ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку для

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на поставку ________________
для государственных нужд Главного управления государственной и муниципальной службы
Московской области
Московская область
г. Красногорск
«___» _________ 2014 г.
Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области,
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
_________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________, с одной стороны, и _________________ (для
юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных
предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Московской области, на основании результатов осуществления закупки
путем проведения электронного аукциона, протокол ________________ № ____ от ____________ г.,
заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику ____________ (далее Товар), в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара (приложение № 1 к Контракту),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в течение 7 рабочих дней с даты
заключения Контракта по адресу Государственного заказчика: 143407, Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д.1.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком собственными средствами и силами.
Моментом поставки является доставка и проверка на работоспособность Товара по адресу
Государственного заказчика.
1.3. При поставке Товара Поставщик обязан произвести доставку, разгрузку Товара, без
использования технических средств Государственного заказчика, проверку Товара на
работоспособность, в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара (приложение № 1 к
Контракту).
1.4. Государственный заказчик обеспечивает оплату Товара в установленных Контрактом
порядке, форме и размере.
2. Цена Контракта и порядок расчётов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС –
_____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек/ НДС не облагается (далее – Цена Контракта),
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость Товара, уплачиваемую Государственным
заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара
по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий
Контракта.
2.5. По предложению Государственного заказчика может быть увеличено предусмотренное
Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренные
Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов, по соглашению
Сторон. С учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цена Контракта
подлежит изменению пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара цена Контракта
уменьшается исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара
или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого
Товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого Товара.
2.6. При заключении контракта по согласованию с Поставщиком Государственный заказчик
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.
При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как
частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается
контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
2.7. Стоимость Товара с упаковкой, расходов на доставку, подъем на этаж, разгрузку
Товара в указанном Государственным заказчиком месте без использования технических средств
Государственного заказчика, проверка работоспособности Товара, в соответствии со Спецификацией
поставляемого Товара (приложение № 1 к Контракту), гарантийное обслуживание, уплата
таможенных пошлин, налогов и сборов, и других обязательных платежей, включены в Цену
Контракта.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств
бюджета Московской области. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в
течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику
с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет
Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского
счета Государственного заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.9. Оплата поставки Товара по Контракту производится Государственным заказчиком
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту
поставки Товара на основании счета, счёта-фактуры, подписанных накладной и акта приёмкипередачи товара в течение 20 (двадцати) дней с момента получения указанных документов. Датой
оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счета Государственного заказчика.
При отсутствии у Государственного заказчика финансирования по соответствующим
бюджетным статьям расхода, оплата за поставленный Товар производится с отсрочкой платежа на
срок не более 30-ти (тридцати) календарных дней от даты, когда стало известно о задержке платежей
на поставленный по Контракту Товар.
Нарушение срока оплаты поставленного Товара, связанное с отсутствием финансирования, не
является основанием для применения санкций.
2.10. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Государственному
заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств Стороны
согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или)
по количеству Товара, предусмотренного Контрактом.
2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик производит оплату по
Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.
3.
Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения Контракта поставка Товара Государственному заказчику
осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения Контракта в соответствии со
Спецификацией поставляемого Товара (приложение № 1 к Контракту), являющихся неотъемлемой
частью Контракта.
3.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение
неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
4.
Порядок приемки Товара
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
настоящим Контрактом и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в
инструкциях:
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату
поставки.
4.3. Поставщик поставляет Товар Государственному заказчику собственным транспортом
или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ,
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком
собственными техническими средствами и за свой счет, а также в соответствии со Спецификацией
поставляемого Товара (приложение № 1 к Контракту).
4.4. Товар, поставляемый Поставщиком Государственному заказчику, должен
соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации поставляемого Товара
(приложение № 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих
нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара –
международным стандартам упаковки.
4.6.
Товар должен поставляться в фирменной упаковке завода-изготовителя,
соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна
предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его
перевозке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Доставка осуществляется
Поставщиком, который обязан доставить и передать Государственному заказчику Товар в готовом к
эксплуатации виде, надлежащего качества и в надлежащей упаковке. Комплектность каждой
единицы Товара должна включать в себя:
____________________
4.7. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.8. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
4.9. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту доставки.
4.10. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Государственному заказчику
оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи Товара,
составленный по форме приложения № 3 к Контракту, подписанный Поставщиком, в двух
экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и
иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.11. В течение 10 (десяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в
пункте 4.10. Контракта, Государственный заказчик, с особенностями, установленными Федеральным
законом № 44-ФЗ, вправе назначить экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части
их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения.
4.12. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить
недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Государственным
заказчиком либо возместить расходы Государственного заказчика на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в
течение 10 (десяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям
Контракта.
4.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар
в течение 10 (десяти) дней с момента заявления Государственным заказчиком такого требования.
4.14. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 4.10.
Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик Товара, Государственный заказчик в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента поставки Товара подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух)
экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
4.15. Поставляемый Товар должен быть новым, производства 2013-2014гг. (который не был в
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств), не должно быть дефектов, связанных с конструкцией,
материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и
(или) поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил эксплуатации Товара.
4.16. Весь поставляемый Товар должен быть протестирован на работоспособность
Поставщиком при поставке полного объема Товара в присутствии ответственных представителей
обеих сторон.
5.
Права и обязанности Сторон
5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых
экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44ФЗ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества,
ассортимента, комплектности и стоимости этого Товара.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями
Контракта.
5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Контракта
вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении
поставленного Товара.
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.14 Контракта Государственным
заказчиком Акта приемки-передачи Товара по Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2
Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц –
субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение
субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений
по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями
Контракта.
5.4.2. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.3. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего почтового
адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет
считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
6.
Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием
сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Качество Товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам
или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям Контракта,
изложенным в Спецификации поставляемого Товара (приложение № 1 к Контракту).
6.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и
гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид
Товара.
Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в Спецификации поставляемого
Товара (приложение № 1 к Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственный
заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением
соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщика, Поставщик обязуется за свой счет
производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и в соответствии с требованиями настоящего
Контракта.
6.5. Поставщик одновременно с поставкой Товара на весь поставляемый Товар представляет
гарантию производителя, срок которой должен составлять_________.
6.6. Гарантийный срок поставщика на поставляемый Товар, а также срок гарантийного
обслуживания должны составлять _______месяцев с даты передачи Товара по накладной. Гарантия
представляется вместе с Товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок
действия гарантии производителя данного Товара.
7.
Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате
Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены
Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф.
Размер штрафа, определенный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены Контракта, указанной
в пункте 2.1 Контракта, что составляет: __________ (________) рублей ___ (___) копеек.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства
по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения
работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=
ДП
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является
фиксированным и составляет 10 процентов цены контракта. Размер штрафа, определенный в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, является фиксированным и
устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, что
составляет: __________ (________) рублей ___ (___) копеек.
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
8.
Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не
соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов,
которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
9.
Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму
30 000,00 руб. (Тридцати тысяч) рублей 00 копеек, определенную в соответствии Федеральным
законом № 44-ФЗ, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения
Контракта перестало действовать, предоставить Государственный заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые
указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком
предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской
Федерации.
9.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства
по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков,
понесенных Государственный заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику при условии надлежащего
исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного
требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Поставщиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения Контракта.
10.
Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после
заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать
расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
11.
Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
12.
Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по ____
2014 года.
12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия Контракта,
указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственный заказчиком в Реестре
контрактов.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения
должны быть зарегистрированы Государственный заказчиком в указанном реестре контрактов в
течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
13.
Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе
14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70
Федерального закона № 44-ФЗ.
13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
приложение № 1 «Спецификация поставляемого Товара»;
приложение № 2 «Форма Акта приема-передачи Товара».
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,
Государственным заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
14.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Главное
управление государственной и
муниципальной службы Московской области.
Почтовый адрес: 143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1.
Юридический адрес: 143430, Московская
область, Красногорский район, поселок
Нахабино, ул. Совпартшкола, 21.
Реквизиты:
ИНН 5024131361
КПП 502401001 (бюджетополучателя)
УФК по Московской области Минфин
Московской области 02482000010 (л/с №
03482835790 Главное управление
государственной и муниципальной службы
Московской области)
р/с 40201810000000000104 в Отделении 1
Москва
БИК 044583001
ПОСТАВЩИК:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Реквизиты:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
______________ (___________________)
М.П.
«___» _______________ 2014 г.
ПОСТАВЩИК:
______________ (_____________________)
М.П.
«___» ___________ 2014 г.
Приложение № 1
к государственному контракту № _____
от «___» _____ 2014 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
№
п/
п
Наименование
товара
Технические
характеристики
Единица
измерения
Кол-во
Цена за 1 шт
с учетом
НДС
18%/НДС не
облагается,
руб.
Сумма с
учетом НДС
18%/ НДС не
облагается,
руб.
Шт.
Итого:
Стоимость государственного контракта составляет: __________ (__________) рублей ____ копеек
с учетом расходов на доставку, подъем на этаж, разгрузку товара без использования технических
средств Государственного заказчика, проверку работоспособности Товара, в соответствии со
Спецификацией поставляемых товаров (приложение № 1 к Контракту), гарантийное
обслуживание, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, и других обязательных платежей, с
учетом НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек / либо НДС не облагается.
1
Поставщик одновременно с поставкой Товара представляет гарантию производителя, срок
которой составляет _______ месяцев.
Гарантийный срок Поставщика на вышеуказанный Товар, а также срок гарантийного
обслуживания составляет ________ месяцев с даты передачи Товара по накладной.
Гарантия представляется вместе с Товаром и срок действия такой гарантии составляет не
менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
______________ (___________________)
М.П.
«___» _______________ 2014 г.
ПОСТАВЩИК:
______________ (_____________________)
М.П.
«___» ___________ 2014 г.
Приложение № 2
к государственному контракту № _____
от «___» _____ 2014 года
Форма
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. _________________
«____» __________ 20____ г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик»,
(наименование организации)
в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
В соответствии с государственным контрактом № ______ от «____» __________ 20___ г.
(далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию
сопутствующих услуг), а именно:
______________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта:
______________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «___» __________ 20___
г., фактически выполнены «___» __________ 20___ г.
4.
Недостатки
товаров
(и сопутствующих услуг)
выявлены/не выявлены
__________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями
Контракта __________________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет _____________
(указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций,
составляет _________________________________________.
8. Результаты работ по Контракту:
Сдал:
Принял:
ПОСТАВЩИК:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
________________ /_______________/
М.П.
___________________ /_______________/
М.П.
Форму акта приемки-передачи Товара согласовали:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
______________ (____________________)
ПОСТАВЩИК:
______________ (_____________________)