ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Утверждаю
Главный врач
медицинской организации МАУ «ГКБ № 14»
___________________
В.Н.Кухаркин
М.П. (личная подпись)
(расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договора на поставку товара: оборудование и расходные материалы для
сети
Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14»
Согласовано:
Зам. руководителя медицинской организации
по кадрово- юридичексой работе
____________________ Шунайлова С.С.
2014 год
.
.
.
Извещение о проведении запроса котировок
№
п/п
1.
Наименование показателя
Значение (пояснение)
Наименование Заказчика
Полное официальное наименование Заказчика: Муниципальное
автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14»
-Адрес Заказчика:620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 22
Партсъезда ,15 А
e-mail: ks@egkb14.ru
-Ф.И.О. контактного лица: Гаврилова Светлана Валерьевна
-Номер телефона: 8 (343) 338-19-36
2.
Предмет запроса котировок
Оборудование и расходные материалы для сети
3.
Форма заявки участника
закупки
4.
Наименование,
характеристики и количество
поставляемых товаров
Максимальная цена договора
Участник подает заявку по форме, установленной документацией
запроса котировок. Заявка должна содержать ценовое предложение
участника закупки и все остальные сведения, установленные
документацией запроса котировок. Заявка должна быть подписана
участником закупки и скреплена печатью участника закупки –
юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии у
индивидуального предпринимателя печати).
Формируются и указываются согласно технической части документации
запроса котировок
5.
6.
7.
8.
9.
Сведения о включенных (не
включенных) в цену товаров
расходах
Источник финансирования
Форма, сроки и условия
оплаты товаров
Место доставки поставляемых
товаров
10.
Срок поставки товаров
11.
Дата начала подачи заявок на
участие в запросе котировок
Дата окончания подачи заявок
на участие в запросе котировок
Порядок и место время
подачи заявок на участие в
запросе котировок
12.
13.
14.
Срок подписания договора
победителем в проведении
запроса котировок
99 920,42 (девяносто девять тысяч девятьсот двадцать рублей 42
копейки), согласно мониторингу цен, анализу коммерческих
предложений.
Цена товаров должна включать расходы на уплату НДС, иных налогов,
сборов и других обязательных платежей, доставку, разгрузку и других
расходов.
Средства ОМС
Безналичный расчет по факту поставки, в течение 14 рабочих дней с
момента поставки Товара (подписания товарной накладной).
Полное официальное наименование места доставки: Муниципальное
автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14» (МАУ
«ГКБ № 14»)
-Адрес места доставки: г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 15-а
(отдел АСУ)
-Ф.И.О. контактного лица: Левицкая Ирина Владимировна
-Номер телефона: 338-19-38
с момента заключения договора в течение 7 (семи) календарных дней
21 марта 2014
26 марта 2014
Порядок подачи заявки:
1. В бумажной форме за подписью и печатью участника закупки, по
адресу: 620039, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. 22 Партсъезда,15 А, каб. № 201 Контрактная служба;
в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (время местное)
2. В форме электронного документа – скан-копия заявки участника
закупки, подписанной участником и скрепленной печатью участника
закупки – направленного по электронной почте по адресу: ks@egkb14.ru.
При подаче заявки по электронной почте в теме письма обязательно
указание слова «Заявка» и наименования запроса цен.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок
(единственному участнику) в электронном виде на указанный в заявке
адрес электронной почты победителя (единственного участника)
оформленный, не подписанный договор.
Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение двух
рабочих дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет
его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
Заказчик в течение десяти рабочих дней после получения от Победителя
запроса котировок (единственного участника) подписанного в
соответствии с настоящим Положением договора, подписывает его,
скрепляет печатью.
Приложение №1
к извещению о проведении
запроса котировок
Исх № ____от ______________
Главному врачу
МАУ «ГКБ № 14»
Заявка на поставку _____(указать предмет поставки)_____________________
№ заявки на сайте _________для МАУ «ГКБ № 14»
Изучив техническое задание на право заключения договора на (указывается наименование
предмета
поставки),______________(указывается
наименование
участника
размещения
заказа)________________в лице, ___(указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя,
уполномоченного лица для юридического лица)____, сообщает о согласии исполнить условия договора.
2. __(указывается наименование участника размещения заказа)__предлагает поставить товары
по цене________руб. на общую сумму_________ (сумма прописью), в том числе НДС, расходы на
доставку.
3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.
4. Настоящим декларируем соответствие (указывается наименование участника размещения заказа)
следующим требованиям:
а) соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров
б) отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено
Федеральными законами в сфере закупок товаров, работ, услуг
1.
№
п/п
Торговое
Характеристики/ Единица
Цена за
наименование
Страна,
измерения единицу,
компанияруб.
производитель
Количество
Сумма, руб.
1.
Информация о поставщике:
Почтовый адрес
Юридический адрес
Телефон, электронный адрес
Контактное лицо
ИНН/КПП
Код ОГРН
Расчетный счет
Кор.счет
Наименование банка
БИК
наименование должности, Ф.И.О.
руководителя, уполномоченного лица
для юридического лица
М.П.
_________________ подпись, расшифровка
Приложение №2 к извещению
о проведении запроса котировок
Техническое задание на поставку товаров
(требование о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара)
Наименование предмета запроса котировок: оборудование и расходные материалы для сети
1. Наименование поставляемых товаров: оборудование и расходные материалы для сети, в соответствии
с приложением № 1 к техническому заданию.
2. Количество поставляемых товаров: в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.
3. Место поставки товаров: МАУ «Городская клиническая больница № 14», 620039, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 15-а
4. Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения договора в течение 7 (семи) календарных
дней
5. Источник финансирования: средства ОМС
6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата производится по безналичному расчету по факту
поставки товаров в течение 14 рабочих дней после подписания накладной.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается
договором в размере 1% от цены товара подлежащего поставке, путем удержания из суммы, подлежащей
оплате. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7. Условия поставки товаров: доставка, разгрузка до места Заказчика за счет средств и сил Поставщика.
8. Общие требования к товарам: поставляемые изделия должны иметь Сертификат качества, выданный в
установленном в соответствии с законодательством РФ порядке, инструкция на русском языке.
9. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:
Согласно приложению № 1 к техническому заданию.
10. Требования по комплектности товаров: не установлено.
11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:
наличие Сертификата качества, выданного в установленном в соответствии с законодательством РФ
порядке, инструкция на русском языке.
12. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной
эксплуатации товара: не предусмотрено
13. Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов.
14. Порядок сдачи и приемки товаров: в соответствии с условиями договора.
15. Требования по монтажу поставленного товара: не требуется.
16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с
поставленными товарами: не установлено.
17. Требования по объему гарантий качества товаров: не установлено
18. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки
19. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с
действующим законодательством
20. Обоснование начальной максимальной цены:
Ед.
изм.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Международное
непатентованное наименование
Патч-корд UTP Cat.5e литой
0,3м серый
Коннекторы RJ-45
Коммутатор D-Link DES1210-52 WEB Smart III
48x10/100Mbps
2x10/100/1000Mbps
2x10/100/1000BASE-T/SFP
Коммутатор
(переключатель) Dlink 4-х
Кол
-во
Цена за единицу, руб.
Коммерческое
Коммерческое
Коммерческое
предложение
предложение
предложение
№ 1 (вх. № 7
№ 2 (вх. № 8
№ 3 (вх. № 9
от
от
от
18.03.2014г.)
18.03.2014г.)
18.03.2014г.)
Средняя
цена, руб.
Итого
шт.
200
40,00
41,50
41,00
40,83
8 166,00
шт.
200
6,00
6,50
7,00
6,50
1 300,00
шт.
3
11 900,00
12 025,00
12 000,00
11 975,00
35 925,00
шт.
24
2 000,00
2 012,00
2 050,00
2 020,67
48 496,08
5.
портовый USB KVM с 2-мя
кабелями (DKVM-4U)
Рация (радиостанция)
VECTOR VT43 R2
шт.
2
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 016,67
Итого:
6 033,34
99 920,42
Приложение № 1 к техническому заданию
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование параметра
(функциональные характеристики
(потребительские свойства) и
качественные характеристики
товара)
Патч-корд UTP Cat.5e литой 0,3м
серый
Коннекторы RJ-45
Коммутатор D-Link DES-1210-52
WEB Smart III 48x10/100Mbps
2x10/100/1000Mbps
2x10/100/1000BASE-T/SFP
Коммутатор (переключатель) Dlink
4-х портовый USB KVM с 2-мя
кабелями (DKVM-4U)
Техническое требование (показатель)
Кол-во,
шт.
Патч-корд UTP Cat.5e литой 0,3м серый
200
Коннекторы RJ-45
Тип проводного оборудования - коммутатор
Количество портов – не менее 48 10/100Мбит/с, 2
10/100/1000BASE-T, не менее 2 комбо-порта
10/100/1000BASE-T/SFP
Тип управляемый
Скорость передачи данных не менее 10/100/1000 Мбит/с
Авт. переключение MDI/MDIX – Да
Объем таблицы MAC – 8k
Блок питания – внутренний
Подключение к компьютерам
- Не менее 4 разъема видео DB-15 «папа» (к мониторному
порту компьютера)
- не менее 4 разъема USB 2.0 Type A (к порту USB
компьютера)
Консольные разъемы
-Разъем видео DB-15 «мама» (к монитору консоли)
-Разъем USB «мама» (к USB-клавиатуре консоли)
-Разъем USB «мама» (к USB-мыши консоли)
Выбор компьютера
(Ручное переключение между 4 компьютерами)
-Нажатием кнопки
-Нажатием «горячей» клавиши
-Подтверждение о переключении: сигнализация звуком
Меню горячих клавиш
-Scroll Lock + Scroll Lock + 1: переключение на компьютер 1
-Scroll Lock + Scroll Lock + 2: переключение на компьютер 2
-Scroll Lock + Scroll Lock + 3: переключение на компьютер 3
-Scroll Lock + Scroll Lock + 4: переключение на компьютер 4
-Scroll Lock + Scroll Lock + -->: переключение на следующий
компьютер
-Scroll Lock + Scroll Lock + <--: переключение на
предыдущий компьютер
-Scroll Lock + Scroll Lock + B: отключение/подключение
сигнала
-Scroll Lock + Scroll Lock + M: «сброс» мыши и клавиатуры
-Scroll Lock + Scroll Lock + S: режим автосканирования
каждые 10 секунд
Индикаторы
-не менее 4 индикатора портов для 4 подключенных
компьютеров
Питание 5 В/70 мА
Источник питания
-Через порт USB компьютера, не требуется внешний адаптер
питания
Сертификаты EMI
-FCC Class B
-CE
-C-Tick
Поддерживаемые ОС
-Microsoft Windows 98SE, ME, NT, 2000, XP, NT 2003
-Mac O.S. 9.0 и выше
Комплект поставки
-Переключатель DKVM-4U
200
3
24
5.
Рация (радиостанция) VECTOR
VT43 R2
-2 набора KVM кабелей 1.8 м (каждый включает в себя 1
видеокабель, 1 кабель USB 2.0)
-Руководство пользователя по быстрой установке
Основные характеристики
Товар сертифицирован Да
Гарантия 1 год
Тип портативная
Мощность 2 Вт
Дисплей Есть
Количество каналов PMR77
Количество каналов LPD77
Функции и возможности
Сканирование каналов Есть
Индикатор заряда Есть
Vox (голосовая активация) Есть
PTT (нажми и говори) Есть
Звуковой сигнал вызова Есть
Блокировка клавиатуры Есть
Питание
Тип элементов питания Li-Ion аккумулятор
Время работы1100 мАч ч
Дополнительная информация
Зарядное устройство в комплекте Есть
Габаритные размеры 50 x 84 x 27 мм
2
Проект договора
на поставку товара: оборудование и расходные материалы для сети для МАУ «ГКБ №14»
г. Екатеринбург
«____»_____________ 2014 г.
___________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице
, действующего
(ей) на основании _____________________, с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение «Городская
клиническая больница № 14», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача медицинской организации
Кухаркина В.Н.., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола Единой комиссии №
_____ от _______________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товары, указанные в п. 1.2. настоящего договора, в
указанные в настоящем договоре сроки, а Заказчик обязуется принять указанные товары и своевременно
произвести их оплату на условиях настоящего договора.
1.2. Предметом поставки являются следующие товары: оборудование и расходные материалы для сети, в
соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к договору)
2. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Количество подлежащего поставке товара определяется в спецификации (приложении № 1 к договору).
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным
требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.
3.2. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском
языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в графике поставок (приложении № 2 к договору).
4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 15-а (отдел
АСУ)
4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика, в соответствии с техническим заданием
(приложение № 1 к договору) .
4.4. Право собственности на Товар и все связанные с ним риски переходят к Заказчику с момента принятия Товара.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Заказчик в момент приемки товара обязан проверить соответствие поставляемого товара спецификации, товарной
накладной, проверить товар по количеству и произвести осмотр на отсутствие внешних дефектов. О выявленных
несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка Товара до Заказчика: с использованием
собственного транспорта Поставщика или с привлечением транспортной компании, продукцию должен
сопровождать представитель Поставщика, имеющий надлежащим образом оформленную для осуществления
таких действий доверенность
5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, если такие требования
предъявляются действующим законодательством или настоящим договором.
5.3. Транспортные расходы по доставке товара несет Поставщик.
5.4. Датой поставки товара считается дата передачи его Заказчику и подписания накладной. Право собственности на
товар переходит к Заказчику с момента подписания накладной.
5.5. При приемке товара Стороны руководствуются Инструкциями о порядке приемки товара по количеству
(утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.05.65г. № П-6) и по качеству (утверждена Постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7).
5.6. Приемка товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время ее передачи Заказчику.
5.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента принятия товара
Заказчиком, что подтверждается подписанием товарной накладной. С указанного момента Поставщик считается
выполнившим свою обязанность по передаче товара.
5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае, если качество и/или комплектность
поставленного товара не соответствует качеству и/или комплектности, указанным в настоящем договоре, а также
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
.6. ТАРА И УПАКОВКА
6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка
Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии
бережного с ним обращения.
7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
7.1 Цена единицы товара и общая стоимость Товара, подлежащего поставке в соответствии с котировочной
документацией ____________. Цена Товара указана с учетом НДС и других расходов Поставщика.
7.2. Заказчик осуществляет оплату Товара в рублях в безналичной форме по факту поставки товара в течение 10
рабочих дней с момента подписания товарной накладной, за счет средств ОМС.
7.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе
потребовать уплату неустойки Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования ЦБ РФ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 1% от цены
договора, путем удержания из суммы, подлежащей оплате. Поставщик освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
9.2. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности
урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом
Свердловской области.
9.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего
гражданского законодательства РФ.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, в соответствии с Положением
о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ГКБ № 14» .
9.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению Арбитражного суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним
отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством
9.5 Настоящий договор подготовлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у
каждой из сторон. Договор подписан уполномоченными представителями сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Поставщик:
(наименование юридического лица)
Место нахождения:
10.2. Заказчик:
Муниципальное автономное учреждение
«Городская клиническая больница № 14»
Телефон (ы):
Платежные реквизиты:
(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного
лица)
(подпись)
Главный врач
________________________________
(подпись)
М.П.
М.П.
Номер реестровой записи: _____________________
Приложение № 1
к договору на поставку товаров
№ ______________ от «___»______________20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Наименование предмета запроса котировок: оборудование и расходные материалы для сети
1. Наименование поставляемых товаров: оборудование и расходные материалы для сети, в соответствии
с приложением № 1 к техническому заданию.
2. Количество поставляемых товаров: в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.
3. Место поставки товаров: МАУ «Городская клиническая больница № 14», 620039, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 15-а
4. Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения договора в течение 7 (семи) календарных
дней
5. Источник финансирования: средства ОМС
6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата производится по безналичному расчету по факту
поставки товаров в течение 14 рабочих дней после подписания накладной.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается
договором в размере 1% от цены товара подлежащего поставке, путем удержания из суммы, подлежащей
оплате. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7. Условия поставки товаров: доставка, разгрузка до места Заказчика за счет средств и сил Поставщика.
8. Общие требования к товарам: поставляемые изделия должны иметь Сертификат качества, выданный в
установленном в соответствии с законодательством РФ порядке, инструкция на русском языке.
9. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:
Согласно приложению № 1 к техническому заданию.
10. Требования по комплектности товаров: не установлено.
11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:
наличие Сертификата качества, выданного в установленном в соответствии с законодательством РФ
порядке, инструкция на русском языке.
12. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной
эксплуатации товара: не предусмотрено
13. Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов.
14. Порядок сдачи и приемки товаров: в соответствии с условиями договора.
15. Требования по монтажу поставленного товара: не требуется.
16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с
поставленными товарами: не установлено.
17. Требования по объему гарантий качества товаров: не установлено
18. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки
19. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с
действующим законодательством
Приложение № 1
1. Таблица цен
№
п/п
Наименование товара
1
Патч-корд UTP Cat.5e
литой 0,3м серый
Коннекторы RJ-45
Коммутатор D-Link
DES-1210-52 WEB Smart
III 48x10/100Mbps
2x10/100/1000Mbps
2x10/100/1000BASET/SFP
2.
3.
Технические
характеристики
Единица
измерения
Кол-во
шт.
200
шт.
шт.
200
3
Цена за
единицу
измерения,
руб.
Стоимость,
в т.ч. НДС,
руб.
4.
5.
Коммутатор
(переключатель) Dlink
4-х портовый USB KVM
с 2-мя кабелями
(DKVM-4U)
Рация (радиостанция)
VECTOR VT43 R2
шт.
24
шт.
2
Итого цена договора составляет:______________ рублей, с учетом НДС в размере ________________ рублей.
Заказчик:
Главный врач МАУ «ГКБ №14»
Поставщик:
______________________ /________________________/
__________________________ В.Н. Кухаркин
М.П.
М.П.
Приложение № 2
к договору
на поставку товаров
№ __________________________ от «___»_______________20__ г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
№
Полное
наименование
Получателя
Место
нахождение
Получателя
Ф.И.О.
руководителя
Получателя
Контактные
реквизиты
Получателя
Наименование
товаров
Количество
отгружаемых
товаров,
1
2
3
4
5
6
7
1
МАУ «ГКБ №
14»
г. Екатеринбург,
пер. ул. 22-го
Партсъезда, 15-а
Главный врач
В.Н. Кухаркин
Левицкая
Ирина
Владимировна
тел.: 338-19-38
Оборудование
и расходные
материалы для
сети
В соответствии
со
спецификацией
Заказчик:
Главный врач МАУ «ГКБ №14»
Поставщик:
__________________________ В.Н. Кухаркин
М.П.
М.П.
Период
отгрузки
и доставки
товаров
8
с момента
заключения
договора в
течение 7
(семи)
календарных
дней