Договор НА поставку электрооборудоания/Дополнительное

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОАНИЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ № _____
А/П Домодедово
20
г.
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
<должность и ФИО лица - подписанта документа>, действующ<его/ей> на основании
<реквизиты документа, уполномочивающего лицо подписывать Договор (например
Устава, Доверенности)>, с одной стороны,
и Фирменное наименование Юр.Лица , именуемое в дальнейшем Поставщик в лице
<должность и ФИО лица - подписанта документа>, действующ<его/ей> на основании
<реквизиты документа, уполномочивающего лицо подписывать Договор (например Устав,
Доверенность)>, с другой стороны,
заключили настоящ<ий/ее> <Договор №__ / <Дополнительное соглашение к Договору
№__ от ____>
о нижеследующем.
1. Изложить Договор и Приложения к нему в следующей редакции:
«
1. Термины Договора
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА (ОТИ) –
аэродромы, объект или объекты, предназначенные для обслуживания воздушных судов и
(или) пассажиров, осуществления операций с грузами, а также иные обеспечивающие
функционирование транспортного комплекса объекты.
СУБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - юридические и физические
лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств или использующие их на ином законном основании
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – совокупность правил и процедур допуска лиц и
транспортных средств на ОТИ.
ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – совокупность организационно-технических
мероприятий и правил, направленных на исключение возможности бесконтрольного
передвижения персонала, пассажиров и транспортных средств на ОТИ.
АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (АНВ) - противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности
транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью
людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий
КЗА – контролируемая зона аэропорта – рабочая площадь Московского аэропорта
Домодедово, прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть
их, доступ в которые контролируется.
САБ – служба авиационной безопасности ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ АВИЭЙШН
СЕКЬЮРИТИ».
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - оборудование, предназначенное для производства,
передачи, распределения, преобразования или использования электрической энергии
2. Предмет Договора
1
Покупатель_____
Поставщик_____
2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Электрооборудование (далее – Товар) в
ассотрименте, количестве, согласно Спецификации (Приложение №1) к настоящему
Договору, а Покупатель обязуется принять Товар при условии его соответствия
требованиям установленным в настоящем Договоре, и произвести его оплату на условиях
настоящего Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. В срок, установленный Приложением № 3 к настоящему Договору, поставить Товар
на склад Покупателя, месторасположение которого указано в Приложении № 4 к
настоящему Договору. Доставка товара на склад Покупателя осуществляется за счёт
Поставщика
3.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, в соответствии условиям настоящего
Договора (Требования к качеству Товара в Приложении №1), сопроводительной
документации, требованиями нормативных актов РФ.
3.1.3. Соблюдать гарантийные обязательства, предусмотренные Приложением №11 к
настоящему Договору, а также приложить инструкцию по эксплуатации и сервисную
книжку в отношении каждой из позиций, составляющих Товар.
3.1.4. Произвести разгрузку Товара своими силами, в специально отведенных местах,
определенных Покупателем в неклиентских зонах, в соответствии с п.3.2.7.
3.1.5. В течение пяти рабочих дней с даты получения Акта сверки взаиморасчетов от
Покупателя подписать полученные экземпляры Акта сверки взаиморасчетов за отчетный
месяц и передать Покупателю один экземпляр подписанного указанного Акта, либо
направить свои мотивированные возражения против подписания Акта.
3.1.6. Поставщик обязуется соблюдать в отношении персонала Покупателя Режим
кадрового нейтралитета, установленный в Приложении 12 к настоящему Договору.
3.1.7. Соблюдать порядок обращения пропусков, установленный Приложением № 7
"Порядок обращения пропусков Поставщика" к настоящему Договору.
3.1.7.1. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и далее,
не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Управляющего директора ЗАО
ДЭАС действующую номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Поставщика,
осуществляющих деятельность в КЗА и/или
ОТИ
в соответствие с формой,
установленной Приложением № 9 "Перечень сотрудников Поставщика, осуществляющих
на законных основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ" к настоящему Договору.
3.1.7.2. В течение 1 (одного) календарного дня
после кадрового перемещения
(увольнения, перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в
отношении сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ , письменно
информировать об изменениях Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.1.7.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после кадрового перемещения (увольнения,
перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении
сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ, сдать соответствующие
постоянные пропуска в бюро пропусков ЗАО ДЭАС.
3.1.7.4. В случае потери пропуска, оформленного на сотрудника и / или на
автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы Поставщика, в течение 1
(одного) календарного дня после выявления, письменно проинформировать о данном
факте Управляющего директора ЗАО ДЭАС.
3.1.7.5. Доводить до сотрудников Поставщика, осуществляющих деятельность в КЗА
и/или ОТИ «Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА и/или на ОТИ»,
указанные в Приложении № 10 "Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА
и/или на ОТИ" к настоящему Договору, и обеспечить их соблюдение.
2
Покупатель_____
Поставщик_____
3.1.7.6. В случае нарушения Поставщиком пунктов 3.1.7., 3.1.7.1. - 3.1.7.5. настоящего
Договора Управляющий директор ЗАО ДЭАС вправе принять решение о приостановке
(блокировке) и изъятии пропусков Поставщика с письменным уведомлением Поставщика.
3.1.7.7. В случае привлечения сторонних организаций для исполнения работ в интересах
Поставщика по настоящему договору обязать стороннюю организацию выполнять
положения, относящейся к обеспечению пропускного и внутри объектового режима,
указанных в пп. 3.1.7., 3.1.7.1. - 3.1.7.7. настоящего Договора, а также Приложения № 710 к настоящему Договору.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Выполнять все обязательства по настоящему Договору в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.2.3. В течение двух часов обеспечить разгрузку/предоставить место для разгрузки
Товара с момента доставки Товара на склад Покупателя. Время приезда, подпись,
расшифровка подписи, печать проставляются в товарной накладной Покупателем.
3.2.4. Произвести проверку повреждения тары или упаковки перед подписанием Акта
приема-передачи (Приложение №5)
3.2.5.
Произвести проверку Товара по количеству, комплектности, ассортименту,
наличию экземпляра сервисной книжки, а также на предмет наличия явных недостатков
по месту нахождения Покупателя силами Покупателя в течение <указать срок> рабочих
дней с момента передачи Товара Покупателю.
3.2.6. В случае обнаружения несоответствий Товара (п.3.2.4., 3.2.5.), Покупатель обязан
пригласить Поставщика для осмотра и оформления выявленных несоответствий.
Нарушения могут быть зафиксированы путём указания на них в Акте приёма-передачи
(Приложение №5) Товара (в этом случае Товар считается принятым частично, непринятая
часть Товара считается недопоставленной). В случае неявки, либо отказа от явки
Поставщика, выявленные несоответствия оформляются Покупателем в одностороннем
порядке, при этом документ, фиксирующий несоответствия и оформленный Покупателем
в одностороннем порядке, имеет юридическую силу для обеих сторон.
3.2.7. Товар принимается Покупателем при условии соответствия Приложению №1 к
настоящему Договору и иным условиям настоящего Договора.
3.2.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания
Товарной Накладной (по форме ТОРГ 12) обеими Сторонами на складе Покупателя.
3.2.9. В случае неготовности принять Товар от Поставщика Покупатель обязан
письменно уведомить об этом Поставщика за один рабочий день до момента его
поставки.
3.2.10. Определять и доводить до сведения Поставщика место, время разгрузки Товара в
зависимости от пиковых нагрузок.
3.2.11. До ___ числа месяца, следующего за отчетным, направлять Поставщику
подписанные со своей стороны <два> экземпляра Акта сверки взаиморасчетов,
содержащие информацию о состоянии взаиморасчетов Покупателя и Поставщика по
итогам отчетного месяца.
3.2.12. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и далее,
не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Поставщика действующую
номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Покупателя, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Поставщика, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или ОТИ , в соответствие с формой, установленной Приложением №
8 " Перечень сотрудников Покупателя, имеющих право сопровождения лиц и
транспортных средств Поставщика, обладающих разовыми пропусками в КЗА и/или на
ОТИ" к настоящему Договору.
3
Покупатель_____
Поставщик_____
3.2.13. Тара/упаковка (в том числе средства пакетирования), если иное не предусмотрено
соглашением Сторон, не являются многооборотными и возврату Поставщику не
подлежат.
4. Дополнительные товары.
4.1. Любые изменения состава и стоимости поставляемых товаров по настоящему
Договору, должны быть оформлены в письменной форме путем заключения
Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала поставки товаров .
4.2.Поставщик не обязан осуществлять поставку товаров предусмотренных настоящим
Договором, до подписания сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.
4.3.Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том
числе предложения Покупателя в адрес Поставщика поставить те или иные товары, не
предусмотренные настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим
настоящему Договору, а также письма, иным образом касающиеся изменения видов, цены
или условий оплаты товаров по настоящему Договору, рассматриваются сторонами
исключительно в качестве предложений по заключению соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5. Порядок и условия расчетов по Договору
5.1. Стоимость Товара указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.2. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем в соответствии
с Приложением № 2 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае недопоставки/нарушения сроков поставки Товара, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты пени в размере
0,5 % от стоимости
непоставленного/несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день
просрочки.
6.2. В случае нарушения поставщиком условий, указанных в п.3.1.3. Покупатель имеет
право отказаться от подписания Акта приёма-передачи Товара в отношении
оборудования, доставленного без указанных документов.
6.3. В случае нарушения Поставщиком условий, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере
рублей (например: 10% от общего размера стоимости по договору) за каждый факт
разглашения информации, составляющей коммерческую тайну. При этом уплата штрафа,
указанного в настоящем пункте, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств,
предусмотренных п.8.3.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, указанных
в Приложении №11 к настоящему Договору, Покупатель вправе требовать уплаты штрафа
в размере 0,5%
от стоимости неисправного Товара за каждый календарный день
просрочки.
6.5. В случае нарушения Покупателем п. 3.2.3., настоящего Договора, Покупатель обязан
на основании письменной притензии от Поставщика уплатить штраф в размере 0,01% от
стоимости неразгруженного Товара.
6.6. В случае нарушения Поставщиком условий, указанных в п.3.1.4. настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 2000
(две тысячи) рублей .
4
Покупатель_____
Поставщик_____
6.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные
действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие
после заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон
по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форсмажорных) обстоятельств и их последствий.
6.8. Стороны обязаны в течение <число> (<число прописью>)календарных дней с
момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу, телефону, электронной
почте) друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия –
об их окончании. При этом сообщение должно быть подтверждено представителями
органов власти или торгово-промышленной палаты региона, подвергшегося действию
вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств.
Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает
нарушившую Сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу
сложившейся ситуации, за исключением случаев, когда такое неуведомление обусловлено
самими обстоятельствами непреодолимой силы.
6.9. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более <число> (<число
прописью>) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
либо его части.
6.10. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных п. 3.1.6.
настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме
убытки, причиненные таким нарушением, включая расходы на обучение,
профессиональную подготовку Работника Покупателя, любые иные расходы Покупателя,
связанные с подбором нового Работника, но в любом случае не менее:
- 100 000 (ста тысяч) рублей, для Работника занимавшего рабочую профессию;
- 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, для Работника занимавшего должность
специалиста/ служащего;
- 300 000 (трехсот тысяч) рублей для Работника занимавшего руководящую должность.
6.11. Взыскание Покупателем неустоек (штрафов, пеней) по настоящему Договору не
лишает его возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст.518-519
Гражданского кодекса РФ».
6.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору Поставщик, обязан
уплатить Покупателю предусмотренные
настоящим Договором неустойки (штрафы, пени)
и возместить в полном объеме
убытки сверх неустойки.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора
регулируются Сторонами посредством переговоров. При этом Стороны соглашаются, что
рассмотрение претензий и обращений Поставщика к Покупателю осуществляется с
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в
соответствии с Порядком Рассмотрения жалоб и претензий, являющимся Приложением
№6 к настоящему Договору.
7.2. При недостижении согласия споры рассматриваются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Московской
области, применению подлежит материальное право РФ.
5
Покупатель_____
Поставщик_____
7.3. При недостижении согласия сспоры по Договору подлежат разрешению в суде по
месту нахождения Покупателя, являющегося стороной по Договору. (данный пункт
включается в случае, если стороной по Договору является физическое лицо).
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего
Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим
законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны
обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в
частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия
другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.
8.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не
менее трех лет после его истечения/прекращения.
8.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации
обладателем которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна
возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
9.2.Настоящий Договор заключен сроком до полного исполнения сторонами принятых на
себя обязательств.
9.3. Мотивированное расторжение в одностороннем порядке.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе
Покупателя
путем
направления
Поставщику
соответствующего
мотивированного уведомления за например: "15 (пятнадцать) календарных дней" - срок
должен быть короче срока, указанного в пункте о немотивированном расторжении в
следующих случаях:
Указываются события (действия), наступление (совершение) которых влечёт
возникновение у ЮЛ Предприятия права на мотивированное расторжение Договора в
одностороннем внесудебном порядке.
Например, в случаях, когда сумма штрафных санкций, выставленных Покупателем
Поставщику превышает 20% от суммы, подлежащей оплате Поставщику.
9.4. Немотивированное расторжение в одностороннем порядке.
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора путем направления Поставщику соответствующего немотивированного
уведомления за срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения.
10. Прочие условия Договора
10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в
новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.
10.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную
информацию о контактных лицах сторон по настоящему Договору, адреса электронной
6
Покупатель_____
Поставщик_____
почты для осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему
Договору.
10.3. Поставщик обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках
и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между
Сторонами, любым из нижеуказанных способов:
1. путем отправки документации службой курьерской доставки
2. путем непосредственной передачи документации в подразделение документооборота
Покупателя по адресу, указанному в Приложении № 4
к настоящему Договору. Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация
должна передаваться с Сопроводительным письмом, содержащим:

Перечень передаваемой документации

Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Покупателя)
3. путем обмена электронными сообщениями с использованием электронных адресов,
указанных в Приложении №4 к настоящему Договору.
В случае передачи любой документации иным способом и с использованием иных
реквизитов, кроме указанных в п.10.2. настоящего Договора (за исключением <п.п. 3
Приложения №14»Режим кадрового нейтралитета»>) она считается не принятой
Покупателнм и подлежит уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие
документы как принятые Покупателем и/или обязательные к исполнению в отношениях
между собой и/или третьими лицами.
10.4. Настоящий Договор составлен на
лист
, включая Приложения, и в
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Каждая страница Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон.
10.5. Договор составлен на русском и <указывается язык> языках. В случаях
расхождений приоритетным является текст на русском языке.
10.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
10.6.1. Приложение № 1 – Спецификация на поставляемый Товар
10.6.2. Приложение № 2 – Порядок и условия расчетов по Договору
10.6.3. Приложение № 3 – Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору
10.6.4. Приложение № 4 – Реквизиты сторон
10.6.5. Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи
10.6.6. Приложение №6 - Порядок рассмотрения жалоб и претензий
10.6.7. Приложение № 7 - Порядок обращения пропусков Поставщика
10.6.8. Приложение № - 8 Перечень сотрудников Покупателя, имеющих право
сопровождения лиц и транспортных средств Поставщика, обладающих разовыми
пропусками в КЗА и/или ОТИ
10.6.9. Приложение № 9 - Перечень сотрудников Поставщика, осуществляющих на
законных основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ
10.6.10. Приложение № 10 - Правила поведения сотрудников Поставщика в КЗА и/или на
ОТИ
10.6.11. Приложение № 11 - Гарантийные обязательства
10.6.12. Приложение № 12 - Режим кадрового нейтралитета.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу <«с момента его подписания»
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие <указывается момент, с
которого стороны считаются связанными положениями Дополнительного соглашения,
например: «с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения», «с момента
подписания Договора».
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на ___ (___) <листах/листе>, <в
случае, если Дополнительное соглашение составляется на двух или более языках,
вводится: "на русском и <указывается язык> языках">, Каждый лист дополнительного
соглашения заверен подписями представителей Сторон.
7
Покупатель_____
Поставщик_____
4. Приложение(/-ия) №<n> к Договору изложить в новой редакции. Приложение(/-ия)
№<n> в новой редакции прилагается(/-ются) к настоящему Дополнительному
соглашению. Приложение(/-ия) № <n> в редакции от <дд.мм.гггг.> признать
утратившим(/-ими) силу с момента <подписания / вступления в силу> настоящего
Дополнительного соглашения.
11. Подписи Сторон:
Покупатель
/
Поставщик
/
8
Покупатель_____
Поставщик_____