Приложение № 3 - Спецстройсервис» при Спецстрое России»

Приложение № 3
к документации процедуры закупки
способом запроса котировок цен
(идентификационный номер процедуры № 35/4- 13573)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
г. Москва
«___» ___________ 2013г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис»
при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника
Ярцева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице
______________________________,
действующего
на
основании
____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки, установленные настоящим
Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, качественные, технические и иные
характеристики Товара, цена, объем (количество), сроки поставки, место поставки,
порядок оплаты определяются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товар,
являющейся предметом настоящего Договора, принадлежит Поставщику на праве
собственности, свободен от прав третьих лиц, имеет соответствующие документы,
подтверждающие надлежащее качество Товара в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
1.4. Адрес доставки – Амурская обл., ст. «Ледяная» Забайкальской ж.д.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым, комплектным и
соответствовать требованиям технических нормативов, стандартов (ГОСТ) и технических
условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации,
и удостоверяться сертификатами (паспортами) качества.
2.2. Все документы должны быть составлены на русском языке и полностью
соответствовать действующим на момент поставки стандартам и требованиям
действующего законодательства РФ.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора в соответствии со Спецификацией № 1 составляет ___________
(_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - ___________
(_____________________) рублей __ копеек и увеличению не подлежит.
3.2. Цена настоящего Договора включает стоимость Товара, расходы Поставщика
по погрузочным работам, транспортные затраты на доставку Товара до Адреса доставки,
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
расходы на получение, в случае необходимости, сертификатов и разрешительных
документов на Товар, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с
исполнением своих обязательств по настоящему Договору.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится на основании предоставленного
Поставщиком счета на оплату в следующем порядке:
3.3.1. Покупатель перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере до 50% от
Цены Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления
Поставщиком безотзывной банковской гарантии возврата аванса на сумму авансового
платежа, при этом, нарушение Покупателем установленных в настоящем пункте
требований по сроку оплаты аванса не является основанием для переноса Поставщиком
сроков поставки Товара;
3.3.2. Покупатель перечисляет Поставщику второй платеж в размере до 40% от
стоимости изготовленного и готового к отгрузке товара, в течение 10 (десяти) банковских
дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика об отгрузке Товара, что
подтверждается копией ж/д квитанции об отправке Товара;
3.3.3. Окончательный расчет в размере 10 % от стоимости поставленного товара
производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12, которая является свидетельством передачи
Товара (партии Товара) Покупателю и оригиналов счетов-фактур.
3.4. Платежи осуществляются на основании счета Поставщика. Если переданный
Покупателю счет не соответствует требованиям действующего законодательства РФ либо
содержит ошибки, то Покупатель вправе отказаться от оплаты до предоставления
Поставщиком надлежащим образом оформленного счета. В этом случае срок оплаты
начинает исчисляться только с момента предоставления надлежаще оформленного счета.
3.5. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается
исполненным с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
3.6. Поставщик в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания
настоящего Договора предоставляет Покупателю безотзывную банковскую гарантию на
сумму аванса, предусмотренного п. 3.3.1. настоящего Договора. Поставщик обязуется
письменно согласовать банк-гарант и условия банковской гарантии с Покупателем.
Поставщик несет все расходы по получению безотзывной банковской гарантии
возврата аванса.
Требования к предоставляемой банковской гарантии:
- уплата денежных сумм по гарантии по первому письменному требованию
Покупателя;
- выплата гарантийной суммы должна быть произведена без необходимости
представления решения арбитражного суда, вынесенного против Поставщика;
- срок банковской гарантии должен превышать срок поставки Товара не менее чем
на 60 (шестьдесят) календарных дней;
- гарантийная сумма перечисляется Гарантом на счёт, указанный Покупателем в
требовании не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения Гарантом
письменного требования Покупателя (Бенефициара) о совершении платежа;
- принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к
Гаранту может быть передано третьему лицу без согласования с Гарантом.
Требования к банку (Гаранту):
- при авансе до 50 млн. рублей – должен входить в топ-100 российских банков по
активам согласно рейтингу www.banki.ru;
- при авансе от 50 млн. до 500 млн. - должен входить в топ-50 российских банков
по активам согласно рейтингу www.banki.ru;
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
- при авансе от 500 млн. - должен входить в топ-10 российских банков по активам
согласно рейтингу www.banki.ru.
3.7. Положение п. 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ не применяется. С
момента поставки Товара и до полной его оплаты Покупателем Товар, не оплаченный
Покупателем либо оплаченный не полностью, не считается находящимся в залоге у
Поставщика и Покупатель имеет право распоряжаться Товаром по своему усмотрению.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязан поставить Товар в срок, согласованный Сторонами в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
4.3. Право собственности на Товар, риск случайной утраты или повреждения
Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной
накладной по форме ТОРГ-12.
4.4. Доставка Товара до Адреса доставки осуществляется силами Поставщика, либо
привлеченными им третьими лицами. Разгрузка Товара по Адресу доставки
осуществляется силами Покупателя, либо привлеченными им третьими лицами.
4.5. Поставщик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отгрузки Товара
направить Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке. Уведомление
направляется посредством электронного сообщения на адрес электронной почты,
указанный в реквизитах Покупателя, с приложением приемо-сдаточных документов
(товарная, товарно-транспортная накладные в формате .xls), подлежащих подписанию при
передаче Товара. В уведомлении указывается: ассортимент, количество, стоимость
подготовленного к отгрузке Товара, намечаемый срок отгрузки.
4.6. Право досрочной поставки допускается только с письменного согласия
Покупателя.
4.7. Покупателю поставляется Товар, прошедший таможенную очистку и
свободный от уплаты всех необходимых налогов, акцизов, сборов и других законных,
обоснованных и подлежащих уплате платежей.
4.8. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на
поставленный Товар (партию Товара):

счет-фактура - 1 шт.;

товарная накладная по форме ТОРГ-12 - 1 шт.;

товарно-транспортная (железнодорожная) накладная - 1 шт.;

документы, подтверждающие надлежащее качество Товара, выданные
уполномоченными организациями (сертификат соответствия или декларация
безопасности, паспорт качества, заключение санитарно-эпидемиологической службы РФ
или гигиенический сертификат и др.) - 2 шт.;

техническая документация на русском языке (инструкции Производителя,
гарантийные сертификаты и пр.) - 1 комплект.

таможенная декларация (в случае поставки Товара импортного производства)
- 1 шт.
Подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует о надлежащем
исполнении Поставщиком обязательства по передаче указанных в настоящем пункте
Договора товарно-сопроводительных документов и документации.
Наименование Товара в товаросопроводительных документах и документации
должно соответствовать (быть идентичным) наименованию Товара, указанному в
настоящем Договоре и Приложениях к нему. В случае несоответствия вышеуказанных
наименований, Товар считается не поставленным до момента предоставления
Поставщиком надлежаще оформленных товаросопроводительных документов и
документации.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
Документы предоставляются в оригиналах и (или) надлежащим образом
заверенных копиях.
4.9. Поставщик по требованию Покупателя обязан передать Покупателю любой
иной документ, относящийся к данной поставке, предусмотренный действующим
законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка по качеству осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.
5.2. Приемка по количеству осуществляется согласно Инструкции о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от
15.06.1965 № П-6.
5.3. Если Поставщик поставляет Товар с просрочкой более чем 7 (семь)
календарных дней, то Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.
5.4. В случае несоответствия Товара по наименованию, количеству (или)
ассортименту, техническим характеристикам Покупатель вправе потребовать
соразмерного уменьшения цены Товара либо отказаться от приемки такого Товара.
5.5. Качество Товара (скрытые недостатки) проверяется Покупателем в течение
всего гарантийного срока, установленного на данный вид (категорию) Товара.
5.6. При несоответствии Товара заявленному качеству Покупатель вправе по
своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения стоимости Товара;
- в срок, указанный Покупателем, заменить некачественный Товар качественным, в
этом случае расходы по вывозу некачественного Товара возлагаются на Поставщика;
- отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать от Поставщика
принять поставленный некачественный Товар обратно и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы в полном объеме. В указанном случае Поставщик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней с момента получения уведомления Покупателя, вернуть
уплаченные денежные средства, полученные в счет оплаты Товара по настоящему
Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара, установленного в
соответствии с условиями настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить Поставщику
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока поставки, установленного в соответствии с
условиями настоящего договора, Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя
пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день
просрочки.
6.3. При нарушении Поставщиком установленных настоящим Договором
требований по ассортименту, количеству, комплектности, качеству Товара, а также при
непредставлении соответствующих сопроводительных документов или поставки Товара
без соответствующей тары и упаковки Покупатель вправе начислить и истребовать с
Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, не принятого Покупателем в
связи с выявленными нарушениями, за каждый календарный день просрочки до момента
фактического устранения нарушений.
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
6.4. Обязательства по уплате неустойки возникают с момента получения Стороной,
нарушившей обязательства по Договору, письменного требования другой Стороны. При
отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Сторон от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.6. Покупатель вправе удержать сумму неустойки из любого платежа,
причитающегося Поставщику, вне зависимости от признания Поставщиком претензии.
6.7. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, но, не ограничиваясь ниже
перечисленными, стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки (кроме
забастовок на предприятиях Сторон), военные действия, вступление в действие
законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов, прямо
или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности или
препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по Договору, и иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, письменно уведомить другую сторону об их возникновении,
направив извещение с приложением документа, подтверждающего наличие указанных
обстоятельств, выданного уполномоченным на то органом. В противном случае она
лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как освобождающие от ответственности.
7.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при
условии совершения действий, предусмотренных п. 7.2. настоящего Договора, продлевает
срок исполнения договорных обязательств на период, соответствующий сроку действия
обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку устранения последствий.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30
(тридцати) календарных дней, стороны проводят совместные переговоры для принятия
решения о целесообразности поставки и выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора. Достигнутые Сторонами договоренности
оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
8.2. Досудебный порядок разрешения спорных вопросов обязателен. При
направлении одной из Сторон претензии, другая Сторона рассматривает ее в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения.
8.3. При наличии неурегулированных в претензионном порядке разногласий, спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
9.1. На момент заключения настоящего договора Поставщик обязан предоставить
Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
(включая бенефициаров) в формате .xls и в формате .pdf с приложением соответствующих
подтверждающих документов в формате .pdf (Выписка из ЕГРЮЛ Выписка из реестра
акционеров, приказ о назначении руководителя, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (ОКВЭД). В
случае каких-либо изменений в цепочке руководителей и собственников Поставщика,
включая бенефициаров (в том числе, конечных), Поставщик обязуется предоставлять
соответствующую информацию Покупателю с приложением надлежащим образом
заверенных копий подтверждающих документов не позднее 5 (пяти) дней с момента таких
изменений.
9.2. Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
переданные Покупателю на электронный указанный в разделе 11. Договора реквизиты и
подписи сторон, в соответствии с настоящим пунктом Договора (далее Сведения),
являются полными, точными и достоверными.
9.3. Поставщик дает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в
том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений
(полностью или частично) компетентным органам государственной власти (в том числе
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку
Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от
любой ответственности в связи с Раскрытием, включая возмещение убытков, понесенных
в связи с предъявление Поставщику претензий, исков и требований любыми третьими
лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
9.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или)
недостоверное и (или) неполное предоставление Поставщиком Сведений (в том числе
уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для
одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем
требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор
считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного
уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему Договору. С момента подписания настоящего Договора все предварительные
переговоры, соглашения, переписка, протоколы теряют юридическую силу.
10.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам
осуществляется с письменного согласия Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
10.3.1. по взаимному письменному соглашению Сторон;
10.3.2. в одностороннем внесудебном порядке Покупателем, при нарушении
Поставщиком согласованных сроков поставки Товара более, чем на 7 (семь) календарных
дней;
________________ Поставщик
__________________ Покупатель
10.3.3. в одностороннем внесудебном порядке Покупателем, в случае
непредставления банковской гарантии в соответствии с условиями п 3.6. настоящего
Договора, или представления недействительной банковской гарантии.;
10.3.4. в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным в п. 10.3.2.
Договора, Договор прекращает действие по истечении 3 (трех) календарных дней с
момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о расторжении
Договора.
10.5. В случае изменения реквизитов сторон, Стороны обязуются незамедлительно
сообщать друг другу об этом в письменном виде не позднее 3 (трех) банковских дней со
дня наступления соответствующих изменений.
10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
10.7. Стороны допускают возможность обмена документами по настоящему
Договору с использованием средств факсимильной связи и электронной почты (при
наличии на указанных документах печатей и подписей уполномоченных представителей
сторон) с последующим предоставлением оригиналов документов. Стороны признают
юридическую силу документов, направленных посредством каналов интернет и
факсимильной связи при наличии подтверждения о получении другой стороной
соответствующего сообщения.
10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Приложение № 1 – Спецификация.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое
России»
ИНН 7706044549 КПП 774301001
Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова, д.6. стр.1
Почтовый адрес: 119019, г. Москва,
Филипповский переулок, д.13, стр. 1
р/с 40502810400040000011
в ОАО «Банк ВТБ» г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
e-mail: info@spsts.ru
Тел./факс: (495) 775 46 40
Начальник
______________________/
________________ Поставщик
/
______________________/Ярцев А.Н./
__________________ Покупатель
Приложение № 1
к Договору поставки № ___
от «___» _________ 201_ года
Спецификация
№
п/п
Наименование
Товара
ГОСТ,
ОСТ, ТУ
Ед.
изм.
Кол-во/
Объем
Цена за ед. с
НДС 18%, руб.
Сумма с НДС
18%, руб.
Итого:
в том числе НДС 18%:
Итого: ______ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% – ________
(_______________________) рублей __ копеек.
Срок поставки: в течение___ (_______) ________ дней с момента подписания настоящего
Договора.
Адрес доставки: Амурская обл., ст. «Ледяная» Забайкальской ж.д.
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России»
Начальник
______________________/ __________________ /
________________ Поставщик
______________________/ Ярцев А.Н. /
__________________ Покупатель