Д О Г О В О Р №...

ДОГОВОР №_
г. С-Петербург
«__» января 2013 г
_______________ , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
________________________________, действующего на основании __________, с одной
стороны и ОАО «Гатчинагаз» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального
директора Скоробогачёва Б.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по
разработке и согласованию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для 33-х ГРП г. Гатчина и Гатчинского
района (далее Проекта).
1.1.1. Получение исходных данных (ситуационные планы, справки ЦГМС);
1.1.2. Инвентаризация источников и нормирование выбросов загрязняющих веществ,
а также при ремонтно-профилактических работах на ГРП г. Гатчина и Гатчинского района;
1.1.3. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ, оформление предложений
по предельно-допустимым выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
изготовление проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух
(далее – ПДВ);
1.1.5. Согласование Проекта (получение экспертного заключения в ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области"; получение санитарноэпидемиологического заключения в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО).
1.2. Технические условия выполнения работ определены соответствующими
нормативно-методическими документами МПР РФ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
Содержание, экономические и иные требования к выполнению работ по настоящему
договору определяются:
 календарным планом (Приложение №1);
 протоколом согласования договорной цены (Приложение №2);
 перечнем адресов расположения ГРП (Приложение №3);
 техническим заданием (Приложение №4), являющимися неотъемлемыми частями
настоящего договора.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость выполнения работ в целом по настоящему договору, в соответствии с
Протоколом
согласования
договорной
цены
(Приложение
№2),
составляет
____________________________________________________________ включая 18% НДС.
2.2. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной за
исключением случаев изменения «Заказчиком» технологических параметров производства,
существенно влияющих на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, а также изменения
нормативно-методической базы расчётов.
2.3. Оплата работ производится поэтапно согласно календарному плану:

по этапу 1 – 30% стоимости работ по договору «Заказчик» оплачивает в
течение 10-ти банковских дней после подписания настоящего договора;

по этапу 2 – 50% стоимости 2 этапа в течение 10-ти банковских дней после
сдачи Проекта на согласование в Департамент Росприроднадзора по СЗФО;

окончательный расчёт производится в течение 10-ти банковских дней с
момента подписания акта приема-передачи согласованного Проекта.
2.4. «Заказчик» оплачивает работы перечислением денежных средств на расчетный
счет «Исполнителя» по выставленному счету в соответствии с календарным планом
(Приложение №1).
2.5. Оплату согласований Проекта производит «Заказчик».
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1«Исполнитель» обязан:
 Выполнить работы по настоящему Договору с соблюдением необходимых
нормативно-методических указаний Роспотребнадзора и Росприроднадзора в сроки,
установленные настоящим договором.
 По требованию Заказчика представить документы, подтверждающие передачу
проекта нормативов ПДВ в надзорные органы.
 За свой счет внести изменения в проект нормативов ПДВ при наличии замечаний
надзорного органа. Срок устранения замечаний – не более двух недель с момента возврата
проекта нормативов ПДВ.
 Соблюдать конфиденциальность исходных данных и результатов работы.
3.2. «Исполнитель» по требованию Заказчика предоставляет сведения об Учредителях
(собственниках) Исполнителя, включая бенефициаров. В случае изменений в цепочке
собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу электронной почты office@gatchinagaz.ru в течение 3 (трех)
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами».
3.3 «Заказчик» обязан:
 Предоставить «Исполнителю» необходимые исходные данные для выполнения
работ.
 Оплатить работы согласно пунктам 2.1. и 2.3. настоящего договора.
 Соблюдать конфиденциальность хода и результатов работы.
3.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 3.2. настоящего
договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения
Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения договора или
с иной даты, указанной в таком уведомлении.
4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ по настоящему договору производится в
соответствии с Календарным планом на основании акта сдачи-приемки выполненных работ
по представлению «Исполнителем» согласованного в установленном порядке Проекта.
4.2. «Заказчик» в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан
направить «Исполнителю» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работы.
4.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых «Исполнителем» за
свой счет в согласованные сторонами сроки.
4.4. Если в процессе выполнения работ выясняется неполнота или недостоверность
исходных данных, невозможность или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ
или неизбежность отрицательного результата, «Исполнитель» обязан приостановить работы,
поставив об этом в известности «Заказчика» в течение 5 календарных дней после
приостановления работы. В этом случае Стороны в течение 10 календарных дней обязаны
рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях проведения работ, о продлении
срока сдачи работ.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. Передать Исполнителю в течение 10-ти рабочих дней с момента даты
подписания настоящего Договора следующую документацию (за подписью ответственного
лица, с печатью предприятия, с датой выдачи), необходимую для оказания Услуг:
- справка о расходе материалов, при работе с которыми выделяются вредные вещества в
атмосферу.
5.1.2. Заказчик самостоятельно оплачивает госпошлину за выдачу Разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.
5.3. Обязанности Исполнителя:
5.3.1. Качественно и в строгом соответствии с Календарным планом оказать Услуги,
предусмотренные в п. 1 настоящего Договора.
5.3.2. Обеспечить соответствие документов требованиям действующей нормативнотехнической документации.
5.3.3. Вносить необходимые исправления в документы настоящего Договора по
решению компетентных государственных органов, органов местного самоуправления и
других заинтересованных организаций.
5.3.4. Принимать мотивированные замечания Заказчика к качеству оказываемых
Услуг и безвозмездно вносить соответствующие исправления в документацию.
5.3.5. Согласовывать готовые документы с Заказчиком, а при необходимости – с
компетентными государственными органами, органами местного самоуправления,
эксплуатирующими подразделениями.
5.3.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе
о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям
настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам
Российской Федерации. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета
настоящего Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему
договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных Услуг и условия их
оплаты.
5.3.7. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по
выполнению настоящего договора.
5.4. Исполнитель вправе привлечь для выполнения отдельных видов Услуг других лиц
(субподрядчиков). В этом случае Исполнитель отвечает за действия субподрядчиков как за свои
собственные.
5.5. Исполнитель не вправе передавать результаты услуг третьим лицам на
договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5.6. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе
взыскать пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, если
неисполнение будет являться следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, или других стихийных бедствий, войны и
военных действий, актов органов власти.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок продлевается на период,
соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для
устранения его последствий.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно
уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия непреодолимой силы.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров сторон, а при невозможности их разрешения Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. «Заказчик» в течении 10 рабочих дней от момента подписания настоящего
договора предоставляет исполнителю исходные данные для выполнения работы. При
несвоевременном предоставлении исходных данных срок действия договора продлевается на
соответствующее количество дней.
8.2. Все права на владение, пользование и распоряжение созданной в процессе
исполнения настоящего договора продукцией, принадлежат «Заказчику».
8.3. Всякое изменение и дополнение к настоящему договору считается
действительным только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
8.4. При получении дополнительных исходных данных, сроки выполнения работ,
технические требования к выполнению и условия оплаты, оговариваются дополнительными
соглашениями к настоящему договору или другим договором.
8.5. В случае изменения процедуры выдачи разрешения на выброс загрязняющих
веществ в атмосферу (свыше 30 рабочих дней по нормативу) срок действия настоящего
договора продлевается на соответствующее количество дней.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Договор составлен в 2-х экземплярах, по 1 - для каждой из сторон.
9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Адреса и расчетные счета сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
Юр.адрес:.
Адрес: 188304, г.Гатчина Ленинградской
ИНН
области, ул.Л.Шмидта, д. 16, тел (81371)934-76
КПП
ИНН 4705006873; КПП 470501001;
ОКПО
Р/счет 40702810709000000074 в ОАО "АБ
р/сч
"РОССИЯ" в г. Санкт-Петербург;
к/сч
К/счет 30101810800000000861; БИК 044030861
БИК
ОКОНХ 90214, ОКПО 03283441,
ОГРН
ОКВЭД 40.20.2, 40.30.4.
ОКАТО 41420000000; ОГРН 1024701245942
Генеральный директор
Исполнитель
ОАО «Гатчинагаз»
____________
_____________ Б.Г.Скоробогачёв
«____»____________2013 г.
м.п.
«___»______________2013 г.
м.п.
Приложение № 1
к договору № _
от ______ 2013 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
разработки и согласования в установленном порядке проекта нормативов ПДВ
№
п/п
Наименование
работ
1
2
Сбор исходных данных. Проведение
инструментальной и расчётнобалансовой инвентаризации
источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
Формирование проекта нормативов
ПДВ
1.
Сроки выполнения
начало
длительность
выполнения работ,
мес.
3
4
С момента
оплаты
стоимости
работ по этапу
1
Стоимость
выполнения
работ, руб.
5
2 мес.
1) Экспертиза в
Сдача проекта нормативов ПДВ:
- на экспертизу в ФГУЗ «ЦГ и Э»;
- на согласование в ТО
Роспотребнадзор;
2.
- на согласование в
Росприроднадзор;
Получение разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу
на 2013-2017 г.г.
В течение 3
рабочих дней
после
подписания
акта сдачи –
приемки
выполненных
работ по этапу
№1
ФГУЗ «ЦГ и Э»1календарный
месяц;
2) Согласование в
ТО
Роспотребнадзор1календарный
месяц;
3) Согласование в
Росприроднадзор-
1календарный
месяц.
ИТОГО:
Исполнитель
Генеральный директор
ОАО «Гатчинагаз»
____________
_____________ Б.Г. Скоробогачёв
«____»____________2013 г.
м.п.
«___»______________2013 г.
м.п.
Приложение № 2
к договору № _
от «__» января 2013 г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
по договору № от «__» января 2013 г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» - __________________________, и от
лица «Заказчика» - генеральный директор
ОАО «Гатчинагаз» Скоробогачёв Б.Г.,
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на
выполнение работ по разработке и согласованию проекта нормативов предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проекта нормативов ПДВ) в сумме
__________________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между «Заказчиком» и «Исполнителем».
Исполнитель
Генеральный директор
ОАО «Гатчинагаз»
____________
_____________ Б.Г. Скоробогачёв
«____»____________2013 г.
м.п.
«___»______________2013 г.
м.п.
Приложение № 3
к договору №
от «__» января 2013 г.
ГРП , находящиеся на балансе ОАО «Гатчинагаз»
1. ГРП№1 г.Гатчина ул.Коли Подрядчикова в районе д.7
2. ГРП№2 г.Гатчина ул.Урицкого в районе д.26
3. ГРП№3 г. Гатчина ул. Соборная в районе д.21
4. ГРП№4 г. Гатчина ул. Лейтенанта Шмидта в районе д.6
5. ГРП№5 г.Гатчина ул. Русинова в районе д.2
6. ГРП№6 г. Гатчина ул. Григорина в районе д.9
7. ГРП№7 г. Гатчина ул. Новоселов в районе д.6
8. ГРП№8 г. Гатчина ул. Слепнева в районе д.8
9. ГРП№9 г. Гатчина ул. Зверевой в районе д.18
10. ГРП№10 г.Гатчина ул. Зверевой в районе д.4-6
11. ГРП№13 г. Гатчина ул. Заводская в районе д.1
12. ГРП№16 г. Гатчина ул. 25-го Октября в районе д.65-а
13. ГРП№14 Гатчинский р-н, п. Новый Свет в районе д.3
14. ГРП№18 Гатчинский р-н, п. Войсковицы, пл. Манина в районе д.2
15. ГРП№19 Гатчинский р-н, д. Жабино, ул. Поселковая в районе котельной
16. ГРП№17 Гатчинский р-н, д.Б.Колпаны, ул. 30лет Победы в районе д.6
17. ГРП№22 Гатчинский р-н, д. Б. Рейзино в районе д.60
18. ГРП№23 Гатчинский р-н, п. Пудость, ул.Зайончковского в районе д.8
19. ГРП№20 Гатчинский р-н, д. Верево, ул. Школьная в районе д.1
20. ГРП№25 Гатчинский р-н, п. Терволово, ул. Ленинградская в районе д.2
21. ГРП№24 Гатчинский р-н, д. Ивановка в районе д.8
22. ГРП№21 Гатчинский р-н, п. Тайцы, ул. Санаторская в районе д.7
23. ГРП№10 Гатчинский р-н, п.Лесное в районе д.5
24. ГРП№9 Гатчинский р-н, п.Лесное (поле)
25. ГРП№1 Гатчинский р-н, г.Коммунар, Ленинградское шоссе в районе д.27
26. ГРП№2 Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Пионерская в районе д.19
27. ГРП№3 Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Комсомольская в районе д.5
28. ГРП№4 Гатчинский р-н, п. Кобралово, ул. Лесная в районе д.2-б
29. ГРП№5 Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Бумажников в районе д.3
30. ГРП№8 Гатчинский р-н, г.Коммунар, ул. Антропшинская, территория ОАО «Фанема»
31. ГРП№6 Гатчинский р-н, д. Пудомяги в районе д.3
32. ГРП№7 Гатчинский р-н, п. Лукаши, ул. Школьная в районе д.3
33. ГРП№1 Гатчинский р-н, п. Суйда, ул. Центральная в районе д.16
Исполнитель
Генеральный директор
ОАО «Гатчинагаз»
____________
_____________ Б.Г. Скоробогачёв
«____»____________2013 г.
м.п.
«___»______________2013 г.
м.п.
Приложение № 4
к договору № _
от ________ 2013 г.
Техническое задание
на разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для
ОАО «Гатчинагаз».
1. Основание для выполнения Работ:
- ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- ФЗ РФ от 04 мая 1999г. №96 «Об охране атмосферного воздуха»
2. Цель работ – инвентаризация выбросов, разработка и сопровождение согласования
проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для 33-х ГРП (Приложение 3).
3. Содержание Работ:
 Анализ исходной технической информации.
 Проведение инвентаризации источников выделения и источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
 Выполнение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу на основании
данных инвентаризации и инструментальных замеров;
 Согласование мероприятий (справки) о режиме работы предприятия в период
неблагоприятных метеоусловий (НМУ)
 Разработка и комплектование пакета документации ПДВ;
 Получение экспертного заключения по проекту нормативов ПДВ во ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
 Получение санитарно-эпидемиологического заключения по проекту нормативов ПДВ
в Территориальном отделе Роспотребнадзора;
 Согласование проекта ПДВ и получение Разрешения на выброс загрязняющих
веществ в атмосферу.
4. Требования к Работам:
 Проводимая работа должна осуществляться на основании действующих
законодательных и нормативных актов, результатах лабораторных исследований и
использовании данных, получаемых Исполнителем от Заказчика в установленном
порядке;
 Обязателен выезд представителей Исполнителя на объекты Заказчика для оценки
объема и технических условий работ;
 Защита и сопровождение для получения разрешений в надзорных органах;
Результаты работы оформляются в виде согласованного и утвержденного в
установленном порядке проекта ПДВ и разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу.
Готовые проекты представляются Заказчику в электронном и бумажном виде в 2-х
экземплярах.
Исполнитель
Генеральный директор
ОАО «Гатчинагаз»
____________
_____________ Б.Г. Скоробогачёв
«____»____________2013 г.
м.п.
«___»______________2013 г.
м.п.