договор поставки - Russian Helicopters

ДОГОВОР №
г. Ростов-на-Дону
«____»___________20___г.
_______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице________________________,
действующего
на
основании
______________, с одной стороны, и ПАО «Роствертол», именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице ______________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, а совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупателя принять и оплатить
продукцию на условиях настоящего договора в ассортименте, в количестве,
по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, сроки поставки, цены каждой партии (сумма
транспортных расходов, стоимость упаковки и тары, если они не включены в
цену, НТД, способ доставки, реквизиты грузоотправителя и грузополучателя
продукции) определяются соответствующими спецификациями, которые
подписываются обеими сторонами и являются приложениями к настоящему
договору и его неотъемлемой частью.
1.3. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной
форме, подписываются уполномоченными на то представителями и
заверяются оригинальными печатями сторон. В качестве приложений к
Спецификациям также могут использоваться графики платежей, графики
поставок, описания технических характеристик продукции (товара) и другие
документы.
1.4. Риск утраты, порчи и (или) повреждения продукции, до момента ее
поступления на склад Покупателя несет Поставщик.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка продукции осуществляется в соответствии с условиями и
сроками, установленными в спецификации.
2.2. Приемка товара от Продавца производится в порядке, установленном
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству,
утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15 июня 1965г. №П-6 и от 25 апреля 1966г. №П-7 с последующими
изменениями и дополнениями.
2.3. Поставщик обязан оформить транспортную накладную согласно
приложению № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом
или товарно-транспортную накладную по форме 1-Т, если в договоре не
указан способ поставки продукции путем самовывоза.
2.4. Поставщик обязан возместить Покупателю расходы по возврату
продукции ненадлежащего качества, восполнить убытки, связанные с
рассортировкой и хранением продукции ненадлежащего качества. Во всех
случаях, когда возникает необходимость возмещения расходов Покупателя
вследствие поставки продукции ненадлежащего качества, Покупатель
предоставляет Поставщику упрощенную калькуляцию понесенных затрат.
Калькуляция и другие документы, подтверждающие расходы Покупателя,
прилагаются к акту приема-передачи или могут быть направлены
Поставщику отдельно со ссылкой на указанный документ. Восполнение
расходов производится на основании выставленного счета Продавцу и на
условиях настоящего договора.
3. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Требования к качеству поставляемой продукции указываются
Покупателем в конкурсной документации и согласовываются сторонами в
спецификациях к настоящему договору путем указания в них индексов НТД
(ГОСТ, ТУ и т.д.), чертежных номеров, требования о приемке продукции
ОТК или АТП и иных существенных условий, указанных в закупочной
документации.
3.2. Если поставляемая по настоящему договору продукция подлежит
обязательной сертификации в соответствии с требованиями действующего
российского законодательства, то Поставщик обязан предоставить
подлинник или заверенную копию сертификата одновременно с продукцией.
В случае если для изготовления, хранения, сбыта продукции, которая
поставляется по настоящему договору, требуется специальное разрешение
(лицензия), то Поставщик обязан предоставить заверенную копию данного
документа Покупателю одновременно с продукцией.
3.3. Гарантийный срок на каждый конкретный вид поставляемой продукции
указывается в технической документации, прилагаемой к продукции, в
закупочной документации с последующим указанием в спецификации. Если
гарантийный срок, указанный в технической документации, отличается от
гарантийного срока, указанного в закупочной документации и
соответствующей
спецификации,
преимущественную
силу
имеет
гарантийный срок, указанный в закупочной документации и в
соответствующей спецификации. В закупочной документации и
спецификациях к настоящему договору могут быть указаны дополнительные
требования и условия к гарантийным обязательствам Поставщика.
4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Продукция поставляется в заводской упаковке, соответствующей
характеру поставляемой продукции, либо без нее (в зависимости от
требований, указанных в НТД на продукцию, закупочной документации и
спецификации). Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции от
повреждений при перевозке любым видом транспорта и при хранении
продукции в период гарантийного срока.
4.2. Стоимость упаковки и маркировки включена в цену продукции, если
иное не предусмотрено в спецификации и закупочной документации.
5. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Цена на продукцию устанавливается по результатам электронных торгов
и изменению не подлежит.
5.2. Оплата продукции производится в течение 20 банковских дней после
поступления продукции на склад Покупателя. В спецификации к настоящему
договору может быть установлен иной порядок оплаты. В этом случае
действует порядок оплаты, предусмотренный в спецификации.
5.3. Если оплата продукции по настоящему договору по условию
закупочной документации полностью либо частично производится через
определенное время после его передачи Покупателю, то такой товар с
момента передачи Поставщиком и до его оплаты Покупателем не является
находящимся в залоге у Поставщика.
5.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
5.5. Ежеквартально и по итогам календарного года стороны составляют акт
сверки взаимных расчетов по поставкам и оплатам. Акт составляется в двух
экземплярах и подписывается обеими сторонами, не позднее 10 (десятого)
числа месяца, следующего за отчетным кварталом и не позднее 15
(пятнадцатого) января года, следующего за календарным годом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. АРБИТРАЖ.
6.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, Покупатель
вправе по своему выбору потребовать от Поставщика безвозмездного
устранения недостатков продукции в срок не более 10 (десяти) календарных
дней или отказаться от исполнения договора поставки и потребовать
возврата уплаченной за продукцию суммы или потребовать замены в течение
10 (десяти) календарных дней продукции ненадлежащего качества
продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации и
закупочной документации. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в
размере 5% от стоимости продукции ненадлежащего качества за каждый
факт поставки продукции, несоответствующей требованиям Договора к
качеству Продукции.
6.2. В случае, если просрочка в поставки продукции по отдельной
спецификации превысит 15 (пятнадцать) календарных дней, Покупатель будет
вправе отказаться от продукции и потребовать возврата уплаченных денежных
средств. В этом случае Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней
с даты получения уведомления об отказе от продукции возвратить все
полученные им от Покупателя платежи за не поставленную продукцию
согласно спецификации к настоящему договору.
6.3. За нарушение Поставщиком сроков передачи принадлежностей и/или
документов, относящихся к Продукции (паспорта, сертификата,
упаковочного листа и т.д.) Покупатель вправе взыскать с Поставщика
неустойку в размере 5% от стоимости товара.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
поставке продукции, восстановлению или замене продукции ненадлежащего
качества Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от
стоимости продукции за каждый день нарушения.
6.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи
с его исполнением, нарушением его условий, рассматриваются с
обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии – 30 дней с даты ее получения.
6.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают
невозможным полностью или частично исполнение обязательств сторон по
договору, в том числе, военные действия, стихийные бедствия и другие
обстоятельства, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств
продлеваются на время, в течение которого действуют такие обстоятельства,
но не более 60 (шестидесяти) дней.
7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить свои обязательства
по договору, обязана в течение 7 календарных дней с момента возникновения
таких обстоятельств незамедлительно известить другую сторону о наличии
обстоятельств, делающих невозможным исполнение обязательств по
договору
и
представить
документы
государственных
органов,
подтверждающих эти обстоятельства.
7.3. Дальнейшее действие настоящего договора в таких случаях должно быть
определено соглашением сторон. При не достижении согласия
заинтересованная сторона будет вправе обратиться в суд для разрешения
данного вопроса.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Датой заключения договора является дата перечисления Поставщиком
аванса, в размере, установленном в договоре (спецификации).
8.2. Срок действия договора – 1 (один) год с даты его заключения.
8.3. Действие настоящего договора может быть продлено на срок и на
условиях, определяемых по соглашению сторон.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо
положений
настоящей
Статьи
контрагентом,
его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в Статье 9.1 настоящего Договора действий и/или неполучения
другой Стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Перед подписанием договора между Покупателем и Поставщиком
могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий
договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, закупочной
документации и предложении Поставщика.
10.2. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
договора вправе изменить предусмотренный договором объем продукции
при изменении потребности в такой продукции.
10.3. Любые изменения и дополнения по настоящему договору
действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
10.4. Документы, направленные посредством факсимильной связи,
признаются сторонами, имеющими юридическую силу до предоставления
оригиналов
документов.
Предоставление
подлинных
экземпляров
договорных документов сторонами договора обязательно.
10.5. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, Сторона
обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую Сторону.
Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим
извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты и
почтовый адрес.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
____________________(ФИО)
_______________________
дата подписи
Поставщик:
___________________ (ФИО)
___________________
дата подписи