Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок

Приложение №4
к извещению о проведении запроса
котировок
г. Курган
Проект Государственного контракта
на выполнение работ по текущему ремонту помещений
«_____» ___________2014г.
Государственный заказчик Управление Минюста России по Курганской области,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________, действующего на
основании ________________, с одной стороны и _______________________________,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________,
действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с протоколом запроса котировок от «___»
_________ 20___г. № ______, запроса котировок №_____, заключили настоящий
государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по
текущему ремонту помещений (далее по тексту - работы), отвечающие требованиям
Технического задания (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а
Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы в установленном
Контрактом порядке.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет __ (__________) рублей.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. В цену Контракта включается стоимость: выполненных работ, строительных
материалов и изделий, доставки, тары (упаковки), погрузочно-разгрузочных работ,
транспортные расходы, налоги, таможенные платежи и другие возможные накладные
расходы Подрядчика, все прочие обязательные платежи, связанные с выполнением работ.
2.4. Источник финансирования – федеральный бюджет.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата осуществляется по факту выполнения работ путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 14 банковских дней со дня
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании полученных от
Подрядчика счета, счета-фактуры.
3.2. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. Предоставление Подрядчиком полного комплекта документов, перечисленных в п.3.1.
Контракта, является условием оплаты. При этом не предоставление Подрядчиком какоголибо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы
(не надлежаще оформленные, отсутствуют необходимые сведения, реквизиты) либо с
неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки
оплаты до устранения Подрядчиком указанных недостатков. В этом случае Заказчик не
несёт ответственность за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчика,
возникшие в связи с данными обстоятельствами.
4. УСЛОВИЯ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Выполнение работ производится в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1).
4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней c даты заключения
государственного контракта.
4.3. Место выполнения работ: г. Курган, ул. Гоголя, 103.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1.Приемка выполненных работ производится на основании предоставленного
Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
5.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписывается уполномоченными
представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями
Подрядчика и Заказчика. В случае, если акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
подписан неуполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют
печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
считается неподписанным, а работы - непринятыми.
5.3. В случае обнаружения недостатков выполненных работ Заказчик составляет акт
выявленных недостатков и назначает дату повторной приемки. Исправление недостатков
и организация повторной приемки производится за счет собственных средств Подрядчика.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Подрядчик обязан:
6.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в
сроки, установленные пунктом 4.2 Контракта.
6.1.2. В течение 1 календарного дня после заключения Контракта письменно
проинформировать Заказчика о начале выполнения работ.
6.1.3.Устранять все замечания, выявленные в процессе производства и приемки работ, в
сроки, указанные в акте выявленных недостатков.
6.1.4. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах,
замедляющих ход работ, либо делающих их выполнение невозможным.
6.1.5. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе выполнения работы;
 иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.1.6. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ и в
течение гарантийного срока.
6.1.7. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем
требованиям и судебным искам, претензиям и от всякого рода расходов, связанных с
увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе
выполнения работ.
6.1.8. Контролировать соблюдение задействованными работниками инструкций по охране
труда, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности, инструкций и правил,
действующих на территории Заказчика, а также условий Контракта.
Привлекать к выполнению работ прошедших медицинское освидетельствование
рабочих в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. Все
работники Подрядчика при выполнении работ должны быть в спецодежде.
6.1.9. Перед началом работ предоставить Заказчику список задействованных работников
(с предоставлением копий паспортов) и автотранспорта для организации их пропуска на
территорию Заказчика к месту выполнения работ.
Все работники Подрядчика по представленному списку должны иметь гражданство
Российской Федерации либо соответствующую регистрацию и оформленное в
установленном порядке разрешение на работу на территории Российской Федерации.
6.1.10. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
6.1.11. Перед сдачей результата работ обеспечить уборку помещений, в которых
проводились ремонтные работы, и вывоз мусора, образовавшегося в результате
выполнения работ.
6.1.12. В 3-х дневный срок со дня приемки результата работ, освободить место
проведения работ от принадлежащего ему имущества.
6.1.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 календарных дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в
Контракте.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Привлекать по Контракту других лиц (далее субподрядчики) при выполнении работ
по предварительному согласованию с Заказчиком. При этом ответственность за
нарушения, допущенные субподрядчиком, лежит на Подрядчике в полном объеме.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями
Контракта.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Обеспечить доступ работников и автотранспорта по спискам, предоставленным
Подрядчиком, на территорию, где будут производиться работы.
6.3.2.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта,
которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
предоставить акт выявленных недостатков Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней
после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.
6.3.3. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Контракта.
6.4.2. В любое время проверять: ход выполнения работ по Контракту на соответствие
работ Техническому заданию (Приложение № 1); качество выполняемых Подрядчиком
работ; соблюдение сроков выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
6.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств по Контракту.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ РАБОТЫ И ОБЪЕМУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ - 1 год на
все виды работ с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2). Объемы предоставления гарантии качества на результат выполненных
работ - 100 %.
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, то Подрядчик
обязан устранить их своими средствами и за свой счет в сроки, согласованные с
Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации в этом случае продлевается соответственно
на период устранения недостатков.
7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в
случае неявки Подрядчика - односторонним.
7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и
сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок,
указанный Заказчиком в извещении.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков
Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов –
экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются
ему в полном объеме.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сторона, неисполняющая или ненадлежащим образом исполняющая свои
обязательства по Контракту, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного пунктом 4.2, 5.3. Контракта срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается
в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и составляет 10% от цены Контракта.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного пунктом 3.1. Контракта, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после
заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку
эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства,
как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по
отношению к другой Стороне.
10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом
объема, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
10.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе
увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ, но не более чем на
десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены
Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в
Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемой работы Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Контракта, является для Сторон обязательным.
11.2. В случае неудовлетворения Стороной претензии, отказа, частичного отказа от ее
исполнения, а также неполучения Стороной, направившей претензию, ответа в течение 10
рабочих дней с момента получения второй Стороной претензии, Сторона, направившая
претензию, вправе предъявить иск в Арбитражный суд Курганской области.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из них находится у Заказчика и один – у Подрядчика.
12.2. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Контракту.
12.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
12.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или любым видом
связи с последующим представлением оригинала.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Следующее приложение является неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1- Техническое задание.
13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Государственный заказчик:
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Курганской области л/с 03431880160 в
Управлении федерального казначейства
по Курганской области
ИНН 4501143060/КПП 450101001
р/с 40105810500000010003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Курганской области, г.
Курган,БИК 043735001ОГРН 1084501007062
e-mail: [email protected]
Юр. адрес: г. Курган, ул. Гоголя, 103
Почтовый адрес: 640002, г. Курган, ул.
Гоголя, 103
тел. 8 (352-2) 46-10-00
факс 8 (352-2) 46-02-49
_________________________/_________/
Подрядчик:
Приложение № 1
к проекту государственного контракта
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объем работ
(количество
строительных
материалов и
изделий)
4
№
п.п
Виды работ, наименование строительных
материалов и изделий
Ед. изм.
1
2
3
Установка и разборка внутренних трубчатых
инвентарных лесов: при высоте помещений до 6
м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 2 раза стен
Грунтовка акриловая ACRYL-HYDROSOL
TIEFGRUND LF, CAPAROL
Отделка стен внутри помещений
мелкозернистыми декоративными покрытиями из
минеральных или полимерминеральных пастовых
составов на латексной основе по подготовленной
поверхности, состав с наполнителем: из
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5
мм)
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке откосов
Устройство уголков поливинилхлоридных: на
мастике кумароно - каучуковой КН-3
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке откосов
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке потолков
Масляная окраска металлических поверхностей:
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50
мм и т.п., количество окрасок 2-ограждение
лестничных маршей
100 м2 горизонтальной
проекции
0,6375
100 м2 покрытия
1,53
кг
30,6
100 м2 отделываемой
поверхности
1,53
100 м2 окрашиваемой
поверхности
1,53
100 м
0,51
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,119
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,21
100 м2 окрашиваемой
поверхности
0,1209
1
2
3
4
5
6
7
8
9