Prilozhenie_1_kontr - Государственные закупки в

КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ
______________________
«___» _____________ 2015г.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«_______________________»
Джанкойского района Республики Крым (далее – Заказчик) в лице директора
______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________
(далее
–
Подрядчик),
в
лице
______________________
__________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, (совместно именуемые – Стороны), с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий
контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
.
1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию
капитальный ремонт мягкой кровли (далее - работы) согласно утвержденной Заказчиком
технической документации – Локальный сметный расчет №____, (приложение к настоящему
контракту), и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
работы.
1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и
размере, установленном настоящим контрактом, за счет бюджета муниципального района.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта (стоимость работ) составляет _______________ рублей
(______________________________________________)
2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является
твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с
выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, в том числе расходы
Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения
контракта.
2.4. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае,
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем
выполняемых работ не более чем на десять процентов.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сроки выполнения работ определяются по обоюдному согласию Сторон и
составляют не более 20 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта.
3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу:
3.3. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком не позднее 30 дней на
основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами документа о приемке
выполненных работ и документа на оплату (счет на оплату), представленного Подрядчиком.
3.4. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Подрядчика.
3.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным
поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт
2
Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета
Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику
с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт
Подрядчика, несёт Подрядчик.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 раздела 3 настоящего контракта срока
выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом и приложениями к нему, и передать Заказчику результат выполненных работ.
4.1.2. Обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним
требованиям, указанным в технической документации, а также требованиям
законодательства Российской Федерации. Изменение проектных решений, выполнения
дополнительных работ по инициативе Подрядчика, допускается лишь при условии
письменного разрешения Заказчика. Работы, выполненные сверх технической документации
без согласования Заказчика, относятся за счет Подрядчика.
4.1.3. Устранить недостатки выполненных работ в течение 3-х дней с момента
заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями
технических регламентов, стандартов, технических условий.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о
работах, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том
числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.1.6. Приступить к выполнению работ в течение 5 дней с момента заключения
контракта.
4.1.7. При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать
требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
строительных работ.
4.1.8. Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, в том числе
деталями, конструкциями и оборудованием.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и
оплате стоимости работ по настоящему контракту.
4.2.2. При выполнении работ привлекать к исполнению своих обязательств по
настоящему контракту других лиц (субподрядчиков).
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами
пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять выполненные работы (в том числе поэтапно) по документу (акту) о
приемке выполненных работ.
Принять работу в соответствии с разделом 6 настоящего контракта и при отсутствии
претензий относительно качества и других характеристик работ, подписать документ (акт) о
приемке выполненных работ и передать Подрядчику.
4.3.2. Оплатить стоимость работ, выполненных Подрядчиком согласно условиям
настоящего контракта.
4.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком, в том числе
применяемых при выполнении работ материалов.
3
4.4.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим контрактом.
4.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком
допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Подрядчик, освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.
5.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если
работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения
убытков.
5.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приёмка работ осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4
6.2. Заказчик обязан осуществить приемку результата выполненных работ в срок, не
превышающий 5 дней с момента письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о
готовности работ к передаче.
6.3. В случае проведения экспертизы результата выполненных работ экспертами,
экспертными организациями Заказчик составляет документ об их приемке в течение 3
рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего
заключения.
6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления
несоответствия работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
6.5. Для приемки исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия,
которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта
осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком либо Подрядчику в
течение 3-х дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
приемки результатов выполненных работ.
6.6. По итогам приемки результата выполненных работ при отсутствии претензий
относительно качества работ Заказчик подписывает документ (акт) о приемке выполненных
работ и иные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух)
экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Подрядчику.
При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ,
согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим
регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в
технической документации на протяжении гарантийного срока.
7.2. На выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в
соответствии с нормативными документами на данные виды работ.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о
приемке выполненных работ.
7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством
результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик
обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара,
используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
7.4. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ,
согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
7.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на
котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не
мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине
Подрядчика.
5
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары,
военные действия, забастовки.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана
оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких
обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца
Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.
8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное
подтверждение их наступления, подписанное органом, уполномоченным выдавать
соответствующий документ.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт действует с момента заключения до «31» декабря 2015 г, а
в части исполнения обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В
случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия и прочего она обязана
в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и
(или) цены единицы работы и (или) объема работ, предусмотренных настоящим контрактом,
по соглашению Сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование с Подрядчиком новых условий контракта.
10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.6. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется в порядке,
установленном статьей 95 Федеральный закон № 44-ФЗ.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случая, когда новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по
6
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по
настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.3. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.4. Приложение: техническая документация – Локальный сметный расчет № ______,
12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик