"Типовой контракт на поставку транспортных средств

УТВЕРЖДЁН
Приказом департамента
государственного заказа
Ярославской области
от 24.08.2015 № 1336
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
на поставку транспортных средств
(получателем является Заказчик)
Проект контракта
КОНТРАКТ № ____________
____________________________________________________________, именуемый
(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и ___________________, именуемые (-ое) в
дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании
___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
по результатам аукциона в электронной форме (электронного аукциона) (протокол №
_____________ от
«___» _______ 20__ г.), заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить _____________ (указывается вид
транспортного средства) _________________* (в дальнейшем именуется Товар) в
соответствии с условиями контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар.
* заполняется в соответствии с первой частью заявки победителя (единственного
участника) аукциона в электронной форме.
1.2. Количество, технические характеристики и комплектация поставляемого
Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к контракту), являющейся
неотъемлемым приложением к настоящему контракту.
2. Цена контракта
2.1. Цена контракта составляет _____________ (_____________________) рублей
____ копеек, в том числе НДС / НДС не облагается (указывается при необходимости).
Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а так же иные расходы,
связанные с исполнением Контракта.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта, за исключением следующих случаев (в соответствии со случаями,
предусмотренными документацией):
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом
количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное
Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при
уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на
предусмотренное в Контракте количество такого Товара (абзац указывается в случае,
если к поставке предлагается Товар по одной позиции).
2.3. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, доставку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а так же иные
расходы, связанные с исполнением Контракта.
3. Качество товара
3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья,
а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ,
предусмотренным к данному виду товара. Качество товара должно соответствовать
ГОСТу (ТУ) на данный вид товара. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим
в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц, ___________________ года выпуска.
3.2. Товаром ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным,
забракованным) считается Товар, у которого хотя бы один из параметров не соответствует
требованиям завода – изготовителя, требованиям ГОСТ (ТУ), а также условиям
настоящего контракта и Спецификации (Приложение № 1 к контракту).
3.3. Срок гарантии производителя на Товар устанавливается _________* месяцев
или ______*км пробега/без ограничения пробега с момента подписания акта приемапередачи Заказчиком, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с
товаром.
Поставщик предоставляет гарантию на Товар на срок _________* месяцев или
________*км пробега/без ограничения пробега (не менее срока действия гарантии,
устанавливаемой производителем Товара). Срок гарантии исчисляется с момента
подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком, при этом предоставление такой
гарантии осуществляется вместе с товаром.
* - заполняется в соответствии с первой частью заявки победителя
(единственного участника) аукциона в электронной форме (при наличии требования).
В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и
исправление недостатков, в том числе устранение дефектов. Расходы на плановое
техническое обслуживание товара в период гарантийного срока несет Заказчик.
Гарантийное обслуживание товара осуществляет Поставщик (Производитель) или
сертифицированная заводом-изготовителем станция технического обслуживания,
расположенная на территории ___________________ (указывается при необходимости).
Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Товара в
течение __________ дней с даты предъявления претензии. В целях устранения претензий
по качеству Товара Поставщик в вышеуказанный срок вправе направить Заказчика на
станцию технического обслуживания, сертифицированную заводом-изготовителем, при
этом срок устранения недостатков (проведение ремонта) не должен превышать
_________дней с момента направления на станцию технического обслуживания.
В случае невозможности устранения недостатков (проведения ремонта) Товара, он
подлежит замене на качественный Товар в течение _________ дней за счет средств и
силами Поставщика.
В случае принятия решения о проведении гарантийного ремонта все затраты по его
проведению берет на себя Поставщик.
В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока гарантийный
срок продлевается на срок ремонта.
3.4. До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной
гибели или повреждения Товара.
4. Сроки, место и условия поставки и приемки товара
4.1. Место поставки товара: _______________________________________________.
4.2. Срок поставки Товара: _______________________________________________.
4.3. Датой поставки Товара является дата подписания акта приема-передачи,
подтверждающего передачу Товара Поставщиком Заказчику.
4.4. Поставщик осуществляет предпродажную подготовку и не позднее, чем за
______ дня до даты поставки информирует _______________________ (указывается
способ информирования) Заказчика о дате поставки товара.
4.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным
лицом или приемочной комиссией Заказчика в течение_____________________________ с
момента передачи Товара. Поставщик вправе направить своего представителя для участия
в приемке. По результатам приемки заказчик подписывает акт приема-передачи Товара в
течение ____________дней, либо поставщику в этот же срок направляется заказчиком в
письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара. В
случае мотивированного отказа от приемки товара Заказчик составляет акт замечаний и
сроков устранения несоответствий.
4.6. После устранения Поставщиком всех замечаний Заказчика, указанных в акте
замечаний и сроков устранения несоответствий, приемка Товара Заказчиком
осуществляется повторно в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.7. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.
5. Порядок и условия оплаты
5.1. Заказчик осуществляет оплату за поставленный товар в российских рублях в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение __________________ дней с момента подписания Заказчиком акта
приема-передачи Товара.
В случае если контрактом предусмотрена предоплата, устанавливается иной
порядок расчетов.
5.2. Источник финансирования: _______________________.
5.3. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. До подписания Контракта Поставщик обязан представить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии или
внесением денежных средств на указанный счет Заказчика в размере __________ на
период с момента заключения Контракта ______________. Обеспечение предоставляется в
отношении требований, возникших по основному обязательству, уплате неустоек
(штрафов, пеней) и убыткам.
Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен при принятии
Заказчиком антидемпинговых мер. В случае принятия антидемпинговых мер, стороны
руководствуются положениями статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Контракта (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую
гарантию), Поставщик обязуется предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение
исполнения Контракта. Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же
условиях, которые указаны в документации о закупке и Контракте в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты получения требования Заказчика о предоставлении иного (нового)
обеспечения исполнения Контракта
При выборе Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в форме внесения
денежных средств, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения им условий
Контракта, Заказчик вправе удержать в свою пользу причитающуюся ему сумму в
пределах рассчитанной неустойки (штрафа, пени) и понесенных убытков во внесудебном
порядке.
При выборе Поставщиком обеспечения исполнения контракта в виде банковской
гарантии,
такая
банковская
гарантия
должна
обеспечивать
_______________________________ (указываются требования к банковской гарантии в
соответствии с пунктом 6 Раздела 1 «Информационная карта аукциона»).
6.2. Способ обеспечения исполнения Контракта из вышеперечисленных способов
Поставщик определяет самостоятельно. В случае если Поставщик в качестве способа
обеспечения исполнения Контракта выбрал внесение денежных средств и если Поставщик
исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, Заказчик
вправе возвратить ему денежные средства в течение _____ рабочих дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.
6.3. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если
Поставщиком
было
выбрано
внесение
денежных
средств:
__________________________________________.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Подготовить и передать Заказчику Товар надлежащего качества и количества
в соответствии с условиями настоящего контракта;
7.1.2. Передать вместе с Товаром
- предусмотренную заводом – изготовителем техническую документацию (в т.ч.
паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации транспортного средства,
сервисную книжку);
- пакет документов, необходимый для регистрации транспортных средств в
ГИБДД.
7.1.3. Выполнить в полном объеме предпродажную подготовку Товара и сделать
отметку в сервисной книжке. Стоимость регламентированного предпродажного
обслуживания включена в цену Товара.
7.1.4. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара в течение всего
гарантийного срока, установленного условиями настоящего контракта.
7.2. Поставщик вправе:
7.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и
подписания документов о приемке в установленные сроки.
7.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком
Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.3. Заказчик обязуется:
7.3.1. Осмотреть и принять товар в случае отсутствия обоснованных претензий к
его количеству, качеству и соответствия Товара иным условиям настоящего Контракта.
7.3.2. Произвести оплату товара на условиях и в сроки, предусмотренные
Контрактом.
7.4. Заказчик вправе:
7.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара, если обнаружит недостатки
Товара.
7.4.2. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта
документацию и информацию.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы в размере _____ рублей и определяется в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей*;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей*;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей*.
8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется
по формуле:
П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______
рублей и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей*;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей*;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей*.
* Варианты б, в и г включаются в проект контракта только при соответствующей
НМЦК.
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении
закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством
Российской Федерации (100 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации), в контракте должна быть указана обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более
чем десять процентов цены контракта.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств при
конкретных условиях конкретного периода времени. К
обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего контракта отнесли такие:
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение
вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.) и другие обстоятельства, которые могут быть
определены сторонами контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения
обязательств.
9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его
причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик
продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и
ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, независящих от форсмажорных обстоятельств.
10. Официальный язык
Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой
обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.
11. Разрешение споров
11.1. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством.
11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта
или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
11.3. В случае если стороны не придут к соглашению дело подлежит передаче на
разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до/по ______________________ (указывается срок с учетом срока
действия обеспечения контракта, исполнения обязательств сторонами по контракту).
Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения
взятых на себя по Контракту обязательств, в том числе гарантийных, и ответственности за
его исполнение.
12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.3. Односторонний отказ от исполнения Контракта предусмотрен (не
предусмотрен).
12.4. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к
настоящему контракту, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, являются его
неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
12.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении
наименования, своих почтовых или банковских реквизитов в течение _____________ дней
с момента принятия соответствующих изменений.
13. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик
_____________________________
Поставщик
_________________________
Приложение №1
к контракту
от _________________ 201___ г. № ______
Спецификация
Наименова
ние Товара
Ед.
измере
ния1
Колво2
Функциональные,
Указание
на
технические, качественные товарный знак
характеристики*
(его словесное
обозначение)
(при наличии),
Показатель
Значение
знак
Показателя
обслуживания
(при наличии),
фирменное
наименование
(при наличии),
патенты
(при
наличии),
полезные
модели
(при
наличии),
промышленные
образцы
(при
наличии)*
Наименование
страны
происхождения
предлагаемого
для поставки
товара*
* Заполняется в соответствии с первой частью заявки победителя (единственного участника)
электронного аукциона.
** Заполняется в соответствии с информацией, предоставляемой победителем (единственным
участником) аукциона в электронной форме в течение 3 дней с даты размещения на электронной площадке
соответствующего протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.
Заказчик
Поставщик
заполняется в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном
аукционе»
2
заполняется в соответствии с разделом 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном
аукционе»
1