проект договора - ГУП Продовольственный фонд

Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок от 24.09.12.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор на ремонт зданий №
г. Санкт-Петербург
«__» _____ 2012 г.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Продовольственный фонд"
(ГУП "Продовольственный фонд"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Новоженина Олега Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и __________________________________________________
именуемое в дальнейшем
«Подрядчик» в лице ___________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства на выполнение работ по ремонту зданий по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Обуховской обороны, д. 7, литера Б (мельница сортового помола) и пр. Обуховской обороны, д. 7,
литера В (обойная обдирная мельницы, кладовая №4, склад хранения муки), в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору).
1.2. Срок производства работ на объектах в соответствии с Календарным планом (Приложение №4 к
настоящему Договору).
1.3. Материалы для проведения работ по Договору предоставляет Подрядчик. Их стоимость
включена в общую стоимость работ. Все поставляемые материалы должны иметь
соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
1.4. Стоимость работ и материалов определяется Локальными сметными расчетами №1 и №2
(Приложения №1 и №2 к настоящему Договору).
1.5. Подрядчик обязуется в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора выполнить работы
собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций.
1.6. Подрядчик обязуется завершить производство работ и сдать выполненные работы, в
установленном порядке согласно разделу 4.
1.7. Гарантия на работы Подрядчика составляет – _____ год(а).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1.Производить работы в соответствии с технологическими требованиями, строительными
нормами и правилами, действующими в РФ.
2.1.2. Выполнить все работы в объёмах и сроках, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. При поступлении на расчетный счет авансового платежа в соответствии с п. 3.2. настоящего
Договора, в 3-х дневный срок приступить к работам по выполнению обязательств по Договору.
2.1.4.Использовать методы работы, сохраняющие объект, на котором производятся работы.
2.1.5.Направлять за свой счет для проведения работ по настоящему Договору необходимое
количество собственного и привлеченного технического персонала, и обеспечить его
оборудованием, а также необходимым инвентарем и материалами.
2.1.6.Не предпринимать действий, влекущих за собой нарушение служебной, коммерческой или
производственной тайны Заказчика.
2.1.7.Привлекать к работам обученный и проинструктированный по технике безопасности и
пожарной безопасности персонал.
2.1.8.Бережно относиться к имуществу Заказчика при выполнении работ по настоящему Договору.
2.1.9. Собственными силами и средствами регулярно производить уборку бытовых помещений и
прилегающей к ним территории, выделенных персоналу Подрядчика. Производить вывоз
бытового и строительного мусора, образующегося в ходе выполнения работ по настоящему
Договору.
2.1.10. Нести ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору
привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение сроков
производства работ.
2.1.11.Обеспечить соблюдение выполнения техническим персоналом Подрядчика контрольнопропускного режима Заказчика, техники пожарной и санитарной безопасности, взрывопожарной
безопасности на объектах по переработке и хранению растительного сырья ПБ 14-586-03 и нести
ответственность за их не соблюдение. Работы проводятся по Акту-допуску, подписанному обеими
сторонами.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Обеспечить доступ технического персонала Подрядчика на Объект Заказчика в сроки
проведения работ.
2.2.2.Своевременно осуществить финансирование работ в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.3.Обеспечить Подрядчика помещением для хранения инвентаря и оборудования, необходимых
для проведения работ.
2.2.4.Назначить лицо, уполномоченное принимать произведенные в соответствии с условиями
настоящего Договора работы, и подписывать соответствующие документы.
2.2.5.Заказчик обязуется обеспечить доступ к месту проведения работ и обеспечить отсутствие
людей и машин, находящихся непосредственно в местах проведения работ Подрядчика и не
имеющих к производству работ никакого отношения.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1.Производить личный досмотр сотрудников Подрядчика и их личных вещей, как в процессе
работ, так и после ее окончания силами службы безопасности Заказчика.
2.3.2.В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках
Договора.
3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет – __________ (_____________________ ), в
том числе НДС(18%) – ________ (_________________).
3.2. Заказчик производит авансирование по договору в размере 40(сорок)%, что составляет:________
(_________), в том числе НДС 18% - _________ (___________). Выплата аванса производится не позднее
___________ 2012 года.
3.3. Аванс, уплаченный заказчиком в соответствии с п.3.2. Договора учитывается в счет оплаты каждого
этапа работ в размере 40(сорок)% стоимости этапа. Стоимость этапов работ указана в Календарном плане
(Приложение №4 к настоящему Договору). Исполнитель выставляет счета на оплату стоимости каждого
выполненного по настоящему договору этапа работ с учетом зачета аванса.
3.4. Заказчик на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных сторонами, и
выставленного Исполнителем счета производит оплату стоимости каждого выполненного по настоящему
договору этапа работ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя не позднее 5 (Пяти) календарных дней после даты выполнения указанного этапа работ.
В выставляемом счете на оплату Исполнитель обязан указать номер и дату настоящего договора,
номер выполненного этапа работ.
3.5. В случае появления необходимости производства дополнительных видов работ, сумма Договора
пересматривается. Получившаяся разница указывается в дополнительном соглашении и оплачивается
отдельно выставленным счётом.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА РАБОТ
4.1.Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актами выполненных работ, в которых
фиксируется объем выполненных работ, сроки и стоимость выполненных работ. Оформленные
Подрядчиком Акт выполненных работ, счет-фактура и счет передаются Заказчику в течение 3
(трех) рабочих дней с даты окончания этапа выполнения работ.
4.2.Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с момента его получения, либо предоставить мотивированный отказ от
подписания акта, в противном случае работы считаются принятыми Заказчиком.
4.3. В случае досрочного выполнения работ и/или этапов работ Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить стоимость выполненных работ и/или этапов работ.
4.4. В случае обнаружения в ходе работ или при подписании Акта выполненных работ,
отступления от требований
по качеству работ, определенных в настоящем Договоре и
невозможности устранения недостатков немедленно, Подрядчик должен составить совместно с
Заказчиком Претензионный акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки проведения
работ по устранению недостатков, выявленных при приемке работ. Работы по устранению
недостатков проводятся за счет Подрядчика не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента
подписания Претензионного акта.
4.5.В случае причинения ущерба объекту, на котором производятся работы при проведении работ
Подрядчиком, Стороны создают рабочую комиссию по выяснению причин возникновения
повреждений и фиксируют обнаруженные повреждения в Акте, который подписывается
уполномоченными представителями обеих Сторон. Если установлено, что данные повреждения
появились по вине персонала Подрядчика, то Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном
объеме. Возмещение ущерба, причиненного персоналом Подрядчика и установленного комиссией,
осуществляется Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта
выполненных работ по окончании выполнения работ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.На протяжении всего срока Договора Подрядчик обязан своими силами и за свой счет
получать и обеспечивать действие лицензий и разрешений, требуемых действующим
законодательством для осуществления деятельности Подрядчика. Заказчик не несет какой-либо
ответственности за получение Подрядчиком, а также возможный отказ в выдаче или последующий
отзыв указанных Согласований.
5.2.Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику обо всех недостатках и
повреждениях, о которых Подрядчику стало известно в ходе проведения работ.
5.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
когда они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и приобщены к Договору в качестве Приложений и Дополнительных соглашений.
5.4.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны должны руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.Стороны несут ответственность за причиненный ущерб имуществу в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.3.Подрядчик несёт полную ответственность за безопасность своих сотрудников либо
привлеченных им субподрядчиков при выполнении работ по настоящему Договору.
6.4.Подрядчик несет ответственность за переданное ему Заказчиком имущество, а также за любые
действия, повлекшие за собой утрату или порчу имущества.
6.5.При невыполнении Заказчиком сроков оплаты, согласно п. 3.4. настоящего договора, Заказчик
оплачивает Подрядчику пени в размере 0.1% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.
6.6.При просрочке выполнения сроков работ, предусмотренных п.п.1.2. настоящего договора
Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0.1% от стоимости невыполненной работы за
каждый день просрочки.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) по настоящему Договору признаются:
землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, война и военные действия любого
характера, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, на возникновение и действие
которых стороны не могли, повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему
договору.
7.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), при этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
7.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна
немедленно, но не позднее 3 (трех) дней после начала действия обстоятельств форс-мажор,
известить в письменной форме сторону.
7.4.Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) лишает виновную сторону права ссылаться на них.
7.6. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и их
продолжительности будут служить справки компетентных государственных органов в
установленной форме.
7.7.Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) действуют на протяжении 6 (шести)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор,
может быть, расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне за 1 (один)
месяц до момента расторжения.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1.Споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами по возможности посредством
переговоров, а также с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа
на претензию составляет 10 рабочих дней с момента ее получения одной из Сторон.
8.2.При невозможности урегулировать спор путем переговоров он передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
9.2.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны должны руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на 4 (четырех) страницах на русском языке. Один
экземпляр находится у Заказчика, другой - у Подрядчика. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
Подрядчик:
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ГУП «Продовольственный фонд»
Юр. адрес: 190020, Санкт-Петербург,
Бумажная ул., д.3, лит.А
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.1/4, литер А
Р/с 40602810455000000003
в Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России» г.СПб
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН/КПП 7839304884/783901001
Тел./факс (812) 244-08-53, 244-06-73
Генеральный директор
_____________________(
М.П.
)
« ___ » _______________ 2012 г.
_____________________(О.В. Новоженин)
М.П.
« ___ » _______________ 2012 г.
Приложение № 1
к Договору на ремонт зданий №___ от __ _____ 2012г.
Локальный сметный расчет № 1
ремонт здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 7, литера Б
(мельница сортового помола)
Предоставляется Победителем закупки
Приложение № 2
к Договору на ремонт зданий №___ от __ _____ 2012г.
Локальный сметный расчет № 2
ремонт здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 7, литера В
(обойная обдирная мельницы, кладовая №4, склад хранения муки)
Предоставляется Победителем закупки
Приложение № 3
к Договору на ремонт зданий №___ от __ _____ 2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту зданий Заказчика.
1. Адрес объектов заказчика для выполнения ремонтных работ: Санкт-Петербург, пр.
Обуховской обороны, д. 7, литера Б (мельница сортового помола) и пр. Обуховской обороны, д.
7, литера В (обойная обдирная мельницы, кладовая №4, склад хранения муки).
2. Основные сведения об объемах работ выполняемых на объектах: в п.п.5, 6 Технического
задания и Приложениях № 1 и № 2 к Техническому заданию (карты дефектов).
3. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по 31.05.2013г., в соответствии со
сроками указанными в п.п.5, 6 Технического задания и календарным планом (Приложение №4 к
Договору на ремонт зданий № _____ от __.__.2012.)
3.1. Количество этапов работ – 14 (четырнадцать).
3.2. Объемы работ этапов соответствуют объемам ремонтных работ указанным в п.п.5, 6
Технического задания.
4. Требования к выполняемым работам:
Работы по ремонту зданий выполняются Подрядчиком в соответствии со СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПОТ Р М-012-2000
«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», СП 12-135-2003 «Безопасность
труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», при наличии
собственного действующего свидетельства, подтверждающего членство в саморегулируемой
организации в области ремонта зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом №
315-ФЗ от 01.12.2007 г. "О саморегулируемых организациях", наличии аттестованных
сотрудников на проведение и организацию работ методом промышленного альпинизма
(предоставить копии удостоверений), наличии аттестованных сотрудников в области общих
требований промышленной безопасности и в области требований промышленной безопасности на
объектах по хранению и переработке растительного сырья (предоставить копии удостоверений и
протоколов проверки знаний), наличии аттестации сотрудников по охране труда и пожарной
безопасности.
Перед заключением Договора Подрядчиком на утверждение Заказчику предоставляется:
- Локальный сметный расчет №1 в объемах п. 5 Технического задания (количество разделов
и содержание разделов Локального сметного расчета должно соответствовать строкам п. 5
Технического задания);
- Локальный сметный расчет №2 в объемах п. 6 Технического задания (количество разделов
и содержание разделов Локального сметного расчета должно соответствовать строкам п. 6
Технического задания).
Перед началом работ с Заказчиком согласовывается график производства работ.
Перед началом производства работ Заказчику предоставляется проект производства работ
разработанный Подрядчиком.
5. Задание на ремонт здания по адресу: пр. Обуховской обороны, д. 7, литер Б (мельница
сортового помола)
В соответствии картами дефектов здания мельницы сортового помола (литера «Б») выполнить
следующие ремонтные работы:
№ п/п
Ремонтные работы
Внутренние работы
Срок.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Сбить старый бетон и очистить поверхность бетона от высолов и
продуктов разрушения бетона.
Очистить рабочую арматуру балок и полок монолитных и сборных плит
перекрытия и покрытия от продуктов коррозии.
Нанести на очищенную арматуру антикоррозионное покрытие типа
«Мастерсил 300».
Восстановить бетон перекрытия, используя полимерные составы ВНВ
(вяжущие низкой водопотребности) типа составов Sika Mono Top-612.
Возможно применение других составов аналогичного типа.
По месту трещин в защитном слое бетона балок в осях А-В/11-15 сбить
старый бетон (вдоль трещин).
Восстановить бетон, используя полимерные составы ВНВ (вяжущие
низкой водопотребности) типа составов Sika Mono Top-612. Возможно
применение других составов аналогичного типа.
Трещины по бетону полок плит покрытия и перекрытия расшить, промыть
водой под давлением, высушить.
Зачеканить составом ВНВ (вяжущие низкой водопотребности),
ремонтным составом типа: Sika Mono Top-612, вяжущим «Эмако» 90 или
«Ксайпекс».
После чего плиту перекрытия оштукатурить. Возможно применение
других составов аналогичного типа.
Стальные балки покрытия очистить от продуктов коррозии.
На очищенную поверхность нанести лакокрасочное покрытие типа ПФ115 по грунтовкам ПФ-170 или ПФ-171 в соответствии со СниП 2.03.1185* «Защита строительных конструкций от коррозии».
До 31 декабря
2012г.
До 31 декабря
2012г.
До 31 декабря
2012г
До 31 декабря
2012г.
Наружные работы
5.5.
Восстановить отмостку вдоль здания в осях А//1-6 и А/14.
До 31 декабря
2012г.
5.6.
С несущих конструкций каркаса по фасадным стенам (колонны и
балки) в осях:
- колонна по оси А/10 с отм.+16,000 до отм.+24,000;
- балка по оси А/13-14 на отм.+3,000;
- балка по оси А/13-14 на отм.+6,500;
- колонна и балка в осях А/16-18 на отм.+6,500;
- балка и колонна по оси В/9-10 на отм.+23,540;
- балки по оси В/9-10 на отм.+3,500 и отм.+17,000;
- балка по оси В/12-13 на отм.+6,900;
- балка в осях В/14-15 на отм.+6,900;
- балка колонна в осях А-В/9-10 на отм.+24,750.
Сбить старый бетон и очистить поверхность бетона от высолов и
продуктов разрушения бетона.
Очистить рабочую арматуру от продуктов коррозии.
Нанести на очищенную арматуру антикор-розионное покрытие типа
«Мастерсил 300». Восстановить бетон перекрытия, используя
полимерные составы ВНВ (вяжущие низкой водопотребности) типа
составов Sika Mono Top-612 Возможно применение других составов
аналогичного типа. Восстановленные участки окрасить фасадной
краской.
До 31 декабря
2012г.
5.7.
Установить новые отливы в оконных проемах.
До мая 2013г.
5.8.
Очистить железобетонную плиту карниза от разрушенного бетона,
промыть водой под давлением, высушить.
Нанести антикоррозионное покрытие на арматуру.
Нанести состав ВНВ (вяжущие низкой водопотребности), ремонтный
До 31 декабря
2012г.
состав Sika Mono Top-612, «Эмако» 90 или «Ксайпекс». Возможно
применение других составов аналогичного типа.
Восстановить водоизоляционный ковер и окрытие парапета.
Восстановить водоизоляционный ковер на кровле здания.
Очистить кровлю от растительности и мусора.
5.9.
До 31 декабря
2012г.
6. Задание на ремонт здания по адресу: пр. Обуховской обороны, д. 7, литер В (обойная
обдирная мельницы, кладовая №4, склад хранения муки)
В соответствии картами дефектов здания обойной обдирной мельницы ржаного помола,
кладовая №4, склад хранения муки (литера «В»), выполнить следующие ремонтные работы:
№ п/п
Мероприятие
Срок.
Внутренние работы
6.1.
Сбить старый бетон и очистить поверхность бетона от высолов,
продуктов разрушения и коррозии. Очистить рабочую арматуру
балок и полок монолитных плит перекрытия, межэтажной площадки
и свода покрытия от продуктов коррозии. Нанести на очищенную
арматуру антикоррозионное покрытие типа «Мастерсил 300».
Восстановить бетон перекрытия, используя полимерные составы
ВНВ (вяжущие низкой водопотребности) типа составов Sika Mono
Top-612. Возможно применение других составов аналогичного типа.
До декабря
2012г.
Наружные работы
6.2.
Очистить цокольную часть стены в осях А/1-2 от продуктов
разрушения. Продуть сжатым воздухом, промыть водой.
На стену нанести цементно-песчаный раствор марки М:50.
Восстановленные участки окрасить фасадной краской.
До декабря
2012г.
6.3.
Восстановить отмостку в осях А/1-2.
До декабря
2012г.
6.4.
6.5.
Трещину в осях Д/4-5 расшить, продуть сжатым воздухом, промыть
водой под давлением. Зачеканить цементно-песчаным
раствором марки М:50. Восстановленные участки окрасить фасадной
краской.
Со всех конструкций каркаса (колонн, обвязочных балок фасада,
карниза и козырьков) сбить старый бетон и очистить поверхность от
высолов, продуктов разрушения бетона и коррозии.
Очистить рабочую арматуру от продуктов коррозии.
Нанести на очищенную арматуру антикоррозионное покрытие типа
«Мастерсил 300».
Восстановить бетон перекрытия, используя полимерные составы
ВНВ (вяжущие низкой водопотребности) типа составов Sika Mono
Top-612 Возможно применение других составов аналогичного типа.
Восстановленные участки окрасить фасадной краской.
1. Приложение № 1 к Техническому заданию
2. Приложение № 2 к Техническому заданию
Подрядчик________________
Заказчик___________________
До декабря
2012г.
До декабря
2012г.
10
Приложение № 4
к Договору на ремонт зданий №___ от __ _____ 2012г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Заполняется Участником закупки!
№№
этапов
работ
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование этапов работ
Сбить старый бетон и очистить поверхность
бетона от высолов и продуктов разрушения
бетона.
Очистить рабочую арматуру балок и полок
монолитных и сборных плит перекрытия и
покрытия от продуктов коррозии.
Нанести
на
очищенную
арматуру
антикоррозионное покрытие типа «Мастерсил
300».
Восстановить бетон перекрытия, используя
полимерные составы ВНВ (вяжущие низкой
водопотребности) типа составов Sika Mono Top612. Возможно применение других составов
аналогичного типа. (Литера Б)
По месту трещин в защитном слое бетона балок
в осях А-В/11-15 сбить старый бетон (вдоль
трещин).
Восстановить бетон, используя полимерные
составы ВНВ (вяжущие низкой
водопотребности) типа составов Sika Mono Top612. Возможно применение других составов
аналогичного типа. (Литера Б)
Трещины по бетону полок плит покрытия и
перекрытия расшить, промыть водой под
давлением, высушить.
Зачеканить составом ВНВ (вяжущие низкой
водопотребности), ремонтным составом типа:
Sika Mono Top-612, вяжущим «Эмако» 90 или
«Ксайпекс».
После чего плиту перекрытия оштукатурить.
Возможно применение других составов
аналогичного типа. (Литера Б)
Стальные балки покрытия очистить от
продуктов коррозии.
На очищенную поверхность нанести
лакокрасочное покрытие типа ПФ-115 по
грунтовкам ПФ-170 или ПФ-171 в
соответствии со СниП 2.03.11-85* «Защита
строительных конструкций от коррозии».
(Литера Б)
Восстановить отмостку вдоль здания в осях
А//1-6 и А/14. (Литера Б)
Стоимость
Начало
Окончание этапа работ
этапа работ этапа работ
без НДС
(руб.)
__.__.2012г
__.__.201_г
__.__.2012г __.__.201_г
__.__.2012г
__.__.201_г
__.__.2012г __.__.201_г
__.__.2012г __.__.201_г
11
6.
7.
8.
9.
10.
С несущих конструкций каркаса по фасадным
стенам (колонны и балки) в осях:
- колонна по оси А/10 с отм.+16,000 до
отм.+24,000;
- балка по оси А/13-14 на отм.+3,000;
- балка по оси А/13-14 на отм.+6,500;
- колонна и балка в осях А/16-18 на отм.+6,500;
- балка и колонна по оси В/9-10 на отм.+23,540;
- балки по оси В/9-10 на отм.+3,500 и
отм.+17,000;
- балка по оси В/12-13 на отм.+6,900;
- балка в осях В/14-15 на отм.+6,900;
- балка колонна в осях А-В/9-10 на отм.+24,750.
__.__.2012г __.__.201_г
Сбить старый бетон и очистить поверхность
бетона от высолов и продуктов разрушения
бетона.
Очистить рабочую арматуру от продуктов
коррозии.
Нанести на очищенную арматуру антикоррозионное покрытие типа «Мастерсил 300».
Восстановить бетон перекрытия, используя
полимерные составы ВНВ (вяжущие низкой
водопотребности) типа составов Sika Mono Top612 Возможно применение других составов
аналогичного типа. Восстановленные участки
окрасить фасадной краской. (Литера Б)
Установить новые отливы в оконных проемах.
__.__.2012г __.__.201_г
(Литера Б)
Очистить железобетонную плиту карниза от
разрушенного бетона, промыть водой под
давлением, высушить.
Нанести антикоррозионное покрытие на __.__.2012. __.__.201_г
арматуру.
Нанести состав ВНВ (вяжущие низкой
водопотребности), ремонтный состав Sika Mono
Top-612, «Эмако» 90 или «Ксайпекс». Возможно
применение других составов аналогичного типа.
Восстановить водоизоляционный ковер и
окрытие парапета. (Литера Б)
Восстановить водоизоляционный ковер на
кровле здания.
__.__.2012г __.__.201_г
Очистить кровлю от растительности и мусора.
(Литера Б)
Сбить старый бетон и очистить поверхность
бетона от высолов, продуктов разрушения и
коррозии. Очистить рабочую арматуру балок и
полок
монолитных
плит
перекрытия,
межэтажной площадки и свода покрытия от __.__.2012г __.__.201_г
продуктов коррозии.
Нанести на очищенную
арматуру антикоррозионное покрытие типа
«Мастерсил 300».
Восстановить бетон перекрытия, используя
полимерные составы ВНВ (вяжущие низкой
водопотребности) типа составов Sika Mono Top612. Возможно применение других составов
аналогичного типа. (Литера В)
12
11.
Очистить цокольную часть стены в осях А/1-2
от продуктов разрушения. Продуть сжатым
воздухом, промыть водой.
__.__.2012г __.__.201_г
На стену нанести цементно-песчаный раствор
марки М:50. Восстановленные участки окрасить
фасадной краской. (Литера В)
12.
Восстановить отмостку в осях А/1-2. (Литера В)
13.
14.
__.__.2012г
__.__.201_г
Трещину в осях Д/4-5 расшить, продуть сжатым
воздухом, промыть водой под давлением.
Зачеканить
цементно-песчаным
раствором __.__.2012г __.__.201_г
марки М:50. Восстановленные участки окрасить
фасадной краской. (Литера В)
Со всех конструкций каркаса (колонн,
обвязочных балок фасада, карниза и козырьков)
сбить старый бетон и очистить поверхность от
высолов, продуктов разрушения бетона и
коррозии.
Очистить рабочую арматуру от продуктов
коррозии.
Нанести
на
очищенную
арматуру
антикоррозионное покрытие типа «Мастерсил __.__.2012г __.__.201_г
300».
Восстановить бетон перекрытия, используя
полимерные составы ВНВ (вяжущие низкой
водопотребности) типа составов Sika Mono Top612 Возможно применение других составов
аналогичного типа.
Восстановленные участки окрасить фасадной
краской. (Литера В)
ИТОГО:
Особые условия: Начало работ в течение 3(трех) дней после поступления аванса на расчётный
счёт Подрядчика.
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ГУП «Продовольственный фонд»
____________О.В. Новоженин
“___”_______________2012 г.
ПОДРЯДЧИК:
___________
“___”________________2012 г.
13
Приложение № 2
к Извещению о проведении
запроса котировок
от 24.09.12.
Форма котировочной заявки
(заполняется Участником закупки)
Дата ___________ № ___________
Кому:_________________________
Котировочная заявка
1. Участник закупки, сведения о котором указаны в таблице № 1 настоящей котировочной
заявки, заявляет о готовности выполнить работы в объеме, на условиях и в сроки, указанные
Проекте договора, являющимся Приложением № 1 к Извещению от 21.09.12. о проведении
запроса котировок на выполнение работ по ремонту зданий по адресу: Санкт-Петербург,
пр.Обуховской обороны, д.7, литеры Б, В.
Таблица № 1
№ Требования, предъявляемые к наличию в котировочной
Сведения об участнике
п/п
заявке сведений об участнике закупки
закупки
1.
Наименование (для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
2.
Место нахождения (для юридического лица)
Место жительства (для физического лица)
3.
Банковские реквизиты
4.
Идентификационный номер налогоплательщика
2. Стоимость работ составляет _______ (____________) руб. __коп., включая________________.
3. Подавая настоящую котировочную заявку, Участник подтверждает, что соответствует
следующим обязательным требованиям:
а) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки в целях участия в закупке для нужд Предприятия;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Приложения:
1. Копия собственного действующего свидетельства СРО по видам работ по предмету
договора - ___ л.
2. Копии удостоверений аттестованных сотрудников на проведение и организацию работ
методом промышленного альпинизма - ___ л.
3. Копии удостоверений и протоколов проверки знаний аттестованных сотрудников в области
общих требований промышленной безопасности и в области требований промышленной
безопасности на объектах по хранению и переработке растительного сырья - ___ л.
4. Календарный план по форме Приложения №4 к Договору на ремонт зданий №__ от ______.
Подпись руководителя
М.П.