Структура контракта поставка товара

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товара
г. Тверь
«___» __________ 2014 г.
__________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной
стороны и ___________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на
основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с результатами ___________________ на право заключения муниципального контракта на
поставку __________________ (протокол № _____________ от _________) Поставщик обязуется поставить
Заказчику _____________________ в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему контракту)
(далее - товар), а Заказчик принять и своевременно оплатить поставленный товар.
1.2. Место поставки товара: _________________________.
1.3. Срок поставки товара: с _______________ по ________ в соответствии с графиком поставки товара
(Приложение № ___ к настоящему контракту).
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ______________ руб. в т.ч./без НДС.
2.2. В цену контракта включены все налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также _____________.
2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев предусмотренных законодательством РФ и настоящим контрактом.
2.4. Сроки и порядок оплаты: __________________________.
Права и обязанности Сторон
3.
3.1.
4.
Качество и комплектация товара
4.1.
5.
Порядок поставки и приемки товара
5.1.
6.
Гарантийные обязательства
6.1.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет
Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
- в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Такая пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, но не
менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом Поставщик
уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа
определяется в соответствии с Постановлением Правительством РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 и устанавливается в
размере _____ % от цены контракта, что составляет ___________ руб.
Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате Поставщиком Заказчику, перечисляются на счет
Заказчика (для бюджетных учреждений).
Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате Поставщиком Заказчику, перечисляются на счет
Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери (для муниципальных
Заказчиков).
7.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):
- в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает
Поставщику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
уплачивает Поставщику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительством РФ
от 25 ноября 2013 г. №1063 и устанавливается в размере ______ % от цены контракта, что составляет
_______________ руб.
7.4. Поставщик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине
Поставщика в ходе исполнения контракта.
7.5. Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по
контракту.
7.6. Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет Поставщика и являются его риском при исполнении
контракта.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий,
изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана
известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления.
8.3. Наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены соответствующим
компетентным органом.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны встречаются, чтобы
обсудить, какие меры следует принять.
8.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется
двусторонним оглашением.
9. Обеспечение исполнения контракта
9.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере _____ процентов от начальной (максимальной)
цены контракта.
9.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:
-безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
-внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
9.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
9.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик
предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает денежные
средства (при залоге). При выставлении неустоек (штрафов и пеней), отнесения расходов на Поставщика при
выполнении работ третьими лицами (в случаях предусмотренных контрактом) и иных убытков, связанных с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту Заказчик направляет в
адрес Поставщика претензию. В претензии устанавливается срок погашения заявленного требования и указание на
то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет
вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Поставщиком было
предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, перечисленной Поставщиком на счет Заказчика в качестве
обеспечения исполнения контракта (если Поставщиком было предоставлено обеспечение исполнения контракта
путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет);
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
9.6. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.7. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
9.8. В случае, если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал
внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Поставщику производится после надлежащего
исполнения взятых на себя обязательств по контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика в размере, пропорционально уменьшенном на сумму
денежных средств, удержанных Заказчиком в счет возмещения неустоек (штрафов, пеней), отнесения расходов на
Поставщика при выполнении работ третьими лицами (в случаях предусмотренных контрактом) и иных убытков,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту либо в
полном объеме, если такие неустойки, расходы и убытки Поставщику не выставлялись.
10. Изменение условий контракта
10.1. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством, а также:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества
поставляемого товара и иных условий контракта.
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное контрактом количество товара, не более
чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренное контрактом количество поставляемого товара
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять)
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, Стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.
11. Расторжение контракта
11.1. Расторжение настоящего контракта возможно по взаимному соглашению Сторон, решению суда или в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
11.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с
требованием о расторжении контракта в следующих случаях:
11.2.1. при существенном нарушении условий контракта Поставщиком;
11.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на ___ (___) календарных
дней;
11.2.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара;
11.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков);
11.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для
государственных или муниципальных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:
11.3.1. при существенном нарушении контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);
11.3.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
11.3.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
11.3.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
11.3.5. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);
11.3.6. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании товара
(пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения
контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией (извещением – при
проведении запроса котировок) о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Поставщика.
11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодеком Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
11.6. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта установлен статьей 95 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) и включает в себя следующие положения:
11.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.8. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только
при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения контракта.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих
дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
Выполнение Заказчиком данного требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об
отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе
от исполнения контракта.
11.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием
для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
контракта.
11.12. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика
от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр
недобросовестных Поставщиков.
11.13. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех
рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
Выполнение Поставщиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.15. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
11.16. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием
для принятия указанного решения.
11.17. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта
другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______________.
12.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в течение 10-ти дней разрешаются
в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Тверской области (в случае заключения контракта с
физическим лицом - в иных судебных инстанциях города Твери).
12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим
законодательством РФ.
12.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3-х рабочих дней об изменении адресов и
реквизитов, указанных в контракте.
12.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому
заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый
поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
12.7. Настоящий контракт подписан ЭЦП и имеет юридическую силу (Настоящий контракт составлен в 2-х
экземплярах и имеет юридическую силу – при проведении запроса котировок, конкурса).
12.8. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – ____________;
Приложение № 2 – ____________.
1.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Поставщик:
______________________________
______________________
*В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой контракта.
Приложение №1 к контракту
_________________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
товара
Характеристика товара
Цена за ед.,
руб.*.
Кол-во,
шт.
Стоимость, руб.
Итого:
*При заключении Контракта для установления цены за единицу товара рассчитывается коэффициент снижения
цены Контракта по результатам аукциона в электронной форме от начальной (максимальной) цены Контракта.
Цена за единицу товара снижается на рассчитанный коэффициент прямо пропорционально по каждой позиции.
Поставщик:
Заказчик:
Приложение №1 к контракту
________________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
Наименование
товара
Характеристика товара
Цена за ед., руб.*
Кол-во, шт.
Стоимость,
руб.
Дополнительный
объем
поставки**
* - При заключении Контракта для установления цены за единицу товара рассчитывается коэффициент снижения
цены Контракта по результатам аукциона в электронной форме от начальной (максимальной) цены Контракта.
Цена за единицу товара снижается на рассчитанный коэффициент прямо пропорционально по каждой позиции.
** - Заполняется в случае, если при заключении контракта по согласованию с участником аукциона, с которым
заключается контракт, было принято решение увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной)
ценой контракта (ценой лота). Данное право предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме (п.
35 информационной карты) на основании ч. 18 ст. 34 №44-ФЗ.
Поставщик:
Заказчик: