договор - Российская телевизионная и радиовещательная сеть

ДОГОВОР № ________
г. Москва
«____»________2012 г.
_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________, действующей на основании Устава и Свидетельства № _____________ от
_________, выданного ___________________________, с одной стороны, и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
(РТРС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала РТРС «МРЦ»
Кудрявцева Константина Тихоновича, действующего на основании Доверенности 01-12/297 от
16.05.2012г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Протокола №
____________ от ____________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить комплекс работ по
установке передающей антенны УКВ ЧМ 1.2 для радиовещания в диапазоне 66-74 МГц по
адресу: г. Москва,
ул. Академика Королева, д.15, корп.1, на основании проектной
документации «Установка на Останкинской телебашне ОВЧ ЧМ передающей антенны УКВ ЧМ
1.2 для радиовещания в диапазоне 66 – 74 МГц», разработанной ФГУП «ГСПИ РТВ».
1.2. Полный перечень работ определен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель выполняет работы, указанные в пункте 1.1. Договора, в срок 150
календарных дней с момента поступления на расчетный счет Исполнителя авансового платежа
в соответствии с п.3.2.1 Договора, при условии предоставления Заказчиком проектной
документации, разработанной ФГУП «ГСПИ РТВ», заключения по Проекту Главгосэкспертизы
России и при наличии благоприятных метеоусловий, позволяющих проводить работы на
антенно-мачтовых сооружениях.
1.4. Требования к выполняемым работам, а также применяемым материалам,
определяются проектной документацией, технологическими требованиями, иными нормами
действующего законодательства.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В соответствии с проектной документацией приобрести необходимые материалы.
2.1.2. Выполнить комплекс работ по строительной подготовке места установки комплекта
передающей антенны на объекте производства работ.
2.1.3. Провести входной контроль элементов передающей антенны.
2.1.4. Принять от Заказчика по акту (форма № ОС-15) передающую антенну, обеспечив
при этом ее подъем на Останкинскую телебашню для выполнения работ по установке.
2.1.5. В соответствии с проектной документацией выполнить работы по:
- проверке главного фидера;
- проверке комплекса антенно-фидерного устройства;
- проверке излучателей перед установкой;
- монтажу излучателей антенной системы;
- монтажу наружной кабельной разводки;
- монтажу проходов через царгу;
- монтажу делителя мощности;
- монтажу внутренней кабельной разводки;
- окраске и огрунтовке металлических поверхностей после монтажа
- постановку под избыточное давление делителя мощности.
- подключению фидера к антенной системе;
- снятию диаграммы направленности в горизонтальной плоскости.
2.1.6. Письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения строительномонтажных работ по установке антенной системы.
1
2.1.7. Обеспечить проведение шеф-монтажных работ, тестовых испытаний и измерений
параметров представителями завода-изготовителя, принять участие в проведении данных работ
совместно с представителями Заказчика.
2.1.8. Подготовить приемо-сдаточную документацию.
2.1.9. При проведении работ соблюдать требования действующих нормативных правовых
актов по охране окружающей среды, противопожарной безопасности, технике безопасности и
охране труда.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Исполнителю по Акту (форма ОС-15) передающую антенну.
2.3.2. Предоставить Исполнителю копии паспортов на передающую антенну.
2.3.3. Предоставить Исполнителю
проектную документацию, разработанную ФГУП
«ГСПИ РТВ», заключение по Проекту Главгосэкспертизы России, а также иные данные,
необходимые для выполнения работ.
2.3.4. Обеспечить Исполнителя точками подключения к инженерным сетям и источникам
электроэнергии необходимой мощности и напряжения для нормальной работы строительных
инструментов и оборудования.
2.3.5. Обеспечить участие своих представителей в проведении пусконаладочных работ, а
также контрольных тестовых измерениях.
2.3.6. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в размере, в порядке и в
сроки, установленные Договором.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, не
вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по Договору устанавливается в соответствии с Протоколом
согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет сумму _______
(_______________) руб. ___коп., в том числе НДС (18%) – __________ (__________) руб.00 коп.
3.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. Авансовым платежом в размере 70% стоимости работ в сумме __________
(___________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% - ________ (______________) руб. ___ коп.,
после подписания Сторонами настоящего Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения счета Исполнителя.
3.2.2. Окончательный платеж в размере 30% стоимости работ в сумме _______
(_________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% - ________ (____________) руб. ___ коп.,
производится после окончания тестовых испытаний и измерений параметров, не позднее 5
(пяти) банковских дней с момента приемки работ по Договору и подписания всех необходимых
документов, включая Акт сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного
Исполнителем счета.
3.3. Днем платежа является день поступления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Копия платежного поручения с отметкой банка о
переводе денежных средств предоставляется Исполнителю.
3.4. Счета-фактуры выписываются в порядке и на условиях, установленных
действующим налоговым законодательством РФ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
4.1. После завершения работ по установке антенно-фидерной системы Исполнитель
предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с фактически выполненными объемами
работ, исполнительную документацию.
2
4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных в
п.4.1 документов подписать их или представить мотивированный отказ от приемки работ. В
случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний Акт с
перечнем недоработок и сроков их выполнения.
4.3. После завершения всех работ по Договору, включая тестовые испытания и
измерения параметров антенно-фидерной системы, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки
выполненных работ, являющийся основанием для окончательного платежа по Договору (пункт
3.2.2. Договора).
5. ГАРАНТИИ
5.1. Исполнитель гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их
проектной документации, действующим нормативам и требованиям законодательства.
- качество выполнения всех работ в строгом соответствии с проектной документацией;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийного срока.
5.2. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на результаты выполненных по
Договору работ в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта
сдачи - приемки выполненных работ.
5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненных по Договору
работах, препятствующие нормальной эксплуатации передающей антенны, то Исполнитель
обязан их устранить за свой счет в возможно кратчайшие сроки.
5.4. Для подтверждения факта возникших недостатков или дефектов в работе передающей
антенны, согласования порядка и сроков их устранения составляется соответствующий
двухсторонний Акт.
5.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных
недостатков и дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную
экспертизу, которая составляет соответствующий Акт по фиксированию недостатков и
дефектов, и их характера.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют о
них друг друга в течение 3 (трех) календарных дней. В противном случае Сторона,
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от ответственности за
неисполнение своих обязательств по Договору только со дня уведомления другой Стороны о
влиянии указанных обстоятельств на исполнение своих обязательств по Договору.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: войны и гражданские волнения,
террористические акты, Постановления органов государственной власти, делающих
невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору, объявленное
чрезвычайное положение, стихийные бедствия и другие обстоятельства, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть
расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне за
7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае просрочки в выполнении работ относительно установленного срока п.1.5.
Договора Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по
Договору.
3
7.3. В случае задержки срока окончательного платежа, указанного в п.3.2.2. настоящего
Договора, Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает последнему неустойку в размере
0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ
по Договору.
7.4. Установленные настоящим Договором штрафные санкции подлежат начислению при
условии предъявления в адрес Стороны, нарушившей обязательство, письменного требования
другой Стороной, или в случае вступления в силу решения Арбитражного суда,
устанавливающего обязанность должника по уплате указанных штрафных санкций.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Риск гибели или повреждения передающей антенны несет Исполнитель с момента
подписания Сторонами Акта о приемке – передаче передающей антенны, составленного по
форме № ОС-15, до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2. Риск гибели или повреждения результатов выполненных по Договору работ несет
Исполнитель до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Работы по установке передающей антенны снаружи проводятся еженедельно, по
вторникам с 1 час. 45 мин. до 05 час. 30 мин. при отсутствии неблагоприятных
метеорологических факторов, при которых запрещается производство работ в соответствии с
Правилами по охране труда на радиопредприятиях
(Министерство Связи Российской
Федерации, 1995г.), часть V «Требования безопасности при эксплуатации антенно-мачтовых и
фидерных сооружений», Глава 18, пункт 18.5., а также в соответствии с Инструкцией по
производству высотных работ на телевизионной башне «МРЦ», утвержденной Директором
филиала РТРС «МРЦ».
В случае наличия неблагоприятных метеорологических факторов, подтвержденных
выпиской о состоянии метеоусловий, предоставляемой метеорологической службой филиала
РТРС «МРЦ» (по запросу), срок проведения работ продлевается на срок действия
неблагоприятных метеорологических факторов.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все усилия для урегулирования споров, возникающих в
процессе выполнения Договора путем переговоров.
10.2. Неурегулированные споры между Сторонами подлежат рассмотрению в
арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде, подписаны представителями обеих Сторон и скреплены
печатями Сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон, заключенному в
письменной форме, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4
13.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
- Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).
14. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
РТРС
129515, г.Москва, ул.Академика Королева,
д.13
Грузополучатель: Филиал РТРС «МРЦ»
127427, г. Москва, ул.Академика Королева,
д.15, корп. 2
ИНН/КПП 7717127211/771702001
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Москва
Р/сч: 40502810010020476001
к/с 30101810400000000555
БИК – 044525555
ОКПО: 58471690
от Заказчика:
Директор филиала РТРС «МРЦ»
____________________ К.Т. Кудрявцев
Исполнитель:
от Исполнителя:
____________________
5
Приложение № 1
к Договору № ________
от «___»_______ 2012г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________, действующей на основании Устава, и Федеральное государственное
унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС),
именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в лице Директора филиала РТРС «МРЦ» Кудрявцева
Константина Тихоновича, действующего на основании Доверенности № 01-12/442 от
27.12.2011г., пришли к следующему соглашению:
1. Стоимость работ по установке передающей антенны УКВ ЧМ 1.2 для радиовещания в
диапазоне 66-74 МГц по адресу: г.Москва, ул. Академика Королева, д.15, корп.1 согласно
Локальному сметному расчету (Приложение № 2) составляет _____________
(_______________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% - ____________ (_______________)
руб. ___ коп.
2. Стоимость проведения шеф-монтажных работ составляет ________ (_________) руб. 00
коп., в том числе НДС 18% - __________ (___________) руб. __ коп.
3. Общая стоимость работ по договору составляет ___________ (_______________) руб.
_____ коп., в том числе НДС (18%) – ___________ (_______________) руб. ___ коп.
Заказчик
Исполнитель
Директор филиала РТРС «МРЦ»
_____________________ К.Т. Кудрявцев
____________________
6