Приложение № 3 Проект договора

Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок
№ 51 от 02.04.2012г.
Проект договора
Договор №_____
г. Уфа
«____»____________ 2012 г.
ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Уразлина Н.У., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на
основании результатов запроса котировок № 51 от 02.04.2012г.(протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок № _________ от __________2012г.), заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар во II квартале 2012 года (далее – Товар) согласно
прилагаемой спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.3. Срок поставки Товара: в течение II квартала 2012 года по заявке Заказчика в течение 2х рабочих дней с момента получения заявки, по адресу 450027, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Индустриальное шоссе, д. 42, аптечный склад 8 (347) 242-97-30.
2.
ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет
_______________ (_________________________________) рублей __ копеек.
2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена
договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором
количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.3. Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, разгрузку товара на территории
Заказчика.
2.4. Финансирование осуществляется из средств ТФОМС, бюджета и средств от приносящей
доход деятельности.
2.5.Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем
договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном
случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту передачи
Товара при предъявлении счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписанного
Заказчиком акта приема-передачи Товара, поставленного в соответствии с п.1.3., до
31.08.2012г.
2.7. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить
не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке
дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе
изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более
чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в
договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить
цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена
единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в
договоре количество такого товара.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными
разделом 2 настоящего договора.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Осуществить доставку Товара в аптечный склад Заказчика по адресу: г. Уфа, ул.
Индустриальное шоссе, д. 42, в сроки, предусмотренные Договором.
3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в
упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет, счет-фактуру, товарную
накладную на поставленный товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.3. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора и
при отсутствии претензий относительно количества, качества, комплектности и других
характеристик товара, подписать акт приемки-передачи Товара и передать один экземпляр
Поставщику.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со спецификацией
(Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи в двух экземплярах,
отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.
4.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта приема -передачи
подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме.
Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы
обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.
4.4. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете
Министров от 25.04.1966г. № П-7 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81,
от 14.11.74г. № 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением
Госарбитража при Совете министров от 15.06.1965г. № П-6 в ред. Постановлений Госарбитража
СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98).
4.5. Передача партии Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее
время. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна
быть полностью завершена в день доставки.
4.6. Передача Товара Заказчику должна осуществляться в присутствии представителя
Поставщика. Заказчик не производит приемку товара в случае отсутствия представителя
Поставщика.
4.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от
Поставщика к Заказчику с момента подписания ими акта приема-передачи Товара.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Остаточный срок годности
товара должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Поставка Товара с меньшим сроком годности допускается по дополнительному согласованию
между сторонами в письменном виде.
5.2. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с
государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются
соответствующей документацией.
5.3. В течение гарантийного срока при выявление недостатков товара Поставщик по
требованию Заказчика обязан:
- заменить некачественный Товар на аналогичный новый Товар в установленные законом
сроки.
5.4. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.
5.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан
исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 5.3. Контракта, в установленные
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования
порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее
3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в
этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
5.7. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по
настоящему Договору, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Государственный
заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за
поставляемую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков передачи или передачи продукции ненадлежащего качества
Товара (п. 5.3.) в соответствии с условиями настоящего договора Поставщик уплачивает
Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,1 % от объема непоставленного в срок
товара,
но не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, также в случае необоснованного
срыва поставки товаров Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 5% от стоимости
непоставленной продукции.
Поставщик освобождается от пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по договору Заказчик
уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки оплаты в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
6.5. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств, если это невыполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых
правовой практикой обстоятельствами форс-мажор.
6.6. Ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с
действующим законодательством.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем
переговоров.
7.2. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до исполнения ими принятых на себя по Договору обязательств.
10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Государственное автономное учреждение
здравоохранения
Республиканский кожно-венерологический
диспансер
Адрес: 450027, РБ, г. Уфа
ул. Индустриальное шоссе, д.42
Тел:8 (347) 242-97-30, 243-01-37
E-mail: gauzrkvd@mail.ru
Банковские реквизиты:
Р/с № 40601810400003000001в ГРКЦ НБ
Республики Башкортостан Банка России г.Уфа
Министерство финансов Республики
Башкортостан (ГАУЗ РКВД л/с 32113040050)
ИНН/КПП 0274034308/027401001
БИК 048073001
Поставщик:
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ГАУЗ Республиканский
кожно-венерологический диспансер
Главный врач
Поставщик:
__________________(Н.У. Уразлин)
______________ (
)
Приложение №1
к договору № __________
от «______» ____________г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Ед.
изм.
Наименование
Кол-во
1.
2.
3.
4.
Итого стоимость товара: _________ (___________________________________) руб. ____ коп.
Заказчик:
ГАУЗ РКВД
Поставщик:
________________(Н.У. Уразлин)
______________ (__________)