и 1 (один) экземпляр на электронном носителе PDF

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга
/______________ / А.В. Карпец
«31» октября 2013 года
М.П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации реконструкции фасадов и входной группы здания
взрослой поликлиники №3 ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова», по
адресу: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 16
№ 366-ЗК-2013
г. Оренбург
2013 г.
Настоящая документация запроса котировок подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о проведении
закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга, утвержденным Наблюдательным Советом
(Протокол № 5 от 01 июля 2013 г.), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность.
I. Общие сведения
№
п/п
1
Наименование пункта
Содержание
Вид и предмет закупки
2
Требования к качеству выполняемых
работ
Требования к содержанию, форме и
оформлению заявки на участие в
запросе котировок
Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации реконструкции фасадов и
входной группы здания взрослой поликлиники №3 ГАУЗ «ГКБ им. Н.И.
Пирогова», по адресу: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 16
В соответствии с Техническим заданием документации запроса
котировок (Часть II документации запроса котировок)
Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в
письменной форме в запечатанном конверте
в соответствии с
указаниями, изложенными в документации о запросе котировок и по
форме, представленной в Приложение № 1 к документации о запросе
котировок.
Подача заявки в форме электронного документа не предусмотрена.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
реконструкции фасадов и входной группы здания взрослой поликлиники
№3 ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова», по адресу: г. Оренбург, пр.
Дзержинского, 16
Место выполнения работ: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 16
Объем выполняемых работ – согласно техническому заданию
документации запроса котировок.
Сроки - с момента заключения Договора по 31.01.2014.
Для формирования цены договора и расчетов используется российский
рубль. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 155 154 руб.
Начальная (максимальная) Цена Договора включает в себя все затраты,
необходимые для производства работ, включая расходы на материалы,
оборудование, перевозку, хранение, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные
и командировочные затраты, затраты по устранению замечаний и другие
расходы, необходимые для выполнения работ по предмету Договора, т.е.
является конечной.
Оплата осуществляется в порядке, предусмотренном проектом договора.
Форма оплаты: Безналичный расчет
Для участия в проведении запроса котировок участник запроса
котировок должен подать заявку на участие в запросе котировок в
запечатанном конверте по форме и в порядке, установленном
документацией о запросе котировок.
Все заявки на участие в запросе котировок, полученные в течение срока
подачи заявок на участие в запросе котировок, регистрируются. По
требованию участника запроса котировок ему проставляется отметка о
получении конверта с заявкой на участие в запросе котировок с
указанием даты и времени его получения.
Заявки на участие в запросе котировок принимаются в течение срока
подачи заявок, кроме выходных и праздничных дней, с 09:00 по 16:00
часов местного времени.
Иные требования к порядку подачи заявок на участие в запросе
котировок – в соответствии с Положением о проведении закупок
товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением
здравоохранения «Городская клиническая больница им. Н.И. Пирогова»
города Оренбурга.
Место подачи заявок: 460048, г. Оренбург, пр-т Победы 140В, взрослая
поликлиника №1, 5 этаж, отдел закупок
Контактное лицо по приему заявок: Мельникова Наталья Евгеньевна,
тел. 75-77-19.
Дата начала подачи заявок: с момента опубликования извещения
Время и дата окончания подачи заявок:
10:00 ч (местного времени) 13.11.2013 г.
В настоящем запросе котировок может принять участие любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в
том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям установленным
Учреждением в соответствии с Положением о закупке и настоящей
документацией.
3
4
Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги
5
Сведения о начальной максимальной
цене договора
Порядок
формирования
цены
договора
6
8
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок
9
Участники закупки
7
10
11
12
13
14
Требования к участникам запроса котировок
Обязательные требования
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
- соответствие участников проведения процедуры закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
непроведение ликвидации участника проведения процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника проведения процедуры закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника проведения процедуры
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в проведении закупки;
отсутствие у участника процедуры проведения закупки задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает пятнадцать
процентов балансовой стоимости активов участника проведения
процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках проведения процедуры закупки, предусмотренном статьей 5
Закона о закупках и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Форма, порядок, дата начала и дата
Каждый претендент на участие в запросе котировок имеет право подать
окончания срока предоставления
запрос на разъяснение положений извещения о проведении запроса
участникам запроса котировок
котировок и документации о запросе котировок (далее по тексту –
разъяснений положений
Запрос).
документации о запросе котировок
Запрос подается в письменной форме либо в форме электронного
документа на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в
извещении о проведении процедуры закупки, в срок, не превышающий
трех рабочих дней до момента окончания срока подачи заявок на участие
в запросе котировок.
Запрос
регистрируется
уполномоченным
лицом.
В
случае
необходимости лицу, подавшему запрос, проставляется отметка о его
получении с указанием даты и времени его получения.
Комиссия либо лицо, уполномоченное главным врачом Учреждения, в
течение двух рабочих дней рассматривает запрос и подготавливает
разъяснение положений извещения о проведении процедуры запроса
котировок или документации о запросе котировок. Разъяснение
положений извещения о проведении запроса котировок или
документации о запросе котировок в обязательном порядке утверждается
главным врачом Учреждения.
Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок или
документации о запросе котировок публикуется на сайте Учреждения в
течение одного рабочего дня с момента подготовки разъяснений
извещения о проведении запроса котировок или документации о запросе
котировок.
Место и дата рассмотрения заявок
Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок будет проходить
участников запроса котировок и
13.11.2013 г. г. Оренбург, пр. Победы 140 В, 5 этаж кабинет зам.главного
подведения итогов запроса котировок врача по экономическим вопросам
Критерии оценки и сопоставления
Цена, предложенная участником запроса котировок
заявок на участие в запросе
котировок
Порядок оценки и сопоставления
Победителем запроса котировок признается участник запроса
заявок на участие в запросе
котировок, соответствующий требованиям, установленным в
котировок, основания для отказа в
извещении о проведении запроса котировок и документации о
участии в запросе котировок
запросе котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок,
которая отвечает всем требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок и документации о запросе котировок,
и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
При наличии предложений наиболее низкой цены товаров, работ,
услуг несколькими участниками запроса котировок победителем
запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка на
участие в запросе котировок которого поступила ранее заявок на
участие в запросе котировок других участников запроса котировок.
Основаниями для отказа в участии в запросе котировок являются:
1) непредставление документов и сведений, требование о наличии
которых установлено документацией о запросе котировок либо наличие
в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса
котировок или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение,
оказание которых размещалась закупка;
15
Требования к содержанию и составу
заявки на участие в запросе
котировок
2) несоответствие участника запроса котировок требованиям к участнику
запроса котировок, установленным документацией о проведении запроса
котировок;
3) несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам,
услугам, установленным документацией о проведении запроса
котировок;
4) несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям,
установленным документацией о проведении запроса котировок;
5)
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующее:
1. Сведения и документы об участнике закупке, подавшем заявку:
- для юридического лица:
а) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в
соответствии с требованиями документации о запросе предложений
(Приложение № 1 к запросу предложений);
б) анкету индивидуального предпринимателя по установленной в
документации о проведении запроса предложений форме (Приложение
№ 2 к запросу предложений);
в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года;
г) копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса
предложений установленным требованиям и условиям допуска к
участию в запросе предложений – копия свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией о допуске к работам по
организации строительства, а именно следующих:
1. работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка
2. работы по подготовке архитектурных решений
3. работы по подготовке конструктивных решений
6. работы по подготовке технологических решений
6.2 работы по подготовке технологических решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов
10. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности
11. работы по подготовке проектных мероприятий по обеспечению
доступа маломобильных групп населения
12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и
соотружений
- для индивидуального предпринимателя:
а) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в
соответствии с требованиями документации о запросе предложений
(Приложение № 1 к запросу предложений);
б) анкету индивидуального предпринимателя по установленной в
документации о проведении запроса предложений форме (Приложение
№ 2 к запросу предложений);
в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (копию);
г) копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса
предложений установленным требованиям и условиям допуска к
участию в запросе предложений – копия свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией о допуске к работам по
организации строительства, а именно следующих:
1. работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка
2. работы по подготовке архитектурных решений
3. работы по подготовке конструктивных решений
6. работы по подготовке технологических решений
6.2 работы по подготовке технологических решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов
10. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности
11. работы по подготовке проектных мероприятий по обеспечению
доступа маломобильных групп населения
12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и
соотружений
- для физического лица:
а) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений по
установленной документацией о запросе предложений форме (Приложение № 1
к запросу предложений);
б) заполненную анкету физического лица по установленной в документации о
запросе предложений форме (Приложение № 3 к запросу предложений);
в) нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации
(всех страниц независимо от наличия на них записей), либо документа,
подтверждающего личность гражданина иного государства или лица без
гражданства с приложением перевода данного документа на русский язык,
заверенного нотариально;
г) копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса
предложений установленным требованиям и условиям допуска к участию в
запросе предложений – копия свидетельства, выданного саморегулируемой
организацией о допуске к работам по организации строительства а именно
следующих:
1. работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка
2. работы по подготовке архитектурных решений
3. работы по подготовке конструктивных решений
6. работы по подготовке технологических решений
6.2 работы по подготовке технологических решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов
10. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности
11. работы по подготовке проектных мероприятий по обеспечению
доступа маломобильных групп населения
12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и
соотружений
В составе заявки на участие в процедуре проведения закупки коллективный
участник в обязательном порядке представляет заверенную копию договора
между участниками, в котором должно быть в обязательном порядке определено
лицо, с которым заключается договор от имени всех остальных
16
Требования к оформлению заявок на
участие в запросе котировок
участников, распределение между участниками прав и обязанностей,
объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В
договоре о совместном участии должны быть в обязательном порядке
включены условия о солидарной ответственности лиц, входящих в
состав коллективного участника.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.
При описании условий и предложений участник закупки должен
применять общепринятые обозначения, наименования и сокращения в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований.
Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна
содержать опись входящих в ее состав документов, должна быть
скреплена
печатью участника закупки (для юридических лиц) и
подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки. Соблюдение участником закупки
указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки на участие в запросе котировок поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в запросе котировок
документов и сведений. Верность копий документов, предоставляемых в
составе заявки на участие в запросе котировок должна быть
подтверждена печатью участника закупки (для юридических лиц) и
подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки, если иная форма заверения не была установлена
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все листы
заявки на участие в запросе котировок должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для
физических лиц). Все документы, представляемые участниками закупки
в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем
графам и пунктам.
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки
на участие в запросе котировок должны быть расположены в порядке,
указанном в описи документов. Общая прошивка пакета документов не
должна исключать возможность идентификации оригинальных печатей и
подписей (в том числе нотариальных) на документах, входящих в состав
17
Внесение изменений в документацию
о запросе котировок, отказ от
проведения запроса котировок
18
Срок, в течение которого победитель
запроса котировок должен подписать
проект договора.
19.
Требования к обеспечению
исполнения договора
Реквизиты расчетного счета для
перечисления денежных средств в
качестве обеспечения исполнения
договора
Размер обеспечения исполнения
договора
Способ обеспечения исполнения
договора
20.
21.
22.
общего пакета документов заявки.
В любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в
запросе котировок Учреждение вправе внести изменения в извещение о
проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса
котировок. Изменения либо информация об отказе от проведения
запроса котировок размещается в течение одного рабочего дня с момента
внесения изменений на сайте Учреждения.
В случае внесения изменений в извещение о запросе котировок либо в
документацию о запросе котировок менее чем за два рабочих дня до
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, срок
подачи заявок на участие в запросе котировок удлиняется таким
образом, чтобы до окончания срока подачи заявок оставалось не менее
двух рабочих дней.
Победитель процедуры размещения закупки самостоятельно заполняет
необходимые реквизиты договора, за исключением номера и даты
договора и направляет Учреждению подписанный договор в двух
идентичных экземплярах в течение пяти рабочих дней с момента
опубликования протокола проведения закупки на сайте Учреждения, или
с момента принятия комиссией решения по протоколу разногласий.
Реквизиты договора в обязательном порядке включают в себя
технические характеристики продукции, работ, услуг, предлагаемых к
поставке в строгом соответствии с технической частью заявок на участие
в проведении закупки.
Одновременно с подписанным договором победитель направляет в адрес
Учреждения следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора,
за исключением случаев, если такой документ представлялся в составе
заявки на участие в процедуре проведения закупки.
Не требуется
-
-
II. Техническое задание.
на разработку проектно-сметной документации реконструкции фасадов и входной группы здания
взрослой поликлиники №3, расположенной по адресу: г. Оренбург, ул. Дзержинского, 16
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Цель и назначение работы
Целью работы является разработка документации для реконструкции фасадов
приспосабливаемого под поликлинику 1 этажа жилого дома
Задачи работы:
 выполнить архитектурный проект фасада и входной группы;
 согласовать архитектурный проект в установленном порядке;
 выполнить рабочую документацию на реконструкцию фасада и устройство входной
группы.
1.2 Наименование работ
1.2.1 Проведение обследования и обмеров объекта на этапе подготовки предложений.
1.2.2 Разработка архитектурного проекта;
1.2.3 Разработка рабочей документации на реконструкцию фасада.
1.3 Наименование Заказчика
1.3.1 Заказчик: ГАУЗ «ГКБ им. Н.И Пирогова» г. Оренбург.
1.4 Документы, на основании которых проводится работа
1.4.1 Настоящее техническое задание (ТЗ), определяющее требования к разработке
архитектурного проекта и рабочей документации.
Настоящее ТЗ по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком может изменяться и
дополняться по согласованию сторон в установленном порядке.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5 Состав архитектурного проекта
Общие данные
Схема планировочной организации земельного участка
Фото объекта до реконструкции
Фасад после реконструкции
Детали входной группы
1.6 Состав рабочей документации
В состав комплекта рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны входить:
- техническое задание (ТЗ);
- пояснительная записка, включающая краткую характеристику объектов,
- схема планировочной организации земельного участка;
- фрагмент плана 1 этажа (в части, прилегающей к главному фасаду;
- главный фасад:
- узлы и детали фасада;
- сметная документация в объеме:
локальный сметный расчет на строительно-монтажные работы (в том числе кабинетов,
затрагиваемых реконструкцией);
пояснительная записка.
1.7 Плановые сроки
Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31.01.2014 г.
1.8 Нормативные документы
При проектировании систем руководствоваться следующими документами:
1.8.1. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
1.8.2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
1.8.3. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
1.8.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
1.8.5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
1.8.6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
1.8.7. ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к рабочей документации»
2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
2.1 Адрес и наименование объекта
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова», взрослая поликлиника №3
460000, г. Оренбург, ул. Дзержинского, 16
Тел. (3532) 75-77-19 – отдел закупок, юридический отдел,
60-50-81 – зам.главного врача по АХЧ,
75-49-20 - факс.
Структура объекта
Объект расположен в северной части города.
Представляет собой многоэтажное жилое здание с нежилым 1 этажом, приспособляемым под
поликлинику.
2.3 Прочие сведения
2.3.1 Назначение приспосабливаемой части здания – объект здравоохранения.
2.4 Исходные данные для проектирования
2.4.1 В качестве исходных данных Заказчик работы представляет Подрядчику
откорректированную топографическую съемку участка проектирования, план 1 этажа.
2.4.2 При проектировании руководствоваться нормативными документами РФ.
Таблица общих данных
№ Наименование
п/п
1. Объект
2. Заказчик
3.
Общие требования по
проектированию
4.
Перечень исходных
данных
предоставляемых
Заказчиком
Основные данные
Взрослая поликлиника № 3
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И Пирогова» г. Оренбург
Проектирование вести в соответствии с действующими
нормативно-техническими требованиями и требованиями
настоящего ТЗ.
Разделы, подлежащие проектированию:
Архитектурный проект
Рабочая документация (РД)
- Главный фасад;
- Входная группа;
- Кабинеты первого этажа, прилегающие к фасаду;
- Сметные расчеты.
откорректированная топографическая съемка участка
проектирования, план 1 этажа.
5.
6.
7.
8.
Сроки проектирования В соответствии с Договором
Согласования
Архитектурный проект согласовывается с Управлением главного
проектной
архитектора города совместно Заказчиком и Подрядчиком
документации
4 (четыре) экземпляра архитектурного проекта реконструкции
фасада поликлиники № 3 на бумажном носителе;
Количество
и 1 (один) экземпляр на электронном носителе PDF.
экземпляров проектной
4 (четыре) экземпляра рабочей документации проекта
документации
реконструкции фасада поликлиники № 3 на бумажном носителе;
и 1 (один) экземпляр на электронном носителе PDF
Общие требования к
Технические решения, закладываемые в проект, должны
проектированию
соответствовать требованиям технических, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных
проектной документацией мероприятий. Проектирование вести с
применением современных материалов и энергосберегающих
технологий.
Внешний вид фасада и применяемые для отделки материалы
согласовать с Заказчиком в процессе проектирования
Согласовано:
Зам.главного врача по АХЧ __________________________/Рыжков А.Г./
III. Проект договора
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ
г. Оренбург
«___»____________2013г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница им. Н.И. Пирогова» города Оренбурга, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Карпеца Андрея Владимировича, действующего на
основании Устава с одной стороны и, ______________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании решения комиссии по проведению закупок ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.
Оренбурга (протокол № _________ от «_____» __________2013г.), по результатам запроса
котировок заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке в
соответствии с Приложением № 1 проектно-сметной документаций на реконструкцию
фасадов и входной группы здания взрослой поликлиники №3, расположенной по адресу:
г. Оренбург, ул. Дзержинского, 16 в сроки установленные разделом 3 Договора и на условиях
настоящего Договора.
1.2. Весь комплекс работ Подрядчик обязуется выполнить собственными силами.
1.3. Результатом работы по Договору является проектно-сметная документация,
выполненная в соответствии с законодательством РФ, включающая все этапы проектирования и
принятая Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ, в порядке, установленном
разделом 3 настоящего Договора.
1.4. Архитектурные, технические, экономические и другие решения должны
соответствовать требованиям Технического задания согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору, СНиПам, действующим нормативным и правовым актам Российской Федерации.
2. Цена договора и условия оплаты
2.1 Цена «Договора» составляет __________(____________) рублей, с учетом (без
учета) НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, необходимые для производства работ,
включая расходы на материалы, оборудование, перевозку, хранение, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные и
командировочные затраты, затраты по устранению замечаний и другие расходы,
необходимые для выполнения работ по предмету Договора, т.е. является конечной.
2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.4. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента
подписания уполномоченным представителем Заказчика акта о приемке выполненных работ.
2.5. Источник финансирования – средства от приносящей доход деятельности
(предпринимательская деятельность).
3. Сроки, порядок сдачи и приемки работ
3.1. Работы по настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить в сроки:
Начало – с момента заключения Договора;
Окончание – 31.01.2014 г.
3.2. Передача результатов работ Заказчику осуществляется на основании передаточных
документов (акт приемки выполненных работ).
3.3. При завершении работ Подрядчик не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней
представляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах акт приемки выполненных работ с приложением
к нему комплекта проектно-сметных документаций, предусмотренных Техническими
заданиями (Приложения № 1 к настоящему Договору) и счет в 1 (одном) экземпляре на
бумажном носителе.
3.3.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов,
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, обязан возвратить Подрядчику
подписанный второй экземпляр Акта приемки выполненных работ либо отказ от приемки
выполненных работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков.
3.4. В случае мотивированного отказа от приемки работ, акт приемки выполненных работ
оформляется после доработки технической документации Подрядчиком на условиях,
изложенных в п.п. 3.2. и 3.3. Договора.
3.5. Работа считается принятой после подписания акта приёмки выполненных работ.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ,
удовлетворяющих условиям настоящего Договора.
4.1.2. Передать по запросу Подрядчику исходно-разрешительную документацию,
необходимую для организации и выполнения работ.
4.1.3. Оплатить Подрядчику стоимость работ в соответствии с разделом 2 настоящего
договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по
вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты
неустойки.
4.2.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора путем проверки
качества, объемов и сроков оказания услуг.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Своевременно и в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства в
соответствии с условиями Договора.
4.3.2. Предоставить Заказчику готовые проектно-сметную документацию в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
4.3.3. При прохождении согласования готовой проектно-сметной документации с
компетентными государственными органами, органами местного самоуправления,
соответствующими эксплуатирующими и заинтересованными организациями, а также при
направлении проектно-сметных документаций на заключение в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, или в
подведомственное указанным органам государственное (бюджетное или автономное)
учреждение по отдельному договору между Заказчиком и организацией, уполномоченной на
проведение такого согласования и такой экспертизы, Подрядчик по настоящему Договору в
целях устранения выявленных замечаний прикладывает все возможные усилия и в минимально
возможный срок устраняет их.
4.3.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению
настоящего Договора.
4.3.5. Передать Заказчику готовые проектно-сметную документацию в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и в количестве согласно Приложения № 1 к
настоящему Договору.
4.3.6. Оплатить стоимость всех видов повторных экспертиз, если по проектно-сметной
документации получены отрицательные заключения.
4.3.7. При разработке проектно-сметной документации учитывать необходимые
мероприятия по выезду специалистов на место для обследования и оценки технического
состояния конструкций объекта, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. беспрепятственного проводить осмотр, обследования, измерения или испытания
материалов, проверки исполнения проектного решения или результатов работ.
5.
Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременного исполнения Договора по срокам оказания услуг, в том
числе нарушения сроков, установленных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку (штраф), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сроку исполнения
обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день от цены договора.
Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Подрядчика от исполнения взятых на себя по
настоящему Договору обязательств.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично
осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожара,
военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на
выполнение данного Договора, - срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку
соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего
на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.
6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 10 рабочих дней, то любая из
Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от
другой Стороны возмещения своих убытков.
7. Рассмотрение споров
7.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо
иные не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном
порядке путем переговоров между Сторонами.
7.2. Все споры и разногласия по Договору, не разрешенные Сторонами путем
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в
течение срока его действия.
8.3. Все уведомления в рамках данного Договора должны посылаться Сторонами в
письменном виде.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения
к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами. Дополнительные Соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре
договоров.
8.5. Не допускается уступка стороной договора (кредитором) прав требования, возникших
из договора без предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в
обязательстве (статья 382 ГК РФ).
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Действие настоящего договора прекращается после полного выполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик
Юридический адрес:
ИНН /КПП
Банковские реквизиты:
БИК
_______________________
М.П
Заказчик
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.
Оренбурга
Юридический адрес:
460048, г. Оренбург, пр. Победы, 140в
Тел. (3532) 75-68-42 факс 75-49-20
ОКПО 01910371 ОКВЭД 85.11.1
ИНН 5609016158 КПП 560901001
Банковские реквизиты:
Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге
Р/сч 40603810800230000019
К/сч 30101810800000000854
БИК 045354854
Главный врач ГАУЗ «ГКБ им. Н.И.
Пирогова» г. Оренбурга
____________________А.В.Карпец
М.П.
Приложение № 1
к Договору №___ от «___» ________ 2013г.
Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации реконструкции фасадов и входной группы здания
взрослой поликлиники №3, расположенной по адресу: г. Оренбург, ул. Дзержинского, 16
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Цель и назначение работы
Целью работы является разработка документации для реконструкции фасадов
приспосабливаемого под поликлинику 1 этажа жилого дома
Задачи работы:
 выполнить архитектурный проект фасада и входной группы;
 согласовать архитектурный проект в установленном порядке;
 выполнить рабочую документацию на реконструкцию фасада и устройство входной
группы.
1.2 Наименование работ
1.2.1 Проведение обследования и обмеров объекта на этапе подготовки предложений.
1.2.2 Разработка архитектурного проекта;
1.2.3 Разработка рабочей документации на реконструкцию фасада.
1.3 Наименование Заказчика
1.3.1 Заказчик: ГАУЗ «ГКБ им. Н.И Пирогова» г. Оренбург.
1.4 Документы, на основании которых проводится работа
1.4.1 Настоящее техническое задание (ТЗ), определяющее требования к разработке
архитектурного проекта и рабочей документации.
Настоящее ТЗ по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком может изменяться и
дополняться по согласованию сторон в установленном порядке.
1.5 Состав архитектурного проекта
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
Общие данные
Схема планировочной организации земельного участка
Фото объекта до реконструкции
Фасад после реконструкции
Детали входной группы
1.6 Состав рабочей документации
В состав комплекта рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны входить:
- техническое задание (ТЗ);
- пояснительная записка, включающая краткую характеристику объектов,
- схема планировочной организации земельного участка;
- фрагмент плана 1 этажа (в части, прилегающей к главному фасаду;
- главный фасад:
- узлы и детали фасада;
- сметная документация в объеме:
локальный сметный расчет на строительно-монтажные работы (в том числе кабинетов,
затрагиваемых реконструкцией);
пояснительная записка.
1.7 Плановые сроки
Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31.01.2014 г.
1.8 Нормативные документы
При проектировании систем руководствоваться следующими документами:
1.8.1. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
1.8.2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
1.8.3..СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
1.8.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
1.8.5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
1.8.6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
1.8.7. ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к рабочей документации».
2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
2.1 Адрес и наименование объекта
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова», взрослая поликлиника №3
460000, г. Оренбург, ул. Дзержинского, 16
Тел. (3532) 75-77-19 – отдел закупок, юридический отдел,
60-50-81 – зам.главного врача по АХЧ,
75-49-20 - факс.
Структура объекта
Объект расположен в северной части города.
Представляет собой многоэтажное жилое здание с нежилым 1 этажом, приспособляемым под
поликлинику.
2.3 Прочие сведения
2.3.1 Назначение приспосабливаемой части здания – объект здравоохранения.
2.4 Исходные данные для проектирования
2.4.1 В качестве исходных данных Заказчик работы представляет Подрядчику
откорректированную топографическую съемку участка проектирования, план 1 этажа.
2.4.2 При проектировании руководствоваться нормативными документами РФ.
Таблица общих данных
№ Наименование
п/п
9. Объект
10. Заказчик
11.
Общие требования по
проектированию
12. Перечень исходных
Основные данные
Взрослая поликлиника № 3
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И Пирогова» г. Оренбург
Проектирование вести в соответствии с действующими
нормативно-техническими требованиями и требованиями
настоящего ТЗ.
Разделы, подлежащие проектированию:
Архитектурный проект
Рабочая документация (РД)
- Главный фасад;
- Входная группа;
- Кабинеты первого этажа, прилегающие к фасаду;
- Сметные расчеты.
откорректированная топографическая съемка участка
данных
предоставляемых
Заказчиком
13. Сроки проектирования
Согласования
14. проектной
документации
проектирования, план 1 этажа.
В соответствии с Договором
Архитектурный проект согласовывается с Управлением главного
архитектора города совместно Заказчиком и Подрядчиком
4 (четыре) экземпляра архитектурного проекта реконструкции
фасада поликлиники № 3 на бумажном носителе;
Количество
и 1 (один) экземпляр на электронном носителе PDF.
15. экземпляров проектной
4 (четыре) экземпляра рабочей документации проекта
документации
реконструкции фасада поликлиники № 3 на бумажном носителе;
и 1 (один) экземпляр на электронном носителе PDF
Общие требования к
Технические решения, закладываемые в проект, должны
проектированию
соответствовать требованиям технических, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей
16.
эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных
проектной документацией мероприятий. Проектирование вести с
применением современных материалов и энергосберегающих
технологий.
Внешний вид фасада и применяемые для отделки материалы
согласовать с Заказчиком в процессе проектирования
_______________________
М.П
Главный врач ГАУЗ «ГКБ им. Н.И.
Пирогова» г. Оренбурга
____________________А.В.Карпец
М.П.
Приложение № 1 к запросу котировок
запрос котировок № ____________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
В ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга от:
Наименование (для юридических лиц)
Место нахождения (для юридических лиц)
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Место жительства (для физических лиц)
ФИО (полностью), должность руководителя
Контактное лицо, телефон
ИНН/КПП
расчетный счет
наименование банка
корр. Счет
БИК
Статус субъекта малого предпринимательства
в
соответствии с требованиями п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
«О
развитии малого и среднего предпринимательства
в
Российской Федерации»: размер уставного (складочного)
капитала
(паевого
фонда)
субъектов
малого
предпринимательства; численность работников за
предшествующий календарный год; выручка
от
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год).
Изучив направленный Вами запрос котировки,
следующих условиях:
№
п/п
Наименование
работ
Техническое описание
Ед. изм.
(имеется/не имеется)
предлагаем выполнить работы на
Кол-во
Цена за ед., Общая
стоимость,
руб.
руб.
1
Итого:
Сведения о включенных в цену расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена включает в
себя все затраты, необходимые для производства работ, включая расходы на материалы,
оборудование, перевозку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, транспортные и командировочные затраты, затраты по
устранению замечаний и другие расходы, необходимые для выполнения работ по предмету
Договора, т.е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки заключить и исполнить
договор на поставку товара в соответствии с условиями, изложенными в извещении о проведении
запроса котировок с учетом включения нашего предложения в договор.
______________________
__________________
(_____________________)
должность
(подпись)
(М.П.)
Приложение № 2 к запросу котировок
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства
о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
/Ф.И.О. участника закупки – физического лица
2. Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица,
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Паспортные данные для участника размещения заказа –
физического лица
2.3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
3. Место нахождения / место жительства участника Страна
размещения заказа
Адрес
Страна
4. Почтовый адрес участника закупки
Адрес
Телефон
Факс
4.1. Действующий адрес электронной почты участника
запроса котировок
5. Банковские реквизиты
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3.Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
Участник запроса котировок ___________________/ ____________________.
М.П. (кроме физических лиц)