ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению процедуры аккредитации (предварительного квалификационного отбора) поставщиков для оказания услуг Генерального подряда на выполнение строительно- монтажных работ на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест» Настоящая документация является неотъемлемой частью уведомления о проведении процедуры аккредитации г. Москва 2015 1 Оглавление Общие положения Требования к участникам аккредитации/квалификационного отбора Требования к участникам Порядок проведения аккредитации/квалификационного отбора Размещение уведомления о проведении аккредитации/к валификационного отбора 3.2 Общие требования к квалификационной заявке 3.3. Требования к сроку действия квалификационной заявки 3.4. Требования к языку Заявки 3.5. Разъяснение документации 3.6. Срок приема Заявок 3.7. Внесение изменений, отказ от проведения 3.8. Предоставление пакета документации 3.9. Рассмотрение Заявок и выбор участников, прошедших квалификационный отбор для включения в Реестр аккредитованных поставщиков 3.10. Общие условия и порядок проведения последующей процедуры закупки 4. Информационная карта 5. Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку 5.1 Квалификационная заявка (Форма №1) 5.2 Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма №2) 5.3 Справка о кадровых ресурсах (Форма №3) 1. 2. 2.1 3. 3.1 5.4 5.5 Справка о материально-технических ресурсах (Форма №4) Анкета Участника (Форма №6) 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 16 16-17 18 19 20 21 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Общие сведения о процедуре аккредитации 1.1.1.Проведение аккредитации (процедуры квалификационного отбора) компаний для оказания услуг Генерального подряда по выполнению строительно- монтажных работ на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест» (далее: Генеральный подряд), до начала проведения процедуры закупки (далее – отбор, квалификационный отбор) осуществляется с целью подтверждения уровня квалификации участников и возможности выполнения ими указанных услуг. 1.2. По результатам отбора формируется Реестр аккредитованных поставщиков услуг для последующего размещения (путем запроса предложений/конкурентных переговоров) заказов для оказания услуг Генерального подряда на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест». 1.2.1. Процедура аккредитации/квалификационного отбора не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура Квалификационного отбора также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 1.2.2. Размещенное на сайте Организатора (www.l-invest.ru, раздел «Тендеры»), уведомление о проведении аккредитации/квалификационного отбора (далее – Уведомление) является приглашением участникам подавать заявки на участие в процедуре аккредитации/квалификационном отборе (далее - квалификационная заявка, Заявка). 1.2.3. Участниками, прошедшими квалификационный отбор и включенными в Реестр аккредитованных поставщиков признаются участники, отобранные решением Аккредитующего органа – Тендерного комитета АО «Лидер-Инвест» (далее Комитета). 1.3. Прочие положения 1.3.1. Организатор не гарантирует участникам, прошедшим Квалификационный отбор и включенным в Реестр аккредитованных поставщиков по оказанию услуг Генерального подряда на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест», заключение договора по итогам проведения последующей конкурентной процедуры закупки. 1.3.2. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей квалификационной заявки. Организатор не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в отборе. 1.3.3. Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Участник аккредитации/ квалификационного отбора не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках данного отбора третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка Заявки. 1.3.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства участника, либо факта наложения ареста на имущество участника, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Организатор вправе отстранить такого Участника от участия в аккредитации/квалификационном отборе на любом этапе его проведения. 1.3.5. Процедура аккредитации/квалификационного отбора признается несостоявшейся, если: 3 не подано ни одной Заявки на участие в аккредитации/квалификационном отборе; на основании результатов рассмотрения Комитетом Заявок, принято решение об отклонении всех Заявок; подана только одна Заявка на участие в аккредитации/квалификационном отборе. 2. ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТАЦИИ/КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА УЧАСТНИКАМ 2.1. Требования к участникам: 2.1.1. Участник Квалификационного отбора/аккредитации должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, проводимой по итогам Квалификационного отбора/аккредитации, в том числе: быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); обладать необходимыми Свидетельствами СРО о допуске к строительным работам, соответствующими предмету аккредитации; не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; соответствовать требованиям, указанным в пункте 9-10 раздела 4 «Информационная карта». Заказчик вправе отклонить заявку Участника в случае выявления факта несоответствия Участника указанным в п.2 требованиям. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 3. АККРЕДИТАЦИИ/ 3.1. Размещение Уведомления о проведении аккредитации/квалификационного отбора 3.1.1. Организатор размещает документацию на сайте АО «Лидер-Инвест» (http:// www.linvest.ru, раздел «Тендеры»), а также осуществляет адресную рассылку по электронной почте в адрес приглашенных к участию в аккредитации/квалификационном отборе организаций. 3.2. Общие требования к квалификационной заявке. 3.2.1. Участник должен подготовить Заявку, включающую: Заявку по форме и в соответствии с требованиями настоящей документации (раздел 5); 4 документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и критериям настоящей документации, и перечисленные в пункте 10 раздела 4 «Информационная карта» настоящей документации. 3.2.2. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал или надлежаще удостоверенная копия доверенности прилагается к Заявке. 3.2.3. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью и подписью участника. Требования настоящего пункта не распространяются на нотариально удостоверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом. 3.2.4. Участник подает Заявку с обязательным заполнением всех форм документов, установленных настоящей документацией. 3.2.5. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, кроме тех, которые удостоверены лицом, подписавшим Заявку. 3.3. Требования к сроку действия Заявки на аккредитацию. 3.3.1. Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного участником в Заявке, но не менее срока действия аккредитации/квалификационного отбора, указанного в разделе 4 (п.4) «Информационная карта». 3.4. Требования к языку Заявки на аккредитацию. 3.4.1. Все документы, входящие в Заявку на аккредитацию, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен удостоверенный нотариально перевод этих документов на русском языке. 3.5. Разъяснение документации. 3.5.1. Любой участник аккредитации/квалификационного отбора вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений настоящей документации в письменной форме (на бланке участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. 3.5.2. Организатор обязан ответить на запрос, если он поступил не позднее 3 дней до окончания срока подачи заявок. 3.6. Срок приема Заявок. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями настоящей Документации, должны быть доставлены по фактическому адресу Организатора, в часы его работы (понедельникчетверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-30), но не позднее 17:00 часов (местное время) 30 декабря 2015 г. с предварительным согласованием времени доставки с Организатором. Аккредитация является бессрочной процедурой и ограничена только необходимой потребностью Заказчика в услуге по предмету Аккредитации. 3.6.1. Рассмотрение заявок на аккредитацию будет производиться по мере их поступления в установленном порядке в течении 5 рабочих дней. 3.6.2. Продление срока окончания приема Заявок. При проведении аккредитации/квалификационного отбора Организатор вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок продлить срок приема заявок, установленный в разделе 4 (п.12) «Информационная карта» настоящей документации. 3.7. Внесение изменений, отказ от проведения аккредитации/квалификационного отбора. 3.7.1. Заказчик вправе принять решение о внесении в Документацию изменений не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок, без внесения изменений в срок подачи заявок на аккредитацию. 5 3.7.2. Организатором может быть принято решение об отказе от проведения квалификационного отбора в любое время вплоть до подведения его итогов, при этом Организатор не несет ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате такого отказа. 3.8. Предоставление пакета документации на аккредитацию/квалификационный отбор 3.8.1. Пакет документов на предварительную квалификацию должен быть предоставлен в адрес Организатора отбора, не позднее времени и даты, указанных в уведомлении/приглашении. 3.8.2. Организатор отбора имеет право не возвращать представленные к рассмотрению на предварительную квалификацию материалы. 3.9. Рассмотрение Заявок на аккредитацию и выбор участников, прошедших квалификационный отбор для включения в Реестр аккредитованных поставщиков услуг. 3.9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Рабочей группой, формируемой Организатором в соответствии с решением Комитета. 3.9.2. Рассмотрение Заявок включает: стадию рассмотрения Заявок, стадию принятия решения о выборе участников, прошедших квалификационный отбор и включенных в Реестр аккредитованных поставщиков. 3.9.3. Стадия рассмотрения Заявок а) В рамках стадии рассмотрения Заявок участников Комитет проверяет: правильность оформления Заявок; соответствие Заявок требованиям настоящей документации, в том числе по наличию и составу документов, представленных в составе заявки; соответствие участников требованиям и критериям настоящей документации. б) По результатам проведения рассмотрения Заявок Комитет имеет право отклонить Заявки, если: Заявка не отвечает требованиям к оформлению Заявки; Заявка не соответствует требованиям настоящей документации; подавшие Заявки участники не соответствуют требованиям и критериям документации; представлены не все документы, анкета не заполнена в полном объеме; претендент отказался дать разъяснения по представленным документам; обнаружены противоречия в представленной претендентом документации, умышленное искажение информации и т.д. 3.9.4. В случае отсутствия какой-либо информации, или каких-либо документов, предусмотренных документацией и не представленных участником в составе его Заявки, вследствие чего Комитет не может оценить соответствие участника установленным требованиям, Организатор вправе запросить у участника недостающие документы, предоставив для этого минимально необходимый срок. Если в установленный срок документы не представлены, Комитет вправе не признать такого участника квалифицированным. 3.9.5. В соответствии с установленными в документации требованиями, критериями отбора являются: - соответствие Заявки требованиям документации по существу, по своему составу и оформлению; - достоверность сведений и действительность документов, прилагаемых к Заявке, согласно требованиям документации; - соответствие участника требованиям, установленным в документации. 6 3.9.6.По результатам аккредитации/квалификационного отбора составляется Реестр аккредитованных поставщиков по оказанию услуг Генерального подряда на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест» сроком на 1 (один) год. Утверждается решением Комитета. 3.9.7. По окончанию аккредитации/квалификационного отбора организатор в письменной форме уведомляет каждого претендента о результатах его участия в квалификационном отборе и включении/отказе во включении в Реестр аккредитованных поставщиков. 3.9.8. В случае, если после объявления о результатах проведения аккредитации/квалификационного отбора Организатору станут известны факты несоответствия претендента требованиям к участникам отбора, решение Комитета о прохождении квалификационного отбора и включения участника в Реестр аккредитованных поставщиков аннулируется. 3.10. Общие условия участия аккредитованных поставщиков в последующих процедурах закупки, порядок получения документации о закупке участниками, успешно прошедшими квалификационный отбор/аккредитацию. 3.10.1. Принять участие в последующей процедуре закупки может участник, прошедший квалификационный отбор/аккредитацию и включенный Организатором в Реестр аккредитованных поставщиков для оказания услуг Генерального подряда на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест». 3.10.2. Условия и порядок проведения последующей процедуры закупки будут определены в уведомлении о процедуре закупки, и доведены путем запроса предложений, или конкурентных переговоров на право заключения договоров на оказание услуг Генерального подряда на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест», до участников, прошедших квалификационный отбор/аккредитацию и вошедших в Реестр аккредитованных поставщиков. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 4. № Наименование п/п пункта 1 Наименование и адрес Заказчика 2 Содержание Заказчик: Управляющая организация АО «Лидер-Инвест» Юридический адрес: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1; Фактический адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корпус 7 Комплекс девелопмента, Управление закупок Управляющей Организатор организации АО «Лидер-Инвест», проведения Контактные лица: аккредитации (Квалификационн по вопросам технического задания: - Руководитель проектов Дирекции управления проектами ого отбора), адрес сайта, контактная Осипов Алексей Валерьевич, тел.: +7 (499) 683-03-03 (доб. 163), e-mail: [email protected]; информация - Главный специалист Дирекции управления проектами Фролов Александр Андреевич, тел.: +7 (499) 683-03-03 (доб. 153), email: [email protected]; - по вопросам проведения процедуры: - начальник Управления закупок Талалаев Владислав Борисович, тел.: +7 (499) 683-03-03 (доб. 245): e-mail: [email protected]; - главный специалист управления закупок Куркатова Марина Викторовна, тел.: +7 499 683 03 03 (доб.246), моб. тел: +7 (919)723-15-53 e-mail: [email protected] 7 Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении Квалификационного отбора является сайт АО «Лидер-Инвест» (http://www.l-invest.ru ). Аккредитация - процедура квалификационного отбора, включающая в себя оценку финансово-экономического состояния, технических и организационных возможностей организаций, с целью определения соответствия организаций базовым критериям, предъявляемым Обществом и оценки их возможности выполнить услуги либо работы. В течение 1 (Одного) года с момента получения статуса Аккредитованного поставщика АО «Лидер-Инвест». 3 Вид процедуры 4 Период аккредитации 5 Предмет договора Оказание услуг Генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест». 6 Адреса и общая площадь жилых помещений и апартаментов № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Объект Площадь Адрес Апарт-отель с подземной автостоянко й Класс Премиум Общая площадь здания,9793,0 кв.м. в том числе: г. Москва, Покровский бульвар, вл. 5, стр. 1, 2 Жилой дом с подземной стоянкой и встроенным и помещениям и Класс Бизнес Жилой дом с подземной автостоянко й Класс Комфорт Общая площадь здания – 12 260 кв.м. В том числе: - надземная – 8 090,0 кв.м. - подземная – 4 170,0 кв.м. - надземная- 6701,0 кв. м - подземная - 3092,0 кв.м Общая площадь здания – 12 970,0 кв.м. В том числе: - надземная – 8 530,0 кв.м. - подземная – 4 440,0 кв.м. Жилой дом с Общая площадь здания – подземной 12 310,0 кв.м. автостоянко В том числе: й - надземная – 7 760,0 Класс кв.м. Комфорт - подземная – 4 550,0 кв.м. Жилой дом с Общая площадь здания – подземной 15 960,0 кв.м. автостоянко В том числе: й 8 г. Москва, ул. Мишина, вл.14. г. Москва, ул. Абрамцевская , вл.10. г. Москва, ул. С. Ковалевской, д.20 г. Москва, ул. Зеленодольск ая д.41стр.2 Э. Р. С ав Класс Комфорт 6. 7. 8. 9. 10. 11. - надземная – 10 090,0 кв.м. - подземная – 5 870,0 кв.м. Жилой дом с Общая площадь здания – подземной 11 659,0 кв.м. автостоянко В том числе: й - надземная – 8 372,0 Класс кв.м. Комфорт - подземная – 3 287,0 кв.м. Жилой дом с подземной автостоянко й Класс Комфорт Общая площадь здания – 19 706,0 кв.м. В том числе: - надземная – 13 597,0 кв.м. - подземная –6 109,0 кв.м. Жилой дом с Общая площадь здания – подземной 13 812,6 кв.м. стоянкой и В том числе: встроенным - надземная – 9 172,6 и кв.м. помещениям - подземная – 4 640,0 и кв.м. Класс Бизнес Жилой дом с Общая площадь здания – подземной 8 642 кв.м. стоянкой и В том числе: встроенным - надземная – 6 212 кв.м. и - подземная – 2 430 кв.м. помещениям и Класс Бизнес Жилой дом с Общая площадь здания – подземной 11 462 кв.м. стоянкой и В том числе: встроенным - надземная – 7 625 кв.м. и - подземная – 3 837 кв.м. помещениям и Класс Бизнес Жилой дом с Общая площадь здания – подземной 12 670 кв.м. стоянкой и В том числе: встроенным - надземная – 10 750 и кв.м. 9 ел ье в г. Москва, ул. Нагатинская д.4,корп.3 г.Москва, ул. Ф.Полетаева д.15, корп.5 г.Москва, ул. Усиевича д.10Б г. Москва, Ленинский проспект, д. 154, стр.2 г.Москва, ул. Академика Капицы, д. 32 А г. Москва, ул. Электрозавод ская, д. 60 12. 13. 14. 15. 16. 7 Место и сроки выполнения работ/оказания услуг 8. Основные требования к выполнению работ помещениям и Класс Бизнес Жилой дом с подземной автостоянко й Класс Комфорт Жилой дом с подземной автостоянко й Класс Комфорт Жилой дом с подземной автостоянко й Класс Комфорт Жилой дом с подземной автостоянко йи встроенным и помещениям и Класс Бизнес - подземная – 1 920 кв.м. Жилой дом с нежилыми помещениям ии подземной автостоянко й Класс Комфорт Общая площадь здания – 9 421 кв.м. В том числе: - надземная – 6 241 кв.м. - подземная – 3 180 кв.м. г.Москва, ул. Вешняковская д.10 Общая площадь здания – 11 894 кв.м. В том числе: - надземная – 7 574 кв.м. - подземная – 4 320 кв.м. г.Москва, ул. Вешняковская д.18Г Общая площадь здания – 11 534 кв.м. В том числе: - надземная – 7 854 кв.м. - подземная – 3 680 кв.м. г. Москва, ул. Фабрициуса д.18 стр. 1 Общая площадь здания – 10 158,2 кв.м. В том числе: - надземная – 7 406,2 кв.м. - подземная – 2 752 кв.м. г. Москва, Мичуринский пр., Олимпийская дер., вл. 10, корп. 1 Общая площадь здания – 12 986 кв.м. В том числе: - надземная – 8 582 кв.м. - подземная – 4 404 кв.м. г. Москва, ул. Демьяна Бедного, вл. 15 Место оказания услуг: г. Москва. Ориентировочные сроки оказания услуг: Начало – декабрь 2015 г. Окончание – декабрь 2018 г. Оказание услуг Генерального подряда на объектах капитального строительства. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выносу, перекладке, демонтажу инженерных сетей из зоны 10 9 Обязательные требования к участникам аккредитации/ква лификационного отбора строительства, сносу существующих зданий и строительству нового объекта. Участник процедуры аккредитации/квалификационного отбора должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); 3. обладать необходимыми Свидетельствами СРО о допуске к строительным работам, соответствующими предмету аккредитации: - Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) и осуществление организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000,00 (Трех миллиардов) руб.; 4. не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 6. подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 7. присутствовать на Российском рынке и иметь опыт работы, соответствующий предмету Квалификационного отбора, не менее 3 (Трех) лет, а именно: - наличие не менее 3-х (трех) сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства, этажностью не менее 5-ти этажей каждый, площадью не менее 5000 кв. м. каждый объект, кирпичных и кирпично-монолитных многоквартирных жилых домов, апартаментов, гостиниц, апарт-отелей за последние 3 года в Московском регионе, в качестве Генерального подрядчика строительства, на момент подачи участником заявки на аккредитацию; 8. отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ОАО АФК «Система», в отношении Участника Аккредитации 11 отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам с АО «Лидер-Инвест», в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг; 9. наличие положительной репутации на рынке аналогичных услуг – иметь письменные рекомендации/отзывы/дипломы от Заказчиков/Инвесторов не менее 3 (трех) за 2012-2015гг.; 10. иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые): - наличие среднегодового оборота (выручки, без НДС) по данным бухгалтерской отчётности за последние 2 (Два) года (2013-2014гг.), более чем 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; - положительное значение показателя чистой прибыли за последний отчетный период; - наличие в штате компании не менее 20 (двадцати) сотрудников ИТР с высшим образованием (по предмету закупки) и опытом работы в строительных компаниях не менее 3-х лет. 11. Участник должен подтвердить возможность предоставления банковской гарантии исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору одним из банков-гарантов в соответствии с проектом Договора (Приложение №1), или принять условия с ежемесячным удержанием Заказчиком 5 % (Пяти процентов), в том числе НДС 18%, из денежных средств, подлежащих оплате Генеральному подрядчику (гарантийная сумма), но не более 5 % (Пяти процентов) от договорной цены. 10. Документы, подтверждающие соответствие потенциального участника требованиям, подтверждающим квалификацию участников Участник должен подготовить заявку на участие в аккредитации/квалификационном отборе (раздел 5, форма 5.1), а также предоставить следующие сведения и документы: 1. выписку из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежаще заверенная копия, выданная не ранее 3-х месяцев до представления документов); 2. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Заявки от имени участника (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности); 3. надлежаще оформленные копии учредительных документов участника; 4. надлежаще оформленную копию свидетельства о государственной регистрации; 5. надлежаще оформленную копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц; 6. надлежаще оформленную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 7. заверенную печатью и подписью руководителя организации копию Свидетельства СРО о допуске к строительным работам, соответствующим предмету аккредитации; 12 11. Порядок и место подачи Заявок 8. бухгалтерскую отчетность (заверенные печатью и подписью руководителя организации копии бухгалтерского баланса (Форма №1), отчета о прибылях и убытках (Форма №2) за предшествующие 2(Два) года и на последнюю отчетную дату текущего года); 9. надлежаще оформленную справку об отсутствии просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 10. справку об опыте выполнения работ за 2013-2015 годы, в рамках заключенных договоров в области оказания услуг Генерального подряда при производстве строительномонтажных работ на объектах капитального строительства, расположенных на территории Московского региона, с приложением доказательств их выполнения, в числе которых должны быть представлены копии договоров, выписки из договоров, копии актов приема-передачи и т.д. (раздел 5, форма №2); 11. справку о кадровых ресурсах (раздел 5, форма №3) с приложением подтверждающих квалификацию персонала копий документов (дипломов, аттестатов, сертификатов и т.д., заверенных руководителем организации); 12) справку о материально-технических ресурсах (раздел 5, форма №4); 13. анкету участника (раздел 5, форма №5); 14. копии отзывов/рекомендательных и благодарственных писем от Заказчиков, не менее 3-х (трех) за 2012-2015гг, заверенных руководителем организации; 15. иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов. Заявки, оформленные в соответствии с требованиями настоящей документации, должны быть доставлены по фактическому адресу Организатора: 115432, г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7, 2-й этаж, АО «ЛидерИнвест», Управление закупок. Организация формирует комплект документов, запечатывает в конверт, который опечатывается в местах, исключающих вскрытие конверта без его повреждения. ВНИМАНИЕ!!! В конверт вкладывается компакт-диск или флеш-карта с ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИЕЙ Квалификационной заявки, содержащий/ая информацию, аналогичную информации на бумажном носителе. Далее, запечатанный конверт с сопроводительным письмом отправляется по адресу, указанному в приглашении к участию в процедуре аккредитации/предварительном квалификационном отборе. В случае отправки пакета документов почтовой связью, сопроводительное письмо вкладывается внутрь конверта. Сопроводительное письмо и запечатанный конверт должны содержать четкую информацию, в отношении, каких услуг предоставлена документация по предквалификации. 13 Конверт должен содержать название «Аккредитация /Квалификационный отбор по оказанию услуг Генерального подряда на выполнение строительно- монтажных работ на объектах капитального строительства АО «ЛидерИнвест». 12. Срок и время подачи Заявок 13. Срок подведения итогов аккредитации/ква лификационного отбора 14. Порядок подведения итогов аккредитации/ква лификационного отбора Срок подачи Заявок на участие в аккредитации/квалификационном отборе: с момента размещения Уведомления и документации о проведении аккредитации на сайте АО «Лидер-Инвест» (http:// www.linvest.ru ) до 17.00 (МСК) 11 ноября 2015г. Заявки должны быть доставлены по фактическому адресу Организатора, в часы его работы (понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45) с предварительным согласованием времени доставки с Организатором отбора/аккредитации. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи Заявки на аккредитацию. Для признания участника отбора участником, прошедшим квалификационный отбор/ аккредитацию и включенным в Реестр аккредитованных поставщиков на оказание услуг Генерального подряда на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест», Участник должен: 1. Соответствовать требованиям, установленным в пункте 9 «Информационной карты» на Аккредитацию/квалификационный отбор; 2. Представить документы, подтверждающие соответствие потенциального участника требованиям, подтверждающим квалификацию участников, в соответствии с п.10 «Информационной карты». 15. Способ и форма закупки, проводимой по итогам аккредитации/ква лификационного отбора 16. Ориентировочные сроки проведения закупок среди аккредитованных поставщиков услуг Запросы предложений/конкурентные переговоры. Ноябрь 2015г. - ноябрь 2016г. 14 17. Краткое содержание Технического задания на проведение дальнейших закупочных процедур Выполнение функции Генерального подрядчика при производстве строительно-монтажных работ на объектах Заказчика. 15 5. Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку 5.1. Заявка на участие в аккредитации/квалификационном (Квалификационная заявка) (Форма №1). (на бланке организации) отборе 201__г. №_______________________ Изучив уведомление, документацию, а также условия проведения аккредитации/квалификационного отбора участников последующих закупочных процедур на право заключения договора по оказанию услуг Генерального подряда при производстве строительно- монтажных работ на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест», _____________________________________________________________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме участника) в лице _______________________________________________________, действующего на основании_________________________________________________________________, сообщает о согласии______________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.) участвовать в процедуре аккредитации/квалификационного отбора на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Квалификационную заявку. К настоящей Квалификационной заявке прилагаются копии документов, определяющих юридический статус __________________ и подтверждающих соответствие требованиям, ( наименование участника) установленным документацией. Настоящим подтверждаем право Организатора аккредитации/квалификационного отбора запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения документов и сведений о нас как об участнике отбора. Настоящая Квалификационная заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять какую-либо информацию, которую Организатор проведения аккредитации/квалификационного отбора сочтет необходимой запросить для проверки сведений, содержащихся в сопроводительных документах или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника отбора. Настоящая Квалификационная заявка подается с пониманием того, что: результаты рассмотрения Квалификационной заявки зависят от проверки данных, представленных участником отбора на момент проведения аккредитации/квалификационного отбора, а также иных сведений, имеющихся у Организатора; Организатор проведения аккредитации/квалификационного отбора оставляет за собой право принять или отклонить заявку, а также отказаться от всех Квалификационных заявок в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками. Организатор не берет на себя обязательства информировать участников отбора о прекращении процедуры отбора. Настоящая Квалификационная заявка действует до ___________________________. Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ не проводится (наименование участника) процедура ликвидации, не принято арбитражным _______________________________ деятельность____________________________ не (наименование участника) судом решение о признании банкротом, (наименование участника) 16 приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. В случае признания __________________________ прошедшим отбор и включения в (наименование участника) Реестр аккредитованных организаций, ______________________________ прошедших квалификационный отбор, (наименование участника) будет принимать участие в дальнейших конкурентных процедурах на право заключения договора на оказание услуг Генерального подряда при производстве строительно- монтажных работ на объектах капитального строительства АО «Лидер-Инвест». Мы согласны, что ___________________________ несет все расходы и убытки, (наименование участника) связанные с подготовкой и подачей своей квалификационной заявки. Организатор не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным нами в связи с участием в квалификационном отборе; ____________________________ удостоверяет, что сделанные заявления и (наименование участника) предоставленные сведения являются полными, точными и верными. Организатор аккредитации/квалификационного отбора может связаться со следующими представителями организации – участника отбора для получения дальнейшей информации: по общим вопросам и вопросам управления: ФИО, тел., e-mail. по кадровым вопросам: ФИО, тел., e-mail. по финансовым вопросам: ФИО, тел., e-mail. Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения: 1. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма 2) — на ____ л.; 2. Справка о кадровых ресурсах (Форма 3) – на _____л.; 3. Справка о материально-технических ресурсах (форма 4) – на ____л.; 4. Анкета Участника (форма 5) — на ____ л.; 5. Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника установленным требованиям (Р.4 «Информационная карта», п.10) — на ____ л. ____________________________________ (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 5.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1 1. Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес. 3. Предложение должно быть действительно в течение срока действия аккредитации/квалификационного отбора, указанного в разделе 4 (п.4) «Информационная карта». 4. Заявка должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями документации. 17 5.2. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (форма 2) 5.2.1. Форма Справки о перечне выполнения аналогичных договоров начало формы Приложение 2 к Квалификационной заявке от «____»_____________ г. №__________ Справка о перечне и объёмах выполнения договоров (2013-2015 г.г.) Наименование и адрес Участника: __________________________ Наиме № нован п ие / объек п та, адрес Харак терист ики объект а (с указан ием общей площа ди) Виды и объем ы выпол ненны х работ на объект е Вашей органи зацией Наиме Дата Выполнено Наименование и нован реквизиты ие подтверждающег Заказч о документа, ика, включенного в адрес В состав Заявки (п. Нача и качест 10-10 Раздела 4 ло Оконча Стоимо конта ве «Информационна произ ние сть В т.ч. ктные кого я карта») водст произв выполн собствен телеф высту ва одства енных ными оны, пал работ работ/у работ/у силами возмо претен /услу слуг слуг жност дент г ь рефер енс/ви зита(д а/нет) 1 2 … ИТОГ О 5.2.2. Инструкции по заполнению 1. Участник приводит номер и дату письма о подаче квалификационной заявки, приложением к которому является данная справка. 2. Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 3. Участник указывает перечень и объемы выполнения договоров, сопоставимых по объемам, срокам и прочим требованиям настоящей документации. 4. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 5. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. 6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Участника. 18 5.3. Справка о кадровых ресурсах (форма 3) 5.3.1. Форма Справки о кадровых ресурсах начало формы Приложение 3 к от «____»_____________ г. №__________ Квалификационной заявке Справка о кадровых ресурсах Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________ Средняя численность работников Потенциального Участника за предшествующий календарный год: ___________________________________ № № пп/ п Ф.И.О. с указанием должности, согласно записи в трудовой книжке 1 Сведения об образовании2 (специальнос ть по диплому, название ВУЗа, год окончания Сведения о повышении квалификации 3 (год, название программы, кол-во часов) Опыт работы по выполнению проектов (строительство многоквартирных домов, апартаментов, гостиниц), (Наименование объекта, период работы, в каком качестве работал) (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 5.3.2. Инструкции по заполнению 1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче квалификационной заявки , приложением к которому является данная справка 2. Потенциальный Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес. 3. В таблице данной справки перечисляются только те штатные работники, которые заняты на условиях бессрочного трудового контракта и которые будут непосредственно привлечены Потенциальным Участником к работам, являющимся предметом запроса. 4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника. указывается информация о штатном персонале, который планируется к участию в реализации проекта 2 представляются копии документов, подтверждающие профессиональную подготовку штатных работников исполнителя, которые планируются к участию в реализации проекта 3 предоставляются копии документов, подтверждающие прохождение повышения квалификации, сертификацию и т.д. 1 19 5.4. Справка о материально-технических ресурсах (форма 4) 5.4.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах начало формы Приложение 4 к Квалификационной заявке от «____»_____________ г. №__________ \ Справка о материально-технических ресурсах Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________________________________________________________ № п/п Наименова ние Местонах ождение Право собственности или иное право (хозяйственног о ведения, оперативного управления) Предназна чение (с точки зрения выполнени я Договора) Состояние Примечан ия … (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 5.4.2. Инструкции по заполнению 1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче квалификационной заявки, приложением к которому является данная справка. 2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Потенциальный Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства связи и тому подобное). 4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника. 20 5.5 Анкета Участника (Форма №5) начало формы Приложение 5 к Квалификационной заявке от «____»____________ 201__г. №__________ Анкета Участника Наименование и адрес Участника: ____________________________________________ № Наименование Сведения об Участнике п/п 1 Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника 2 Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) 3 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) 4 ИНН Участника 5 Юридический адрес 6 Почтовый адрес 7 Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 8 Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 9 Телефоны Участника (с указанием кода города) 10 Факс Участника (с указанием кода города) 11 Адрес электронной почты Участника 12 Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона 13 Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника 14 Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы 5.5.1. Инструкции по заполнению 1 Участник указывает дату и номер в соответствии с Квалификационной заявкой. 2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия какихлибо данных указать слово «нет». 4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора. 21