Спецификация на продукцию, подлежащую поставке

Гражданско-правовой договор №
поставки
г. Новосибирск
«__» _______ 2013 г.
_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________,
действующего на основании ________________, и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска
«Кадетская школа-интернат «Сибирский кадетский корпус»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бахвалова А.Ф., действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласно решению комиссии
(протокол № ____ от __.__.2013г.), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили гражданскоправовой договор (далее Контракт) на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Поставщик обязуется поставить спортивные тренажёры (далее именуемые «Товар»)
Заказчику, а так же оказать услуги по его установке, а Заказчик обязуется обеспечить оплату за
оказанные услуги и поставленный товар.
1.2.
Ассортимент, количество и цена на Товар указываются в спецификации (Приложение 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, и не подлежат изменению.
1.3.
Качественные характеристики товара, а также условия поставки определяются в соответствии
с котировочной документацией от 19.07.2013г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Поставщик обязуется передать Товар, соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ на данную
продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Сертификаты
соответствия выдаются Поставщиком Заказчику на каждую партию полученной продукции.
2.2.
Товары должны быть пригодными для использования по целевому назначению.
2.3.
Поставщик предоставляет на переданный Товар гарантию качества в течение всего срока
годности с момента передачи Товара Заказчику (обязуется, что Товары будут в течение этого срока
соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1 – 2.2. настоящего контракта). Сроки гарантии на
Товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами.
2.4.
В случае передачи Товара ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов
2.1.-2.2. настоящего контракта) либо несоответствующих требованиям к комплектности Товара
Поставщик обязан в течение одного дня с момента извещения его об этом Заказчиком заменить его на
товар надлежащего качества, доукомплектовать переданный товар. Если поставщик осуществил замену
товара, доукомплектовал его в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего
контракта о качестве и комплектности товара. Вызов представителя Поставщика для составления акта о
поставке некачественной продукции обязателен.
2.5.
Поставщик обязуется поставить Товар и оказать услуги по его установке в следующий срок: с
момента заключения контракта и до 01.12.2013 года по адресу город Новосибирск ул. Красногорская,54,
по заявкам Заказчика. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.
2.6.
Передача Товара оформляется актом приема-передачи, кроме случаев, когда обязательство
Поставщика считается исполненным с момента сдачи Товара перевозчику. Каждая партия поставляемого
Товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счетуфактуре по качеству. Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счетафактуры, подписанный Заказчиком, передается Поставщику.
2.7.
Заказчик имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) Товара получателям
(отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые
Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.
п.). Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее 3 дней до
наступления соответствующего срока (периода) поставки.
В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок,
Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) Товара самому Заказчику. Поставщик не имеет
права отказаться от исполнения настоящего контракта, требовать оплаты Товара и возмещения убытков в
связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
2.8.
В случае отказа Заказчиком от переданного Поставщиком Товара, Поставщик обязан вывезти
Товар в течение 5 дней с момента направления ему извещения об отказе от Товара. Если Поставщик не
вывезет Товары в указанный срок, Заказчик вправе реализовать Товары или возвратить их Поставщику в
соответствии со ст. 514 Гражданского Кодекса РФ.
2.9.
В случае просрочки поставки (недопоставки), а также некомплектности поставки Товара, за
исключением п. 2.4. настоящего контракта, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере
не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, поставка которых была просрочена.
Неустойка начисляется до момента фактической поставки Товара.
2.10. В случае отказа Заказчика от принятия Товара, поставка которых была просрочена, поставщик
обязан вместо неустойки, указанной в пункте 2.10. настоящего контракта, уплатить Заказчику неустойку
в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Извещение об отказе от принятия
Товара, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом,
позволяющим определить дату его получения Поставщиком.
2.11. Заказчик обязан принять Товар и уплатить за него установленную настоящим контрактом
цену.
2.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, указанных в пункте 2.12. контракта,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
установленной настоящим контрактом цены Товара.
2.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
обязательства, указанного в пункте 2.12. контракта, произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
сроки которого установлены настоящим контрактом.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим
условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара и подтверждаться
по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.
4. ЦЕНА ТОВАРА И СУММА КОНТРАКТА
4.1 Цена включает в себя стоимость товара, НДС, расходы на перевозку, фасовку, погрузочноразгрузочные работы, монтажные и пусконаладочные расходы, уплату таможенных пошлин и других
обязательных платежей и остается неизменной в течение всего срока поставки.
4.2 Общая сумма контракта составляет _________ (_____________________) рублей __ копеек, в том
числе НДС _____________.
4.2.1.
___________ руб. __ коп. ЭКР-310, СубКОСГУ-3100200, Тип средств-97.07.01,
л/с 014050019, код субсидии-891.21.3333
5.
ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
5.1. Оплата производится поэтапно, по факту поставки товара, на основании предоставленных счетовфактур и товарных накладных подписанных сторонами до 31.12.2013г.
5.2 Обязанность Заказчика по оплате Товара считается исполненной со дня зачисления денежных
средств на банковский счёт Поставщика.
6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Выполнение обязательств Поставщиком осуществляется до 01.12.2013 г., на условиях
котировочной документации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1 Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до
31.12.2013 г.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в связи с
односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством
9. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета г.Новосибирска на 2013г., субсидии
местным бюджетам на содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности, средств
бюджетного учреждения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его
сторонами.
10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для ДФ и НП мэрии г.Новосибирска.
10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему
контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ.
11.1 В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров или разногласий,
связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной
обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров
между уполномоченными представителями.
11.2 Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Поставщик:
МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус»
630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54
ИНН 5402138142
КПП 540201001
Получатель: ДФ и НП мэрии г. Новосибирск (МБОУ
КШИ «СКК» л.сч. 014050019)
ИНН 5411100120 КПП 540601001
ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск
Р/сч 40 701 810 800 043 000 002
БИК 045004001
ИНН
КПП
Платежные реквизиты
Адрес, телефон
Генеральный директор:
_______________________ /А.Ф. Бахвалов/
М.П.
Директор__________________
Согласовано:
Начальник ДФ и НП мэрии г.Новосибирска ______________ В.В. Штоп
Приложение № 1 к контракту №
Спецификация
на продукцию, подлежащую поставке
Наименование
продукции
Блочная рамка
Тренажёр для
мышц бедра
(разгибатель)
Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель,
материал и т.д.)
Предназначение: эффективная проработка мышц верхнего
плечевого пояса, рук, груди, спины, ног с применением
различного типа ручек. Описание: профиль несущей
конструкции 60х60х3 (мм). Тренажер окрашивается
Порошковой краской. Грузоблочный стек тренажера
состоит из 21 металлической плиты весом по 5кг, и
направляющих. Изменение нагрузки происходит при
помощи селектора (фиксатора). Для приведения в движение
грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на
разрыв 500 кг с макс. Нагрузкой – 800кг. Скрытая система
подшипников и амортизаторов обеспечивает плавность хода
и шумопоглащение. Тренажер оснащен памяткой
технического обслуживания, амортизирующими
подпятниками, не требующими крепления к
полу. Габаритные размеры (мм): высота - 2220 , длина 2785 , ширина - 710 . Общий вес – 322 кг. Вес грузоблока105кг х 2шт. В комплект входят 2 ручки
Предназначение: для развития и тренировки передней части
бедра - четырехглавой мышцы, путем разгибания ног сидя.
Категория: профессиональный. Описание: профиль несущей
конструкции 60х60х3 (мм). Тренажер окрашивается
порошковой краской. Сидение изготовлено из
многослойной фанеры (20 мм), в качестве наполнителя и
обивки используется двухслойный пенополиуретан,
устойчивый к усадке и высококачественная искусственная
кожа. Регулировка сиденья и амплитуды движения
позволяет заниматься на тренажере людям с разными
ростовыми характеристиками. Грузоблочный стек
тренажера состоит из 21 металлической плиты весом по 5кг,
и направляющих. Изменение нагрузки происходит при
помощи селектора (фиксатора). Для приведения в движение
грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на
разрыв 500 кг с макс. Нагрузкой – 800кг. Скрытая система
подшипников и амортизаторов обеспечивает плавность хода
и шумопоглащение. Тренажер оснащен памяткой
технического обслуживания, амортизирующими
Ед.
изм.
Кол-во
шт
1
шт
1
4
Цена за
единицу,
руб.
Сумма,
руб.
Став
ка
НДС,
%
Сумма
НДС,
руб.
Всего
с
НДС,
руб.
Цена за
ед. с
учетом
НДС, руб.
Сроки
поставк
и
Тренажёр для
мышц бедра
(сгибатель)
Машина Смита
Голень сидя
(свободные
веса).
подпятниками, не требующими крепления к полу.
Габаритные размеры (мм): высота - 1620, длина - 1195,
ширина - 880. Общий вес – 195кг. Вес грузоблока 105 кг.
Предназначение: для развития задней поверхности бедра
(бицепса бедра) и ягодиц путем сгибания ног лежа.
Категория: профессиональный. Описание: профиль несущей
конструкции 60х60х3 (мм). Тренажер окрашивается
порошковой краской. Сидение изготовлено из
многослойной фанеры (20 мм), в качестве наполнителя и
обивки используется двухслойный пенополиуретан,
устойчивый к усадке и высококачественная искусственная
кожа. Регулировка сиденья и амплитуды движения
позволяет заниматься на тренажере людям с разными
ростовыми характеристиками. Грузоблочный стек
тренажера состоит из 21 металлической плиты весом по 5кг,
и направляющих. Изменение нагрузки происходит при
помощи селектора (фиксатора) на гибком шнуре с
магнитным доводчиком. Для приведения в движение грузов
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв
500 кг с макс. Нагрузкой – 800кг. Скрытая система
подшипников и амортизаторов обеспечивает плавность хода
и шумопоглащение. Тренажер оснащен двойным защитным
кожухом, декоративным колпаком, информационной
табличкой по выполнению упражнения, а также памяткой
технического обслуживания, амортизирующими
подпятниками, не требующими крепления к полу.
Габаритные размеры (мм): высота - 1620, длина - 1680,
ширина - 800. Общий вес – 195 кг. Вес грузоблока 105 кг.
Предназначение: проработка Основных мышц:
дельтовидные, мышцы груди, трапециевидные мышцы,
трицепс, четырехглавые мышцы бедра, ягодичные мышцы.
Категория: профессиональный, многофункциональный.
Описание: профиль несущей конструкции 60х60х3 (мм).
Тренажер окрашивается порошковой краской. Скрытая
система подшипников обеспечивает плавность хода и
шумопоглащение. Тренажер оснащен памяткой
технического обслуживания, амортизирующими
подпятниками, не требующими крепления к полу.
Габаритные размеры (мм): высота - 2170, длина -2095 ,
ширина - 1320. общий вес – 151 кг. максимальная нагрузка
150 кг.
Предназначение: тренировка камбаловидной и икроножной
мышц ног.
Категория: профессиональный,
шт
1
шт
1
шт
1
5
Скамейка
горизонтальная
регулируемая
Описание: профиль несущей конструкции 60х60х3 (мм).
Тренажер окрашивается порошковой краской. Сидение
изготовлено из многослойной фанеры (20 мм), в качестве
наполнителя и обивки используется двухслойный
пенополиуретан, устойчивый к усадке и
высококачественная искусственная кожа. Регулировка
опорной платформы позволяет заниматься на тренажере
людям с разными ростовыми характеристиками. Скрытая
система подшипников и амортизаторов обеспечивает
плавность хода и шумопоглащение. Тренажер оснащен
памяткой технического обслуживания, амортизирующими
подпятниками, не требующими крепления к полу
Габаритные размеры (мм): высота - 960, длина - 1215,
ширина - 550. Вес конструкции – 56 кг. Максимальная
нагрузка 200 кг.
Предназначение: вспомогательный снаряд для выполнения
большого спектра упражнений; на мышцы рук, груди,
спины.
Категория: профессиональный.
Описание: профиль несущей конструкции 60х60 мм.
Тренажер окрашивается порошковой краской.
Телескопическая система регулировки положения спинки до
90 градусов, в положительный угол, регулировка сиденья.
Сидение изготовлено из многослойной фанеры (20 мм), в
качестве наполнителя и обивки используется двухслойный
пенополиуретан, устойчивый к усадке и
высококачественная искусственная кожа. Тренажер
оснащен амортизирующими подпятниками, не требующими
крепления к полу. Габаритные размеры (мм): высота -470,
длина - 1300, ширина - 630. общий вес – 38 кг.
шт
2
Итого
Всего: ________________________________________________________.
В том числе НДС: ___________________________________________________.
Заказчик: МБОУ КШИ «СКК»
Поставщик:
Генеральный директор
____________________ А.Ф. Бахвалов
_________________________
6