Приложение № 4 к извещению о проведении г. Москва

Приложение № 4 к извещению о проведении
торговой процедуры № 7/3-4 от 24.06.2014
Проект договора № _____
г. Москва
«___» _____ 2014 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский завод по
обработке специальных сплавов» (ФГУП «МЗСС»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице Технического директора Данишевского Александра Львовича,
действующего на основании Доверенности № 06-11/2 от 14.04.2014г., с одной стороны и
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________________,
действующего
на
основании
__________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,а по отдельности «Сторона»,
в соответствии с протоколом заседания комиссии №______________________ от
_______________
заключили
настоящий
договор
(далее
«Договор»)
о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить комплекты запасных ножей к циркулярным
ножницам, в дальнейшем именуемые «Оборудование», а Заказчик - принять и оплатить
Оборудование на условиях настоящего Договора.
1.2. Полное наименование, комплектация, технические характеристики и стоимость
Оборудования указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Оборудование поставляется комплектно. Частичная
поставка Оборудования не допускается.
2.
Качество и комплектность продукции
2.1. Поставщик гарантирует соответствие Оборудования техническим стандартам и
техническим характеристикам, указанным в техническом паспорте на Оборудование.
2.2. Оборудование поставляется в комплекте с технической и эксплуатационной
документацией. Вся документация должна быть выполнена на русском и английском
языках.
2.3. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование изготовлено в полном
соответствии
с технической
документацией
и соответствует
техническим
характеристикам в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Поставщик гарантирует, что комплектность поставляемого Оборудования и
переданной технической документации соответствует требованиям настоящего Договора.
2.5. Поставщик обязуется поставить комплект технической документации в печатном виде
и на компакт диске, на русском и английском языке.
3. Цена и порядок расчетов за продукцию
3.1. Стоимость Оборудования составляет ____________________, в том числе НДС
__________________.
3.2. Цена Оборудования твердая и изменению не подлежит.
3.3.Цена на Оборудование понимается DDP (согласно Инкотермс) Москва, включает в
себя стоимость Оборудования, упаковки, доставки до склада Заказчика по адресу: 117246
г. Москва, ул. Обручева, д. 31, стр. 1.
3.4. Платежи по настоящему Договору производятся банковскими переводами в
следующем порядке:
3.4.1. Первый платеж в сумме __________________________________, в том числе НДС
____________________, Заказчик перечисляет Поставщику в виде аванса 50 % от общей
стоимости Оборудования в течение 10-ти банковских дней с момента выставления счета.
3.4.2. Второй платеж в сумме _______________________, в том числе НДС
__________________, Заказчик перечисляет в течение 10-ти банковских дней после
письменного уведомления Заказчика (факс (495)3348173, E-mail: [email protected]) о
готовности Оборудования к отгрузке;
3.4.3. Третий платеж в сумме _______________________, в том числе НДС
__________________, Заказчик перечисляет в течение 10-ти банковских дней с момента
поставки Оборудования на склад Заказчика по адресу: 117246 г. Москва, ул. Обручева, д.
31, стр. 1.
Оборудование передается Поставщиком Заказчику по следующим документам:
- акта приема-передачи Оборудования,
- товарной накладной на Оборудование.
3.5. Платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях по курсу ЦБ на
дату оплаты Оборудования
4. Срок поставки
4.1. Поставкой Оборудования считается его доставка на склад Заказчика и подписание
Сторонами акта приема-передачи Оборудования и товарной накладной.
Поставка Оборудования осуществляется одной партией не позднее 70 рабочих дней с
даты первого аванса согласно п.3.4.1. Договора. Досрочная поставка Оборудования
производится по согласованию с Заказчиком.
4.2. Поставщик должен письменно (факс (495)3348173, E-mail: [email protected])
известить Заказчика о поставке Оборудования не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты
поставки с указанием даты и времени доставки.
4.3. Заказчик должен письменно подтвердить готовность принять Оборудование. Без
наличия подтверждения поставка Оборудования не производится.
4.4. Датой поставки считается дата передачи Оборудования Заказчику по товарной
накладной и акта приема-передачи Оборудования на склад Заказчика.
4.5. Право собственности на Оборудование и все риски переходят на Заказчика с даты
поставки Оборудования.
5. Упаковка и маркировка
5.1. Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам,
техническим условиям для данного Оборудования, обеспечивающей его сохранность при
перевозке, перегрузке и хранении.
5.2. Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования от всякого рода
повреждений и коррозии при перевозке железнодорожным и смешанным транспортом с
учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в закрытом
помещении.
Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы исключить его перемещение
внутри упаковки.
5.3. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную
маркировку: «Осторожно!», «Верх», «Не кантовать!»
5.4. В случае полного либо частичного повреждения, порчи или поломки Оборудования
вследствие ненадлежащей или некачественной упаковки, а также по иным не зависящим
от Заказчика причинам, Поставщик обязан в течение 15-ти дней с даты поступления
Оборудования к Заказчику произвести замену или ремонт поврежденного Оборудования
по согласованию с Заказчиком.
6.
Отгрузка и приемка
6.1. Отгрузка (доставка) Оборудования производится по адресу: 117246 г. Москва, ул.
Обручева, д. 31, стр. 1.
6.2. Оборудование поставляется Заказчику вместе с товарно-сопроводительными
документами:
-товарно-транспортная накладная;
- товарной накладной;
- оригиналом счета-фактуры.
6.3. Приемка Оборудования по количеству (комплектности) и качеству осуществляется
Заказчиком в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 и П-7 в части не
противоречащей гражданскому законодательству РФ.
6.4. Оборудование считается принятым Заказчиком по количеству (комплектности)
после подписания им акта приемки-передачи Оборудования по количеству
(комплектности). Приемка Оборудования по количеству (комплектности) производится в
течение 4-х рабочих дней с даты поставки Заказчику.
6.5. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия Оборудования по количеству
(комплектности) условиям настоящего Договора, а также при обнаружении дефектов,
Заказчик приостанавливает приемку до момента прибытия представителя Поставщика.
Поставщик обязан в 20-тидневный срок с момента получения рекламационного акта от
Заказчика произвести доукомплектование или замену Оборудования. В этом случае срок
приемки Оборудования по количеству (комплектности) отсчитывается с даты
доукомплектования или замены Оборудования.
6.6. Оборудование считается принятым по качеству с момента подписания Заказчиком
акта ввода Оборудования в эксплуатацию. Акт ввода Оборудования в эксплуатацию
подписывается Заказчиком после проведения представителями Поставщика пусконаладочных работ и обучения персонала Заказчика.
6.7. В случае выявления скрытых дефектов или несоответствия Оборудования
технической документации при проведении пуско-наладочных работ, Поставщик в 20тидневный срок обязан устранить выявленные недостатки или произвести замену
Оборудования.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует бесперебойную работу и соответствие Оборудования
техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору)
в течение 12 месяцев от даты поставки.
7.2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Оборудования или его
несоответствие техническим характеристикам, Поставщик по требованию Заказчика в 20дневный срок с момента получения уведомления Заказчика и без какой-либо
дополнительной оплаты устранит обнаруженные дефекты путем исправления либо
замены дефектного Оборудования или его частей новыми.
7.3. Замененные дефектное Оборудование или его узлы возвращаются Поставщику по
его требованию и за его счет в срок, согласованный с Заказчиком. Все транспортные и
другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного оборудования (его
составных частей), несет Поставщик.
7.4. Указанный выше гарантийный срок в отношении исправленных или новых узлов
оборудования, агрегатов и т.п., поставленных взамен дефектных, начинает исчисляться
снова с момента их ввода в эксплуатацию.
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков поставки Оборудования, Поставщик уплачивает Заказчику
штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Оборудования. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки сроков поставки Оборудования, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока, но не более 5 % от стоимости
оборудования.
8.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты за поставленное Оборудование,
Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Оборудования.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки сроков оплаты, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока оплаты, но
не более 5 % от стоимости Оборудования.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Споры, возникающие между Сторонами при выполнении, изменении и
расторжении настоящего Договора, рассматриваются в установленном законодательством
порядке Арбитражным судом по месту нахождения ответчика.
Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок
рассмотрения претензии - 30 дней.
8.5. Уплата Поставщиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательств по
Договору.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить и возникших после заключения настоящего Договора. К указанным
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: войны, забастовки, террористические
акты, наводнение, землетрясение и иные стихийные бедствия, а также законодательные
акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне
разумного контроля и прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение
обязательств по настоящему Договору.
9.2. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение
которого действуют вышеуказанные обстоятельства и их последствия.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна
в течение 5 рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении таких обязательств и
предполагаемых сроках прекращения их действия с приложением свидетельства (справки)
представительства Торгово-промышленной палаты.
9.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий более 3
месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью определения
приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
10. Порядок расторжения Договора
10.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении
Договора в следующих случаях:
10.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
10.2.2. Установление факта проведения ликвидации Поставщика, либо признание его
банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
10.2.3. Установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
10.2.4. Наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.3. При поставке Оборудования, не соответствующего требованиям конкурсной
документации – расторжение в одностороннем порядке Заказчиком путем направления
соответствующего уведомления Поставщику.
10.4. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению Сторон, рассмотрение дела в
суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 5 рабочих дней;
- наличия более 2 претензий по качеству работ.
11. Дополнительные условия
11.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон по
настоящему Договору, права и обязанности реорганизованного юридического лица
переходят к его правопреемнику.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Договору и вступают в силу с даты их
подписания полномочными представителями Сторон.
11.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные надлежащим
образом и переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до
момента получения оригиналов.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, взаимоотношения
Сторон урегулируются действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _______. 2014 г. а в
случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства,
вытекающие из настоящего Договора, срок действия договора продлевается до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
13. Заключительные положения
13.1. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в 3-хдневный срок. При перечислении денежных средств банковские
реквизиты уточняются дополнительно.
13.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение
№ 1 к Договору).
14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
Федеральное государственное унитарное
предприятие "Московский завод по обработке
специальных сплавов" (ФГУП «МЗСС»)
117246, Москва, ул. Обручева, 31.
Тел. (495) 334-99-08
Факс (495) 334-92-77
ИНН 7728010663,
КПП 772801001;
Р/с 40502810038280100009
в СБЕРБАНКЕ РОССИИ ОАО г. Москва,
Московский банк Сбербанка России ОАО;
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
Подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
И.о. генерального директора
ФГУП «МЗСС»
_______________ Калинин В.В.
_______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № _____/________
от «___» ____ 2014г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование Оборудования
Цена за ед. Кол-во,
без НДС, комплект
в ЕВРО
Сумма без
НДС,
в ЕВРО
Режущий инструмент для
многоступенчатых циркуляционных
ножниц модели ZS1-K производства
фирмы SHUMACHERTEH(Германия)
Сумма без НДС:
НДС 18 %:
Итого DDP (согласно Инкотермс)
Москва, склад Заказчика:
Сумма всего:_________________
в т.ч. НДС:___________________
Комплектация Оборудования:
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК