Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс

Открытое акционерное общество
«Гостиничный комплекс «Славянка»
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2,
Тел.: +7 (495) 681 44 44 Факс: +7 (495) 681 30 70
www.slavhotels.ru e-mail: info@slavhotels.ru
ОГРН 1097746240987
ИНН 7702706914 КПП 770201001
ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик извещает о размещении заказа без использования конкурентных процедур у единственного
поставщика на право заключения ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» договора на выполнение
аварийно-восстановительных работ по скрытым дефектам, выявленным в ходе ремонтных работ по
договору №02/04-14 от 26.04.14г. для нужд Гостиницы «Багратион» - филиал ОАО «Гостиничный
комплекс «Славянка» (подробные сведения о предмете договора указаны в документации о закупке
(Приложение №1 к извещению) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Положения о торговозакупочной деятельности ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка».
1.
Способ закупки: РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
2.
Заказчик:
Наименование
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Славянка»
Место нахождения
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2
Почтовый адрес
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2
Адрес электронной почты
info@slavhotels.ru
ФИО, номер телефона, адрес Каплина Мария Владимировна
электронной почты контактного тел.8(495)-681-44-44, доб.184; e-mail: kaplinamv@slavhotels.ru
лица
3.
Предмет договора: выполнение аварийно-восстановительных работ по скрытым дефектам,
выявленным в ходе ремонтных работ по договору №02/04-14 от 26.04.14г. для нужд Гостиницы
«Багратион» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» (подробные сведения о предмете
договора указаны в документации о закупке (Приложение №1 к извещению).
4.
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик): ООО «ФСК Покровские ряды».
5.
Место поставки (выполнения работ, оказания услуг): указано в документации о закупке.
6.
Цена Договора: 167 918,13 руб.
7.
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация о закупке
размещается в свободном доступе в электронной форме для ознакомления в сети Интернет на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
(далее – официальный сайт) www.zakupki.gov.ru/223.
8.
Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки: заявки не
принимаются и не рассматриваются.
Извещение о закупке не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации и размещается исключительно в силу требований части 5
статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Приложения к извещению:
Приложение №1 к извещению – документация о закупке;
Приложение №2 к извещению – проект договора.
Генеральный директор
ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
С.С. Грибуш
Приложение №1 к извещению
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
С.С. Грибуш
_____________________________
« ___ » __________ 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Способ закупки:
Предмет договора:
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
выполнение аварийно-восстановительных работ по скрытым
дефектам, выявленным в ходе ремонтных работ по договору №02/04-14
от 26.04.14г. для нужд Гостиницы «Багратион» - филиал
ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Москва
2014
1.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика: указаны в техническом задании (приложение №1 к документации о закупке).
2.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не
установлены.
3.
Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом
закупки,
его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных
и качественных характеристик: не установлены.
4.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
указаны в техническом задании (приложение №1 к документации о закупке).
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 167 918,13 руб.
6.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: указаны в техническом задании
(приложение №1 к документации о закупке) и проекте договора (приложение №2 к извещению).
7.
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): указан
в техническом задании (приложение №1 к документации о закупке) и проекте договора (приложение №2 к
извещению).
8.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: заявки
не принимаются.
9.
Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: требования к единственному
поставщику установлены в техническом задании (приложение №1 к документации о закупке).
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не
принимаются, разъяснения не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
предложения участников не рассматриваются.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.
Приложения к документации о закупке:
Приложение №1 к документации о закупке – техническое задание.
Приложение № 1
к документации о закупке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение аварийно-восстановительных работ по скрытым дефектам, выявленным в ходе
ремонтных работ по договору №02/04-14 от 26.04.14г. для нужд Гостиницы «Багратион» - филиал
ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Наименование товаров, работ, услуг:
Выполнение работ по ремонту аварийного участка фасада здания гостиницы (далее – Работ) в
«Гостинице «Багратион» - филиале открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Славянка» с
целью предотвращения обрушения кирпичной кладки стены и части кровли здания.
Вид деятельности: гостиничная деятельность.
Место выполнения работ (адреса, объекты)
119034, г. Москва, Сеченовский пер., д. 7а.
Перечень выполняемых Работ
№
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
3
м3
Количество
Очистка
2
кирпича после разборки
шт
800
Пробивка
3
отверстии в кирпичной кладке диаметром до 50 мм
шт
12
Заделка
4
трещин в кирпичных стенах
м
7,5
Кладка
5
отдельных участков кирпичных стен средней сложности
м3
2,0
Усиление
6
стропильной части
м
14
Укладка
7
бруса
м
6,0
Устройство
8
парапета и карниза из листовой стали
м
5,4
Зачеканка
9
швов кровли силиконом
м
18
Переноска
1
материалов (грузов) вручную на первые 10 м
т
6,7
Переноска
1
материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые
следующие 10 м
Усиление
1
кирпичных стен отдельными местами стальными
обоймами
Обмазочная
1
гидроизоляция кирпичных поверхностей
т
6,7
т
0,14
м2
18
п/п
1
2
Разборка
1
кирпичной кладки отдельными местами
4
2,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Требования к качеству, к результатам работ и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика:
Работы должны быть выполнены в соответствии с договором, техническим заданием, действующими
регламентами и нормативными документами, установленными на соответствующий вид работ.
Подрядчик должен выполнить Работы в строгом соответствии с действующими законодательством
Российской Федерации, а также нормативно-техническими документами, в том числе:
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения;
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство;
ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №309 «О противопожарном
режиме»;
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждение Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей»;
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование;
СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация;
Характеристики отделочных материалов (цвет, исполнение, форма и т.д.) должны быть согласованы с
Заказчиком перед началом выполнения отделочных работ.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке,
составе и плане провидения Работ на Объекте Заказчика.
Работы должны выполняться минимально необходимым количеством технических средств и
механизмов для сокращения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха.
Заказчик имеет право контролировать соблюдение сроков качества выполнения Работ;
Подрядчик за свой счет обеспечивает выполнение Работ инструментом, механизмами, материалами,
запасными частями и комплектующими изделиями;
Подрядчик обязан использовать инструменты, механизмы, материалы, запасные части,
комплектующие изделия, которые должны быть исправны, иметь сертификаты соответствия и/или декларации
о соответствии, технические паспорта, а их использование не должно представлять опасность для
окружающих. Все используемые материалы должны быть согласованы с Заказчиком, должны быть новыми,
ранее не использованными и не эксплуатировавшийся.
Для импортных инструментов, механизмов, материалов должны быть документы фирмы-изготовителя
на русском языке.
Все работы на Объекте Заказчика должны производится в условиях действующего (не прекращающего
свою работу) Объекта.
Все работы на Объекте Заказчика должны производится без повреждения основных конструкции
здания и инженерного оборудования. В случае повреждения за счет собственных средств произвести работы
по их восстановлению.
До начала работ Подрядчик самостоятельно определяет и согласовывает с Заказчиком количество и
вид инструмента, механизмов, материалов, запасных частей, комплектующих изделий, необходимых для
производства Работ.
Подрядчик несет ответственность за испорченное или поврежденное во время выполнения Работ
имущество Заказчика.
Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места установки строительного
оборудования, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнер-накопителей
под мусор.
Роботы должны выполнятся работниками в чистой спецодежде. Запрещается появление в спецодежде
вне места производства работ.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначение
ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения
о проверке норм и правил работ с электроустановками.
При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с
оформлением в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика.
Подрядчик обязан обеспечит в процессе выполнения Работ бесперебойное энергоснабжение и
водоснабжение Объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к
объектам выполнения работ и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами
и работниками своих функциональных обязанностей.
Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован, должен иметь квалификацию и допуски,
необходимые для выполнения указанных Работ.
Персонал Подрядчика должен обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны
Работы и зоны используемой для складирования материалов.
Персонал Подрядчика должен соблюдать пропускной режим, установленный на Объекте.
Приложение № 2 к извещению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № 02/05
г. Москва
« ___ » мая 2014 г.
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Славянка», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора гостиницы «Багратион» - филиала открытого акционерного общества «Гостиничный
комплекс «Славянка» Чхиквишвили Теймураза Давидовича, действующего на основании доверенности № 29 от 21
февраля 2014 г. и положения о филиале, с одной стороны, и ООО «ФСК Покровские ряды», именуемое в
дальнейшем Генподрядчик, в лице Генерального директора Киреева Юрия Владимировича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, (вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства на условиях настоящего Договора
выполнить с надлежащим качеством работы по аварийному ремонту фасада здания гостиницы «Багратион » по
адресу: г. Москва, Сеченовский пер. д. 7а.
Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в
соответствии с условиями Договора.
1.2. Объем и содержание Работ определяется Сметой работ (Приложение №1 к настоящему Договору) и
Протоколом согласования о договорной цене (Приложение №2).
1.3. Работы выполняются из материалов Генподрядчика.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. Стоимость настоящего Договора в соответствии со Сметой работ (Приложение № 1 к настоящему)
составляет 167 918 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 13 копеек, в том числе НДС 8% - 25
614 (двадцать пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 63 копеек;.
2.2. По договоренности Сторон авансовый платеж 30% составляет 50 375 (пятьдесят тысяч триста семьдесят
пять) рубля 44 копеек, в том числе 18% НДС – 7 684 (семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рублей 39 копеек.
2.3. Оплата будет производиться по фактически выполненным работам.
2.4. Генподрядчик ежемесячно представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и
Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС- 3) до 1 числа месяца, следующего за отчетным.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и оформляет документы или направляет обоснованный
отказ.
2.5. В документах, предъявляемых Заказчику (форма КС-3, счет на оплату выполненных работ Генподрядчиком),
должна быть указана сумма, составляющая 100% стоимости работ, выполненных Генподрядчиком за отчетный
период.
2.6. Генподрядчик предъявляет Заказчику окончательный расчет по Объекту не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты утверждения Акта комиссии о приемке законченного ремонта Объекта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Генподрядчик обязуется выполнить Работы (этапы Работ) по договору в соответствии с Графиком
производства работ.
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Генподрядчиком в следующие сроки:
Начало работ: в течении пяти рабочих дней с момента поступления на расчетный счет авансового платежа,
Период работы: 25 рабочих дней
3.3. Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом
Подрядчик не вправе требовать увеличение цены настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Сдача-приемка выполненных за месяц работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма КС2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
3.2. Документы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Договора Генподрядчик направляет Заказчику не позднее
25-го числа текущего месяца.
3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ (форма
КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), обязан направить подписанные Акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) или мотивированный
отказ. В случае не получения ответа от Заказчика в обусловленный настоящим Договором срок работы считаются
выполненными и сданными Заказчику надлежащим образом.
3.4. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Генподрядчиком работам Сторонами оформляется
двухсторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора,
удовлетворяются Генподрядчиком без дополнительной оплаты.
3.5. Датой выполнения Генподрядчиком работ по настоящему Договору является дата подписания Заказчиком
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
3.6. В случае досрочного выполнения Генподрядчиком работ по настоящему Договору Заказчик вправе досрочно
принять и оплатить выполненные работы.
3.7. Право собственности на результат работ по настоящему Договору, а также риски случайной гибели и
случайного повреждения имущества переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2).
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Генподрядчика:
4.1.1.
Генподрядчик обязуется выполнить работы на объекте с надлежащим качеством, в объеме и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный
настоящим Договором срок.
4.1.2. Генподрядчик обязан обеспечить производство и качество выполняемых работ в соответствии с
действующими СНиП и ТУ.
4.1.3. Генподрядчик обязуется обеспечить в ходе проведения работ выполнение на объекте необходимых
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, а также требований Госсанэпиднадзора.
4.1.4.
Своевременно, своими силами, обеспечивать вынос строительного мусора, по мере его накопления.
4.1.5. В недельный срок, с даты подписания Акта выполненных работ (форма КС-2), вывезти из предоставленных
Заказчиком помещений для складирования материалов и инструмента, принадлежащие Генподрядчику
строительные материалы и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.
4.1.6. Генподрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности материалов и/или оборудования;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
4.1.7. Генподрядчик обязуется в течение гарантийного срока устранять выявленные в процессе эксплуатации
недоделки.
4.1.8. Соблюдать требования документов, регламентирующих производство работ, а также производить работы в
полном соответствии с переданной документацией (Приложение №3 к настоящему Договору), строительными
нормами и правилами, техническими условиями.
4.1.9. Взаимодействовать с Заказчиком по всем вопросам возникающим в процессе исполнения настоящего
Договора.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязуется указать точки подключения к холодной воде и электроэнергии в объемах, достаточных
для выполнения Работ (220В и 380В) и возместить их затраты по показаниям счетчиков, а также предоставляет
помещения для складирования материалов и инструмента.
4.2.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику на период проведения работ объект, документацию, указать места
для выноса строительного мусора.
4.2.3. В случае, когда в переданную Подрядчику документацию Заказчик вносит изменения, Заказчик обязуется
не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать ее
Подрядчику и уточнить по согласованию с Подрядчиком стоимость, а при необходимости и сроки выполнения
работ, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.4. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях
настоящего Договора, а также выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
4.2.5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, давать
Подрядчику указания, которые не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой
вмешательства в его административно-хозяйственную деятельность.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями.
На результат работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, распространяются гарантии, определенные
действующими государственными стандартами Российской Федерации и (или) СНиП Госстроя России на срок 12
(Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
5.2. При возникновении гарантийного случая Генподрядчик обязуется устранить неисправности за свой счет в
течение согласованного с Заказчиком срока.
5.3. Устранение дефектов осуществляется Генподрядчиком за свой счет, если дефекты не являются следствием
нарушения Заказчиком правил эксплуатации объекта или вреда, причиненного третьими лицами.
5.4. Наличие дефектов фиксируются Заказчиком и Генподрядчиком посредством составления двухстороннего
Акта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и
Генподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение установленных по Договору сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с
Генподрядчика пеню в размере 0,1 % от цены не выполненной в срок работы за каждый день просрочки, но не
свыше 5% от цены Договора.
6.3. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Генподрядчик вправе взыскать с
Заказчика пени в размере 0,1% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки, но не свыше 5% от
цены Договора.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением
обстоятельств непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими
разумному контролю.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу наступления
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и
прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) календарных дней после начала
их действия.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и
прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими
организациями.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет
право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора в отношении всей информации (научнотехнической, технологической, производственной, финансово-экономической и иной информации, зафиксированной
на материальном носителе, включая договорную переписку) устанавливаются условия охраны ее
конфиденциальности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальной
информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить
доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать разглашения,
несанкционированного раскрытия, использования, распространения или публикации конфиденциальной
информации в любой возможной форме, ставшей доступной Сторонами в рамках настоящего Договора.
Сторона не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без письменного разрешения другой
Стороны.
9.3. Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с
момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности
или изменения юридического статуса любой из Сторон.
9.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой
Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования информации
третьими лицами.
Сторона, не обеспечившая конфиденциальность информации, обязана возместить другой Стороне все убытки и
ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое
подписывается лицами, уполномоченными, на то Сторонами по настоящему Договору, и с момента подписания
являются неотъемлемой частью Договора.
10.2. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских
реквизитов Стороны обязуются в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить об этом друг друга, при этом
заключение Дополнительного соглашения не требуется. До получения письменного уведомления об изменении
адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по старым реквизитам другой стороны,
считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение ими своих обязательств.
10.3. Генподрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполнение работ,
предусмотренных настоящим Договором.
10.4. Ни одна из Сторон не может передавать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из
настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
10.5. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Генподрядчик имеет право привлекать в
качестве субподрядчиков сторонние организации без изменения цены настоящего Договора по письменному
согласованию с Заказчиком.
10.6. В период проведения работ Заказчик имеет право проверять правильность расходования средств, ход и
качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в хозяйственную
деятельность Генподрядчика.
10.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Смета работ (Приложение №1).
10.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и содержит вместе с
приложениями 11 (одиннадцать) страниц.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Обе стороны имеют право в любое время расторгнуть настоящий Договор, известив другую сторону не
позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до расторжения.
11.2. При появлении в период действия Договора обстоятельств, делающих невозможным выполнение работы в
полном объеме (прекращение работ по требованию Заказчика, Подрядчика и т.п.), оплата производится по
фактически выполненным работам в соответствии с установленными расценками. Корректировка стоимости работ
при этом производится в срок в течение 5-ти банковских дней с начала действия указанных обстоятельств и
оформляется Дополнительным соглашением к Договору.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСАИ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Место нахождения: 129119, г. Москва
Суворовская пл. д.2
ОГРН 1097746240987 ,ИНН 7702706914,КПП 770201001
«Гостиница «Багратион»- филиал ОАО
«Гостиничный комплекс «Славянка»
Место нахождения: 119034, г. Москва
Сеченовский пер. д. 7а
ИНН 7702706914 КПП 770443001
р/с 4070 2810 8000 5000 0715
в ОАО Банк ВТБ
к/с 3010 1810 7000 0000 0187
БИК 044525187
ГЕНПОДРЯДЧИК:
ООО «ФСК Покровские ряды»
ИНН 7701701208 КПП 770101001
ОГРН 1077746188893
ОКПО 98968971
Юридический адрес: 101000, Г.Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 91 ООО «ФК Покровские ряды"
Наименование банка: ООО КБ «Союзный» г. Москва
БИК 044585553
Р/с 40702810900000005667
К/с 30101810600000000553
Тел: 8-499-248-18-86, 8-499-245-27-75
Заказчик :
Генподрядчик:
Директор «Гостиница «Багратион» Генеральный директор
филиал ОАО «Гостиничный
ООО «ФСК Покровские ряды»
комплекс «Славянка»
Т.Д. Чхиквишвили
Ю.В. Киреев
«______»____________ 2014 г.
М.П.
«______»____________ 2014 г.
М.П.