Договор - ГБУ «Сокольский дом-интернат для престарелых и

Проект
ДОГОВОР № _______
на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения
«____»____________2014 г.
______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________,
действующего на основании ____________, с одной стороны, и ГБУ «Сокольский доминтернат для инвалидов и престарелых», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Шимичева Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг
государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Сокольский доминтернат для инвалидов и престарелых» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от
«___» __________ 2014г №______, Поставщик обязуется поставить мягкий инвентарь
(далее – Товар) согласно спецификации (Приложение № 1 настоящему Договору), а
Заказчик обязуется оплатить поставленные Товары.
1.2. Требования
к поставляемому Товару, объем, характеристики Товара
определены в Спецификации.
1.3. Место поставки Товара: Нижегородская область,п.Сокольское,ул.Заречная,д.2
2. Цена и порядок расчета
2.1. Общая цена Договора составляет ____________ (______________) рублей.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, погрузочноразгрузочные работы.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30-ти
рабочих дней с момента получения счета, счета – фактуры, акта приема-передачи,
товарной накладной, подписанной обеими сторонами.
2.4. Валютой платежа является российский рубль.
3. Порядок и сроки поставки товара
3.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу Заказчика.
3.2. Срок поставки  с момента заключения Договора в течение 10 календарных дней,
один раз в рабочие дни (понедельник - четверг) с 9-00 до 17-00 часов, пятница с 8.00-16.00
часов, (перерыв: с 12-00 до 13-00) по московскому времени.
3.3. Датой поставки Товара является дата подписания товарно-транспортной
накладной, подтверждающей передачу Товара от Поставщика Заказчику и предоставления
документов, подтверждающих качество Товара.
4. Качество товара и упаковка
4.1. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с
действующими требованиями и находиться в исправной, чистой упаковке. В случае
установления законодательством Российской Федерации требований к товарам,
указанным в п.1.1. настоящего Договора, их соответствие должно подтверждаться
соответствующими документами: сертификаты соответствия (декларации соответствия)
и (или) удостоверения качества.
4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Некачественный Товар
считается не поставленным.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки товара.
5.1.2. Доставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить
собственными средствами или за свой счет.
5.1.3. При поставке товара передать Заказчику товарную накладную, счет-фактуру, а
также оригиналы или надлежаще заверенные копии регистрационных удостоверений,
сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.
5.1.4. Поставить недостающее количество товара, предоставить документы,
предусмотренные пп.5.1.3 настоящего контракта, в течение 3 дней с момента получения
уведомления Заказчика о недопоставке товара, отсутствии необходимых документов на товар.
5.1.5. Заменить товар, не соответствующий условиям настоящего контракта, на товар,
соответствующий условиям настоящего контракта, а также забрать непринятый товар в
течение 3 дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.
5.1.6. В случае изменения места нахождения, почтового адреса, платежных реквизитов в
трехдневный срок уведомить об этом Заказчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063), но не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, которая составляет
_______________ руб.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 №1063, которая составляет _______________ руб.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и
разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем
переговоров, то спор передается заинтересованной стороной в Арбитражный суд
Нижегородской области.
7.3. Претензионный порядок до арбитражного урегулирования споров обязателен.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или его
уполномоченным заместителем. Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня
получения. Ответ на претензию подписывается руководителем или его уполномоченным
заместителем.
8.Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в
случае, если неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего контракта, в результате
событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на
себя обязательств, которые ни одна из сторон не могла не предвидеть, не предотвратить
разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары,
эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства
и др.
9. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению
Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором. Все изменения и (или) дополнения к
настоящему Договору оформляется дополнительным соглашением на бумажном
носителе, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон оформляется
дополнительным соглашением о расторжении на бумажном носителе, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом факт подписания Сторонами
соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает их от обязанности
урегулирования взаимных расчетов.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
ненадлежащего исполнения обязательств в установленном Законом порядке, заведомо
документально уведомив Поставщика.
10.Особые условия
10.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного
исполнения сторонами своих обязательств. Все изменения и дополнения к настоящему
договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и
надлежащим образом подписаны сторонами.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
___________________________/ФИО/
М.П.
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение
«Сокольский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Юр.адрес: Нижегородская обл.,
п.Сокольское, ул.Заречная, д.2
Почтовый адрес: 606670, Нижегородская
обл., п.Сокольское, ул.Заречная, д.2
Банковские реквизиты:
ИНН 5240002307
КПП 524001001
л/с 24005020170 в Министерстве
финансов Нижегородской области, р/с
40601810422023000001
БИК 042202001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Нижегородской области
Директор
______________________ М.В. Шимичев
М.П.
Приложение № 1
к договору
на поставку товаров
для нужд бюджетного учреждения
№ ______ от «___»______ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку товаров по договору
Поставщик: _______________________________
Заказчик: ГБУ «Сокольский дом-интернат для инвалидов и престарелых»
№
п/п
Наименование товара
Стоимость
Требования к техническим Цена за
товара
Ед. Колхарактеристикам и
единицу
(цена
изм. во потребительским свойствам товара,
договора),
поставляемой продукции
руб.
руб.
Поставщик:
__________________________/ФИО/
М.П.
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение
«Сокольский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Юр.адрес: Нижегородская обл.,
п.Сокольское, ул.Заречная, д.2
Почтовый адрес: 606670, Нижегородская
обл., п.Сокольское, ул.Заречная, д.2
Банковские реквизиты:
ИНН 5240002307
КПП 524001001
л/с 24005020170 в Министерстве
финансов Нижегородской области, р/с
40601810422023000001
БИК 042202001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Нижегородской области
Директор
______________________ М.В. Шимичев
М.П.