ДОГОВОР № Д-15-02225 на выполнение работ г. Иркутск «_____» ___________2015 г.

ДОГОВОР № Д-15-02225 на выполнение работ
г. Иркутск
«_____» ___________2015 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Пискайкина
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СТК «ИркутскРегионСтрой», в лице генерального
директора Чемякина Игоря Александровича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», на основании протокола решения комиссии по закупкам товаров, работ, услуг о проведении
процедуры закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от «___» ____________ 2015 г.,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить с соблюдением действующих норм и правил работы по
капитальному ремонту двух кабинетов в здании литера Д базы ЛЭРСВиК по адресу: г. Иркутск, пер. Западный, 2а
(далее по тексту – работы).
1.2.
Подрядчик обязуется передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
1.3.
Техническая документация по настоящему договору включает в себя:

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ (дефектная ведомость);

Приложение № 2 – Локальный ресурсный сметный расчет;
2.
Стоимость работ.
2.1.
Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется локальным ресурсным сметным
расчетом, который в момент подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.
Стоимость работ по данному договору составляет 205 485, 29 (Двести пять тысяч четыреста восемьдесят пять
рублей, 29 копеек), в том числе НДС 18% 31 345, 21 (Тридцать одна тысяча триста сорок пять рублей, 21 копейка).
2.3.
Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 90 дней со дня
подписания сторонами акта формы КС-2, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика,
указанный в настоящем договоре. Акты формы КС-2 подписываются сторонами по мере выполнения работ. В течение
пяти дней после подписания актов формы КС-2, Подрядчик предоставляет счёт и счёт-фактуру, оформленные в
соответствии с действующим законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются
директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем.
3.
Права и обязанности сторон.
3.1.
Подрядчик обязуется:
3.1.1. По заданию Заказчика выполнить работы в соответствии с технической документацией, которая является
неотъемлемой частью настоящего договора;
3.1.2. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости в
случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации;
3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые
результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до
получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;
3.1.4. Передать Заказчику результаты выполненных работ в следующем порядке и сроки:
3.1.4.1. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику Акты выполненных работ
формы КС-2.
3.1.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные
Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные Сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с
момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения
недостатков, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если
Подрядчик не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть
устранены Подрядчиком в срок, предложенный Заказчиком;
3.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат
условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.1.7. При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих нормативно-правовых
актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности, при
ремонте зданий и сооружений, механического оборудования. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории,
а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на
территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных
инструкции и правил.
3.1.8. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками
субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ.
Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты:
3.1.8.1. В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории
объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (сорок тысяч) рублей за каждый случай.
3.1.8.2. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет
ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
3.1.8.3. За нарушение требований норм по пожарной безопасности (НПБ), Правил противопожарного режима в РФ
(ППР), в том числе за курение работником (работниками) Подрядчика в неустановленных для курения местах,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей, за каждый случай нарушения НПБ.
Документом, подтверждающим, факт нарушения НПБ является протокол, составленный сотрудниками Отдела охраны
труда МУП «Водоканал» г. Иркутска, в присутствии работника, нарушившего НПБ, и его руководителя (мастера).
Работник (работники), нарушивший НПБ не допускается на место производства работ до принятия соответствующего
решения в отношении его и уплаты штрафа.
3.1.8.4. При допуске персонала на объекты предприятия для проведения работ подрядная организация обязана:
- обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;
- провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
- не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и
спец. обуви. Спецодежда должна иметь четкую маркировку принадлежности ее подрядной организации. Маркировка
наносится на куртку, верхнюю часть комбинезона и т.п.
3.1.8.5. Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на производственных объектах предприятия
обязан:

использовать спецодежду, спец. обувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам
в подрядной организации;

не применять неисправные СИЗ, с истекшим сроком эксплуатации и состояние которых не соответствует
выполняемым функциям.
3.1.8.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работником (ами) подрядных
организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2.
Подрядчик вправе:
3.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия
Заказчика;
3.2.2. Приостановить выполнение работ:
- при неполучении в течение трёх дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ
отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках.
При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП
«Водоканал» г. Иркутска или лицом его замещающим. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования
сроков устранения недостатков;
3.3.2. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы;
3.3.3. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора;
3.4.
Заказчик вправе:
3.4.1. осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
3.4.2. В случае нарушения Подрядчиком условий п.3.1.8. настоящего договора, сотрудниками охраны объекта
Заказчика составляется акт в присутствии работника (ов) Подрядчика, совершивших нарушение, копия которого в
течение 3-х дней направляется для ознакомления Подрядчику.
3.4.3. Обеспечить выполнение работ материалами, в том числе деталями, конструкциями и оборудованием в
соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, а так же Подрядчик может использовать сырьё, материалы,
детали, конструкции и оборудование, предоставляемые Заказчиком Подрядчику на основании письма и доверенности.
Списание переданных сырья, материалов, деталей, конструкций и оборудования производится по актам выполненных
работ (форма КС-2) без отражения в них стоимости полученного. Ответственность за сохранность и использование
сырья, материалов, деталей, конструкций и оборудования возлагается на Подрядчика до приёмки заказчиком
выполненных работ (подписанием Заказчиком Акта КС-2).
4.
Сроки выполнения работ.
4.1.
Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком в течение 30 (Тридцать)
календарных дней с момента получения Заявки от Заказчика
5.
Гарантии качества работ.
5.1.
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также нормам и требованиям, предусмотренным
нормативными правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение
гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими
нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России.
5.2.
Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного
срока, составляющего 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта приемки результата работ,
выполненных по настоящему договору. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по
вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их
устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на
период устранения дефектов.
5.3.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока,
если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его
эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими
лицами.
5.4.
При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока
эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика об этом письменно
(телеграфом, факсом). Подрядчик незамедлительно письменно (телеграфом, факсимильной связью) извещает
Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании возникших претензий и обеспечивает его
прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения Заказчика. В противном случае
Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющемся обязательным для исполнения
Подрядчиком.
5.5.
Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению дефектов, Заказчик
может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан
оплатить Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком.
6.
Приемка результата выполненных работ.
6.1.
Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, выполненных по каждому
конкретному заданию) в течение 5(пяти) дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче
результата выполненных работ.
6.2.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом формы КС-2,
подписанным обеими сторонами на бумажном носителе. От имени Заказчика акт приемки результата выполненных
работ подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем.
6.3.
В случае если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты)
в выполненных работах, Заказчик, фиксирует указанные недостатки в акте и направляет его Подрядчику для
согласования сроков устранения недостатков в соответствии с п. 3.2.1 настоящего договора.
6.4.
Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой
счет в установленный срок. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке,
установленном настоящим договором.
6.5.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые
исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6.6.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на
недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
7.
Ответственность сторон.
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2.
За нарушение сроков выполнения условий настоящего договора (п.3.1.4.1, п.4.1,) Подрядчик выплачивает
Заказчику неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического их
исполнения.
7.3.
При превышении конечного срока выполнения условий настоящего договора (п.3.1.4.1 и п.4.1.) более чем на
10 (десять) дней «Заказчик» вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20%
от общей стоимости работ.
7.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором, в том числе, нарушения сроков выполнения работ, обнаружения недостатков в работе в
течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе,
но не ограничиваясь этим, затраты Заказчика на тепло, электрическую энергию, топливо, мазут, уголь и т.п., затраты
Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат
возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами 7.2., 7.3., 7.6. настоящего договора;
7.4.1. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушение Подрядчиком сроков
работ по восстановлению нарушенного благоустройства, Подрядчик возмещает Заказчику убытки в размере штрафа,
подлежащего уплате
7.5.
Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения
ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки,
происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих,
вытекающих или связанных с работами по Договору.
7.6.
За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах против сроков, согласованных актами
сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в
размере 1 % от стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний
(дефектов).
7.7.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки
платежа.
7.8.
Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия
должна быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления.
7.9.
За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный
период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент
получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента
получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего
договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора.
Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении
договора.
7.10.
Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору.
7.11.
В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет
ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
7.12.
В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории
объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай.
8.
Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения настоящего договора и делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные
действия любого характера.
8.2.
В случае возникновения указанных в пункте 8.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего
государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение
другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность
исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
8.3.
Срок исполнения обязательств, для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой
силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
9.
Расторжение договора.
9.1.
Настоящий договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон;

по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором,
одной из сторон, или в связи с существенным изменением обстоятельств;

в случае аннулирования разрешительной документации Подрядчика на выполнение Работ, принятия других
актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на
производство Работ.

в случае неоднократного (два и более раз) нарушения положений п. 3.1.4.1, п. 3.1.8 заказчик вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке в течение 10 дней с момента письменного уведомления о расторжении
договора.
10.
Порядок разрешения споров.
10.1.
Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В
случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Иркутской области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20
календарных дней с момента предъявления.
11.
Заключительные положения.
11.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до 31.12.2015, а в
части расчётов до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
11.2.
Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только
с письменного согласия другой стороны.
11.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
11.4.
Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.5.
В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с
указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего
договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
11.6.
В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов
соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об
этом другую сторону.
11.7.
В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.8.
Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ (дефектная ведомость);

Приложение № 2 – Локальный ресурсный сметный расчет;
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Подрядчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
ООО «СТК Иркутск Регион Строй»
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
г. Иркутск, ул. Лесная, 65
Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45
Тел/факс (3952) 526-538, 526-300
ИНН 3807000276
ИНН 3808073196
КПП 38 11 01 001
КПП 384901001
Р/с 40702810418020100001
ОГРН 1023801011222
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
р/с 40702810818350103792
БИК 042520607
Иркутское отделение №8586
К/с 30101810900000000607
ОАО «Сбербанк России»
ОКПО 03268542
г. Иркутска
ОКОНХ 90213
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
ОКПО 57684136
Директор
Генеральный директор
________________ В.Н. Пискайкин
________________ И.А. Чемякин
«____» _______________ 2015 г.
«____» _______________ 2015 г.