ДОГОВОР Купли-продажи № г. Крымск, Россия.

ДОГОВОР
Купли-продажи №
г. Крымск, Россия.
«__» _______ 2015 г.
ООО «Югводоканал», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального
директора Середенко Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны
и
______________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
"Поставщик",
действующего
на
основании
_____________________________________, с другой стороны (далее - "Стороны") заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, а Покупатель принять и своевременно
оплатить эту продукцию на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент (номенклатура), стоимость продукции, срок поставки
согласовываются Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Стороны определили нижеследующее содержание Спецификаций:
- номенклатура, сортамент (или ассортимент) и комплектность товара;
- количество товара;
- цена за единицу товара и стоимость партии товара в целом;
- порядок оплаты;
- какому ГОСТУ или ТУ соответствует данный товар.
- условия, срок и место поставки товара.
1.3. В Спецификации должны быть указаны технические и качественные
характеристики поставляемого товара.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1 Цена Товара указанна в спецификациях на каждую партию товара.
2.2 Цена Товара указывается в рублях с учётом НДС 18%.
2.3 Поставщик не в праве в одностороннем порядке увеличивать цену товара в течение
срока действия соглашения о цене.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты за поставляемую продукцию осуществляются Покупателем путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно Спецификации,
(Приложению 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Покупатель оплачивает Поставщику продукцию в следующем порядке:
3.2.1. 30% предоплаты стоимости продукции.
3.2.2. 70% стоимости продукции Покупатель оплачивает Поставщику в течение 20
рабочих дней с момента получения товара.
3.3. Датой оплаты продукции считается дата поступления денег на расчетный счет
Поставщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗОННОСТИ СТОРОН
4.1 Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и
ассортименте, которые указаны в Спецификациях.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по
количеству, ассортименту и качеству.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Отгрузка продукции производится Поставщиком Покупателю в течение срока,
указанного в Спецификации.
5.2. Днем выполнения Поставщиком своих обязательств по поставке продукции
считается дата передачи продукции представителю Покупателя согласно соответствующей
транспортной накладной.
5.3. В случае заказов продукции с дополнительными требованиями к продукции
Поставщик оформляет Спецификации к настоящему договору с указанием необходимых
технических параметров и состава
продукции, требований к сопроводительной
документации. Все требования Покупатель указывает в заявке.
5.4. Подтверждающие качество товара документы, оригиналы счетов-фактур,
накладные по форме ТОРГ-12 на продукцию передаются Покупателю вместе с продукцией.
5.5. Место поставки: 353380, Краснодарский край, г. Крымск ул. Торговая, 2.
6. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Качество и комплектность продукции Поставщика, поставляемой Покупателю по
настоящему договору, должны соответствовать Государственным стандартам (ГОСТам),
техническим условиям (ТУ) и другим нормативно-техническим документам (НТД),
утвержденным в установленном порядке.
6.2 Номера Государственных стандартов (ГОСТа), технических условий (ТУ)
необходимо указывать на каждый вид товара в спецификации.
6.3. В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, маркировки либо
недостачи и пересортицы поступившей продукции при ее приемке Покупателем должен быть
вызван представитель Поставщика. Поставщик может уполномочить на участие в приемке
продукции предприятие, находящееся в месте нахождения потребителя продукции
Поставщика.
6.4. Поставщик вправе перепроверить забракованную продукцию и составлять акт с
участием незаинтересованной организации.
6.5. В случае поставки некомплектной продукции или продукции ненадлежащего
качества Поставщик за свой счет производит замену некачественной продукции на
качественную или доукомплектацию некомплектной продукции.
6.6. Продукция Поставщика подлежит отправке Покупателю в упаковочной и
транспортной таре, обеспечивающей ее сохранность при перевозке и хранении.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в
связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Обязателен претензионный порядок
разрешения спора. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.
7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они
передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения срока оплаты продукции Покупатель обязуется оплатить
Поставщику пеню в размере 0,03 % стоимости неоплаченной в срок продукции за каждый
день просрочки, но не более 2% процентов от суммы не оплаченной в срок продукции.
8.2. В случае нарушения срока поставки (недопоставки) продукции Поставщик
обязуется оплатить Покупателю пеню в размере 0,03% стоимости не поставленной
(недопоставленной) в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 2% от суммы не
поставленной в срок продукции.
8.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязанностей
по настоящему договору.
8.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, если просрочка отгрузки
продукции превысила 30 календарных дней.
9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
чрезвычайные обстоятельства, признанные форс-мажорными Торгово-Промышленной
Палатой, либо уполномоченными официальными органами.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы. Срок исполнения обязательств сторонами по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени действия указанных обстоятельств.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по договору.
9.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 15 дней, Стороны должны
договориться о судьбе настоящего договора. Если Стороны не придут к согласию,
Сторона, которая не затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе
расторгнуть договор, письменно уведомив об этом другую Сторону.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях своих почтовых,
банковских и иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения договора,
реорганизации, изменении организационно – правовой формы, в течение 3 дней с момента
наступления изменений и несут все риски, связанные с ненадлежащим неисполнением
указанной обязанности.
10.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства и уступать
права, вытекающие из настоящего договора третьим лицам без письменного согласия
контрагента.
10.6. Настоящий договор и Спецификация к нему, подписанные уполномоченными на
то лицами и заверенные печатью, признаются имеющими юридическую силу и принимаются
сторонами к исполнению.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до «31»
декабря 2015г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались не выполненные
обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия продлевается до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
11.2. В случае, если ни одна из Сторон не изъявила желания расторгнуть договор до
срока его окончания и не уведомила об этом другую Сторону, то договор считается
продленным на следующий календарный год
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
Поставщик
ООО «Югводоканал»
Юр/факт. адрес: 353380, Краснодарский
край, г. Крымск, ул. Торговая, 2
Банк получателя в Филиале «Ростовский»
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Ростов-на-Дону
р/с 40702810912010000015
к/с 30101810300000000261
БИК 046015261
ИНН 2320139238
КПП 233701001
ОКАТО 03415000000
ОГРН 1062320038384
тел: (86131) 5-10-55, 5-10-23, 5-12-21.
От Покупателя:
____________________/ В.В. Середенко /
М.П.
От Поставщика:
________________/_______________/
М.П.
Приложение № 1
Спецификация №1 к договору № ___ от ___ _________ 201_г.
между ООО «Югводоканал» и ________________________________
Плательщик: ООО «Югводоканал»
Грузополучатель: ООО «Югводоканал»
№
Наименование
товара
Ед.
изм.
Кол-во
1
Труба прямошовная Ду 630х7 ГОСТ
10705-80 с наружным двухслойным
покрытием по типу ВУС ТУ 1390002-79580093-06 и внутренним
покрытием Amercoat 391 РС
по ТУ 1390-006-79580093-07
м.
150
Цена
Сумма
Итого:
Всего к оплате:
Всего наименований, ________ на сумму _________
1) Порядок оплаты 30% предоплата и 70% в течение 20 рабочих дней с момента
готовности товара для отгрузки.
2) На каждую партию товара предоставляется сертификат качества.
3) Место поставки: 353380, Краснодарский края г. Крымск ул. Торговая 2.
4) Поставка товара в течении 15 дней после 30% оплаты.
От Покупателя:
От Поставщика:
____________________/ В.В. Середенко /
МП
______________/_____________/
МП