Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2011 №____-р
ИЗВЕЩЕНИЕ № 213-ЗК-088 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения жилого дома по адресу:
Узловский р-н, с.Смородино, ул.Колхозная, д.258
Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Смородинское Узловского района
Место нахождения: 301626, Тульская область, Узловский район, с. Смородино, д. 214.
Почтовый адрес: 301626, Тульская область, Узловский район, с. Смородино, д. 214.
Контактное лицо: Калашникова Ирина Васильевна
Номер контактного телефона: (48731) 9-28-25
Запрос котировок проводит:
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Узловский район Тульской области.
Место нахождения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1.
Почтовый адрес: 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1.
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактное лицо: Тарелкина Марина Ивановна
Номер контактного телефона: (48731) 6-19-83, 6-19-57
2. Источник финансирования заказа: за счет средств бюджета муниципального образования Смородинское
Узловского района. КБК 871-0501-5208202-010-225-2250400.
3. Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения жилого дома
по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258
4. Наименование, характеристика выполняемых работ:
№ п/п
Наименование работ и затрат
Единица
Кол-во
измерения
единиц
1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром
100 м трубопров
0,80
до 32 мм
2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром
100 м трубопров
0,45
до 63 мм
3
Снятие задвижек диаметром до 100 мм
100 шт. арматур
0,01
4
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных
100 м трубопров
0,20
металл-полимерных труб диаметром 20 мм
5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных
100 м трубопров
0,60
металл-полимерных труб диаметром 25 мм
6
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа
100 м трубопров
0,45
наружным диаметром 63 мм
7
Установка вентилей, задвижек, затоворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб
1 шт.
1,00
диаметром до 100 мм
8
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа
собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до
1 узел
1,00
65 мм, диаметром водомера до 40 мм
Используемые материалы:
Требуемое
значение
№ п/п
Наименование показателей
(диапазон
значений)
показателей
1.
Кислород технический газообразный
наличие
Функциональные характеристики: применяется для сварочных работ
Технические характеристики: ГОСТ 5457-75
2.
Краски масляные земляные марки ма-0115 мумия, сурик железный
наличие
Функциональные характеристики: предназначены для наружной и внутренней
окраски металлических и деревянных поверхностей
Технические характеристики: ГОСТ 30884-2003
3.
Олифа комбинированная, марки к-3
наличие
Функциональные характеристики: предназначена для изготовления и разведения
густотертых красок, а также в качестве самостоятельного материала для
малярных работ
Технические характеристики: ГОСТ 7931-76
4.
Электроды диаметром 5 мм э42а
наличие
Функциональные характеристики: применяется для ремонта и восстановления
деталей
Технические характеристики: ГОСТ 9466-75
6.
Ацетилен газообразный технический
наличие
Функциональные характеристики: применяется для сварочных работ
Технические характеристики: ГОСТ 5457-75
7.
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
наличие
Функциональные характеристики: применяется для соединения частей
трубопровода
Технические характеристики: ГОСТ 1759.0-87
8.
Арматура муфтовая
наличие
Функциональные характеристики: техническое устройство, устанавливаемое на
трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия,
регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей
среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и
т.п.) путем изменения площади проходного сечения
Технические характеристики: ГОСТ Р 52720-2007
9.
Фасонные и соединительные части к многослойным
наличие
металлополимерным трубам
Функциональные характеристики: применяется для изменения направления
трубопровода или канала
Технические характеристики: ГОСТ Р ИСО 2531-2008
10.
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
наличие
Функциональные характеристики: предназначены для измерения количества
теплоносителя в водяных системах теплоснабжения, в том числе в составе
теплосчетчиков, систем управления и регулирования, систем дозирования
Технические характеристики: ГОСТ Р 52932-2008
11.
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
наличие
Функциональные характеристики: предназначенные для ручного регулирования
или полного прекращения потока газа
Технические характеристики: ГОСТ 21345-2005
12.
Арматура трубопроводная фланцевая
наличие
Функциональные характеристики: техническое устройство, устанавливаемое на
трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия,
регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей
среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и
т.п.) путем изменения площади проходного сечения
Технические характеристики: ГОСТ Р 52720-2007
13.
Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
наличие
Функциональные характеристики: техническое устройство, устанавливаемое на
трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия,
регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей
среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и
т.п.) путем изменения площади проходного сечения
Технические характеристики: ГОСТ Р 52720-2007
14.
Раствор готовый кладочный цементный марки 200
наличие
Функциональные характеристики: применяется, в основном, при проведении
кладочных и штукатурных работ, а так же при изготовлении цементных стяжек
полов
Технические характеристики: ГОСТ 28013-98
15.
Известь строительная негашеная хлорная, марки а
наличие
Функциональные характеристики: применяется для приготовления растворов и
бетонов, вяжущих материалов и производства строительных изделий
Технические характеристики: ГОСТ 22688-77
16.
Фланцы стальные плоские приварные из стали встЗсп2, встЗспЗ, давлением 1,0
наличие
мпа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм
Функциональные характеристики: плоский круглый конец трубы или
соединительной части, расположенный перпендикулярно к их оси, с отверстиями
под болты, равномерно расположенными по окружности
Технические характеристики: ГОСТ 12820-80
17.
Прокладки из паронита марки пмб, толщиной 1 мм, диаметром
наличие
100 мм
Функциональные характеристики: предназначены для уплотнения плоских
разъемов агрегатов с различными средами
Технические характеристики: ГОСТ 481-80
5. Максимальная (начальная) цена контракта: 112697,00 руб. (сто двенадцать тысяч шестьсот девяносто семь
рублей 00 копеек).
6. Место выполнения работ: Тульская область, Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258
7. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.09.2011 г. Подрядчик имеет право выполнить работы
досрочно.
8. В цену работ включены расходы: стоимость ремонтных работ, демонтаж, эксплуатация машин и механизмов,
материалы, накладные расходы, заработная плата, сметная прибыль, НДС.
9. Срок и условия оплаты работ: оплата работ после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ
(КС-2, КС-3) в течение 10 рабочих дней, а при отсутствии (задержке) финансирования из средств местного бюджета –
по мере его поступления.
10. Условия выполнения работ: выполнение работ должно производиться в полном соответствии со сметной
документацией, качество выполняемых работ должно соответствовать
техническим регламентам и другим
нормативным документам. Применяемые материалы должны соответствовать материалам, указанным в сметной
документации, качество используемых материалов должно соответствовать требования ГОСТа и подтверждаться
сертификатами соответствия или декларацией о соответствии, по окончании работ произвести вывоз строительного
мусора на свалку.
11. Гарантийный срок: срок гарантии качества выполненных работ - два года с даты подписания сторонами Акта о
приемке выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по
вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
12. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков.
13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: не ранее 7 дней с момента
размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте Российской федерации в
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг и не позднее 20 дней с момента размещения настоящего протокола.
14. Место подачи котировочных заявок: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 56.
Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с «11» июля 2011 года
по
« 20» июля 2011 до 17-00 часов (включительно)
Дата рассмотрения котировочных заявок: начиная с 09-00 часов « 21 » июля 2011 г.
15. Критерий оценки котировочных заявок: цена контракта.
16. Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа уполномоченному органу в письменной форме в
срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Участник размещения заказа может подать
котировочную заявку в форме электронного документа, при этом участник размещения заказа обязан обеспечить
выполнение нормативных требований, предъявляемых к такому документу в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». В случае подачи котировочной заявки в форме электронного
документа уполномоченный орган в тот же день направляет в письменной форме или в форме электронного документа
участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в
которую не допускается.
Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям
исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от ________.2011 №____
Форма котировочной заявки
Регистрационный №________________
Дата регистрации «__»________ ____г.
Время регистрации_________________
Кому: главе администрации МО Узловский район
В.В.Ульянову
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок №213-ЗК-088 ________________________________ ,
наименование участника размещения заказа
место нахождения (для юридического лица) или место жительства (для физического лица)__________________
_______________________________________________________________________________________________;
ИНН ____________________________КПП___________________________________________________________
банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
согласны исполнить условия контракта на выполнение работ по по капитальному ремонту системы холодного
водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258 в следующем порядке, а
именно:
1. Перечень выполняемых работ:
№ п/п
Наименование работ и затрат
Единица
Кол-во
измерения
единиц
1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром
100 м трубопров
0,80
до 32 мм
2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром
100 м трубопров
0,45
до 63 мм
3
Снятие задвижек диаметром до 100 мм
100 шт. арматур
0,01
4
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных
100 м трубопров
0,20
металл-полимерных труб диаметром 20 мм
5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных
100 м трубопров
0,60
металл-полимерных труб диаметром 25 мм
6
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа
100 м трубопров
0,45
наружным диаметром 63 мм
7
Установка вентилей, задвижек, затоворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб
1 шт.
1,00
диаметром до 100 мм
8
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа
собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до
1 узел
1,00
65 мм, диаметром водомера до 40 мм
2.
Цена
работ,
с
указанием
сведений
о
включенных
(не
включенных)
в
расходах:________________________________________________________________________________________
3.______________________________ подтверждает, что на момент подачи котировочной заявки
наименование участника
реестре недобросовестных поставщиков.
Контактный телефон___________________________
Подпись руководителя __________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. полностью, подпись)
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
М.П.
И.П. Картышева
нее
не состоит в
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2011 №_____
ПРОЕКТ Муниципального контракта №______
на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с.
Смородино, ул. Колхозная, д. 258
г.Узловая
«____» ___________ 2011г.
Администрация муниципального образования Смородинское Узловского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главы муниципального образования Смородинское Узловского района Семеновой Елены Николаевны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в
дальнейшем контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Настоящий контракт заключается в соответствии с решением котировочной комиссии по рассмотрению и оценке
котировочных заявок (Протокол №___ от _________20__ года, Извещение № ______________)
1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту системы холодного
водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258, именуемые в дальнейшем
«работы», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы своими силами, материалами и средствами, в соответствии со сметной
документацией – приложение №1 к настоящему контракту.
2. Условия выполнения работ
2.1.Выполнение работ должно производиться в полном соответствии со сметной документацией.
2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать
техническим регламентам и другим нормативным
документам.
2.3. Применяемые материалы должны соответствовать материалам, указанным в сметной документации.
2.4.Качество используемых
материалов должно соответствовать требования ГОСТа
и подтверждаться
сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.
2.5. При выполнении работ на весь период должна быть обеспечена безопасность, в т.ч. пожаробезопасность.
2.6. При выполнении работ должны соблюдаться экологические требования по охране окружающей среды.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало срока выполнения работ – с даты заключения контракта.
3.3. Окончание срока выполнения работ – 15.09.2011 г.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
4. Права и обязательства сторон
Для исполнения контракта Подрядчик принимает на себя обязательства:
4.1. Заключить договор подряда с Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего контракта.
4.2. Проводить по акту промежуточную сдачу- приёмку скрытых работ, подлежащих закрытию, приложение
№3 к контракту.
4.3. Передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую
для приемки выполненных работ: акт о приемке выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ и др.
4.4.Вести журнал производства работ на объекте Заказчика.
4.5.Обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и другими нормативными
документами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение предоставленного
срока гарантии качества выполненных работ;
- выполнение необходимых мероприятий по охране труда,
- безопасность, в т.ч. пожаробезопасность на весь период выполнения работ.
4.6. Выполнить все работы в объёме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать в
установленный контрактом срок.
4.8. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.
4.9. После выполнения работ за счёт собственных средств освободить территорию от строительного мусора с вывозом
его на свалку, произвести восстановление зелёных насаждений в случае их повреждения, произвести ремонт
нарушенных участков дорожного покрытия в случае их нарушения, произвести восстановление повреждённых
поверхностей оконных проемов и фасадов в случае их загрязнения.
4.10. Подрядчик обязуется вывезти в пятидневный срок после подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных
работ машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество,
принадлежащие Подрядчику, за пределы объекта.
Подрядчик имеет право:
4.11. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
4.12. Запрашивать все документы и сведения, необходимые для выполнения обусловленного настоящим контрактом объема
работ.
Для исполнения контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
4.13.Контролировать исполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.
4.14. Предоставлять все документы и сведения, запрашиваемые Подрядчиком, связанные с выполнением работ,
предусмотренных контрактом.
4.15. Принять по акту выполненные работы.
4.16. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении условий контракта.
4.17. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.
Заказчик имеет право:
4.18. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Цена контракта и порядок расчета
5.1. Цена контракта на выполнение работ составляет _______________, включает все расходы, связанные с
исполнением контракта: оплату основных рабочих, оплату механизаторов, стоимость механизмов, стоимость
материалов, стоимость погрузочных работ, стоимость перевозки, а также уплату налогов и других обязательных
платежей. Цена контракта является неизменяемой на весь период выполнения работ.
5.2. Финансирование работ по контракту осуществляется заказчиком по субКОСГУ 225-04.00 «Капитальный ремонт
зданий и сооружений» за счёт средств бюджета муниципального образовния Смородинское Узловского района.
5.3. Оплата Подрядчику стоимости выполненных работ производится по безналичному расчету и осуществляется
путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.
5.4. Оплата работ производится после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3) в
течение 10 рабочих дней, а при отсутствии (задержке) финансирования из средств местного бюджета – по мере его
поступления.
5.5. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих исполнению, осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной сметой Заказчика на 2011 год
по субКОСГУ 225-04.00 и КБК 87105015208202010225.
5.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить
об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
6. Сдача - приемка выполненных работ
6.1. Приёмка фактически выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком предусмотренных
контрактом работ в следующем порядке.
6.2.Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.
6.3.Подрядчик за два рабочих дня до сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Заказчику исполнительную
документацию о выполненных работах, необходимую для приемки выполненных работ (Акты на скрытые работы, акт о
приемке выполненных работ - форма КС-2 и др.).
6.4. Заказчик формирует комиссию с участием представителя Подрядчика для приемки
выполненных работ в
указанный в извещении Подрядчика о приемке срок.
6.5. Комиссия проверяет соответствие фактически выполненных видов и объемов работ видам и объемам работ,
представленным Подрядчиком в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), и сметной документации,
соответствие используемых Подрядчиком материалов материалам, указанным в сметной документации, качество
выполненных работ, принимает выполненные работы и подписывает Акт сдачи - приемки выполненных работ,
приложение №4 к контракту.
6.6. В случае, если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ,
содержащимся в акте о приемке выполненных работ и сметной документации, сторонами составляется акт, в котором
фиксируется перечень дефектов (недоделок, недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан
устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Комиссия проводит
повторную приемку выполненных работ.
6.7. Заказчик подписывает представленный Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) только после приемки
комиссией выполненных работ и подписания всеми членами комиссии Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7. Гарантии
7.1. Срок гарантии качества выполненных работ - два года с даты подписания сторонами Акта о приемке
выполненных работ.
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик
обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
7.4. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, а
также на случаи нарушения правил эксплуатации Получателем или третьими лицами.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок по объекту,
Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, в ходе которой составляется соответствующий акт по
фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что может являться основанием для обращения в арбитражный
суд.
8. Контроль за выполнением работ
8.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ,
который хранится на
объекте Заказчика, в котором отражается весь ход выполнения работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные
с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, приложение №5.
8.2. Контроль за выполнением видов и объемов работ, а также проверку соответствия используемых
Подрядчиком материалов сметной документации на объекте осуществляет Заказчик.
8.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материа лов или записями
Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием
срока устранения допущенных отклонений.
Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чём Подрядчик обязан сделать
отметку об исполнении в журнале производства работ.
8.4. Заказчик ежедневно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
8.5. Заказчик, представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в
течение всего периода их выполнения.
9. Скрытые работы
9.1. Скрытые работы на объекте, принимаются Заказчиком.
9.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и
составления актов освидетельствования этих работ.
9.3.Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения
промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за два рабочих дня до
начала проведения этой приёмки.
9.4.Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выпол ненных работ,
подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом
ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по
требованию Заказчика производится за его счёт.
9.5. В случае, если Заказчик внес в журнал производства работ замечания по выполненным работам,
подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за
исключением случаев неявки Заказчика для приемки.
9.6. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или
информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть люб ую часть скрытых работ, не
прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов
освидетельствования скрытых работ и актов приемки.
10. Ответственность сторон
10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.2. При нарушении условий контракта Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, в случаях:
- начало выполнения работ после установленного контрактом срока;
- окончание выполнения работ после установленного контрактом срока.
10.3. Уплата неустоек, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
10.4. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих
обязательств по контракту, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера (пожар,
стихийные бедствия, война и другие форс-мажорные обстоятельства), которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить, Стороны, либо освобождаются полностью или частично от выполнения своих обязательств, либо срок
их выполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
11. Внесение изменений
11.1. При заключении и исполнении контракта изменение цены контракта по соглашению сторон и в одностороннем
порядке не допускается.
11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
12. Разрешение споров
12.1.Спорные
вопросы,
возникающие
в
ходе
исполнения
контракта,
разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным
соглашением сторон.
12.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их
причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений
Подрядчиком условий контракта, или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками,
расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по
соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны.
12.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он
разрешается в Арбитражном суде Тульской области.
13. Расторжение контракта
13.1.Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством
14. Прочие условия
14.1. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый
Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.2. При выполнении
контракта стороны руководствуются условиями настоящего контракта и нормами
законодательства Российской Федерации.
14.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
14.4. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по 15.09.2011 года.
14.5.Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложение:
Приложение №1 - Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного
водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258
Приложение №2 - Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного
водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258
Приложение №3 – Акт освидетельствования скрытых работ – форма.
Приложение №4 – Акт сдачи- приемки выполненных работ – форма.
Приложение №5 - Журнал производства работ – форма.
15. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Администрация
муниципального
образования
Смородинское Узловского района
Адрес: 301626, Тульская область, Узловский район, с.
Смородино, д. 214 тел. 8(48731) 9-28-25
Банковские реквизиты: ИНН 7117027166
КПП 711701001
р/с 40204810000000000183
л/с 02663012930
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г.Тула
БИК 047003001
Подрядчик:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Глава муниципального образования Смородинское
Узловского
района
_____________________
Е.Н.Семенова
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
М.П.
_________________________________________________________
Приложение №1
к контракту №__ от « _____» __________20___ г
Утверждена
Согласована
Заказчик:
Подрядчик:
_________________________________________
_________________________________________
«
» ________________2011 г.
«
» ________________2011 г.
СМЕТА
на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения жилого дома по адресу:
Узловский р-н, с.Смородино, ул. Колхозная, д.258_
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость
112 697 р.
Нормативная трудоемкость
214,02 чел-ч
Сметная заработная плата
22 014 р.
Основание: ФЕРр(ред.2009), ФЕР(ред.2009), Ценники Тула
2
Кол-во
единиц
Цена на
единицу
измерения,
руб.
3
4
5
6
Стоимость в
ценах 2001 г.
руб.
7
8
9
Стоимость в
текущих ценах,
руб.
ЗТР, всего чел.-час
1
Наименование работ и затрат
Ед.
изм.
Коэффициенты
пересчета
Шифр
расценки и
коды ресурсов
Пункт коэффиц.
пересчета
№№
п.п.
Поправочные
коэффициенты
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 02.2011г.
10
11
12
1. Раздел
1
ФЕРр 65-1- Разборка трубопроводов из
1
водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
100 0,80
м
труб
опро
в
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
509-9899
Строительный мусор и масса
возвратных материалов
Накладные расходы (ПЗ) * 74 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 50 %
328,71
288,02
7,09
1,16
33,60
т
0,176
74,00 %
50,00 %
74,00%
50,00%
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
230,42
5,67
0,93
26,88
9,95
5,38
9,95
12,36
2 292,64
30,52
9,23
332,24
1,00
0,00
1,00
0,00
171,19
115,67
549,83
1 703,39
1 150,94
5 509,71
34,660
27,728
Челч
549,83
2
ФЕРр 65-1- Разборка трубопроводов из
2
водогазопроводных труб
диаметром до 63 мм
100 0,45
м
труб
опро
в
565,51
5 509,71
1
2
3
4
5
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
509-9899
Строительный мусор и масса
возвратных материалов
Накладные расходы (ПЗ) * 74 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 50 %
т
6
7
495,44
12,15
1,97
57,92
1,00
1,00
1,00
1,00
222,95
5,47
0,89
26,06
9,95
5,39
9,95
12,37
2 218,33
29,47
8,82
322,41
1,00
0,00
1,00
0,00
0,153
74,00 %
50,00 %
74,00%
50,00%
9
10
165,64
111,92
532,03
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
8
11
12
1 648,09
1 113,58
5 331,88
59,620
26,829
Челч
532,03
3
ФЕРр 65-313
509-9899
Снятие задвижек диаметром до 100 100 0,01
мм
шт.
арма
тур
820,73
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
812,91
7,82
2,90
0,00
Строительный мусор и масса
возвратных материалов
Накладные расходы (ПЗ) * 74 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 50 %
т
0,040
74,00 %
50,00 %
1,00
1,00
1,00
1,00
8,13
0,08
0,03
0,00
9,95
5,24
9,95
1,00
80,88
0,41
0,29
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
74,00%
50,00%
6,04
4,08
18,32
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
5 331,88
60,07
40,59
181,95
95,300
0,953
Челч
18,32
4
ФЕР 16-03- Прокладка трубопроводов
002-02
100 0,20
м
труб
опро
♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,15 в
3 180,27
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
1 005,28
47,96
0,95
2 127,03
181,95
водоснабжения из многослойных
металл-полимерных труб
диаметром 20 мм
♦ Коэффициент к стоимости
эксплуатации машин =1,25
♦ Коэффициент к зарплаты
машинистов =1,25
103-9910
302-9912
Фасонные и соединительные части шт. 0,000
к многослойным
металлополимерным трубам
Арматура запорная к
шт. 0,000
многослойным
металлополимерным трубам
Накладные расходы (ПЗ) * 97,92 %
128,00 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 56,44 %
83,00 %
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
97,92%
56,44%
1,15
1,25
1,25
1,00
231,21
11,99
0,24
425,41
9,95
3,82
9,95
4,92
2 300,58
45,80
2,36
2 093,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
296,26
192,11
1 156,97
2 255,05
1 299,78
7 994,21
103,000
20,600
Челч
1 156,97
7 994,21
1
5
2
103-1456
3
4
Трубы металлополимерные
м
многослойные для холодного
водоснабжения, давлением 1 МПа
(10 кгс/см2), для температуры до 30
градусов С, диаметром 20 мм
5
-1,916
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
ЗТР
6
105,68
7
0,00
0,00
0,00
105,68
1,00
1,00
1,00
1,00
8
0,00
0,00
0,00
-2 024,83
9
10
1,00
1,00
1,00
1,00
11
12
0,00
0,00
0,00
-2 024,83
0,000
0,000
Челч
-2 024,83
6
прайс-лист Труба РN 20 20*3,4
м
19,16
-2 024,83
17,91
Цена:15,79*1,02*1,112=17,91 р.
ООО "Сант
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
17,91
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
343,16
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
343,16
0,000
0,000
Челч
343,16
7
ФЕР 16-03- Прокладка трубопроводов
002-03
100 0,60
м
труб
опро
♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,15 в
3 912,72
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
1 005,28
48,62
0,95
2 858,82
343,16
водоснабжения из многослойных
металл-полимерных труб
диаметром 25 мм
♦ Коэффициент к стоимости
эксплуатации машин =1,25
♦ Коэффициент к зарплаты
машинистов =1,25
103-9910
302-9912
Фасонные и соединительные части шт. 0,000
к многослойным
металлополимерным трубам
Арматура запорная к
шт. 0,000
многослойным
металлополимерным трубам
Накладные расходы (ПЗ) * 97,92 %
128,00 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 56,44 %
83,00 %
97,92%
56,44%
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
1,15
1,25
1,25
1,00
693,64
36,47
0,71
1 715,29
9,95
3,85
9,95
4,93
6 901,75
140,39
7,09
8 456,39
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
888,78
576,32
3 910,49
6 765,14
3 899,35
26 163,01
103,000
61,800
Челч
3 910,49
8
103-1457
Трубы металлополимерные
м
многослойные для холодного
водоснабжения, давлением 1 МПа
(10 кгс/см2), для температуры до 30
градусов С, диаметром 25 мм
-5,668
139,88
26 163,01
1
2
3
4
5
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
ЗТР
6
0,00
0,00
0,00
139,88
7
1,00
1,00
1,00
1,00
8
0,00
0,00
0,00
-8 208,16
9
10
1,00
1,00
1,00
1,00
11
0,00
0,00
0,00
-8 208,16
0,000
12
0,000
Челч
-8 208,16
9
прайс-лист Труба РN 20 25*4,2
м
56,68
-8 208,16
33,29
Цена:29,35*1,02*1,112=33,29 р.
ООО "Сант
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
33,29
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 953,46
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 953,46
0,000
0,000
Челч
1 953,46
10
ООО
Муфта американка с НР
диам.20*1/2
шт.
18,00
1 953,46
63,36
"СатехТула
"
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
63,36
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 140,48
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 140,48
0,000
0,000
Челч
1 140,48
11
ООО
Муфта американка с НР
диам.25*3/4
шт.
10,00
1 140,48
97,93
"СатехТула
"
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
97,93
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
979,30
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
979,30
0,000
0,000
Челч
979,30
12
ООО
Муфта ПП с НР диам.25*3/4
Цена: 44,01*1,02*1,112=49,92 р.
шт.
10,00
49,92
979,30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"СатехТула
"
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
49,92
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
499,20
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
499,20
0,000
0,000
Челч
499,20
13
ООО
Муфта ПП с НР диам.20*1/2
Цена:27,89*1,02*1,112=31,63 р.
шт.
18,00
499,20
31,63
"СатехТула
"
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
31,63
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
569,34
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
569,34
0,000
0,000
Челч
569,34
14
ООО
Тройник переходной 25-20-25
Цена: 4,45*1,02*1,112=5,05
шт.
9,00
569,34
5,05
СантехТула
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
5,05
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
45,45
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
45,45
0,000
0,000
Челч
45,45
15
ООО
Тройник переходной 63-25-63
Цена: 34,73*1,02*1,112=39,39
шт.
10,00
45,45
39,39
СантехТула
ЗП
ЭМ
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
в т.ч. ЗПМ
МР
ЗТР
6
0,00
39,39
7
1,00
1,00
8
0,00
393,90
9
10
1,00
1,00
11
12
0,00
393,90
0,000
0,000
Челч
393,90
16
ООО
Муфта перех. диам.25*20 Цена:
1,93*1,02*1,112=2,19
шт.
9,00
393,90
2,19
"СатехТула
"
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
2,19
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
19,71
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
19,71
0,000
0,000
Челч
19,71
17
прайс-лист уголок 90 диам.20мм Цена:
шт.
36,00
19,71
2,74
2,42*1,02*1,112=2,74 р.
ООО "Поли
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
2,74
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
98,64
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
98,64
0,000
0,000
Челч
98,64
18
прайс-лист уголок 90 диам.25мм Цена:
шт.
10,00
98,64
7,50
6,61*1,02*1,112=4,18 р.
ООО "Поли
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
7,50
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
75,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,000
0,000
Челч
75,00
19
прайс-лист муфта под пайку диам.25 мм
Цена: 2,42*1,02*1,112=4,18 р
ООО "Сант
шт.
8,00
2,74
75,00
1
2
3
4
5
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
6
0,00
0,00
0,00
2,74
ЗТР
7
1,00
1,00
1,00
1,00
8
0,00
0,00
0,00
21,92
9
10
1,00
1,00
1,00
1,00
11
12
0,00
0,00
0,00
21,92
0,000
0,000
Челч
21,92
20
301-0040
Хомуты для крепления труб
шт.
10,00
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
25,72
ЗТР
21,92
25,72
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
257,20
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
257,20
0,000
0,000
Челч
257,20
21
ФЕР 16-04- Прокладка трубопроводов
002-06
водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром 63 мм
100 0,45
м
труб
опро
в
257,20
5 220,97
♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,15
♦ Коэффициент к стоимости
эксплуатации машин =1,25
♦ Коэффициент к зарплаты
машинистов =1,25
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
103-9140
301-9240
302-9911
1 345,86
1 376,62
181,71
2 498,49
1,15
1,25
1,25
1,00
696,48
774,35
102,21
1 124,32
9,95
5,37
9,95
2,64
6 930,00
4 158,25
1 017,01
2 968,21
Арматура муфтовая
шт. 0,000
1,00
0,00
1,00
0,00
Крепления
кг
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,000
Фасонные и соединительные части шт. 0,000
к полиэтиленовым трубам
Накладные расходы (ПЗ) * 97,92 %
128,00 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 56,44 %
83,00 %
97,92%
56,44%
1 022,33
662,92
4 280,40
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
7 781,71
4 485,29
26 323,46
141,520
63,684
Челч
4 280,40
22
507-0592
Трубы напорные из полиэтилена
низкого давления среднего типа,
наружным диаметром 63 мм
10 м -4,257
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
667,46
ЗТР
0,000
Чел-
26 323,46
667,46
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
-2 841,38
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
-2 841,38
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ч
-2 841,38
23
прайс-лист
Труба РN 20 63*10,5 Цена: 184,62
*1,02*1,112=209,40 р.
м
42,57
-2 841,38
309,77
ООО "Поли
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
309,77
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
13 186,91
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
13 186,91
0,000
0,000
Челч
13 186,91
24
прайс-лист муфта под пайку диам.63мм Цена: шт. 10,00
13 186,91
28,23
24,89*1,02*1,112=28,23 р
ООО "Сант
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
28,23
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
282,30
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
282,30
0,000
0,000
Челч
282,30
25
ООО
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, шт.
диаметром 20 мм
9,00
282,30
125,14
"Сантехтула
"
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
125,14
ЗТР
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 126,26
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 126,26
0,000
0,000
Челч
1 126,26
26
302-1277
Вентили проходные муфтовые
шт.
15Б3Р для воды и пара давлением
1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15
мм
ЗП
ЭМ
18,00
1 126,26
100,92
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
в т.ч. ЗПМ
МР
ЗТР
6
0,00
100,92
7
1,00
1,00
8
0,00
1 816,56
9
10
1,00
1,00
11
0,00
1 816,56
0,000
12
0,000
Челч
1 816,56
27
302-1278
Вентили проходные муфтовые
шт.
15Б3Р для воды и пара давлением
1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20
мм
10,00
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
132,65
ЗТР
1 816,56
132,65
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 326,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 326,50
0,000
0,000
Челч
1 326,50
28
ФЕР 16-05001-03
Установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром до 100 мм
1 шт. 1,00
1 326,50
170,64
♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,15
♦ Коэффициент к стоимости
эксплуатации машин =1,25
♦ Коэффициент к зарплаты
машинистов =1,25
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
302-9009
26,39
8,83
0,27
135,42
Арматура трубопроводная
шт. 1,000
фланцевая
Накладные расходы (ПЗ) * 97,92 %
128,00 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 56,44 %
83,00 %
1,15
1,25
1,25
1,00
30,35
11,04
0,34
135,42
9,95
5,19
9,95
6,93
301,97
57,28
3,36
938,46
1,00
0,00
1,00
0,00
97,92%
56,44%
39,28
25,47
241,55
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
298,97
172,33
1 769,01
2,910
2,910
Челч
241,55
29
302-1175
Задвижки параллельные фланцевые шт.
с выдвижным шпинделем для воды
и пара давлением 1 Мпа (10
кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
1,00
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
0,00
0,00
0,00
1 109,25
ЗТР
1 769,01
1 109,25
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 109,25
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1 109,25
0,000
0,000
Челч
1 109,25
30
ФЕР 16-06001-01
Установка водомерных узлов,
1
1,00
поставляемых на место монтажа
узел
собранными в блоки, с обводной
линией диаметром ввода до 65 мм,
диаметром водомера до 40 мм
♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,15
♦ Коэффициент к стоимости
эксплуатации машин =1,25
♦ Коэффициент к зарплаты
машинистов =1,25
1 991,73
1 109,25
1
2
3
4
5
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
6
86,35
13,69
0,54
1 891,69
Накладные расходы (ПЗ) * 97,92 %
Сметная прибыль (ПЗ) * 56,44 %
128,00 %
83,00 %
Итого с лимитированными затратами
ЗТР
97,92%
56,44%
7
1,15
1,25
1,25
1,00
8
99,30
17,11
0,68
1 891,69
127,97
82,98
2 219,06
9
10
9,95
5,09
9,95
3,94
11
12
988,06
87,10
6,72
7 453,26
974,08
561,45
10 063,96
9,520
9,520
Челч
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
Сумма по разделу без учёта НР и СП
Сумма по разделу
В т.ч. накладные расходы (ПЗ) * 74 %
(ПЗ) * 97,92 %
В т.ч.сметная прибыль (ПЗ) * 50 %
(ПЗ) * 56,44 %
2 219,06
10 063,96
20 966,02
25 454,96
61 297
95 506
3 411,55
18 074,95
214,024
2 374,61
342,87
231,67
2 305,10
10 418,20
1 539,79
ИТОГО ПО СМЕТЕ:
Сумма по смете без учёта НР и СП
Сумма по смете
В т.ч. Накладные расходы (ПЗ) * 74 %
(ПЗ) * 97,92 %
В т.ч. Сметная прибыль (ПЗ) * 50 %
(ПЗ) * 56,44 %
Зарплата ПЗ
Машины ПЗ
В т.ч. з/п машинистов ПЗ
Материалы ПЗ
Накладные расходы НР
Сметная прибыль ПН
Итого ПЗ
Ставка НДС
Всего с учётом НДС
Составил начальник отдела ____________________(Соболева И.П.)
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Директор ООО «Партнёр» ___________________ ( Бурцев С.А.)
должность, подпись (инициалы, фамилия)
61 297
95 506
3 412
18 075
2 305
10 418
22 014
4 549
1 055
34 734
21 486
12 723
95 506
17 191
112 697
к контракту №__
Приложение №2
от « _____» __________20___ г
Техническое задание
«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул.
Колхозная, д. 258»
Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения жилого дома по
адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258.
№ п/п
Наименование работ
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до
32 мм
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до
2
63 мм
3
Снятие задвижек диаметром до 100 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл4
полимерных труб диаметром 20 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл5
полимерных труб диаметром 25 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
6
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным
диаметром 63 мм
Установка вентилей, задвижек, затоворов, клапанов обратных,
7
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром
до 100 мм
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа
8
собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до
65 мм, диаметром водомера до 40 мм
Место выполнения работ: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258
1
Единица
измерения
по ОКЕИ
Объём работ
100 м трубопров
0,80
100 м трубопров
0,45
100 шт. арматур
0,01
100 м трубопров
0,20
100 м трубопров
0,60
100 м трубопров
0,45
1 шт.
1,00
1 узел
1,00
Сроки выполнения работ: 15 сентября 2011 года.
Условия выполнения работ:
Выполнять работы в соответствии со сметной документацией.
Общие требования к выполнению работ:
Работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности.
Используемые материалы:
№ п/п
Наименование показателей
1.
Кислород технический газообразный
Функциональные характеристики: применяется для сварочных работ
Технические характеристики: ГОСТ 5457-75
Краски масляные земляные марки ма-0115 мумия, сурик железный
Функциональные характеристики: предназначены для наружной и внутренней
окраски металлических и деревянных поверхностей
Технические характеристики: ГОСТ 30884-2003
Олифа комбинированная, марки к-3
Функциональные характеристики: предназначена для изготовления и разведения
густотертых красок, а также в качестве самостоятельного материала для
малярных работ
Технические характеристики: ГОСТ 7931-76
Электроды диаметром 5 мм э42а
Функциональные характеристики: применяется для ремонта и восстановления
деталей
Технические характеристики: ГОСТ 9466-75
Ацетилен газообразный технический
Функциональные характеристики: применяется для сварочных работ
Технические характеристики: ГОСТ 5457-75
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
2.
3.
4.
6.
7.
Требуемое
значение
(диапазон
значений)
показателей
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Функциональные характеристики: применяется для соединения частей
трубопровода
Технические характеристики: ГОСТ 1759.0-87
Арматура муфтовая
Функциональные характеристики: техническое устройство, устанавливаемое на
трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия,
регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей
среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и
т.п.) путем изменения площади проходного сечения
Технические характеристики: ГОСТ Р 52720-2007
Фасонные и соединительные части к многослойным
металлополимерным трубам
Функциональные характеристики: применяется для изменения направления
трубопровода или канала
Технические характеристики: ГОСТ Р ИСО 2531-2008
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм
Функциональные характеристики: предназначены для измерения количества
теплоносителя в водяных системах теплоснабжения, в том числе в составе
теплосчетчиков, систем управления и регулирования, систем дозирования
Технические характеристики: ГОСТ Р 52932-2008
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
Функциональные характеристики: предназначенные для ручного регулирования
или полного прекращения потока газа
Технические характеристики: ГОСТ 21345-2005
Арматура трубопроводная фланцевая
Функциональные характеристики: техническое устройство, устанавливаемое на
трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия,
регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей
среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и
т.п.) путем изменения площади проходного сечения
Технические характеристики: ГОСТ Р 52720-2007
Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
Функциональные характеристики: техническое устройство, устанавливаемое на
трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия,
регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей
среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и
т.п.) путем изменения площади проходного сечения
Технические характеристики: ГОСТ Р 52720-2007
Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Функциональные характеристики: применяется, в основном, при проведении
кладочных и штукатурных работ, а так же при изготовлении цементных стяжек
полов
Технические характеристики: ГОСТ 28013-98
Известь строительная негашеная хлорная, марки а
Функциональные характеристики: применяется для приготовления растворов и
бетонов, вяжущих материалов и производства строительных изделий
Технические характеристики: ГОСТ 22688-77
Фланцы стальные плоские приварные из стали встЗсп2, встЗспЗ, давлением 1,0
мпа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм
Функциональные характеристики: плоский круглый конец трубы или
соединительной части, расположенный перпендикулярно к их оси, с отверстиями
под болты, равномерно расположенными по окружности
Технические характеристики: ГОСТ 12820-80
Прокладки из паронита марки пмб, толщиной 1 мм, диаметром
100 мм
Функциональные характеристики: предназначены для уплотнения плоских
разъемов агрегатов с различными средами
Технические характеристики: ГОСТ 481-80
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:
Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме из своих материалов, своими силами и средствами, обеспечить
надлежащее качество выполняемых работ и в установленные сроки. Нести риск случайной гибели или случайного
повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком. Нести ответственность пред Заказчиком за допущенные
отступления от требований, предусмотренные сметой на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258 и обязательными для сторон
строительными нормами и правилами (СаНПиНа). Гарантировать безвозмездное устранение выявленных недостатков
в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного
водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258 устанавливается в течение
2 (двух) лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Порядок сдачи и приемки результатов работы: Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по
капитальному ремонту системы холодного водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул.
Колхозная, д. 258 комиссионным составлением акта приема-сдачи выполненных работ.
Глава муниципального образования
Смородинское Узловского района
Е.Н.Семенова
Главный бухгалтер
И.В.Калашникова
к контракту №__
Приложение №3
от « _____» __________20___ г
форма
Акт
освидетельствования скрытых работ
г. Узловая
от «____» ______________20__ г.
Комиссия в составе:
Представителя Заказчика ____________________________ ( ФИО, должность)
Представителя Подрядчика ____________________________ ( ФИО, должность)
произвела осмотр скрытых работ подлежащих закрытию и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К
освидетельствованию предъявлены
виды и объемы выполненных
работ :
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать виды, объемы скрытых работ )
2. Работы проводились согласно сметной документации (приложение 1 к договору подряда №__ от «_____» _______
20___ года).
3. При выполнении работ применены материалы ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
( указать наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы
подтверждающие качество)
4. При выполнении работ
отсутствуют (или допущены) отступления от проектно- сметной документации)
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(при наличии отступлений указать какие допущены отступления, кем согласованы и дата согласования).
5.Дата начала работ
__________________________ .
6. Дата окончания работ __________________________ .
Решение комиссии: (принимает одно из решений)
1. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и
правилами.
2. Разрешается производство последующих работ по ремонту ___________________________ (наименование работ)
Представитель Подрядчика: __________________________________ ( ФИО)
Представитель Заказчика:
___________________________________ (ФИО)
Или:
1. При выполнении работ допущены отступления от сметной документации (указать какие)
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
2. Устранить допущенные отступления и привести в соответствие сметной документации.
3. Провести повторное освидетельствование скрытых работ «___» _____________ 20___г.
Представитель Заказчика:
Представитель Подрядчика:
______________________________ (ФИО
______________________________ ( ФИО)
к контракту №__
Приложение №4
от « _____» __________20__ г
форма
Акт
сдачи – приемки выполненных работ комиссией
г. Узловая
от «____» ______________20__ г.
Комиссия, созданная распоряжением ______от «____» ___________20___ г №___ , в составе:
председатель комиссии: _____________________________ ( ФИО, должность)
члены комиссии: ______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
в присутствии представителя Подрядчика __________________(ФИО, должность) во исполнение условий контракта
№___ от ___ ____________ провела приемку выполненных работ и установила:
1. Работы проводились Подрядчиком
_____________________
2. Срок начала выполнения работ согласно контракту- ____________________ .
3. Фактический срок начала выполнения работ _____________________
______________________________________________ (указать причину, принятые меры)
4. Срок окончания выполнения работ согласно контракту - ______________ .
4. Фактический срок окончания выполнения работ ______________ .
______________________________________________ (указать причину, принятые меры)
5. Цена контракта на начало выполнения работ
_______ руб.
6. Фактическая цена контракта на конец выполнения работ _________ руб.
На основании осмотра предъявленных к приемке выполненных работ и установления соответствия Акта о
приемке выполненных работ сметной документации комиссия установила, что работы
выполнены в полном
соответствии со сметной документацией с оценкой качества __________ (хорошо, удовлетворительно).
(Если обнаружены дефекты, комиссия принимает решение о проведении приемки выполненных работ после
устранения выявленных дефектов)
Решение комиссии: (принимает одно из решений)
1) Принять выполненные работы с оценкой _________________________________________ ;
1)Обнаружены
дефекты __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
( указать
какие) и провести повторную приемку выполненных работ после устранения дефектов.
«___» ________20__г
Председатель комиссии: __________________________________ (ФИО)
Члены комиссии:_ ___________________________________( ФИО),
____________________________________ (ФИО)
____________________________________ (ФИО)
____________________________________ (ФИО)
Представитель Подрядчика:
__________________________ ( ФИО)
Приложение №5
к контракту №___ от «__» ______ 20___г
Форма
Журнал
Производства работ по ремонту ____________________
Начало работ: ____________________
( Число, месяц, год)
Окончание работ: _________________
___________________
_______________ ( Ф.И.О.)
(подпись Подрядчика)
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Расчет цены муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного
водоснабжения жилого дома по адресу: Узловский р-н, с. Смородино, ул. Колхозная, д. 258 произведен на
основании Локальной сметы (Приложение № 1 к проекту муниципального контракта), составленной с применением
Федеральных Единых Расценок и индексов пересчета на первый квартал 2011 года, проверенной в Государственном
учреждении Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве» и составляет
112697,00 рублей (сто двенадцать тысяч шестьсот девяносто тсемь рублей 00 копеек).
Председатель комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
И.П. Картышева