ДОГОВОР рекультивация. - АО «Транснефть

ДОГОВОР №
по технической и биологической рекультивации нефтезагрязненных земель
г. Тюмень
«__» ___________ 2014 г.
ОАО «Сибнефтепровод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________,
действующего ____________________________, с одной стороны и _____________ именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________ действующего на основании
_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение следующего вида работ:
«Выполнение работ по технической и биологической рекультивации нефтезагрязненных земель н/пр СГП
192,5 км.».
1.2. «Исполнитель» обязуется произвести работы по рекультивации земель в точном соответствии с
утвержденным проектом рекультивации и обеспечить приемку работ по восстановлению земельного
участка, допускающее использование его по основному целевому назначению землевладельцем.
1.3. В процессе выполнения работ «Заказчик» вправе, при необходимости, изменить их объем при
обязательном оформлении дополнительного соглашения.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014 года.
2.2. Работы, указанные в п.1.1, выполняются поэтапно, согласно календарного плана (приложение 1).
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
3.1. Общая сумма договора составляет - _________ ___________________________________, в
том числе НДС 18% _______________________________________.
3.2. «Заказчик» обязуется производить оплату работ «Подрядчику» поэтапно, в соответствии с
календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), в течение 30 дней после подписания акта
сдачи-приемки работ.
3.3. «Заказчик», в счет оплаты услуг, оказываемых исполнителем, производит авансовый платеж в
размере 25 % от общей суммы договора, указанной в п. 3.1.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 . «Подрядчик» обязан:
4.1.1. Иметь все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность.
2.1.2. Самостоятельно обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию,
транспортирование, сдачу отходов специализированным предприятиям в установленном
законодательством РФ порядке. Право собственности на отходы производства, образующиеся в
процессе выполнения услуг по договору, принадлежат Подрядчику.
4.1.3. Самостоятельно вносить в установленном законодательством порядке плату за негативное
воздействие на окружающую среду.
4.1.4. Нести ответственность за допущенные им при выполнении работ по настоящему договору,
нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об
охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда,
нанесенного по вине Исполнителя окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты
Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за
сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.
4.1.5. Выполнять услуги (работы), предусмотренные настоящим договором в соответствии с
нормами и требованиями законодательства РФ в области охраны труда и окружающей среды, включая
требования законодательства «Об отходах производства и потребления» № 89 ФЗ от 24.06.98 г.
4.1.6. Безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если в
процессе выполнения работ «Подрядчик» допустил отступление от условий договора, ухудшившее
качество работы в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.1.7. Вывезти не менее чем за 3 (три) дня до начала приемки конечного результата работ за
пределы земельного участка принадлежащие «Подрядчику» машины, оборудование, инвентарь,
инструменты, материалы, временные сооружения, другое имущество, а также привести участок в
состояние, отвечающее требованиям санитарным нормам, законодательству в области охраны
окружающей среды, земельному и лесному законодательству.
4.1.8. Возмещать «Заказчику» причиненные ему убытки в полном объеме в случае возникновения
аварии, пожара, инцидента, несчастного случая или отказа на объектах Заказчика, допущенных по вине
Подрядчика..
4.1.9..Предоставить Заказчику информацию по форме приложения № 2, являющимся
неотъемлемой частью к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также
о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов,
подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о
собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Исполнителя, с
приложением подтверждающих документов, Исполнитель обязуется представлять Заказчику по форме
приложения № 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные
изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до
заключения настоящего Договора.
Если какие-либо поля формы приложения № 2 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата
заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается
представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику,
последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без
возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор
считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость
исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не
может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее
предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную
информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику
информацию по форме Приложения № 2 к настоящему договору, обязуется выполнить все требования
законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые
согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом,
Исполнителем получены (будут получены).
Условия, изложенные в подпункте 4.1.9., являются существенными.
4.2. «Заказчик» обязан:
4.2.1. Обеспечить «Подрядчика» информацией, касающейся подземных коммуникаций на участках,
отведенных для производства работ.
4.2.2. Обеспечить площадку для размещения техники «Подрядчика».
4.2.3. Оказывать содействие «Подрядчику» в выполнении работ в объеме и на условиях,
предусмотренных в договоре;
5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. «Исполнитель» в письменной или устной форме извещает «Заказчика» о готовности работ,
предусмотренных данным договором.
5.2. «Исполнитель» обеспечивает приемку рекультивированных земель приемочной комиссией,
созданной в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв. Приказом Комитета РФ по земельным
ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.95 г. Приказом № 525 Министерства охраны окружающей среды
и природных ресурсов РФ), согласовать и получить акт рекультивированных земель, утвержденный в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. После выполнения работ передать «Заказчику» в двух экземплярах акты выполненных
работ, а также утвержденный, в установленном действующим законодательством порядке, акт приемкипередачи рекультивированных земель.
5.4. «Заказчик» в течении 10 дней со дня получения акта выполненных работ, указанных в п.
1.1. настоящего договора обязан направить «Исполнителю» подписанный акт выполненных работ или
мотивированный отказ от приемки работ.
5.5. В случае отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем замечаний или недоработок с указанием сроков их устранения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности в случае предоставления ему
«Заказчиком» ложной или неполной информации, связанной с предметом деятельности по настоящему
договору.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств в случае возникновения форс – мажорных обстоятельств, под которыми понимается
наступление событий не находящихся под контролем сторон.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе
предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки, а Исполнитель обязан такое требование
удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости неисполненного или
несвоевременно исполненного обязательства.
6.5. В случае нарушения Исполнителем сроков представления надлежаще оформленных
документов, указанных в п.5.2. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю
требование об уплате неустойки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1
% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг, документы на которые не были
представлены, за каждый день просрочки.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с
ним, Стороны по возможности будут решать путем переговоров. Обязателен претензионный порядок
рассмотрения споров по вопросам не качественности выполненных работ. Срок предъявления претензии
15 (пятнадцать) дней со дня обнаружения нарушений условий договора.
7.2. Для урегулирования споров, связанных с исполнением договора, Стороны устанавливают
обязательное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд.
7.3. Претензия и ответ на нее подписываются только руководителем предприятия или его
заместителем. Ответ на претензию дается не позднее 10 (десяти) дней со дня ее поступления.
Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.
7.4. Если Стороны не смогут прийти к согласию путем переговоров в течение одного месяца с
момента предъявления претензии, спор может быть передан для рассмотрения в Арбитражный суд
ХМАО-Югры. Стороны согласны с тем, что в Арбитражном суде будут применяться законы РФ в
вопросах, не урегулированных настоящим договором.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его
действия осуществляется по письменному соглашению сторон документами посредством почтовой,
телефонной или иной связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от сторон по
договору и являющимися неотъемлемой частью договора.
8.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения
работ или установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная сторона
(стороны) вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть
рассмотрено сторонами в 15–дневный срок. Оплата за выполненную часть работы остается
«Исполнителю», если не были нарушены условия договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Для успешного выполнения предусмотренной данным договором работы «Заказчик»
обязуется предоставить «Исполнителю» всю имеющуюся достоверную документацию и информацию
по существу вопроса в сроки, обеспечивающие выполнение работ в соответствии с настоящим
договором.
9.2. Научные материалы, использованные при выполнении работ, являются собственностью
«Исполнителя».
9.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой
стороны, имеющих равную юридическую силу.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Календарный план оказания услуг по технической и биологической рекультивации
нефтезагрязненных земель н/пр СГП 192,5 км – Приложение №1.
10.2. Информация о цепочке собственников – Приложение №2.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
ОАО «Сибнефтепровод»
«Исполнитель»
Юридический адрес: 625048, г.Тюмень,
ул.Республики, д.139
ИНН 7801000726;
КПП 860402002;
БИК 044525187;
ОКПО 04729092
ОКТМО 71874000;
р/с 40702810200060001100 в Дополнительном
офисе №6 ОАО Банк ВТБ в г.Москва
к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России
тел. 8 (3463) 298-234.
11. ПОДПИСИ СТАРОН
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «Сибнефтепровод»
___________________ Ю.В. Богатенков
«___»_________________2014 г.
М.П.
Исполнитель:
Приложение №1
к договору № ___________
от _____________
Календарный план
оказания услуг по технической и биологической рекультивации нефтезагрязненных земель н/пр СГП
192,5 км. Нефтеюганского УМН
№
п/п
Наименование видов работ и этапов
их выполнения
Сроки выполнения
Начало
Примечания
Окончание
1
Проведение технической
рекультивации
30.09.2014 г.
2
Проведение биологической
рекультивации
15.10.2014 г.
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «Сибнефтепровод»
___________________ Ю.В. Богатенков
«___»_________________2014 г.
М.П.
Исполнитель:
Приложение № 2 4
к договору №
от ________________.
между ОАО «Сибнефтепровод» и ___________________
Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая
конечных, (в том числе бенефициаров), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы Стороны1
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в
настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления информации в ОАО «АК
«Транснефть», а также последним в органы государственной власти.
(должность руководителя контрагента)
(Ф.И.О.)
(подпись)
Информация о
подтверждающ
их документах
Руководитель/
участник/
акционер/
бенефициар
Серия, №
документа,
удостоверяющ
его личность
(для
физических
лиц)
Адрес
регистрации
Наименование/
Ф.И.О.
2.
1.
ИНН
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
ОГРН
№
п/п
Иные
существенные
условия
Срок действия
Цена с НДС
(руб.)
Предмет
договора
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и
иные существенные условия договора)
№ и дата
Серия, №
документа,
удостоверяющ
-его личность
руководителя
Ф.И.О.
руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
Наименование контрагента
(ИНН вид деятельности)
Сведения
о составе
исполнительных
органов