Приложение №3 к Закупочной документации Проект договора

Приложение №3
к Закупочной документации
Проект договора
ДОГОВОРА ПОДРЯДА №__________
г. Прокопьевск
«___»______ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Прокопьевскэнерго», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бутикова Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________, действующего на основании _________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола _________________ от
__________г. №ОЗП-027-14, заключили настоящий договор подряда (далее – договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Заданием (Приложение №1 к настоящему
договору) и Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к настоящему Договору),
выполнить работы по монтажу и пусконаладке системы видеоотображения процессов
телемеханики (далее – Работы) на Объекте Заказчика, расположенном по адресу: Кемеровская
обл., г. Прокопьевск, ул.Энергетическая, 14, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять и оплатить результат Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Результатом работ по настоящему договору является: смонтированная и введенная в
эксплуатацию система видеоотображения процессов телемеханики.
1.3. Выполненные
работы
должны
соответствовать
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы», ПОТ РО 45-006-96 «Правила по охране труда при работе на воздушных
линиях связи и проводного вещания (радиофикации), а также требованиям иных нормативноправовых актов, действующих на территории РФ.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и
средствами. Привлечение субподрядчиков к выполнению настоящего договора не допускается.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора:
- дата начала выполнения работ: «_____»__________ 2014 г;
- дата окончания выполнения работ: «_____»___________2014 г.
2.2. Ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы несет
Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата начала и окончания работ является
исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения
работ.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к
Договору) составляет ____________ (______________________) рублей___ копеек, в том числе
НДС 18% в размере ____________ (____________) рублей ___ копеек.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора,
в том числе расходы на приобретение материалов и оборудования, их доставку, разгрузку,
складирование и хранение, выполнение работ, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% от цены договора в течение 90 (девяноста)
календарных дней с момента заключения договора при условии подписания сторонами акта о
приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счёт-фактуру в установленные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации сроки. Счет-фактура, составленный и
выставленный Подрядчиком с нарушением порядка, установленного действующим Налоговым
кодексом РФ, Заказчиком не принимается. В этом случае Заказчик вправе не производить
оплату за выполненную работу, ответственности за неоплату и/или - несвоевременную оплату
выполненных работ Заказчик не несет.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, обеспечив их
надлежащее качество в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.1.2. Выполнить работы и передать их результат Заказчику в срок, предусмотренный п.2.1.
настоящего договора.
4.1.3. До начала производства работ представить Заказчику:
- приказ о назначении ответственного лица Подрядчика за соблюдение требований пожарной
безопасности, охраны труда.
- сведения о персонале, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии,
имени, отчества и паспортных данных, и сведения о транспорте с указанием гос. регистрационных
номеров для оформления разрешения на проход в здание и въезда на территорию.
- доверенность на подписание писем, форм КС-2, КС-3, выданную на представителя
Подрядчика (в случае если подписание таких документов будет осуществляться лицом, не
имеющим право действовать от имени Подрядчика без доверенности), либо надлежащим образом
заверенную копию такой доверенности.
- График выполнения работ с указанием, трудозатрат и численности персонала Подрядчика.
4.1.4. Обеспечить работниками Подрядчика соблюдение действующего на Объекте Заказчика
пропускного и внутриобъектного режима, а также требований пожарной безопасности, требований
мер безопасности работ и охраны труда.
4.1.5. Обеспечить свой персонал специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.
4.1.6. Выполнить работы собственными силами.
4.1.7. Нести ответственность за качество выполняемых работ.
4.1.8. В период проведения работ обеспечить сохранность материалов, оборудования,
инженерных сетей внутри здания и на территории Объекта Заказчика.
4.1.9. Осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку
территории Объекта от остатков материалов и отходов (строительного мусора).
4.1.10. После окончания работ в течение 5 (пяти) дней или в иные согласованные с
Заказчиком сроки вывезти за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику временные
сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный
мусор.
4.1.11. Предоставлять Заказчику первичные документы (счета, счета-фактуры, коммерческие
предложения и другие документы, касающиеся поставки материалов). Стоимость материалов
является предельной и не может быть увеличена по факту выполнения работ.
4.1.12. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ по
настоящему Договору, и в период гарантийного срока.
4.1.13. Незамедлительно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
выполнении Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемых Работ;
- иных обстоятельств, способных повлечь изменение сроков или стоимости Работ.
4.1.14. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
4.1.15. Выполнить виды Работ, хотя прямо в Договоре не упомянутые, но необходимые для
завершения Работ по Договору.
4.1.16. Обеспечивать Заказчику и уполномоченному представителю ООО ХК «СДС-Энерго»
возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых
материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ,
исполнительную документацию.
4.1.17. В процессе выполнения работ и по их завершению оформлять кабельные журналы и
исполнительную документацию в соответствии с РД 50-34.689-90, а также иную документацию
на материалы и оборудование, необходимую для их использования и подтверждающую их
качество.
4.1.18. Обеспечить применение системы контроля качества производства при выполнении
работ. Нахождение на Объекте ответственного специалиста Подрядчика, осуществляющего
контроль качества, в часы производства работ обязательно.
4.1.19. Предоставить Заказчику (в т.ч. по его письменному требованию) в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента наступления соответствующего срока, заверенные уполномоченным лицом
со стороны Подрядчика копии следующих документов:
- налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, УСН (если Подрядчик является ИП,
применяющим общий режим налогообложения – налоговую декларацию по НДФЛ) за налоговый
(отчетный) период, в котором Подрядчик обязан отразить доходы, начислить НДС по настоящему
договору, а также представить копии документов, подтверждающих предоставление указанных
деклараций в налоговые органы;
- книга продаж за календарный квартал, в котором Подрядчик обязан зарегистрировать счетфактуру, выставленный, в связи с реализацией работ Заказчику, либо выписка из книги продаж за
указанный период с отражением сведений о реализации работ в адрес Заказчика, а также общей
сумме продаж Подрядчика в адрес всех его покупателей (заказчиков), общей стоимости продаж
без НДС и общей сумме НДС Подрядчика;
- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за
отчетный период, в котором Подрядчик исполнил настоящий договор;
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам Подрядчика по форме,
установленной ФНС России, по состоянию на 25 число месяца, следующего за каждым кварталом,
в котором Подрядчик исполнял настоящий договор;
- платежное поручение или иной документ, подтверждающий уплату Подрядчиком налога
на прибыль, НДС, налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, НДФЛ за налоговый
(отчетный) период, в котором контрагент обязан отразить доходы, начислить НДС по сделке
совершенной с Заказчиком.
4.1.20. Выполнить в полном объёме все иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Требовать отчёт о ходе выполнения работ.
4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.2.3. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством Работы и оплатить их в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать полной и своевременной оплаты Работ Заказчиком.
4.3.2. По письменному согласованию с Заказчиком, при проведении работ использовать
аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или
превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и
оборудование), указанные в утвержденной сметной документации и соответствуют ГОСТ, СНиП,
сертификатам.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за сроком
выполнения работ (отдельных её этапов), согласно Графику выполнения работ (п.4.1.3.),
качеством и объемом используемых (расходуемых) материалов и оборудования, соблюдением
технологии и безопасности выполнения работ и отдельных операций, соответствием завершённых
работ указанных в сметной документации. Функцию технического надзора кроме Заказчика
выполняет также ООО ХК «СДС-Энерго».
В случае выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать
ответственному представителю Подрядчика письменные предприсания на устранение нарушений.
В случае игнорирования предприсаний, грубого нарушения требований правил и норм охраны
труда, пожарной безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам,
авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить
производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и Подрядчика.
4.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения договора,
уплатив Подрядчику только часть установленной цены пропорционально части Работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения
Работ, определенных нормами действующего законодательства Российской Федерации, давать
указания Подрядчику о приостановке Работ до устранения выявленных нарушений, устанавливать
сроки устранения этих нарушений.
4.4.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных в ходе
выполнения Работ, при приемке результата Работ, а также в течение гарантийного срока качества
выполненных Работ.
4.4.5. Привлекать третьих лиц для устранения недостатков в Работах в случае, если
Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Подрядчику стало известно о
недостатках в Работах, не приступил к устранению недостатков в Работах, не устранил такие
недостатки в разумный срок, установленный Заказчиком, или отказался от устранения
недостатков, при этом расходы, связанные с исправлением недостатков Работ, ложатся на
Подрядчика, а порядок привлечения третьих лиц носит односторонний уведомительный характер
и не требует согласия Подрядчика. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком требования Заказчика и
документов, подтверждающих расходы Заказчика.
4.4.6. Требовать отчет о ходе выполнения работ.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ материалами и
оборудованием, необходимыми для выполнения Работ.
5.2. Применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными,
экологически чистыми, соответствовать требованиям стандартов и сертификатов, принятых в РФ.
Требование о наличии сертификатов соответствия в отношении указанной продукции установлено
перечнем товаров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Подрядчик обязан предоставить
документацию на материалы и изделия, необходимую для подтверждения их качества, в том числе
паспорта и сертификаты соответствия.
5.3. Риск случайной гибели или порчи материалов и оборудования несет Подрядчик.
5.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащие качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и
оборудования, обремененных правами третьих лиц.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
6.1. Работы по настоящему договору выполняются последовательно в следующем порядке:
 поставка оборудования и материалов;
 монтаж и пусконаладка системы видеоотображения процессов телемеханики
(подписание акта ввода в эксплуатацию);
 сдача результатов работ Заказчику (подписание акта о приемке выполненных работ КС2).
6.2. После выполнения работ по монтажу и пусконаладке оборудования, стороны проводят
тестирование смонтированного оборудования и при наличии положительных результатов
тестирования оборудования, стороны подписывают акт ввода в эксплуатацию системы
видеоотображения процессов телемеханики.
6.3. После подписания акта ввода в эксплуатацию, Подрядчик уведомляет Заказчика о
завершении работ письменно за 5 (пять) календарных дней до сдачи результата работ в целом по
договору. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных
дней после получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
Одновременно с письменным сообщением Подрядчика о готовности к сдаче работ Подрядчик
предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный печатью акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2) с сопроводительным письмом на бмажном носителе в
количестве 2-х экземпляров, в котором отражаются объем фактически выполненных работ и их
стоимость.
6.4. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) предоставляются с ресурсными
ведомостями, документами подтверждающими стоимость материалов и оборудования.
6.5. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с участием Подрядчика.
6.6. Подрядчик одновременно с Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2)
предоставляет Заказчику комплект Исполнительной документации в соответствии с РД 50-34.69890.
6.7. При обнаружении в ходе приемки Объекта недостатков (дефектов) в выполненной
работе, Стороны составляют Акт, в котором фиксируют перечень недостатков (дефектов) и срок их
устранения.
6.8. При отказе Подрядчика от подписания вышеуказанного акта, в нем отражается факт
отказа, и акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом акт имеет
юридическую силу. В этом случае Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьему
лицу либо устранить их своими силами, при этом Подрядчик обязан возместить понесенные
Заказчиком расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления требования
об оплате.
6.9. Факт устранения недостатков (дефектов) подтверждается составлением Справки об
устранении замечаний, подписываемой Сторонами.
6.10.
Работы считаются полностью завершёнными с момента подписания Сторонами Акта
о приемке выполненных работ (форма КС-2), при условии устранения Подрядчиком всех
недостатков всего объёма работ по договору, выявленных при приёмке работ, передачи Заказчику
полного комплекта Исполнительной документации на все выполненные работы, а также
освобождению места проведения от мусора, оборудования. Работы, выполненные Подрядчиком,
принимаются и оплачиваются Заказчиком только при условии выполнения Подрядчиком
требований настоящего пункта.
6.11. Заказчик, обнаруживший после приёмки Работ отступления от Договора, а также иные
недостатки, которые не могли быть учтены при обычном осмотре (скрытые недостатки), в том
числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом
Подрядчика.
6.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ,
а также бремя содержания переходит от Подрядчика с Заказчику с момента подписания сторонами
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Подрядчик обязуется организовать безопасное выполнение Работ на Объекте в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 ПОТ Р О-45-006-96 «Правила по охране труда при работе на воздушных линиях связи и
проводного вещания (радиофикации)»;
 ПОТ Р О-45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях
кабельных линий передачи»;
 ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Защитное заземление. Зануление;
 СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
7.2. В случае выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать
ответственному представителю Подрядчика письменные предписания на устранение нарушений.
В случаях игнорирования предписаний, грубого нарушения требований правил и норм охраны
труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным
случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют
право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и
Подрядчика.
7.3. За соблюдение норм и правил законности и правопорядка, правил пожарной
безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях и на территории
объекта, имеющих доступ для персонала Подрядчика, Подрядчик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует:
- поставку оборудования, материалов и выполнение работ в соответствии с условиями
настоящего договора;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
8.2. Гарантийный срок на результат Работ составляет ____ месяцев со дня подписания
Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
8.3. Если в период срока предоставления гарантии обнаружатся дефекты, недоделки и другие
недостатки, вызванные результатом выполнения Работ, применения недоброкачественных
материалов и оборудования, или неквалифицированного выполнения Работ, Подрядчик обязан их
устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней (по соглашению сторон данные
сроки могут быть изменены). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения
дефектов, недоделок и других недостатков. Для участия в составлении акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения
Заказчика.
При неявке представителя Подрядчика в установленный Договором срок для составления
акта о недостатках, либо отсутствии письменного ответа Подрядчика по существу выявленных
Заказчиком недостатков, Заказчик вправе составить такой акт, фиксирующий недостатки в
результате Работ, в одностороннем порядке, который приобретает юридическую силу и является
основанием для применения штрафных санкций Заказчиком к Подрядчику.
В случае не устранения Подрядчиком, в течение установленного срока обнаруженных
дефектов Заказчик вправе привлечь для исправления другую подрядную организацию, с
возложением на Подрядчика обязанности по возмещению Заказчику всех понесенных расходов в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления документов, подтверждающих
размер понесенных расходов.
8.4. Гарантия на смонтированное оборудование должна быть не менее гарантийного срока,
установленного заводом-изготовителем.
8.5. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные в результате
Работ недостатки, в том числе путем замены материалов, изделий, оборудования, в сроки,
установленные Заказчиком.
8.6. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием результата Работ,
смонтированного оборудования несет Подрядчик, в том числе расходы, связанные с возможным
привлечением незаинтересованных третьих лиц (экспертная организация и др.).
8.7. Гарантийный срок для результата Работ, продлевается на период устранения недостатков
в результате Работ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. За нарушение установленных сроков начала и окончания работ, сроков устранения
недостатков (дефектов) выполненных работ по вине Подрядчика Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки.
9.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает
другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые
неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
9.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
9.5. В случае если при выполнении работ по вине Подрядчика имуществу Заказчика и (или)
третьих лиц будет допущено причинение ущерба, Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика возместить причиненные убытки по правилам статьи 15 ГК РФ в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента предъявления соответствующего требования с приложением
документов, подтверждающих размер убытков. Возмещение убытков производится путем
перечисления денежных средств
на расчетный счет Заказчика.
Возмещение убытков,
причиненных третьим лицам, допускается при наличии письменных требований к Заказчику со
стороны третьих лиц.
9.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков (в виде сумм
доначисленных налогов, пеней, штрафов, отказанных в возмещении налогов), причиненных
Заказчику в связи с налоговой недобросовестностью Подрядчика.
9.7. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Договора, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок
рассмотрения споров, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением
условий настоящего договора.
Претензия направляется
другой
стороне
с
соответствующими
документами,
подтверждающими требования, изложенные в претензии, заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручается под расписку «нарочно».
Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию – 15 (пятнадцать)
рабочих дней с момента получения претензии, если иной срок не предусмотрен настоящим
Договором.
10.3. По требованиям, связанным с уплатой неустойки (п.9.2.) стороны устанавливают срок
для рассмотрения претензии и направления ответа – 10 (десять) календарных дней с момента
получения претензии, а по требованиям связанным с возмещением убытков (п.9.5., 9.6.), срок для
рассмотрения и направления ответа – 5 (пять) календарных дней с момента получения претензии.
10.4. Отказ в удовлетворении претензии или неполучение ответа на претензию в
установленные настоящим договором сроки с учетом времени на доставку корреспонденции, дает
стороне, направившей претензию, право на обращение в Арбитражный суд Кемеровской области.
10.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по соглашению сторон может быть назначена экспертиза, при этом расходы по ее проведению
несут обе стороны поровну. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Подрядчик
возмещает Заказчику расходы на экспертизу, понесенные последним
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора являются действительными в
том случае, если они вносятся по письменному согласию обеих Сторон, оформленному
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
11.2. В случае существенного нарушения настоящего Договора Подрядчиком, Заказчик
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещение убытков в полном объеме. Стороны установили, что существенным
нарушением договора является:
нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (п. 2.1. настоящего Договора) более
чем на 10 (десять) календарных дней или просрочка Подрядчиком окончания выполнения Работ
более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематическое (более 1 (одного) раза) несоблюдение Подрядчиком требований к
выполняемым Работам или используемым при выполнении Работ материалам и/или
оборудованию и/или изделиям;
- не устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, а если такой
срок не установлен, то в течение 7 (семи) дней с момента предъявления соответствующего
требования Заказчиком;
иное нарушение обязательств Подрядчиком, влекущее существенные расходы для
Заказчика или иные неблагоприятные последствия.
11.3. Настоящий Договор расторгается посредством направления Заказчиком уведомления
об отказе от исполнения Договора Подрядчику с указанием, какие существенные нарушения
настоящего Договора допущены Подрядчиком. Одновременно с направлением уведомления
Подрядчику направляется расчет суммы убытков, причиненных
Подрядчиком Заказчику
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение десяти дней с момента получения
уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае если Подрядчик не возместит убытки в
течение установленного настоящим пунктом срока, Заказчик вправе обратиться в суд за
взысканием убытков в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение,
землетрясение, ураган, шторм.
12.2. В случае возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на
действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основании освобождения ее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, обязана:
12.2.1. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом
сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и предоставить необходимые
подтверждения.
12.2.2. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий действия
обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и
возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим
Договором.
12.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно
настоящему Договору.
12.4. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
12.5. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для
устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае
если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше трех месяцев подряд либо сроки,
требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств
непреодолимой силы, превышают три месяца подряд, то любая из Сторон имеет право отказаться
от исполнения настоящего Договора, при этом Стороны производят взаиморасчеты.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения взятых на себя сторонами обязательств.
14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: по одному для каждой стороны.
14.2. Об изменениях банковских реквизитов и места нахождения Сторона обязана письменно
уведомить об этом другую Сторону не позднее трех дней с момента, когда произошли
соответствующие изменения. В противном случае все возникшие в связи с изменением реквизитов
и/или места нахождения риски несет Сторона, реквизиты и/или место нахождения которой
изменились.
14.3. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в
соответствии с условиями настоящего Договора, считаются направленными надлежащим образом,
если они (1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или (2)
доставлены курьером с распиской в получении, или (3) высланы факсимильным (электронным)
сообщением с подтверждением получения и последующей обязательной передачей сообщения
способами (1) или (2), указанными в настоящем пункте Договора, в течение пяти дней с момента
отправки способом (3).
14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Приложение № 1 – Задание,
- Приложение №2 – Локальный сметный расчет №1,
- Приложение №3 – Локальный ресурсный сметный расчет.
15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ООО «Прокопьевскэнерго»
653000, г. Прокопьевск,
ул. Энергетическая, 14
р/с 40702810526000000761
Отделение №8615 Сбербанка России
г. Кемерово
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612
ИНН 4223061653 КПП 422301001
Генеральный директор
________________ С.М. Бутиков
Приложение № 1
к договору подряда
№_______ от ___.___.201__г.
ЗАДАНИЕ
Характеристика комплекта:

Наличие в комплекте проводного микрофона с профессиональным интерфейсом
подключения;

Наличие в комплекте пульта дистанционного управления терминалом;

Наличие в комплекте необходимого набора кабелей;

Наличие в комплекте блока питания;

Наличие в комплекте лицензии на активацию функции передачи двух-потокового видео и
аудио информации;

Наличие в комплекте лицензии на активацию функции передачи видео изображения в
формате «Premium», разрешение не менее 1920x1080 пикселей.
Характеристики терминала управления:

Возможность подключения не менее 2-х видеокамер;

Возможность подключения не менее 2-х устройств видео-отображения;

Наличие выделенного видео-входа для подключения пользовательского ПК;

Возможность подключения внешней микрофонной системы;

Возможность подключения внешней системы озвучки;

Возможность одновременной передачи видео-потоков от двух видеокамер с разрешением не
ниже 1280x720/30 к/с;

Возможность работы по сигнальным протоколам H.323, SIP;

Интервал поддерживаемых полос пропускания, не уже: 128 Кбит/с … 4.0 Мбит/с;

Поддерживаемые видеостандарты: H.261, H.263, H.263+, H.264;

Поддерживаемые аудиостандарты: G.711, G.722, G.722.1, AAC-LD, AAC-LD Stereo

Наличие встроенного подавителя эха;

Наличие встроенного подавителя шума;

Количество аналоговых аудио-входов, не менее: 4;

Количество аналоговых аудио-выходов, не менее: 2;

Количество интерфейсов Ethernet, 10/100/1000 МБ/с, не менее: 2;

Поддержка стандарта IEEE 802.1x;

Наличие в комплекте видеокамеры;

Высота крепления блока управления терминалом – не более 1U, наличие монтажного
комплекта в стойку;

Разъемы для подключения профессионального аудио/видео оборудования;

Полное соответствие стандартам 1080p, поддержка всех возможностей обычных
терминалов передачи видеоданных;

720p30 HD встроенный видеосервер (MultiSite) до 4-х входящих видеопотоков,
индивидуальное транскодирование;

Инструменты совместной работы по видео высокой четкости (1080p30 и WUXGA);

7 встроенных видеомикшеров;

H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка»);

Общая полоса пропускания при многоточечном приеме/передаче видеопотоков (MultiSite) –
до 10 Мбит/с;

Прямое подсоединение к интерфейсу до 5 источников HD и 4 микрофонов

Полнодуплексное аудио, высококачественный стереозвук;

Интерфейсы прикладного программирования (Full API);

Технология защиты от потери пакетов ClearPath или эквивалент;

Поддерживаемые видеостандарты H.261, H.263, H.263+, H.264;

Формат изображения на экране 16:9;

Расширенные возможности раскладки экрана;

Функция интеллектуального управления изображением;

Функция локальной автоматической раскладки монитора;

7 встроенных индивидуальных видеомикшеров – по одному для каждого выхода и
отдельного кодера;

Видеовходы – не менее 5 штук;

2 HDMI видеовхода должны поддерживать форматы:
o
1920 x 1080 при 60, 59,94 кадр/с (1080p60)
o
1920 x 1080 при 50 кадр/с (1080p50)
o
1920 x 1080 при 30, 29,97 кадр/с (1080p30)
o
1920 x 1080 при 25 кадр/с (1080p25)
o
1920 x 1080 при 24, 23,97 кадр/с (1080p24)
o
1280 x 720 при 60, 59,94 кадр/с (720p60)
o
1280 x 720 при 50 кадр/с (720p50)
o
720 x 480 при 60, 59,94 кадр/с (480p60)
o
640 x 480 при 60 кадр/с (480p60)
o
1600 x 1200 при 50, 60 кадр/с (UXGA)
o
1280 x 1024 при 60, 75 кадр/с (SXGA)
o
1024 x 768 при 60, 70, 75, 85 кадр/с (XGA)
o
800 x 600 при 56, 60, 72, 75, 85 кадр/с (SVGA)
o
1920 x 1200 при 50, 60 кадр/с (WUXGA)
o
1680 x 1050 при 60 кадр/с (WSXGA+)
o
1440 х 900 при 60 кадр/с (WXGA+)
o
1280 х 768 при 60 кадр/с (WXGA)

2 DVI-I Входа должны поддерживать форматы:
o
Аналоговые (VGA):

1920 x 1080 при 60 кадр/с (1080p)

1280 x 720 при 60 кадр/с (720p)

1600 x 1200 при 60 кадр/с (UXGA)

1280 x 1024 при 60, 75 кадр/с (SXGA)

1280 x 960 при 60 кадр/с

1024 x 768 при 60, 70, 75, 85 кадр/с (XGA)

1920 x 1200 при 50 кадр/с (WUXGA)

1680 x 1050 при 60 кадр/с (WSXGA+)

1440 x 900 при 60 кадр/с (WXGA+)

1280 x 800 при 60 кадр/с (WXGA)

1280 x 768 при 60 кадр/с (WXGA)
o
Аналоговые (YPbPr):

1920 x 1080 при 60 кадр/с (1080p60)

1920 x 1080 при 50 кадр/с (1080p50)

1920 x 1080 при 30 кадр/с (1080p30)

1920 x 1080 при 25 кадр/с (1080p25)

1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60)

1280 x 720 при 50 кадр/с (720p50)

1280 x 720 при 30 кадр/с (720p30)

720 x 576 при 50 кадр/с (576p50)

720 x 480 при 60 кадр/с (w480p60)
o
Цифровые (DVI-D):

1920 x 1080 при 60, 59,94 кадр/с (1080p60)

1920 x 1080 при 50 кадр/с (1080p50)

1920 x 1080 при 30, 29,97 кадр/с (1080p30)

1920 x 1080 при 25 кадр/с (1080p25)

1920 x 1080 при 24, 23,97 кадр/с (1080p24)

1280 x 720 при 60, 59,94 кадр/с (720p60)

1280 x 720 при 50 кадр/с (720p50)

720 x 480 при 60, 59,94 кадр/с (480p60)

640 x 480 при 60 кадр/с (480p60)








o



o













o




o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1600 x 1200 при 50, 60 кадр/с (UXGA)
1280 x 1024 при 60, 75 кадр/с (SXGA)
1024 x 768 при 60, 70, 75, 85 кадр/с (XGA)
800 x 600 при 56, 60, 72, 75, 85 кадр/с (SVGA)
1920 x 1200 при 50, 60 кадр/с (WUXGA)
1680 x 1050 при 60 кадр/с (WSXGA+)
1440 x 900 при 60 кадр/с (WXGA+)
1280 x 768 при 60 кадр/с (WXGA)
1 составной вход (BNC-разъемы):
PAL/NTSC;
Данные идентификации расширенного дисплея (EDID);
Видеовыходы (3 выхода)
1 HDMI выход, 1 DVI-I выход, поддерживающий форматы:
1920 x 1080 при 60 кадр/с (1080p60)
1920 x 1080 при 50 кадр/с (1080p50)
1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60)
1280 x 720 при 50 кадр/с (720p50)
1600 x 1200 при 60 кадр/с (UXGA)
1280 x 1024 при 60 кадр/с (SXGA)
1024 х 768 при 60 кадр/с (XGA)
800 х 600 при 60 кадр/с (SVGA)
640 х 480 при 60 кадр/с (VGA)
1920 x 1200 при 60 кадр/с (WUXGA)
1360 х 768 при 60 кадр/с
1366 х 768 при 60 кадр/с
1280 х 768 при 60 кадр/с (WXGA)
Один составной выход (BNC-разъем), поддерживающий форматы:
PAL/NTSC
Управление питанием монитора в соответствии с VESA
Данные идентификации расширенного дисплея (EDID)
Разрешение видео в режиме реального времени (кодирование/декодирование)
176 x 144 при 30 кадр/с (QCIF)
352 x 288 при 30 кадр/с (CIF)
512 x 288 при 30 кадр/с (w288p)
576 x 448 при 30 кадр/с (448p)
768 x 448 при 30 кадр/с (w448p)
704 x 576 при 30 кадр/с (4CIF)
1024 x 576 при 30 кадр/с (w576p)
1280 x 720 при 30 кадр/с (720p30)
1920 x 1080 при 30 кадр/с (1080p30)
640 х 480 при 30 кадр/с (VGA)
800 x 600 при 30 кадр/с (SVGA)
1024 x 768 при 30 кадр/с (XGA)
1280 x 1024 при 30 кадр/с (SXGA)
1280 x 768 при 30 кадр/с (WXGA)
1440 x 900 при 30 кадр/с (WXGA+)
1680 x 1050 при 30 кадр/с (WSXGA+)
1600 x 1200 при 30 кадр/с (UXGA)
1920 x 1200 при 25 кадр/с (WUXGA)
512 x 288 при 60 кадр/с (w288p60)
768 x 448 при 60 кадр/с (w448p60)
1024 x 576 при 60 кадр/с (w576p60)
1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60)
720p30 от 768 кбит/с
720p60 от 1152 кбит/с
1080p30 от 1472 кбит/с

Аудиовходы (7 входов):
o
4 микрофона, фантомное питание 48 В, разъем XLR, каждый с отдельными
эхоподавителями и шумоподавлением, все входы могут быть установлены на балансный линейный
уровень сигнала;
o
2 x RCA/Phono, линейный уровень сигнала: стереовход;
o
ПК, конфигурируемый до 2 x RCA/Phono, линейный уровень сигнала: моновход
вспомогальный/DVD
o
1 x HDMI, цифровой: стереовходы ПК/DVD

Аудиовыходы (3 выхода):
o
2 x RCA/Phono, уровень сигнала на линии, основной стереозвук, конфигурируемый до
S/PDIF, или 2 x RCA/Phono, линейный уровень сигнала, моно на записывающее устройство;
o
1 x HDMI, цифровой, основной стереозвук;

Двухпотоковое видео (DUAL STREAM);
o
Передача двух видеопотоков по H.239 (H.323);
o
Передача двух видеопотоков по BFCP (SIP);
o
Поддержка разрешений до 1080p30/WUXGA, независимо от разрешения основного потока;

Встроенный сервер многоточечной обработки видеопотоков:
o
720p30 High Definition SIP/H.323 MultiSite на 4 точки;
o
Полное индивидуальное транскодирование аудио и видео;
o
Индивидуальные раскладки в режиме постоянного присутствия (CP) многоточечном
приеме/передаче видеопотоков;
o
H.323/SIP/VoIP в одной и той видеосессии;
o
Поддержка презентаций (H.239/BFCP) от любого видеопотока, разрешение – до WXGAp30;
o
Эффект Best Impression – высокое качество представления (автоматические CP-раскладки);
o
IP Downspeeding (снижение скорости);
o
Входящие/исходящие вызовы.

Характеристики IP подключения:
o
Поиск по службе доменных имен (DNS) для настройки обслуживания;
o
Дифференцированное обслуживание (QoS);
o
Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания;
o
IP (включая управление потоками);
o
Автоматическое обнаружение контроллера зон;
o
Поддержка сигналов управления тонального набора стандарта H.245 в H.323;
o
Поддержка регистрации даты и времени по сетевому протоколу времени NTP;
o
Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении потери пакетов;
o
Вызовы URI;
o
Поддержка TCP/IP, DHCP;
o
Поддержка 802.1x Network Authentication, 802.1Q Virtual LAN, 802.1p (QoS и COS);
o
Поддержка ClearPath или эквивалент;

Поддержка IPv6:
o
IPv6 – для H323 и SIP;
o
IPv4 и IPv6 одновременно – для DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, Diff Serv;
o
Поддержка автоконфигурирования и установок вручную;

Средства безопасности:
o
Управление через HTTPS и SSH;
o
Пароль для IP-администрирования;
o
Пароль для администрирования меню;
o
Отключение IP-служб;
o
Защита сетевых параметров;

Сетевые интерфейсы: 1 x LAN / Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит

Электропитание:
o
Блок питания с автоматическим выбором напряжения 100 – 240 вольт переменного тока,
50/60 Гц;
o
Макс. 175 Вт для кодека и основной камеры;

Рабочая температура и уровень влажности:
o
o

o
o
o
o
Температура окружающей среды: от 0° C до 35° C
Относительная влажность: от 10% до 90%
Размеры:
Длина: 44,2 см (17,4 дюйма)
Высота: 4,4 см (1,7 дюйма)
Глубина: 27,8 см (10,9 дюйма)
Вес: 4 кг (8,8 фунта)
Требования к характеристикам видеокамеры:

Полная функциональная совместимость с видеотерминалом;

CMOS-сенсор с диагональю не менее 1/3 дюйма;

Кратность оптического увеличения, не менее: 12;

Наклон не менее +15°/-25°, поворот не менее +/- 90°;

Поле зрения в вертикальной плоскости: не менее 43,5°;

Поле зрения в горизонтальной плоскости: не менее 72°;

Диапазон фокусировки, не уже: 0,3 м – неограниченно;

Разрешение, не менее: 1920x1080/30 к/с;

Возможность автоматической и ручной фокусировки, регулировки яркости, регулировки
баланса белого;

Возможность установки в перевернутом положении;

Количество видеовыходов HDMI, не менее: 1;

Количество видеовыходов HD-SDI, не менее: 1.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО «Прокопьевскэнерго»
________________ /С.М. Бутиков/
ПОДРЯДЧИК:
_________________/___________________/