Приложение №2 Заявка на участие. Подается только в формате PDF

1
Приложение №2 Заявка на участие.
(Подается только в формате PDF)
На бланке организации
«_____»_______________ года
№________________________
Председателю Тендерного комитета
М.Ю. Игнаткину
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ОАО «РКК
«Энергия» www.energia.ru № _________ от «___» __________ 2015 г. (указывается номер и дата
Извещения о проведении запроса предложений) и Документацию по запросу предложений, и
принимая установленные в них требования и условия проведения запроса предложений,
________________________________________________________________ ИНН _____________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
принадлежность участника к субъектам малого и среднего предпринимательства:
________________________________________________________________________,
(орган, ведущий реестр; номер записи реестра)
зарегистрированное по адресу:
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
находящееся по адресу:
________________________________________________________________________,
(фактический адрес Участника)
контакты:
________________________________________________________________________,
(телефон/факс с указанием кода города, web-сайт, e’mail)
в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании
_______________________________ (Устава, доверенности №__ от __)
Предлагает заключить Договор на выполнение СЧ ОКР «Создание контейнера для
транспортирования КА «Ангосат» на условиях и в полном соответствии с Техническим заданием на
составную часть опытно-конструкторской работы «Контейнер» ТЗ.0114.046, утвержденным
Генеральным конструктором автоматических космических комплексов и систем ОАО «РКК
«Энергия», на общую сумму:
Итоговая стоимость договора, руб. без НДС (пп.16 п.3
ст.149 НК РФ)
Для импортной продукции (дополнительно)
Итоговая стоимость договора
_____________________________
(итоговая стоимость, руб. без НДС (пп.16 п.3 ст.149 НК РФ)
_____________________________
(итоговая стоимость, $, €)
2
На следующих условиях:
Основные условия договора
_____________________________________
(Указывается соответствие условиям Документации, раздел 5
«Техническая часть», в том числе соответствие срокам поставки)
Привлечение соисполнителей
_____________________________________
(Указывается наименование организаций соисполнителей, объем
выполнения работ по договору в %)
Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 60-ти календарных дней
(указать иной срок) со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших
конвертов с Заявками.
Данная Заявка подается с пониманием того, что Заказчик:


не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и
подачей данной Заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
оставляет за собой право:
 отклонить Заявки (предложения) с ценами, превышающими начальную
(предельную) цену (при объявлении начальной (предельной) цены);
 принять или отклонить любую Заявку (предложение) в соответствии с условиями
закупочной Документации;
 отклонить все Заявки;
Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что
_________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника)
не находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой
приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Настоящим Письмом гарантирую достоверность представленной информации и подтверждаю
право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников запроса
предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
направляемых документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях (субпоставщиках,
субподрядчиках).
Контактные данные:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица участника с указанием должности, контактного телефона, e’mail)
Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая
приложения:
1. Проект Договора - на ____ листах;
2. Структура затрат - на ____ листах;
3. Формы (согласно документации) - на ____ листах;
4. Документ, подтверждающий контроль военной приемки - на ____ листах;
неотъемлемые
3
5.
6.
7.
Копия лицензии Роскосмоса;
Бухгалтерский баланс за 2014 год;
Рекомендации от других заказчиков (при наличии).
Руководитель организации
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
Главный бухгалтер
(подпись)
(Ф.И.О.)
4
Приложение №3 Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку.
Форма 1.
Справка о кадровых ресурсах
Приложение №__ к письму
от «____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица 1. Общая штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
Таблица 2. Общая численность персонала, привлекаемого к работам (только граждане РФ)
Группа специалистов
Количество
% вовлечения
привлекаемого
персонала в работы
персонала, чел.
по выполнению
Договора, в среднем
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
Таблица 3. Квалификация персонала, привлекаемого к работам
Требуемая квалификация
Количество привлекаемого
персонала, имеющего
соответствующую
квалификацию, чел.
Высшее образование
Полное среднее и среднее профессиональное
Повысили квалификацию и прошли переподготовку
за 2012-2014 г.г.
Стаж работы более 5 лет
(В таблице 1 указывается общая штатная численность всех специалистов, находящихся в штате
Участника по состоянию на дату подачи Запроса.
В таблице 2-3 перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены
Участником в ходе выполнения работ.
Данная справка служит для подтверждения наличия у Участника персонала с требуемым уровнем
квалификации и в необходимом количестве, используемого при оценки квалификации.
Для подтверждения указанных данных Заказчик дополнительно может запросить копии сертификатов
сотрудников).
5
Руководитель организации
(подпись)
МП
(Ф.И.О.)
6
Форма 2.
Справка о материально-технических ресурсах
Приложение №__ к письму
от «____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Местонахожде
ние
Право
собственности
(аренда,
собственность,
оперативное
управление и
проч.)
Предназначение
(с точки зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми
и планирует использовать в ходе выполнения работ (производственные мощности, измерительный
инструмент, приборы, оборудование, учебные центры, склады, вычислительная техника для обработки
данных и проч.).
Данная справка подтверждает наличие соответствующих технических и технологических возможностей
Участника для выполнения требуемого объема работ и используется для оценки квалификации.
Руководитель организации
(подпись)
МП
(Ф.И.О.)
7
Форма 3.
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Приложение № __ к письму
от «____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала и
окончания, для
незавершенных работ
(договоров) — %
выполнения)
Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо,
контактные телефоны)
Описание работ
(объем и состав,
описание
основных условий
договора)
Стоимость работ
(сумма договора),
в руб.
1.
2.
…
Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризует его опыт. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая
данный факт.
Участник может приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
Данная справка подтверждает наличие у участника соответствующего опыта и используется для оценки
опыта и квалификации участника
Руководитель организации
(подпись)
МП
(Ф.И.О.)
8
Форма 4.
План распределения объемов работ
Приложение № __ к письму
от «____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
организации,
выполняющей
данный объем
работ
Стоимость работ
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимости
работ
Сроки
выполнения
работ
(начало и
окончание)
100%
Х
1.
2.
…
ИТОГО
В данной форме участник указывает:
– перечень выполняемых участником и каждым соисполнителем (субподрядчиком)
работ;
– стоимость работ по участнику и соисполнителю (субподрядчику) в денежном и
процентном выражении в соответствии со сметной стоимостью работ;
– сроки выполнения работ для участника и каждого соисполнителя (субподрядчика).
Данная форма заполняется как в случае привлечения участником соисполнителей
(субподрядчиков), так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблице приводятся
слова «Соисполнители (субподрядчики) не планируются к привлечению».
Руководитель организации
(подпись)
МП
(Ф.И.О.)