Поставка противообледенительной жидкости «Арктика-ДГ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Тендерной комиссии
ОАО «Челябинское
авиапредприятие»
________________ В.А. Реунов
«__» _________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
у единственного источника:
«Поставка противообледенительной жидкости «Арктика-ДГ»»
г. Челябинск - 2013 год
1. ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Челябинское авиапредприятие» (Заказчик) объявляет о
проведении закупки у единственного источника «Поставка противобледенительной жидкости
«Арктика-ДГ»».
Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
(далее – Закон 223-ФЗ) и «Положением об организации закупочной деятельности ОАО «Челябинское
авиапредприятие».
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – лицо, в интересах которого проводится закупка (применительно к настоящей
Документации – ОАО «Челябинское авиапредприятие»).
Извещение о проведении закупки (Извещение) – объявление о проведении закупки и
наиболее существенных условиях ее проведения, опубликованное в сети в Интернет в установленном
законом порядке.
Документация о закупке (Документация) – комплект документов, содержащий всю
необходимую и достаточную информацию о предмете и условиях проведения закупки.
Закупка у единственного источника – процедура закупки, при которой Заказчик предлагает
заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ, ПРОВОДИМОЙ ПУТЕМ
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
3.1. Закупка проводится на основании действующего у Заказчика «Положения об организации
закупочной деятельности ОАО «Челябинское авиапредприятие».
Описание услуг, в отношении которых проводится закупка, предъявляемые к ним Заказчиком
требования, место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сведения
о начальной (максимальной) цене договора, форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги,
порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) приведены в разделе
«Техническое задание», являющимся составной частью настоящей Документации.
3.2. Извещение о проведении закупки у единственного источника Заказчик размещает на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также www.aeroport-74.ru.
3.3. Закупка у единственного источника осуществляется независимо от стоимости
приобретения в случае, если приобретаемые товар или услуга (работа) могут быть получены только
от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) и отсутствуют их равноценные замены.
3.4. В случае закупки у единственного источника Заказчиком производится анализ
ценообразования и переговоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), имеющие целью
снижение стоимости.
3.5. Закупка у единственного источника может осуществляться при наличии хотя бы одного из
следующих критериев:
– требуемую продукцию способен изготовить единственный изготовитель;
– требуемые работы или услугу способен предоставить единственный подрядчик, исполнитель;
– поставщик товара определён изготовителем;
– поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий;
– осуществляется
оказание
услуг
водоснабжения,
водоотведения,
канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
– заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии;
– проводятся дополнительные закупки по соображениям стандартизации, унификации, а также
для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной
продукцией новые закупки могут быть осуществлены только у того же поставщика;
– при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный договор, но
не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду
непредвиденных обстоятельств;
2
– в случае возникновения ситуаций, требующих незамедлительного решения в сжатых
временных рамках, не позволяющих произвести закупку одним из конкурентных методов. Закупка в
этом случае осуществляется исходя из наличия у ближайшего поставщика. Разрешение на закупку
продукции данным способом может дать только генеральный директор Общества, после
согласования заявки с заместителем генерального директора по экономике и финансам.
Причиной для закупки товаров, работ (услуг) данным способом может служить следующее:
а) требования государственных органов;
б) возникновение аварии на производстве, пожар, стихийное бедствие или иное происшествие
ставящее под угрозу деятельность предприятия, либо жизнь и здоровье людей. Обоснованием для
закупки в таком случае является акт об аварии;
в) возникновение срочной (внеплановой) потребности в продукции, непредусмотренной в
бюджете и утвержденных корректировках к нему. Срок, определенный для закупки данным способом
не должен превышать 5 рабочих дней с момента возникновения потребности
– при проведении конкурентной процедуры было представлено только одно предложение,
однако проведение новых процедур, по мнению Тендерной комиссии, нецелесообразно (например,
исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение новых конкурентных
процедур не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя);
– закупка признана несостоявшейся и договор не заключен.
Признание поставщика (подрядчика) единственным источником закупки может быть
установлено как на одну сделку, так и на определённый срок, но не более 1 года.
3.6. Договор составляется по форме, приведенной в Документации, путем включения в него
условий, предложенных единственным источником. Цена договора не может превышать начальную
(максимальную) цену, указанную в Извещении и Документации.
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Единственный источник: ООО «Авиакам». Юридический адрес: 423576, Республика
Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26, офис 402.
2. Предмет договора: поставка противообледенительной жидкости «Арктика-ДГ».
3. Технические характеристики поставляемого товара:
-количество поставляемого товара – 10 тонн;
-качество товара должно соответствовать для жидкости «Арктика-ДГ» ТУ 2422-003-267593082005 с изм. 1 SAE AMS 1424, изготовитель ООО НПП «Арктон».
4. Место поставки: местонахождение покупателя по адресу: 454133, Челябинск аэропорт.
5. Цена договора включает в себя вознаграждение поставщика, все его затраты на исполнение
договора, включая доставку до места поставки, а также затраты, связанные с уплатой налогов и
других обязательных в соответствии с законодательством РФ сборов.
6. Начальная (максимальная) цена договора составляет 562 860 (пятьсот шестьдесят две тысячи
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.
7. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств на р/с
поставщика в течение 5 банковских дней с момента получения покупателем соответствующего счета,
в следующем порядке:
-предоплата 30% стоимости поставляемого товара после подписания спецификации к договору
на партию товара;
-70% после получения товара.
8. Срок поставки: 15 календарных дней с момента поступления предоплаты Поставщику.
5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. __________
«____» ____________ 2013 г.
_____________________________, в лице _________________________________________,
действующ___ на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с
одной стороны и Открытое акционерное общество «Челябинское авиапредприятие» (ОАО «ЧАП»), в
лице генерального директора Реунова Владимира Александровича, действующего на основании
3
Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязан поставить, а Покупатель обязан принять и оплатить в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим договором и приложением к нему, противообледенительную
жидкость «Арктика-ДГ», далее по тексту настоящего договора именуемую как «Товар».
1.2. Спецификация, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора, приведена в
приложение к договору.
1.3. Техническая характеристика Товара:
-количество определено в спецификации (приложение к договору);
-качество товара должно соответствовать для жидкости «Арктика-ДГ» ТУ 2422-003-267593082005 с изм. 1 SAE AMS 1424, изготовитель ООО НПП «Арктон».
1.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
передачи Товара от Поставщика к Покупателю.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена поставляемого по настоящему договору Товара составляет __________________, в
том числе НДС ________________________________________________________________.
Цена договора включает в себя, вознаграждение поставщика, все его затраты на исполнение
договора, включая доставку до места поставки, а также затраты, связанные с уплатой налогов и
других обязательных в соответствии с законодательством РФ сборов.
2.2. Цена на Товар указана с учетом НДС, считается фиксированной и не подлежит изменению
в одностороннем порядке. Счет на оплату Товара выставляется в руб. РФ. Сумма, указанная в счете
считается фиксированной и не подлежит изменению в одностороннем порядке.
2.3. Расчеты по договору производятся путем перечисления денежных средств на р/с
поставщика в течение 5 банковских дней с момента получения покупателем соответствующего счета,
в следующем порядке:
-предоплата 30% стоимости поставляемого товара после подписания спецификации к договору
на партию товара;
-70% после получения товара.
2.4. По дополнительному соглашению Сторон оплата по настоящему договору может
производиться в любой иной форме, не запрещённой действующим законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Товар поставляется в срок не позднее 15 календарных дней с момента поступления
предоплаты Поставщику, в таре и упаковке от завода-производителя, соответствующих для данного
вида товара.
3.2. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. При этом он обязан за 48 часов до
даты предполагаемой отгрузки письменно уведомить об этом Покупателя.
3.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю
принадлежности, а также относящиеся к Товару документы:
-оригинальные экземпляры товарно-транспортной накладной, оформленной по форме ТОРГ-12,
счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ, а также
сертификат изготовителя, гарантийные документы на товар, др.
3.4. Поставщик за свой счет доставляет Товар на объект Покупателя силами транспортной
компании в согласованное с Покупателем время.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами (дата
указана на первом листе настоящего договора) и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему договору.
4
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению сторон либо в
судебном порядке с момента, указанного в соглашении Сторон, либо с момента получения судебного
решения, вступившего в законную силу.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар на момент
поставки не обременён правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.
5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему договору Покупатель
уплачивает Поставщику неустойку в размере ставки рефинансирования от суммы задолженности по
оплате товара за каждый день просрочки платежа. Уплата неустойки не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по настоящему договору.
5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по согласованной Сторонами
спецификации Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ставки рефинансирования от
суммы задолженности по недопоставленному Товару за каждый день просрочки поставки. Уплата
неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наличие которых должно
быть подтверждено компетентным органом. Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, после того, как
ей стало известно о наступивших обстоятельствах, обязана немедленно известить об этом другую
сторону.
Если Сторона письменно не уведомит другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента начала действия таких обстоятельств с предоставлением доказательств о том, что форсмажорные обстоятельства имели место, сторона теряет право ссылаться на форс-мажор при
невыполнении договорных обязательств.
5.5. Ответственность Сторон в иных случаях, не предусмотренных настоящим договором,
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
6.2. Все споры, не урегулированные Сторонами в процессе двусторонних переговоров с
применением претензионного порядка (срок ответа на претензию  10 дней с момента получения),
разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Все соглашения, дополнения и изменения, содержащие в себе прямую ссылку на настоящий
договор, несущие в себе какие-либо условия, права либо обязанности для сторон настоящего
договора, их изменение либо отказ от них, действительны лишь в том случае, если они выполнены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. При этом
возможно использование документов, оформленных вышеуказанным образом, переданных по
факсимильной связи либо электронной почте, либо почтово-телеграфной связью и позволяющих
достоверно установить Сторону, направившую соответствующее приложение и полномочия ее
представителя, которые подлежат замене на оригиналы в течение 30 (тридцати) дней.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Поставщик»
«Покупатель»
Открытое акционерное общество «Челябинское
авиапредприятие»
Юридический адрес: 454133, г. Челябинск,
аэропорт
5
Телефон: (351) 778-33-25, 779-14-50
Факс: (351) 779-14-63
Почтовый адрес: 454133, г. Челябинск, аэропорт
р/с 40702810472020101274
Челябинском отделении № 8597
Сбербанка России
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602
ИНН 7450003519
КПП 745001001
ОКПО 01130839
________________________
Генеральный директор
_____________( _________)
М.П.
___________________(Реунов В.А.)
М.П.
Приложение к договору № ____ от ______
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
(составляется Поставщиком)
________________________
Генеральный директор
_____________( _________)
М.П.
___________________(Реунов В.А.)
М.П.
6