Типовой договор поставки

ДОГОВОР № ___ П-ККЗ-2016
г. Кушва
от __________2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Кушвинский керамзитовый завод»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего директора Киселева
Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности № 02-04/141 от 23.12.15,
с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
_______, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, а Покупатель принять и оплатить
керамзит с коэффициентом уплотнения при транспортировке 1,15, в количестве, в сроки и на
условиях указанных в Спецификациях настоящего договора, являющихся неотъемлемой его
частью.
2. Условия поставки.
2.1. Поставка продукции производится автотранспортом Поставщика, железнодорожным
транспортом по реквизитам Покупателя, либо, на условиях самовывоза, автотранспортом
Покупателя.
2.2. Датой поставки считается дата железнодорожной накладной станции отправления, в
случае отправки товара автотранспортом – указанная в накладной дата приемки готового к
отгрузке к обусловленному сроку товара.
2.3. Поставка продукции производится в течение 14 календарных дней с момента оплаты
продукции Покупателем. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на
банковский счет Поставщика.
3. Качество продукции.
3.1. Качество поставляемой продукции определяется ГОСТ 32496-2013 «Гравий, щебень и
песок искусственные пористые».
3.2. Продукция сопровождается протоколом лабораторных испытаний, паспортом.
4. Цены и порядок расчетов
4.1. Цена на продукцию определяется в спецификациях на момент заключения договора. В
случае повышения цены на продукцию до момента ее предварительной оплаты, сторонами
производится дополнительное согласование цены путем обмена письмами, телеграммами,
передачей по факсу.
4.2. Порядок расчетов за поставляемую продукцию – предоплата за полный объем
поставки.
4.3. Расчеты за поставляемую по настоящему договору продукцию осуществляются
Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика,
указанный в настоящем договоре, в порядке предварительной оплаты.
4.4. В случае, если поставка продукции производится транспортом Поставщика, то
транспортные расходы по перевозке включаются в стоимость продукции и оплачиваются
Покупателем на условиях предоплаты, согласно выставленному Поставщиком счёту.
4.5. В случае заявки Покупателем внеплановых вагонов, оплата срочной перевозки
производится согласно действующему, на момент отгрузки, тарифу. Затраты, связанные с
подачей-уборкой вагонов, оплачиваются Покупателем.
5. Обязательства сторон.
5.1. Поставщик берет на себя обязательства:
-обеспечить отправку продукции по реквизитам Покупателя;
-оформить всю товаросопроводительную документацию, необходимую для отправки
продукции;
-соблюдать сроки отгрузки, определенные данным договором;
-в течение 5 суток со дня отгрузки отправить Покупателю счет – фактуру или
универсальный передаточный документ на отгруженную продукцию.
5.2. Покупатель берет на себя обязательства:
-оплатить продукцию по цене и в сроки, установленные данным договором;
-обеспечить прием груза.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору
заинтересованная сторона вправе предъявить другой стороне требования, предусмотренные
Гражданским кодексом РФ и другими действующими нормативными актами РФ.
6.2. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего
Договора, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы
задержанной оплаты за каждый день прострочки. Оплата неустойки не освобождает
Покупателя от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.3. В случаях повреждения собственных вагонов на путях необщего пользования по
причинам, зависящим от Покупателя, грузополучателя, владельца путей необщего
пользования (на станции выгрузки), а так же при повреждении вагонов в момент проведения
грузовых операций грузополучателем, Покупатель обязан произвести возмещение фактически
понесенных Поставщиком затрат по восстановлению вагонов, включая железнодорожный
тариф к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, а так же иных затрат
понесённых Поставщиком по восстановлению вагонов. При этом Поставщик обязан
представить Покупателю все необходимые документы, подтверждающие понесенные им
затраты.
При утрате или невозможности восстановления вагонов Покупатель выплачивает
Поставщику их рыночную стоимость или передает в собственность Поставщика равноценные
вагоны.
6.4. Покупатель обязуется организовать разгрузку автотранспорта Поставщика в течении
12 часов, вагонов собственников в срок не более 2 (двух) суток с момента подачи вагонов на
пути выгрузки или возместить Поставщику затраты по использованию вагонов собственников
сверх указанного срока. При этом Поставщик обязан представить Покупателю все
необходимые документы, подтверждающие понесенные им затраты.
6.5. Покупатель обязуется своевременно предоставить отгрузочные реквизиты для
отправки вагонов, при их изменении заранее уведомить об этом Поставщика по факсу либо
электронной почте. В случае, если Покупателем были предоставлены неверные отгрузочные
реквизиты, все затраты понесённые Поставщиком при осуществлении переадресовки вагонов,
а также при оплате простоя вагонов на путях общего пользования на станциях выгрузки, в том
числе промежуточных станций, возмещаются Покупателем в срок 1 (одного) рабочего дня
после предоставления Поставщиком документов, подтверждающих понесённые им затраты.
7. Форс-мажор
7.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному
выполнению Поставщиком или Покупателем обязательств по договору, а именно: стихийных
бедствий, военных действий или других обстоятельств, не зависящих от воли сторон,
Поставщик или Покупатель освобождается от ответственности за задержку или полную
невозможность выполнения своих обязательств.
7.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по настоящему
договору вследствие Форс-мажорных обстоятельств, должна в течение трех дней с момента
возникновения данных обстоятельств письменно известить другую сторону о начале и
прекращении действия таких обстоятельств.
7.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности служат документы, выдаваемые компетентными органами. Не
уведомление об этих обстоятельствах лишает стороны права ссылаться на них при
невыполнении обязательств по настоящему договору.
8. Претензии
8.1. В случае, если у Покупателя возникли претензии по количеству продукции при ее
приемке, составляется акт приемки продукции комиссией и представителем Поставщика.
8.2. Споры, возникшие в результате исполнения настоящего договора, разрешаются путём
переговоров либо в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять)
календарных дней с даты её получения.
8.3. Если сторонам не удается достичь согласия, то любой спор, разногласие или
требование, возникающее из данного договора или касающееся его, либо его нарушения,
прекращения или недействительности подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения истца.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по письменному соглашению
сторон.
9.2. Договор и другие, в том числе и платежные документы, могут быть переданы по
факсу. Стороны несут ответственность за достоверность подписи с дальнейшим
представлением оригиналов.
9.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору, подписанные
сторонами, являются его неотъемлемой частью.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. Срок действия договора устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2016
года. Договор пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила в
письменной форме о прекращении его действия. Количество пролонгаций неограниченно.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик
ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
624300, Свердловской обл., г. Кушва, тер. Промышленный район Керамзитового завода
ИНН 6681005769, КПП 668101001, р/сч 40702810616060100108 в Уральском Банке ОАО
«Сбербанк России» г. Екатеринбург, БИК 046577674,
к/сч 30101810500000000674, ОКПО 01217434
Тел. (34344) 2-20-26, факс (34344) 2-22-45
E-mail: [email protected]
Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью _______
Юридический, почтовый адрес:
ИНН , КПП , р/сч , БИК , к/сч , ОГРН
Тел:
Поставщик:
_________________ В.Н. Киселёв
м.п.
Покупатель:
_________________
м.п.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору № __ П-ККЗ-2016 от _______2016 г.
между ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
и ___________
г. Кушва
№
п/п
1
от _________ 2016 г.
Наименование товара
ГОСТ
Керамзит
324962013
Ед.
изм.
М3
Кол-во
Цена руб.
Сумма,
руб.
Итого:
Сумма НДС:
Итого к оплате:
Срок отгрузки в течение 14 календарных дней с момента поступления на счёт Поставщика
100% предоплаты.
Поставщик:
_________________ В.Н. Киселёв
м.п.
Покупатель:
__________________
м.п.