчика, который подтверждает приемку Товара. В случае обнаружения несоответствия
поставленного Товара условиям Договора, документации об открытом аукционе в электронной форме, а также
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах об этом, составляется акт о
недостатках, либо Заказчик уведомляет Поставщика.
4.8. Если Товар, не будет соответствовать количеству, комплектности, объему и качеству (условиям
Договора и/или документации об открытом аукционе в электронной форме, сведениям, указанным в
транспортных и сопроводительных документах), Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен
будет заменить Товар или допоставить (доукомплектовать) товар без каких-либо дополнительных затрат со
стороны Заказчика. Срок замены товара ненадлежащего качества или допоставки (доукомплектования)
устанавливается в течение семи дней с момента предъявления соответствующей претензии (уведомления).
4.9. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить
сохранность этого Товара (ответственное хранение) в разумные сроки уведомить об этом Поставщика через
почтовую или факсимильную связь.
4.10. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Получателю в момент передачи Товара,
подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.
4.11. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от
Поставщика Получателю одновременно с переходом права собственности на Товар в соответствии с п.4.10.
Договора.
5. Качество поставляемых товаров
5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТам, сертификатам
соответствия, документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательств до момента фактического устранения
Поставщиком нарушения условий настоящего Договора.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств до момента
фактического устранения Поставщиком нарушения условий настоящего Договора.
6.4. В случае непредставления документов, указанных в п. 4.4., одновременно с передачей товара
Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента фактического устранения
Поставщиком данного нарушения в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
6.5. В случае начисления неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, в
соответствии с п.6.2, 6.3 договора, Заказчик вправе удержать сумму договорной неустойки из предстоящего
платежа по договору (Заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму по договору на размер
требования в сумме начисленной неустойки, в соответствии с п.6.2, 6,3 договора) (ст. 410 ГК РФ).
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, Поставщик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить
неблагоприятные последствия, которых они не имеют возможности.
6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2013 года.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде
дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр Контрактов в
соответствии со ст.18 ФЗ №94.
8.2. При нарушении Поставщиком сроков поставки товара сроки оплаты за товар переносятся
соразмерно срокам просрочки поставки товара.
8.3. При исполнении настоящего Договора перемена Поставщика не допускается, за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по Договору
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
8.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем направления претензии одной Стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению
и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор разрешается в
Арбитражном суде Республики Бурятия и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение «Спецификация товара».
8.7. Договор на _________ страницах составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, каждый из которых находится у Сторон Договора.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Поставщик
ГБУЗ «ГК БСМП им. В. В. Ангапова»
670042, г. Улан-Удэ Пр. Строителей д.1.
Телефон: 8 (3012) 55-62-53
Получатель:УФК по Республике Бурятия (ГБУЗ ГК БСМП
им. В.В. Ангапова л/с 21026Щ00580)
ИНН: 0323049701 КПП: 032301001
Расчетный счет: 40601810000001000001
Банк получателя: ГРКЦ НБ РБ РЕСП. БУРЯТИЯ БАНКА
РОССИИ Г УЛАН-УДЭ
БИК: 048142001
Главный врач
_____________ Амагыров В.П.
м.п.
______________________ /
м.п.
Приложение
К гражданско-правовому договору
№___ от «__» ________ 2013г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
№
Код
ОКДП
Наименование
товара
п/п
Еди
ница
измерения
Кол
ичество
единиц
Цена за
единицу, руб.
Адреса и подписи сторон
Заказчик
ГБУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова
670042, г. Улан-Удэ Пр. Строителей д.1.
Телефон: 8 (3012) 55-62-53
Главный врач
_____________ Амагыров В.П.
м.п.
Поставщик
______________________ /
м.п.
Сумма,
руб.
Приложение № 2
к документации об аукционе в электронной форме
Утверждаю
Главный врач
ГБУЗ ГК БСМП
им.В.В.Ангапова
_________Амагыров В.П.
«___»____2013г.
Техническое задание
на размещение государственного заказа, на проведение открытого аукциона в электронной форме на поставку для
дорсальной транспедикулярной или переднебоковой фиксации позвоночника для детского травматологического
отделения ГБУЗ ГК БСМП им. В.В.Ангапова из средств на оказание дорогостоящей помощи детям
№
Наименование
Требования
Заказчика к
техническим ,
функциональным
характеристикам(по
требительским
свойствам) товара
1.
1.1.
Система для дорсальной транспедикулярной или переднебоковой
стержневой фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника
Общая характеристика системы
Назначение: Коррекция деформации позвоночника в процессе
хирургического лечения деформаций, травматических повреждений,
дегенеративных заболеваний и опухолевых поражений позвоночника.
1.2.
Материал компонентов системы: Титановый сплав
наличие
1.3.
Маркировка имплантантов: Цветовая маркировка производителя
должна достигаться путем анодизации поверхности имплантантов
Литерная маркировка производителя
Состав системы:
- крючки
-гайки блокирующие
-стержни продольные
-балка поперечная
Общая характеристика крючков
Тип головки крючка «камертонный»
Высота головки крючка, мм
Саггитальная ширина головки крючка, мм
Диаметр головки крючка, мм
Высота профиля головки крючка, мм
Основание головки крючка на протяжении нижней трети скошено и
имеет меньший диаметр, чем на протяжении верхнего отдела, что
интраоперационно упрощает укладку трансплантатов вокруг
элементов металлоконструкции, меньше повреждает прилежащие
элементы позвонков в процессе установки винта, устраняет
необходимость в дополнительной резекции выступающих котных
образований. Головка имеет по две вертикальных прорези 1*4 мм на
торцевых гранях и по два круглых гнезда диам. 4 мм на боковых
стенках- эти углубления являются местом фиксации хирургических
инструментов в процессе установки имплантата и осуществления
сложных корригирующих маневров – деротации, бокового
перемещения и фиксации стержня в ходе оперативного
вмешательства.
наличие
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Характеристики крючков:
Малый педикулярный грудной крючок
Ширина лопатки, мм
Высота захвата, мм
Угол лопатки, градусы
Ед.из
м.
Количе
ство
Шт.
1
Шт.
2
наличие
наличие
наличие
Не более 11
Не более 9,2
Не более 12,7
Не более 11
Не менее 7,5
Не менее 6,96
Не менее 10
3.1.4.
Длина лопатки, мм
3.2.
Малый ламинарный грудопоясничный крючок, широкая
лопатка
Ширина лопатки, мм
Высота захвата, мм
Длина лопатки, мм
Средний ламинарный грудопоясничный крючок, широкая
лопатка
Ширина лопатки, мм
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
Не менее 9,2
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
Высота захвата, мм
Длина лопатки, мм
Не менее 9,5
Не менее 11,65
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
4.
Малый супраламинарный грудной крючок, узкая лопатка
Ширина лопатки, мм
Высота захвата, мм
Угол лопатки, градусы
Длина лопатки, мм
Средний супраламинарный грудной крючок, широкая лопатка
Ширина лопатки, мм
Высота захвата, мм
Угол лопатки, градусы
Длина лопатки, мм
Средний супраламинарный грудной крючок, узкая лопатка
Ширина лопатки, мм
Высота захвата, мм
Угол лопатки, градусы
Длина лопатки, мм
Гайка блокирующая с сепарируемой головкой
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
4.3.2
4.3.3.
4.3.4.
Гайка должна состоять из двух частей - верхней и нижней
Размер посадочного гнезда гайки, мм
Нижняя часть:
Назначение: фиксация продольного стержня
Высота, мм
Внешняя резьба
Шаг внешней резьбы, мм
Являться реверсивной, т.е. иметь противоположный (относительно
стандартной резьбы) угол наклона
Угол наклона: с горизонтальной плоскостью образует угол , градус
«протрузионный» шип, который врезается в поверхность стержня и
добавляет прочности узлу «головка импланта-стержень-гайка».
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
А)
Б)
5.
Верхняя часть:
Назначение: сепарация при затягивании
Форма шестигранная
Высота, мм
На блокирующей части гайки сверху шестигранный внутренний
шлиц для ревизионного вмешательства.
Диапазон силы сепарирования частей гайки для обеспечения
необходимого затягивающего усилия:
Нижняя граница значение диапазона, Н/м
Верхняя граница значение диапазона, Н/м
Стандартный стержень для жесткой фиксации
Шт.
2
Шт.
2
Шт.
2
Шт.
2
Шт.
2
Шт.
14
Шт.
2
Не менее 7,15
Не менее 9,5
Не менее 11,65
4.3.5.
4.3.6.
2
Не менее 6
Не менее 7,36
Не менее 10,5
Высота захвата, мм
Длина лопатки, мм
Средний ламинарный грудопоясничный крючок, узкая лопатка,
широкий захват
Ширина лопатки, мм
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
Шт.
Не менее 4,25
Не менее 4,2
Не менее 7,093
Не менее 30
Не менее 8,1
Не менее 5,65
Не менее 7,81
Не менее 22
Не менее 10,05
Не менее 4,15
Не менее 7,81
Не менее 22
Не менее 10,05
Не более 8
наличие
Не более 4,5
G4
Не более 1,33
Не более
наличие
-5
наличие
наличие
Не более 7,5
наличие
Не менее 5
Не более 7
5.1.
5.2.
Диаметр, мм
Длина, мм
Не менее 5
Не менее 500
Наружный шестигранник на одном конце стержня для захвата
специальным инструментом и деротации
Возможность многоплоскостного моделирования стержня
наличие
6.4.
Поперечная балка (коннектор), универсальная
Способ фиксации не менее чем по двум точкам
Состав стяжки: поперечная балка прямоугольной формы (на
поперечном срезе) и два свободно перемещающиеся по ней крючка
для захвата стержня
Крючки с округлым отверстием с внутренней резьбой, в которое
устанавливается блокирующая гайка с наружной резьбой и
внутренним шлицем, фиксирующая стержень
Варианты установки: на контрактацию стержней
6.5.
6.6.
Длина балки
Возможность многоплоскостного моделирования стяжки
6.
6.1.
6.2.
6.3.
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
Не более 120 мм
наличие
Общие требования:
Основные требования к расходному материалу и материалам, применяемым при его изготовлении( с учетом выбора
современных моделей, последних достижений технологий в области здравоохранения):
Год выпуска – 2012г.;
Срок годности – без нарушения индивидуальной упаковки неограничен;
Оригинальная, индивидуальная упаковка;
Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия;
При транспортировке недопустимо нарушение индивидуальной упаковки;
Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. Имплантаты и монтажные инструменты
совместимы с навигационной станцией. Инструменты предоставляются бесплатно, с заменой вышедших из строя частей
или инструментов целиком.
При поставке качество и безопасность должны быть подтверждены регистрационным удостоверением и сертификатом
соответствия либо надлежаще заверенными копиями таких документов
Зам. Главного врача по хирургии
Зав. ДТО
Фаткуллин Н.В.
Цыбанов С.А.
Источник финансирования____________________________________________
Срок оплаты_________________________________________________________
Согласовано:
Начальник ПЭО
Главный бухгалтер
Дамбаева М.С.
Марнуева И.С.
Приложение № 3
к документации об аукционе в электронной форме
Обоснование начальной (максимальной) цены
Комиссия в составе:
Председатель комиссии – главного врача по хирургии Фаткуллин Н.В.
Члены комиссии:
зав. ДТО – Цыбанов А.С.
вед экономист Яковлева З.Т.
рассмотрели цены следующих поставщиков на поставку системы транспедикулярной или переднебоковой фиксации
грудного и поясничного отделов позвоночника
для детского травматологического отделения ГБУЗ ГК БСМП им.В.В.Ангапова.
№
наименование
Система
транспедикулярной
или переднебоковой
фиксации грудного и
поясничного отделов
позвоночника
итого
Кол
-во
шт.
Цены по коммерческим предложениям, руб.
ООО
ООО Атон,
ООО
Акварт,
Вход.
МедИрк,
Исх.№12
№ 97 от
вход. № 98 от
от
27.03.13г.
27.03.13г.
21.03.13г
Минималь
ная цена,
руб.
Средняя
цена, руб.
Цена,
установленна
я заказчиком
исходя из
ЛБО
1
250000,0
275200,0
270000,0
250000,0
265066,67
250000,0
1
250000,0
275200,0
270000,0
250000,0
265066,67
250000,0
Начальная максимальная цена договора определена исходя из ЛБО и составила 250000,0 руб.
Зам. главного врача
Зав. ДТО
Вед.экономист
Фаткуллин Н.В.
Цыбанов А.С.
Яковлева З.Т.