Проект договора (приложение 4 к конкурсной документации)

Приложение 4
к конкурсной документации
Проект договора
Договор № _________
на разработку проектно-сметной документации
г. Пермь
«__» _________ 2016 г.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________, с одной стороны,
и ___________________________________________________, именуемая(-ый,-ое) в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании
__________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые Стороны, в соответствии с протоколом _______________________________________
от «___»___________ 20__ г. № ____________ заключили настоящий договор на разработку
проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее –
договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
работ по разработке проектно - сметной документации по капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, (далее –
Документация), в соответствии с Перечнем объектов капитального ремонта – Приложение 1
к договору (далее – объект, объекты) в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
1.2. Документация разрабатывается Подрядчиком на основании:
1.2.1. Технического задания (Приложение 2 к настоящему договору);
1.2.2. Технических паспортов, предоставляемых Заказчиком, в соответствии с разделом 7
Технического задания (Приложение 2 к настоящему договору);
1.3. Технический паспорт, указанный в пункте 1.2.2 настоящего договора,
предоставляется Подрядчику Заказчиком по каждому объекту в течение 2 рабочих дней с даты
подписания Сторонами настоящего договора.
1.4. Разработанная в рамках настоящего договора Документация должна соответствовать
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 02.04.2009 №108 и других действующих нормативных актов
Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления Документации, а также
Техническому заданию (Приложение 2 к настоящему договору).
1.5. При исполнении обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется
не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.
1.6. Результатом выполненных по договору работ является разработанная Документация
с положительным заключением экспертизы с проведением проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального ремонта по объекту (далее – положительное
заключение) в случаях, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего договора.
1.7. Сроки выполнения работ в соответствии с настоящим разделом:
1.7.1. Начало - с даты заключения договора.
1.7.2. Окончание – не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты заключения настоящего
договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Назначить должностное лицо, представляющее Заказчика во взаимоотношениях
с Подрядчиком. Замена представителя осуществляется с обязательным письменным
уведомлением об этом Подрядчика.
2.1.2. Предоставить Подрядчику необходимые для разработки Документации документы
в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. В случае выявления несоответствия выполняемых по настоящему договору работ,
а также в процессе получения положительного заключения Заказчик обязан направить
Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения
недостатков.
2.1.4. Для приемки работ по объекту создать комиссию с участием:
2.1.4.1. представителя органа местного самоуправления, на территории которого
расположен объект;
2.1.4.2. представителя органа исполнительной государственной власти Пермского края,
ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и краткосрочного
плана ее реализации;
2.1.4.3. лица, осуществляющего управление соответствующим объектом;
2.1.4.4. представителя собственников помещений соответствующего объекта – лица,
уполномоченного действовать от имени собственников помещений соответствующего объекта.
2.1.5. Рассматривать и подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2
(далее - Акты КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее –
Справки КС-3), Акт приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме согласно
Приложению 4 к договору (далее - Акт сдачи-приемки работ по объекту), Акт сдачи-приемки
выполненных работ и иные документы в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.6. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ
в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.7. Уведомлять лиц, указанных в пункте 2.1.4 настоящего договора о необходимости
приемки выполненных по объекту и договору в полном объеме работ не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до предполагаемой даты приемки таких работ.
2.1.8. Использовать разработанную по настоящему договору Документацию только
на цели, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору в соответствии с его условиями, требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков
и дефектов.
2.2.2. В любое время проверять соответствие качества выполняемых Подрядчиком работ
требованиям, установленным настоящим договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнять с соблюдением требований действующего законодательства принятые
на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к нему
собственными силами без привлечения третьих лиц.
2.3.2. Предоставить в течение 3 (трех) дней с даты получения технических паспортов по
объектам в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Договора на согласование Заказчику
локальный сметный расчет на стоимость выполнения работ по настоящему договору
(Приложение 3 к настоящему договору) по объекту.
2.3.3. Вносить исправления и дополнять Документацию по объектам в соответствии
с требованиями Заказчика своими силами и за свой счет. Сроки для устранения замечаний,
оговоренных в настоящем пункте, устанавливаются Заказчиком либо уполномоченным органом,
указанном в пункте 3.6 настоящего договора, для каждого конкретного случая отдельно
в зависимости от объема и характера исправлений и дополнений, а если такой срок не установлен,
то в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения такого требования или замечаний.
2.3.4. В случае возникновении между Сторонами споров по поводу несоответствия
выполненных по настоящему договору работ требованиям и условиям настоящего договора,
и действующему законодательству и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по требованию Заказчика получить за свой счет положительное заключение экспертизы
с проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
ремонта по объекту в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего договора.
В случае получения отрицательного заключения уполномоченного органа, указанного
в пункте 3.6 настоящего договора, устранить замечания, если эти замечания относятся
к исполнению обязанностей Подрядчиком по настоящему договору, своими силами и за свой
счет.
2.3.5. В течение 3 (трех) календарных дней с даты приемки работ по соответствующему
объекту представить Заказчику Акты КС-2, Справки КС-3 и Акты сдачи-приемки работ
по объекту, подписанные всеми лицами, указанными в пункте 2.1.4 настоящего договора,
в 4 (четырех) экземплярах.
2.3.6. В течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ
по настоящему договору в полном объеме представить Заказчику для подписания Акт сдачиприемки выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах, с указанием в нем полной информации
о фактических объемах выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора
и приложений к нему, подписанный всеми лицами, указанными в пункте 2.1.4 настоящего
договора.
2.3.7. Предоставлять Заказчику по его запросу достоверную информацию о ходе
исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.
2.3.8. Не передавать разработанную по настоящему договору Документацию третьим
лицам без согласования с Заказчиком.
2.3.9. В письменном виде своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах,
мешающих Подрядчику выполнять принятые на себя договорные обязательства.
2.3.10. Обеспечить на время выполнения работ соблюдение требований и норм
действующего законодательства к выполняемым видам работ.
2.3.11. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения
на последнего административными органами за нарушения, допущенные при выполнении
Подрядчиком работ по договору.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Требовать своевременной оплаты выполненных по настоящему договору работ
в соответствии с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки выполненных работ.
3. Порядок выполнения работ, сдачи и приемки результатов
3.1. Выполнение Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется
в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами, правилами,
строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими
нормативными документами в области строительства.
3.2. Передача Заказчику оформленных в соответствии с требованиями настоящего
договора результатов выполненных работ в соответствии с разделом 1 договора осуществляется
по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ
по объекту передает Заказчику следующие документы:
3.3.1. Документацию по объекту с положительным заключением в количестве 5 (пять)
экземпляров в сброшюрованном виде, в том числе 1 (один) экземпляр в электронном виде
на магнитном носителе (CD) в формате «pdf»;
3.3.2. Подписанные со стороны Подрядчика Акты КС-2, Справки КС-3 и Акты сдачиприемки работ по объекту, подписанные всеми лицами, указанными в пункте 2.1.4 настоящего
договора, в 4(четырех) экземплярах.
3.4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ
по договору в полном объеме передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ,
в котором указывает полную информацию о фактических объемах выполненных работ
в соответствии с условиями договора и Техническим заданием (Приложение 2 к настоящему
договору), в 4(четырех) экземплярах.
3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных
в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего договора, в случае их соответствия требованиям и условиям
настоящего договора и Технического задания (Приложение 2 к настоящему договору)
представляет Подрядчику подписанные в порядке, установленном настоящим договором, Акт
КС-2, Справку КС-3 и Акт сдачи-приемки работ по объекту по соответствующему объекту.
3.6. При наличии замечаний Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет
Подрядчику мотивированные письменные возражения с указанием причин, по которым не могут
быть приняты все или часть результатов выполненных работ.
Основанием для отказа в приемке выполненных по настоящему договору работ является
несоответствие выполненных по настоящему договору работ требованиям и условиям
настоящего договора, и действующему законодательству.
При возникновении между Сторонами споров по поводу несоответствие выполненных
по настоящему договору работ требованиям и условиям настоящего договора, и действующему
законодательству и невозможности урегулирования этого спора переговорами Подрядчик по
требованию Заказчика получает положительное заключение экспертизы с проведением проверки
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта по объекту.
Положительное заключение выдается организацией уполномоченной на проведение
экспертизы проектно-сметной документации (уполномоченный орган).
Расходы на получение положительного заключения в соответствии с настоящим пунктом
несет Подрядчик.
3.7. В случае получения мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки
результатов, выполненных по настоящему договору работ с указанием причин, по которым
не могут быть приняты все или часть результатов, выполненных по настоящему договору работ,
Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный
Заказчиком, в случае, если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения.
Доработанные Подрядчиком результаты выполненных работ с описью произведенных
изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
3.8. Дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ
по настоящему договору является датой выполнения Подрядчиком всех обязательств
по настоящему договору.
3.9. Подписанные в порядке, установленном настоящим договором, Акты КС-2, Справки
КС-3 и Акты сдачи-приемки работ по объекту, Акта сдачи-приемки выполненных работ
в совокупности являются основанием для оплаты выполненных работ по настоящему договору.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ в соответствии с разделом 1 настоящего договора составляет
_____________ (________________________) рублей ___ копеек (с НДС/без НДС), в том числе
по каждому объекту:
№/
Объект
Вид работ по
Стоимость разработки
№
капитальному ремонту
документации
по объекту
1
2
3
4
Пермский край,
Ремонт внутридомовых
г.
Березники,
ул.
1
инженерных систем
Березниковская, д.86
(холодное водоснабжение)
2
Пермский край,
г. Березники, ул.
Березниковская, д.75а
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Веры
Бирюковой, д.16
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(холодное водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Гагарина,
д.11
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(холодное водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Гагарина,
д.26
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Деменева, д.6
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Карла
Маркса, д.38
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Льва
Толстого, д.17
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(холодное водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, проспект
Ленина, д.9
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Пермский край,
г. Березники, проспект
Ленина, д.40
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, проспект
Ленина, д.66
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Пермский край,
г. Березники, проспект
Ленина, д.55а
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Ломоносова,
д.39
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
14
Пермский край, г. Березники,
ул. Ломоносова, д.58
15
Пермский край, г. Березники,
ул. Нагорная, д.20
16
Пермский край, г. Березники,
ул. Парковая, д.4
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(холодное водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
Пермский край,
г. Кунгур,
ул. Хлебниковых, д. 10
18
Пермский край,
с. Елово, ул. Ленина, д. 15
19
Пермский край, с. Елово,
ул. Ленина, д.22
20
Пермский край,
с. Елово, ул. Карла
Маркса, д. 19
21
Пермский край,
г. Пермь, ул. Карбышева, д.32
22
Пермский край, г. Пермь,
ул. Карбышева, д. 32
23
Пермский край,
г. Пермь, ул. Вильямса, д.5
24
Пермский край,
г. Пермь, ул. Двинская, д.10
25
Пермский край,
г. Пермь, ул. Крупской, д.45
26
Пермский край,
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а
27
Пермский край,
г. Пермь, ул. Крупской, д.49
28
Пермский край,
г. Пермь, ул. Дружбы, д.27
29
Пермский край,
г. Пермь, ул. Ким, д. 113
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(холодное водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт
внутридомовых
инженерных
систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(холодное водоснабжение)
31
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Копылова,
д.108
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Орлова, д.46
32
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Орлова, д.46
33
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Герцена, д.43
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
Пермский край,
ЗАТО Звездный, ул. Бабичева,
д.7
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(холодное водоснабжение)
Пермский край,
ЗАТО Звездный, ул. Бабичева,
д.7
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(горячее водоснабжение)
30
34
35
4.2. Цена договора, указанная в пункте 4.1 настоящего договора, включает в себя все
затраты, издержки, расходы Подрядчика, связанные с исполнением принятых по настоящему
договору обязательств, в том числе все расходы на проведение обследования объекта, разработку
Документации, расходы на согласование Документации и получение положительного
заключения, налоги, сборы, страхование, пошлины и прочие расходы Подрядчика, связанные
с исполнением условий настоящего договора.
4.3. Финансирование работ по договору осуществляется за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и (или) средств местных
бюджетов и (или) средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»,
и (или) иных источников.
4.4. При оплате выполненных работ по договору Заказчик вправе перечислить
подлежащие оплате Подрядчику денежные средства за вычетом суммы начисленных
и предъявленных Подрядчику в соответствии с разделом 6 настоящего договора штрафных
санкций по договору.
4.5. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 8
настоящего договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания в порядке,
установленном настоящим договором, Актов КС-2, Справок КС-3, Актов сдачи-приемки работ
по объектам, Акта сдачи-приемки выполненных работ и представления Подрядчиком счета,
счета – фактуры. Счет-фактура предоставляется Подрядчиком, являющимся плательщиком НДС.
Моментом оплаты выполненных по настоящему договору работ является дата списания
денежных средств со счета Заказчика.
Выплата аванса не предусмотрена.
В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, списание
денежных средств, связанное с расчетами за выполненные работы по настоящему договору,
осуществляется со специального счета по указанию владельца данного специального счета.
4.6. Подрядчик обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счета, счетафактуры, Актов КС-2, Справок КС-3 по каждому объекту, Актов сдачи-приемки работ по объекту
и Акта сдачи-приемки выполненных работ заказной почтой с уведомлением о вручении или
курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную
доставку Заказчику оригиналов указанных документов.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантии качества распространяются на все результаты работ, выполненных
Подрядчиком по договору.
5.2. Подрядчик гарантирует:
- соответствие Документации требованиям настоящего договора, Технического задания
и действующего законодательства;
- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период
гарантийного срока;
- наличие у Подрядчика всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ
по настоящему договору;
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.
5.3. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы устанавливается
до окончания действия гарантийного срока на работы по капитальному ремонту со дня
подписания соответствующего акта приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ
по капитальному ремонту и не может быть менее 5 (пяти) лет.
5.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что разработанная в соответствии
с настоящим договором Документация имеет недостатки (дефекты), Заказчик и подрядная
организация, выполняющая капитальный ремонт соответствующего объекта, совместно
с Подрядчиком составляют Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках (далее
– Акт о недостатках), где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты)
и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков
(дефектов).
5.5. Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в Документацию по объекту,
произвести необходимые дополнительные работы в рамках гарантийных обязательств своими
силами и за свой счет в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта
о недостатках, а также возместить Заказчику причиненные убытки в порядке, установленном
разделом 6 настоящего договора.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о недостатках, не устранит указанные
в таком акте недостатки (дефекты), Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные
санкции, предусмотренные настоящим договором.
5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, об этом
делается соответствующая отметка в Акте о недостатках, он подписывается подрядной
организацией, выполняющей капитальный ремонт соответствующего объекта, и/или Заказчиком
и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов),
которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя
обязательств.
5.7. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Актом
о недостатках, Заказчик имеет право устранить такие недостатки (дефекты) силами третьих лиц
за счет Подрядчика.
5.8. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании
проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков
(дефектов), выявленных в гарантийный срок, установленный настоящим договором.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств
по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и договором.
6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного
в результате некачественного исполнения обязательств по настоящему договору (в том числе,
если недостатки возникли или выявлены после передачи результатов, выполненных
по настоящему договору работ), в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.3
настоящего договора, иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего
законодательства.
6.3. За нарушение сроков оплаты, установленных пунктом 4.5 настоящего договора,
Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой)
действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей
уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства.
6.4. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, сроков
выполнения работ, установленных пунктом 1.7.2 настоящего договора, Заказчик вправе
потребовать у Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неисполненных обязательств
по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения указанного срока, установленного настоящим договором.
6.5. Подрядчик уплачивает Заказчику за нарушение сроков устранения недостатков
(дефектов), предусмотренных Актом о недостатках, либо мотивированными письменными
возражениями, предусмотренными пунктом 3.6 настоящего договора, – неустойку в размере 0,5%
от стоимости работ по соответствующему объекту за каждый день просрочки исполнения
обязательств.
6.6. В случае досрочного расторжения договора, связанного с неисполнением/
ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего договора, Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненных по договору работ, определяемой
как разница между ценой договора и стоимостью принятых работ.
6.7. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой
ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств
по договору Подрядчик обязуется компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном
объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения
письменного мотивированного требования Заказчика.
В случае применения к Заказчику мер, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе
в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ
по соответствующему объекту, указанной в пункте 4.1 настоящего договора, с направлением
письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.
6.8. Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения
обязательства.
6.9. Предусмотренные договором меры ответственности применяются при условии
направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего
письменного требования (Претензии) другой Стороной.
6.10. Сторона, получившая требование (Претензию) об уплате неустойки (штрафа),
обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого требования (Претензии)
направить в адрес отправителя письменное уведомление о признании либо отклонении
предъявленных требований.
В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (Претензии)
такое требование (Претензия) считается признанным.
6.11. Заказчик при оплате выполненных по настоящему договору работ вправе удержать
сумму признанных Подрядчиком неустоек (штрафов) из стоимости работ, указанной в пункте 4.1
настоящего договора.
6.12. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых
стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по договору в соответствии
с действующим законодательством.
6.13. В случае досрочного расторжения договора Подрядчик несет ответственность
за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения
договора, в соответствии с условиями настоящего договора.
6.14. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых
на себя в соответствии с договором обязательств Заказчик вправе направить официальное
обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик,
о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности,
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
6.15. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.15.1. сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если докажет, что это произошло по вине другой Стороны;
6.15.2. стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор). Для целей договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне
разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств
по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных
обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями,
как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение,
забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие
события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить
форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов;
6.15.3. форс-мажором
не
являются
события,
вызванные
небрежностью
или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые
Стороны могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении
договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по договору;
6.15.4. сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно
уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности
продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден
соответствующими компетентными органами;
6.15.5. сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих
обязательств по договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных
условий;
6.15.6. стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму
последствий любого события форс-мажора.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору в письменной форме
в 3 (трех) экземплярах и подписаны Сторонами.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных договором, или по решению суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение неисполненных
обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за ненадлежащее
исполнение договорных обязательств, которые приняты Заказчиком до расторжения настоящего
договора, и исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по принятым Заказчиком
работам.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор
и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях:
7.4.1. в случае неоднократного (два и более раза) нарушения Подрядчиком принятых
на себя обязательств по договору;
7.4.2. в случае существенного отступления Подрядчиком от требований настоящего
договора;
7.4.3. в случае не устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков
выполненных работ в сроки, установленные договором;
7.4.4. аннулирования свидетельств, допусков, лицензий на право выполнения работ,
являющихся предметом договора, вступления в силу иных актов государственных органов,
лишающих Подрядчика права на такие работы;
7.4.5. в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического
лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии
в отношении него конкурсного производства;
7.4.6. в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
7.4.7. в случае выявления фактов, свидетельствующих о предоставлении Подрядчиком
недостоверных сведений и (или) документов, имеющих значение для допуска к участию в
закупке и (или) принятия решения о заключении договора по результатам закупки.
7.5. При принятии Заказчиком решения о расторжении договора в соответствии с пунктом
7.4 настоящего договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.
При этом Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем
получения уведомления, передать Заказчику в полном объеме результат работ, выполненных
на момент расторжения договора.
Уведомление о расторжении настоящего договора направляется Заказчиком Подрядчику
по адресу, указанному в разделе 10 настоящего договора. Датой получения уведомления
о расторжении настоящего договора считается дата получения Заказчиком подтверждения
о вручении Подрядчику такого уведомления или дата получения информации об отсутствии
Подрядчика по адресу, указанному в разделе 10 настоящего договора.
7.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать
возмещения фактически понесенных им расходов в случае приостановки Заказчиком
выполнения принятых на себя обязательств по договору по независящим от Подрядчика
причинам на срок, превышающий два месяца.
8. Заключительные положения.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, достигнутые договоренности оформляются
в письменном виде, в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда Пермского края.
8.3. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке:
8.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается надлежащим образом
уполномоченным представителем стороны. Претензия должна содержать: требования заявителя;
сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования
и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего
законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные
сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии могут быть приложены иные
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные
заявителем требования.
8.3.2. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока предоставления.
При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается
на основании имеющихся документов.
8.3.3. Претензия рассматривается получателем в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты получения. По результатам рассмотрения такой претензии заявителю в установленный
настоящим пунктом срок направляется ответ.
8.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем
организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
8.3.5. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении
претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной
суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе
об удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство
и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию
документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены
надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.
8.3.6. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию
прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка
о принятии поручения к исполнению.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения принятых Сторонами в соответствии с договором обязательств.
8.5. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых передается Подрядчику.
9. Приложения
9.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:
9.1.1. Приложение 1 – Перечень объектов капитального ремонта;
9.1.2. Приложение 2 - Техническое задание;
9.1.3. Приложение 3 – Локальный сметный расчет.
9.1.4. Приложение 4 – Акт приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной
документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
10. Реквизиты и подписи сторон
Подрядчик:
________________________________________
______________________________
___________________________________
Юридический адрес: _________________
Почтовый адрес: ____________________
тел./факс___________________________
ИНН _______________
КПП _______________
ОГРН ______________
БИК _______________
Р/с ________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Заказчик:
Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае»
Юридический адрес: 614990 г. Пермь,
ул. Попова, д.11
Фактический адрес: 614000 г. Пермь,
ул. Ленина, д.66, кор.1
ИНН/КПП: 5902990563/590201001
ОГРН: 1145958003366
Р/с:40703810500490003559
в Нижегородском филиале ОАО «Банк Москвы»
г. Нижний Новгород
К/с:30101810100000000832
БИК: 042282832
Подрядчик:
Заказчик:
___________________ /_______________/
М.П.
____________________ /______________/
М.П.
Приложение 1 к договору
от «___» _________ 20__ г.
№ _______________________
№/
№
1
1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Стоимость разработки
Адрес многоквартирного дома
Вид работ по капитальному
документации по
(объекта)
ремонту
объекту
2
3
4
Пермский край,
Ремонт внутридомовых
г. Березники, ул.
инженерных систем (холодное
Березниковская, д.86
водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул.
Березниковская, д.75а
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Веры
Бирюковой, д.16
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (холодное
водоснабжение)
4
Пермский край,
г. Березники, ул. Гагарина, д.11
5
Пермский край,
г. Березники, ул. Гагарина, д.26
6
Пермский край,
г. Березники, ул. Деменева, д.6
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (холодное
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
2
3
7
8
9
10
11
12
Пермский край,
г. Березники, ул. Карла Маркса,
д.38
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Льва Толстого,
д.17
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (холодное
водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, проспект Ленина,
д.9
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Пермский край,
г. Березники, проспект Ленина,
д.40
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, проспект Ленина,
д.66
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Пермский край,
г. Березники, проспект Ленина,
д.55а
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Пермский край,
г. Березники, ул. Ломоносова,
д.39
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
14
Пермский край, г. Березники,
ул. Ломоносова, д.58
15
Пермский край, г. Березники,
ул. Нагорная, д.20
16
Пермский край, г. Березники,
ул. Парковая, д.4
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (холодное
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (холодное
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
(водоотведение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт
внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
13
17
Пермский край,
г. Кунгур,
ул. Хлебниковых, д. 10
18
Пермский край,
с. Елово, ул. Ленина, д. 15
19
Пермский край, с. Елово,
ул. Ленина, д.22
20
Пермский край,
с. Елово, ул. Карла
Маркса, д. 19
21
Пермский край,
г. Пермь, ул. Карбышева, д.32
22
Пермский край, г. Пермь,
ул. Карбышева, д. 32
23
Пермский край,
г. Пермь, ул. Вильямса, д.5
24
Пермский край,
г. Пермь, ул. Двинская, д.10
25
Пермский край,
г. Пермь, ул. Крупской, д.45
26
Пермский край,
г. Пермь, ул. Крупской, д. 41а
27
Пермский край,
г. Пермь, ул. Крупской, д.49
28
Пермский край,
г. Пермь, ул. Дружбы, д.27
29
Пермский край,
г. Пермь, ул. Ким, д. 113
30
31
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Копылова,
д.108
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Орлова, д.46
32
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Орлова, д.46
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (холодное
водоснабжение)
33
Пермский край,
г. Добрянка, ул. Герцена, д.43
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
Пермский край,
ЗАТО Звездный, ул. Бабичева,
д.7
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (холодное
водоснабжение)
Пермский край,
ЗАТО Звездный, ул. Бабичева,
д.7
Ремонт внутридомовых
инженерных систем (горячее
водоснабжение)
34
35
Итого:
Подрядчик:
___________________ /_______________/
М.П.
Заказчик:
____________________ /______________/
М.П.
Приложение 2 к договору
от «___» _________ 20__ г.
№ ____________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному
ремонту многоквартирных домов
№/
Перечень условий
Содержание условий
№
1
2
3
1 Наименование объекта
Многоквартирный дом
2 Вид строительства
Капитальный ремонт
3
Место расположения
объекта
4
Заказчик
5
Подрядчик
6
Основание
Комплект документации,
предоставляемый
Заказчиком Подрядчику Технический паспорт
по объектам
1. В состав работ Подрядчика при разработке проектносметной документации капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем (водоснабжение) входят:
1.1. Выполнение
технического
обследования
внутридомовых инженерных систем (водоснабжение) перед
проектными работами для составления заключения
технического состояния внутридомовых инженерных систем
(водоснабжение) и выявления неучтенного объема работ.
1.2. Разработка
проектно-сметной
документации
в
соответствии с разделом 9 Технического задания.
1.3. Подрядчик после окончания разработки проектноТребования к составу и
сметной документации согласовывает ее с лицами,
содержанию работ по
указанными в пункте 2.1.4 договора, и предоставляет
разработке проектноЗаказчику.
сметной документации
Подрядчик ознакомлен с данным Техническим заданием,
принимает условия Технического задания и готов выполнить
проектные работы на основании имеющейся информации
7
8
В соответствии с Перечнем объектов капитального ремонта
(Приложение 1 к договору)
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае»
Определяется по результатам проведения открытого конкурса
в
соответствии
с
Положением
о
закупках
для оказания услуг и (или) выполнения работ
по
капитальному
ремонту
общего
имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края, некоммерческой организацией «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Пермском крае», утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 16 декабря 2014 г. № 1462-п
Настоящее Техническое задание
2. В состав работ Подрядчика при разработке проектносметной документации капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем (водоотведение) входят:
2.1. Выполнение
технического
обследования
внутридомовых инженерных систем (водоотведение) перед
проектными работами для составления заключения
технического состояния внутридомовых инженерных систем
(водоотведение) и выявления неучтенного объема работ.
2.2. Разработка
проектно-сметной
документации
в
соответствии с разделом 9 Технического задания.
2.3. Подрядчик после окончания разработки проектносметной документации согласовывает ее с лицами,
указанными в пункте 2.1.4 договора, и предоставляет
Заказчику.
Подрядчик ознакомлен с данным Техническим заданием,
принимает условия Технического задания и готов выполнить
проектные работы на основании имеющейся информации.
9
Требования к составу,
содержанию и форме
проектно-сметной
документации
1. Требования к составу, содержанию и форме проектносметной документации капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем (водоснабжение):
1.1. Проектно-сметная
документация
должна
быть
разработана в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», СНиП, СП, СанПиН и других действующих
нормативных актов.
1.2. Количество передаваемых Заказчику экземпляров
документации – 5 (пять) в сброшюрованном виде, в том числе
1 экземпляр в электронном виде на магнитном носителе (CD) в
формате «pdf».
1.3. Проектно-сметная документация должна содержать
положительное заключение экспертизы с проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального ремонта по объекту в случаях,
предусмотренных пунктом 3.6 настоящего договора.
1.4. В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» проектно-сметная документация капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем (водоснабжение),
должна быть разработана в соответствии
со стандартами и нормами и состоять из текстовых
документов, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и
изделий в составе:
- Пояснительная записка;
- Строительные решения (ВК);
- Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР);
- ПОС;
- Техническое обследование;
- Смета в формате «Гранд-Смета» XML, выполненная в
базисных ценах 2001 г. с пересчетом базисно-индексным
методом в ценах текущего квартала, в пределах стоимости
ремонтных работ по объекту согласно сметному расчету,
утвержденному общим собранием собственников помещений
объекта (Приложение 1 к Техническому заданию), или
согласно постановлению администрации Добрянского
городского поселения Пермского края от 27.03.2016 г. № 264,
согласно постановлению администрации города Березники
Пермского края от 24.03.2016 г. № 852
2. Требования к составу, содержанию и форме проектносметной документации капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем (водоотведение):
2.1. Проектно-сметная
документация
должна
быть
разработана в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», СНиП, СП, СанПиН и других действующих
нормативных актов.
2.2. Количество передаваемых Заказчику экземпляров
документации – 5 (пять) в сброшюрованном виде, в том числе
1 экземпляр в электронном виде на магнитном носителе (CD) в
формате «pdf».
2.3.
Проектно-сметная документация должна содержать
положительное заключение экспертизы с проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального ремонта по объекту в случаях,
предусмотренных пунктом 3.6 настоящего договора.
2.4. В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» проектно-сметная документация капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем (водоотведение),
должна быть разработана в соответствии со стандартами и
нормами и состоять из текстовых документов, рабочих
чертежей, спецификаций оборудования и изделий в составе:
- Пояснительная записка;
- Строительные решения (ВК);
- Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР);
- ПОС;
- Техническое обследование;
- Смета в формате «Гранд-Смета» XML, выполненная в
базисных ценах 2001 г. с пересчетом базисно-индексным
методом в ценах текущего квартала, в пределах стоимости
ремонтных работ по объекту согласно сметному расчету,
утвержденному общим собранием собственников помещений
объекта (Приложение 1 к Техническому заданию), или
согласно постановлению администрации Добрянского
городского поселения Пермского края от 27.03.2016 г. № 264,
согласно постановлению администрации города Березники
Пермского края от 24.03.2016 г. № 852
10
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический
регламент
о
безопасности
зданий
и сооружений»
3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
4. Постановление Правительства Российской Федерации № 87
от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»
5.
ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей
документации архитектурных и конструктивных решений»
6.
ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к
проектной и рабочей документации.
7.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» (с
изменениями на 23 января 2016 года)
8.
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и
канализация зданий».
9.
СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и
строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов
систем водоснабжения и канализации из полимерных труб».
10. СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
11. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
Перечень нормативных
12. СНиП
1.04.03-85*
«Нормы
продолжительности
документов,
строительства
и
задела
в
строительстве
предприятия,
зданий и
обязательных при
сооружений».
выполнении работ
по настоящему договору 13. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений».
14. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
часть 1.
15. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
часть 2.
16. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
17. «Правила безопасности при работе с инструментом и
приспособлениями».
18.
ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
19. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по
разработке и оформлению проекта организации работ по сносу
(демонтажу), проекта производства работ».
20. СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
21.
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния».
22.
СанПиН 2.2.3-1382 «Гигиенические требования к
организации строительной площадки».
23.
ТОИ Р 45-065-97 «Типовая инструкция по охране труда
при работе с ручным инструментом».
24.
ТОИ Р 45-068-97 «Типовая инструкция по охране труда
при работе с электроинструментами, ручными электрическими
машинами и ручными электрическими светильниками».
Подрядчик:
Заказчик:
___________________ /_______________/
М.П.
____________________ /______________/
М.П.
Приложение 1
к Техническому заданию
Смета собственников
Сметный расчет, утвержденный общим собранием собственников помещений объекта
размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью договора.
Приложение 3 к договору
от «___» _________ 20__ г.
№ _______________________
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Приложение 4 к договору
от «___» _________ 20__ г.
№ _______________________
АКТ №_____
приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: ____________________________________________________
по договору № ______________ от «__» _________20___г.
г. Пермь
«___»___________ 20__ г.
Комиссия по приемке выполненных работ по разработке проектно-сметной документации
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края (далее – комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Начальник отдела технического надзора управления
исполнения региональных программ
Некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае»
/______________________________/
(Ф.И.О)
Члены комиссии:
Представитель Заказчика
/______________________________/
/________________________________/
(должность)
(Ф.И.О)
Представитель органа местного самоуправления,
на территории которого расположен
многоквартирный дом
/______________________________/
/_________________________________/
(должность)
(Ф.И.О)
Представитель Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
/начальник отдела капитального ремонта/
/______________________________/
(должность)
(Ф.И.О)
Представитель организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом
/______________________________/
/_________________________________/
(должность)
(Ф.И.О)
Уполномоченный представитель собственников
помещений в многоквартирном доме согласно
протоколу общего собрания
собственников многоквартирного дома /____________________________/
(Ф.И.О)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Подрядчиком предъявлена Заказчику к приемке проектно-сметная документация в
составе:
№
пп
Обозначение
Наименование
Листов
Примечание
1
ШИФР __-__________ ПЗ
Общая пояснительная записка
2
ШИФР __-________ АС
Архитектурно-строительная часть
3
ШИФР __-________ КР
Конструктивные и объемнопланировочные решения
4
ШИФР __-________ ПОС
Проект организации строительства
5
ШИФР __-_________ ТО
Техническое обследование
Смета
6
на общую сумму _____________________________ рублей _00_ коп. (с НДС/без НДС).
2. Проектно-сметная документация/выполненные работы соответствует условиям договора
от «__» ________ 20___г. № __________________и технического задания, Заказчик претензий
к качеству выполнения указанного объема работ к Подрядчику не имеет/имеет (замечания
прилагаются).
3. Проектно-сметная документация/выполненные работы соответствует условиям договора
от «__» _________ 20___г., № __________________ и технического задания, Заказчик претензий
к срокам выполнения указанного объема работ к Подрядчику не имеет/имеет (замечания
прилагаются).
4. Проектно-сметная документация/работы ___________________________ в срок согласно
условиям договора «__» _____________ 20___г., №_________________, выполнена/(не
выполнена) срок нарушения исполнения обязательств составляет________.
5. Документы, подтверждающие полномочия членов комиссии:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________;
5. __________________________________________________________________.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
Начальник отдела технического надзора управления
исполнения региональных программ
Некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Пермском крае»
/__________________________/
/_________________________________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
Члены комиссии:
Представитель Заказчика
/__________________________/
/_________________________________/
(Ф.И.О)
(подпись)
Представитель органа местного самоуправления,
на территории которого расположен
многоквартирный дом
/__________________________/
/____________________________/
(Ф.И.О)
(подпись)
Представитель Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
/__________________________/
/__________________________/
(Ф.И.О)
(подпись)
Представитель организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом
/__________________________/
(Ф.И.О)
/___________________________/
(подпись)
Уполномоченный представитель собственников
помещений в многоквартирном доме согласно
протоколу общего собрания
собственников многоквартирного дома
/_______________________________/
/________________________________/
(Ф.И.О)
(подпись)
Приложение (документы, подтверждающие полномочия членов комиссии):
_______________________________________________________________________
Подписи сторон договора:
Подрядчик:
Заказчик:
_________________/ _____________/
М.П.
________________ /_______________/
М.П.
Согласовано как форма:
Подрядчик:
Заказчик:
___________________ /_______________/
М.П.
____________________ /______________/
М.П.